二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试复习题库（附答案）

st二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试复习题库（附答案）单选题1.建筑施工企业应当为职工缴纳哪类保险？A、商业保险B、意外伤害保险C、工伤保险D、医疗保险参考答案：C2.建设工程实行质量保修制度，下列哪项不属于保修范围？A、地基基础工程B、屋面防水工程C、非人为损坏的设备故障D、电气管线工程参考答案：C3.建设工程中，下列哪项属于工程价款结算的方式？A、按月结算B、按工程形象进度结算C、竣工后一次性结算D、以上全部参考答案：D4.建设工程竣工验收备案时，应提交的资料不包括？A、工程竣工验收报告B、施工图设计文件审查合格证明C、工程质量保修书D、建设单位财务报表参考答案：D5.建设工程中，分包单位应当接受谁的管理？A、建设单位B、总承包单位C、监理单位D、设计单位参考答案：B6.建设工程中，因不可抗力导致工程无法按期交付的，是否需要承担违约责任？A、不需要B、需要C、视情况而定D、由建设单位决定参考答案：A7.建设工程中，下列哪项属于安全生产标准化考评的内容？A、安全生产管理制度B、安全生产投入C、安全生产培训D、以上全部参考答案：D8.建设工程中，因不可抗力导致工程损坏的，损失由谁承担？A、建设单位B、施工单位C、双方共同承担D、由保险公司赔偿参考答案：C9.建设工程中，发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告给谁？A、安全生产监督管理部门B、建设单位负责人C、项目经理D、上级主管部门参考答案：B10.建设工程中，因不可抗力导致工程无法按期交付的，是否可以顺延？A、不可以B、可以C、视情况而定D、由建设单位决定参考答案：B11.建设工程中，因设计变更导致工期延误的，是否可以顺延？A、不可以B、可以C、视情况而定D、由建设单位决定参考答案：B12.建设工程中，因施工单位原因导致工程返工的，返工费用由谁承担？A、建设单位B、施工单位C、双方共同承担D、由保险公司赔偿参考答案：B13.依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于多少日？A、10日B、15日C、20日D、30日参考答案：C14.建设工程中，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权请求什么？A、赔偿损失B、延长工期C、支付违约金D、以上全部参考答案：D15.建设工程中，下列哪项属于安全生产费用的使用范围？A、采购劳动防护用品B、支付员工工资C、购买办公设备D、以上全部参考答案：A16.工程建设中，因不可抗力导致工期延误的，承包人应如何处理？A、立即停工并要求赔偿B、及时通知发包人并采取措施减少损失C、自行决定延长工期D、不需要通知直接顺延工期参考答案：B17.建设工程中，下列哪项属于合同解除的情形？A、承包人无故停工B、发包人未按约定支付工程款C、工程质量严重不合格D、以上全部参考答案：D18.依法必须招标的项目，评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的？A、1/2B、2/3C、1/3D、3/4参考答案：B19.建设工程中，下列哪项属于安全生产费用的提取比例？A、不低于工程造价的1%B、不低于工程造价的2%C、不低于工程造价的3%D、不低于工程造价的4%参考答案：B20.建设工程中，因设计原因导致质量问题的，由谁承担责任？A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：B21.建设工程中，因施工单位原因导致工程暂停的，施工单位是否有权索赔？A、无权B、有权C、视情况而定D、由建设单位决定参考答案：A22.建设工程中，施工单位应建立哪些安全生产管理制度？A、安全生产责任制B、安全生产教育培训制度C、安全生产检查制度D、以上全部参考答案：D23.建设工程中，因施工单位原因导致质量问题的，由谁承担责任？A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：C24.建设工程中，下列哪项属于工程竣工验收的条件？A、工程已完工B、工程质量合格C、工程资料齐全D、以上全部参考答案：D25.建设工程发生重大事故，负责调查的机关是？A、县级人民政府B、市级人民政府C、省级人民政府D、国务院参考答案：C26.建设工程竣工验收合格后，建设单位应当在多少日内向有关部门备案？A、10日B、15日C、20日D、30日参考答案：B27.建设工程中，因不可抗力导致合同无法履行的，应如何处理？A、终止合同B、继续履行C、协商解决D、由法院判决参考答案：C28.