2026年法官助理中级工模拟试题及考点梳理

2026年法官助理中级工模拟试题及考点梳理第一部分：考点梳理一、民商事审判实务考点民商事审判是法官助理工作的核心领域之一，重点考查对《中华人民共和国民法典》及相关司法解释的理解与适用。1.诉讼主体与管辖：重点掌握当事人资格的确定、必要共同诉讼与普通共同诉讼的区别、第三人参加诉讼的条件。在管辖方面，需熟练运用级别管辖、地域管辖（特别是合同纠纷的协议管辖、专属管辖）以及移送管辖与指定管辖的规则。2.证据规则：这是法官助理协助法官查明事实的关键。考点涵盖举证责任的分配原则（“谁主张，谁举证”及举证责任倒置的情形）、证据的“三性”（真实性、合法性、关联性）审查、证明标准（高度盖然性）、非法证据的排除规则以及逾期举证的法律后果。3.民事实体法核心制度：合同编：重点考查合同的成立与生效、违约责任的承担方式（继续履行、补救措施、赔偿损失、定金罚则等）、代位权与撤销权的行使条件。合同编：重点考查合同的成立与生效、违约责任的承担方式（继续履行、补救措施、赔偿损失、定金罚则等）、代位权与撤销权的行使条件。物权编：考查物权的变动模式（动产交付与不动产登记）、善意取得制度的构成要件、担保物权（抵押、质押、留置）的实现顺序与方式。物权编：考查物权的变动模式（动产交付与不动产