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于多少日？A、10日B、15日C、20日D、25日参考答案：C29.建设工程中，因市场价格波动导致材料价格上涨的，是否需要调整合同价款？A、不需要B、需要C、视情况而定D、由建设单位决定参考答案：C30.建设工程中，因施工单位原因导致质量问题的，责任由谁承担？A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位参考答案：B31.下列哪项不属于建设工程施工合同的组成部分？A、合同协议书B、中标通知书C、投标函及附录D、施工组织设计参考答案：D32.建设工程中，因建设单位原因导致工期延误的，是否可以顺延？A、不可以B、可以C、视情况而定D、由施工单位决定参考答案：B33.建设工程中，建设单位不得要求施工单位压缩工期的法定依据是？A、《建筑法》B、《招标投标法》C、《安全生产法》D、《合同法》参考答案：A34.建设工程施工合同无效的情形不包括？A、承包人无资质B、无权代理C、以合法形式掩盖非法目的D、合同内容违反法律强制性规定参考答案：B35.建设工程中，下列哪项属于施工过程中发生的索赔事件？A、工期延误B、工程变更C、材料涨价D、以上全部参考答案：D36.建设工程中，下列哪项属于施工组织设计的内容？A、工程概况B、施工进度计划C、质量管理措施D、以上全部参考答案：D37.建设工程实行总承包的，发生安全事故时由谁承担主要责任？A、分包单位B、总承包单位C、建设单位D、监理单位参考答案：B38.建设工程开工前，建设单位应当向哪个部门申请领取施工许可证？A、县级以上人民政府建设行政主管部门B、工商行政管理部门C、土地管理部门D、规划管理部门参考答案：A39.建设工程中，因建设单位原因导致工程暂停的，施工单位是否有权索赔？A、无权B、有权C、视情况而定D、由监理单位决定参考答案：B40.建设工程中，对涉及结构安全的试块、试件等，应当由谁见证取样？A、建设单位代表B、监理单位人员C、具有相应资质的检测机构D、施工单位技术人员参考答案：B41.建设工程中，下列哪项属于工程竣工验收备案的时限？A、15日内B、30日内C、45日内D、60日内参考答案：A42.建设工程中，下列哪项属于工程竣工验收的组织单位？A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位参考答案：A43.建设工程中，因设计变更导致工程无法按期交付的，是否可以顺延？A、不可以B、可以C、视情况而定D、由建设单位决定参考答案：B44.建设工程中，下列哪项属于施工许可证的法定条件？A、已经办理用地批准手续B、有满足施工需要的施工图纸C、有保证工程质量和安全的措施D、以上全部参考答案：D45.下列不属于建筑工程从业资格的是？A、注册建造师B、注册监理工程师C、注册造价工程师D、注册会计师参考答案：D46.下列哪种情形不属于违法分包？A、总承包单位将全部工程转包给他人B、分包单位将其承包的工程再分包C、总承包单位将主体结构分包给其他单位D、建设单位指定分包单位参考答案：D47.建设工程中，因建设单位原因导致工程无法按期交付的，是否可以顺延？A、不可以B、可以C、视情况而定D、由施工单位决定参考答案：B48.建设工程中，因施工单位原因导致工程损坏的，损失由谁承担？A、建设单位B、施工单位C、双方共同承担D、由保险公司赔偿参考答案：B49.建设工程中，下列哪项属于施工组织设计的编制依据？A、工程设计文件B、工程施工合同C、工程地质勘察报告D、以上全部参考答案：D50.建设单位未取得施工许可证擅自开工的，可以处以多少罚款？A、1万元以上10万元以下B、5万元以上10万元以下C、10万元以上30万元以下D、30万元以上50万元以下参考答案：A51.建设工程中，下列哪项属于合同变更的情形？A、工程量增加B、工期调整C、工程价款调整D、以上全部参考答案：D52.建设工程竣工验收合格后，建设单位应当在多少日内向有关部门备案？A、15日B、20日C、30日D、45日参考答案：A53.建设工程中，因设计原因导致工程损坏的，损失由谁承担？A、建设单位B、设计单位C、双方共同承担D、由保险公司赔偿参考答案：B54.建设工程中，施工企业应按照国家规定为职工缴纳哪些保险？A、医疗保险B、工伤保险C、失业保险D、以上全部参考答案：D55.建设工程中，施工单位对施工质量负责，其质量责任不包括以下哪项？A、按图施工B、进行技术交底C、对施工过程进行检查D、对建筑材料进行采购参考答案：D56.建设工程中，下列哪项属于施工合同的实质性内容？A、工程造价B、工程期限C、工程质量D、以上全部参考答案：D57.建设工程中，因不可抗力导致工期延误的，是否可以顺延？A、不可以B、可以C、视情况而定D、由建设单位决定参考答案：B58.建设工程中，因施工单位原因导致工程无法按期交付的，是否可以顺延？A、不可以B、可以C、视情况而定D、由监理单位决定参考答案：A59.建设工程中，下列哪项属于安全生产事故的分类？A、一般事故B、较大事故C、重大事故D、以上全部参考答案：D60.建设工程中，下列哪项属于施工过程中发生的不可抗力？A、地震B、洪水C、战争D、以上全部参考答案：D61.建设工程中，下列哪项属于安全生产管理的目标？A、零事故B、零隐患C、零风险D、以上全部参考答案：A62.建设工程中，因监理单位过错造成质量问题的，由谁承担责任？A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：D63.下列哪项属于工程建设标准的强制性条文？A、建筑设计规范中的推荐性条款B、消防设计中的建议性内容C、结构设计中的强制性规定D、建筑材料选用的指导性意见参考答案：C64.下列哪项不是建设工程质量保修范围？A、屋面防水工程B、装饰装修工程C、电气管线安装D、因使用不当造成的损害参考答案：D65.根据《建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当依法向哪个部门申请领取施工许可证？A、县级以上人民政府建设行政主管部门B、市级人民政府规划主管部门C、省级人民政府环保部门D、国务院发展改革委员会参考答案：A66.建设工程中，下列哪项属于安全生产管理的基本原则？A、安全第一B、预防为主C、综合治理D、以上全部参考答案：D67.建设工程中，因不可抗力导致工程停工的，停工期间的费用由谁承担？A、建设单位B、施工单位C、双方共同承担D、由保险公司赔偿参考答案：C68.建设工程中，因设计变更导致工程量增加的，是否需要调整合同价款？A、不需要B、需要C、视情况而定D、由监理单位决定参考答案：B69.建设工程合同中，发包人要求承包人垫资的，应当如何处理？A、无效B、有效，但应支付利息C、有效，不支付利息D、由双方协商解决参考答案：B70.建设工程中，下列哪项属于建设工程质量监督的主体？A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、建设工程质量监督机构参考答案：D71.下列哪项属于民事法律行为？A、侵权行为B、违约行为C、签订合同D、违法行为参考答案：C72.建设工程中，下列哪项属于施工过程中发生的工程变更？A、设计修改B、规划调整C、工艺改变D、以上全部参考答案：D73.建设工程中，因监理单位过错导致工程损坏的，损失由谁承担？A、建设单位B、监理单位C、双方共同承担D、由保险公司赔偿参考答案：B74.建设工程中，因监理单位过错导致工程返工的，返工费用由谁承担？A、建设单位B、监理单位C、双方共同承担D、由保险公司赔偿参考答案：B75.依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数应为多少？A、3人以上单数B、5人以上单数C、7人以上单数D、9人以上单数参考答案：B76.建设单位未取得施工许可证擅自施工的，责令停止施工，限期改正，并处工程合同价款多少罚款？A、1%以下B、1%~2%C、2%~3%D、3%~5%参考答案：B77.建设工程中，下列哪项属于施工许可的前置条件？A、已经确定施工企业B、有满足施工需要的施工图纸C、有保证工程质量和安全的措施D、以上全部参考答案：D78.建设工程中，因施工单位原因导致工期延误的，是否可以顺延？A、不可以B、可以C、视情况而定D、由监理单位决定参考答案：A79.建设工程中，因设计原因导致工程返工的，返工费用由谁承担？A、建设单位B、设计单位C、双方共同承担D、由保险公司赔偿参考答案：B80.建设工程中，因设计原因导致的质量问题，责任由谁承担？A、施工单位B、设计单位C、建设单位D、监理单位参考答案：B多选题1.下列属于建设工程违法行为的处罚方式包括？A、责令停止违法行为B、罚款C、吊销资质证书D、追究刑事责任参考答案：ABCD2.下列属于工程建设标准的分类包括？A、国家标准B、行业标准C、企业标准D、地方标准参考答案：ABCD3.下列属于《建筑法》中规定的建筑活动应当遵循的原则是？A、公平、公正、公开B、诚实信用C、质量第一D、安全第一参考答案：BCD4.下列属于仲裁的特点包括？A、一裁终局B、保密性强C、由法院执行D、无地域限制参考答案：ABD5.下列属于工程建设标准的制定程序包括？A、立项B、起草C、征求意见D、审批发布参考答案：ABCD6.下列属于行政许可的设定权限包括？A、法律B、行政法规C、地方性法规D、规章参考答案：ABC7.下列属于施工单位应承担的质量责任包括？A、建立质量管理体系B、对施工质量负责C、参与工程竣工验收D、审核设计文件参考答案：AB8.下列属于《建筑法》中规定的建筑工程施工许可的条件是？A、已经办理用地批准手续B、有满足施工需要的施工图纸和技术资料C、已经确定建筑施工企业D、有保证工程质量和安全的措施参考答案：ABCD9.下列属于《招标投标法实施条例》中规定的内容是？A、招标人应当在收到异议之日起3日内作出书面答复B、投标人少于3个的，应当重新招标C、招标人应当在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人D、招标人可以自行组织评标参考答案：ABCD10.下列属于工伤认定的情形包括？A、在工作时间和工作场所内因工作原因受到事故伤害B、因工外出期间由于工作原因受到伤害C、上下班途中发生非本人主要责任的交通事故D、自残行为参考答案：ABC11.下列属于建设工程档案的组成包括？A、施工技术文件B、工程质量验收文件C、工程竣工图D、工程预算文件参考答案：ABC12.下列属于《建设工程安全生产管理条例》中规定施工单位应当编制的专项施工方案的是？A、深基坑工程B、高处作业C、起重吊装工程D、模板工程参考答案：ACD13.下列属于建设工程质量保修范围包括？A、地基基础工程B、主体结构工程C、屋面防水工程D、电气管线工程参考答案：ABCD14.下列属于建设工程竣工验收的条件包括？A、工程完工B、工程质量合格C、有完整的技术档案D、有完整的施工记录参考答案：ABCD15.下列属于建设工程合同的类型包括？A、总承包合同B、分包合同C、设计合同D、承包合同参考答案：ABCD16.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括？A、建立健全安全生产责任制B、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划C、及时消除生产安全事故隐患D、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案参考答案：ABCD17.下列属于工程监理单位应承担的责任包括？A、审查施工组织设计B、对工程质量进行监督C、直接参与施工D、代表建设单位进行管理参考答案：ABD18.根据《招标投标法实施条例》，下列属于评标委员会成员不得参与的行为是？A、私下接触投标人B、向招标人征询确定中标人的意向C、与投标人有利害关系的D、无正当理由不参加评标参考答案：ABC19.下列属于劳动合同的必备条款包括？A、工作内容和工作地点B、劳动报酬C、工作时间和休息休假D、保密条款参考答案：ABC20.下列属于建设工程安全事故调查报告的内容包括？A、事故发生的经过B、事故原因分析C、事故责任认定D、事故处理建议参考答案：ABCD21.下列属于工程造价咨询机构应承担的责任包括？A、提供准确的工程造价数据B、对工程量进行复核C、代表建设单位进行招投标D、对施工过程进行监督参考答案：AB22.下列属于建设工程安全生产管理制度的是？A、安全生产责任制B、安全生产教育培训制度C、安全生产检查制度D、安全生产奖惩制度参考答案：ABCD23.下列属于《建设工程质量管理条例》中规定的施工单位的质量责任和义务的是？A、对施工质量负责B、建立质量管理体系C、依法对建筑材料、构配件和设备进行检验D、对施工过程进行质量控制参考答案：ABCD24.下列属于行政诉讼的受案范围包括？A、行政机关作出的处罚决定B、行政机关作出的强制措施C、行政机关作出的内部行政行为D、行政机关作出的行政许可参考答案：ABD25.下列属于建设工程施工许可的条件包括？A、已经确定施工单位B、有满足施工需要的施工图纸C、有保证工程质量和安全的措施D、已经办理用地批准手续参考答案：ABCD26.下列属于《建设工程施工合同（示范文本）》中规定的承包人义务的是？A、按照约定的时间和要求完成施工任务B、对施工质量和安全负责C、接受发包人的检查和验收D、向发包人提交完整的竣工资料参考答案：ABCD27.下列属于劳动者可以解除劳动合同的情形包括？A、用人单位未及时足额支付劳动报酬B、用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费C、用人单位未提供劳动保护D、劳动者因个人原因辞职参考答案：ABC28.下列属于行政处罚的种类包括？A、警告B、罚款C、责令停产停业D、拘役参考答案：ABC29.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列属于合同价款调整的情形是？A、工程变更B、工程量清单错误C、法律法规变化D、不可抗力参考答案：ABCD30.下列属于建设工程纠纷的处理方式包括？A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼参考答案：ABCD31.下列属于施工单位安全生产责任的是？A、制定安全生产规章制度B、为作业人员提供安全防护用品C、对分包单位进行统一管理D、编制施工组织设计参考答案：ABC32.下列属于建设工程违法行为的类型包括？A、无证施工B、超越资质承揽工程C、转包D、违法分包参考答案：ABCD33.下列属于违约责任的承担方式包括？A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、重新签订合同参考答案：ABC34.下列属于建设工程安全生产事故等级划分包括？A、特别重大事故B、重大事故C、较大事故D、一般事故参考答案：ABCD35.下列属于建设工程质量保修期的起始时间包括？A、工程竣工验收合格之日B、工程交付使用之日C、工程结算完成之日D、工程备案之日参考答案：AB36.下列属于可撤销合同的情形包括？A、因重大误解订立的合同B、明显不公平的合同C、以合法形式掩盖非法目的D、合同内容违反法律强制性规定参考答案：AB37.下列属于行政复议的受案范围包括？A、行政机关作出的处罚决定B、行政机关作出的强制措施C、行政机关作出的内部行政行为D、行政机关作出的行政许可参考答案：ABD38.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对作业人员进行安全教育培训，主要包括？A、安全生产规章制度B、安全操作规程C、事故案例分析D、个人防护用品的使用方法参考答案：ABCD39.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者建立劳动关系，应当订立书面劳动合同，下列说法正确的是？A、劳动关系自用工之日起建立B、用人单位应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同C、未签订书面劳动合同的，用人单位应当向劳动者每月支付两倍工资D、劳动合同期限不满一年的，试用期不得超过一个月参考答案：ABCD40.根据《建筑法》，建筑工程施工前应当具备的条件包括？A、办理用地批准手续B、办理规划许可证C、签订合同D、具备开工条件参考答案：ABD41.下列属于建设工程环境保护措施包括？A、控制扬尘B、减少噪音C、防止水土流失D、降低能耗参考答案：ABCD42.下列属于建设工程绿色施工的主要内容包括？A、节能减排B、资源节约C、环境保护D、以人为本参考答案：ABCD43.建设工程中必须实行的制度包括？A、项目法人责任制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制参考答案：ABC44.下列属于建设单位应承担的质量责任包括？A、组织竣工验收B、提供真实完整的资料C、不得迫使承包方以低于成本的价格竞标D、对设计文件进行审查参考答案：ABC45.根据《招标投标法实施条例》，下列属于招标人应当拒绝接收的投标文件的情形是？A、未按招标文件要求密封的B、投标人未参加开标会议C、投标文件逾期送达D、投标文件未加盖公章参考答案：ACD46.下列属于合同无效的情形包括？A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同B、恶意串通损害国家利益C、合同内容违反法律、行政法规的强制性规定D、合同未加盖公章参考答案：ABC47.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设单位应当组织有关单位进行竣工验收的情形是？A、工程已按设计文件完成B、工程已通过初步验收C、工程已具备竣工验收条件D、工程已取得规划验收合格文件参考答案：ACD48.下列属于《建设工程质量管理条例》中规定的建设单位的质量责任和义务的是？A、依法对工程进行招标B、建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准C、建设单位应当依法办理工程质量监督手续D、建设单位可以将工程分包给任何有资质的单位参考答案：ABC49.下列属于建设工程档案管理的要求包括？A、真实完整B、分类归档C、专人管理D、定期销毁参考答案：ABC50.下列属于《建设工程施工合同（示范文本）》中规定的发包人违约的情形是？A、未按合同约定支付工程款B、未按合同约定提供施工条件C、未按合同约定及时组织验收D、未按合同约定提供施工图纸参考答案：ABCD51.下列属于《安全生产法》中规定生产经营单位必须具备的安全生产条件是？A、保证安全生产所必需的资金投入B、设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员C、从业人员经过安全生产教育和培训D、配备必要的应急救援器材、设备参考答案：ABCD52.下列属于建设工程相关法律责任包括？A、民事责任B、行政责任C、刑事责任D、伦理责任参考答案：ABC53.下列属于工程勘察设计单位应承担的责任包括？A、保证勘察设计成果符合规范B、对设计文件进行签字盖章C、参与施工过程管理D、对设计文件进行审查参考答案：AB54.根据《建筑法》，下列关于施工许可的说法正确的是？A、工程投资额在30万元以下的建筑工程，可以不申请施工许可证B、依法应当实行监理的建筑工程，建设单位应当委托具有相应资质的工程监理单位进行监理C、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工D、施工许可证由建设单位向县级以上人民政府建设行政主管部门申请参考答案：ABCD55.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于工程质量保修范围的是？A、因设计原因造成的质量问题B、因施工原因造成的质量问题C、因材料缺陷造成的质量问题D、因用户使用不当造成的质量问题参考答案：ABC56.下列属于《建设工程施工合同（示范文本）》中规定的发包人义务的是？A、提供施工场地B、办理施工许可证C、组织图纸会审D、支付工程款参考答案：ABCD57.下列属于民事诉讼的基本原则包括？A、当事人平等原则B、诚实信用原则C、公开审判原则D、两审终审原则参考答案：ABCD58.下列属于《劳动合同法》中规定用人单位可以解除劳动合同的情形是？A、在试用期间被证明不符合录用条件的B、严重违反用人单位的规章制度的C、严重失职，给用人单位造成重大损害的D、劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的参考答案：ABC59.下列属于建设工程法规体系的是？A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规参考答案：ABCD60.下列属于劳动争议的解决途径包括？A、协商B、调解C、仲裁D、诉讼参考答案：ABCD判断题1.建设工程实行质量终身责任制，施工单位项目负责人应当对工程质量终身负责。A、正确B、错误参考答案：A2.招标文件中要求投标人提交投标保证金的，其金额不得超过招标项目估算价的2%。A、正确B、错误参考答案：A3.施工单位可以将工程主体结构的施工分包给其他单位。A、正确B、错误参考答案：B4.建设工程的施工中，施工单位应当对工程质量问题及时处理。A、正确B、错误参考答案：A5.建设工程的竣工验收应当由建设单位组织进行。A、正确B、错误参考答案：A6.建设工程的招标文件应当包括评标方法和标准。A、正确B、错误参考答案：A7.建设工程的施工中，监理单位应当对施工质量进行监督。A、正确B、错误参考答案：A8.建设单位应当在工程竣工验收后15日内向有关部门备案。A、正确B、错误参考答案：A9.建设工程的安全生产管理应当坚持安全第一、预防为主的方针。A、正确B、错误参考答案：A10.建设单位不得以任何理由要求施工单位压缩工期。A、正确B、错误参考答案：B11.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。A、正确B、错误参考答案：A12.建设工程的勘察、设计、施工、监理等单位应当依法独立开展业务。A、正确B、错误参考答案：A13.施工单位对施工中出现质量问题的建设工程应当负责返修。A、正确B、错误参考答案：A14.建设工程的保修期限，屋面防水工程为5年。A、正确B、错误参考答案：A15.建设工程的竣工验收由建设单位组织，但必须有施工单位参与。A、正确B、错误参考答案：A16.建设工程的施工中，施工单位应当对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。A、正确B、错误参考答案：A17.建设工程的施工中，施工单位应当对施工质量负责。A、正确B、错误参考答案：A18.建设工程的施工许可证应当由施工单位申请领取。A、正确B、错误参考答案：B19.建设工程的勘察设计单位应当对设计文件的质量负责。A、正确B、错误参考答案：A20.评标委员会成员不得与投标人有利害关系。A、正确B、错误参考答案：A21.工程监理单位可以同时承担同一建设工程的监理和施工工作。A、正确B、错误参考答案：B22.建设工程的施工中，施工单位应当对施工人员的安全负责。A、正确B、错误参考答案：A23.工程监理单位可以与被监理工程的施工承包单位有隶属关系。A、正确B、错误参考答案：B24.建设工程的勘察、设计、施工、监理等单位应当依法取得相应资质证书。A、正确B、错误参考答案：A25.建设工程的保修期自工程竣工验收合格之日起计算。A、正确B、错误参考答案：A26.建设工程的施工中，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验。A、正确B、错误参考答案：A27.建设工程的施工过程中，建设单位可以随时变更设计。A、正确B、错误参考答案：B28.建设工程的监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系。A、正确B、错误参考答案：A29.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。A、正确B、错误参考答案：A30.建设工程的施工中，建设单位应当对施工质量负责。A、正确B、错误参考答案：B31.建设工程的施工中，施工单位应当对施工安全负责。A、正确B、错误参考答案：A32.依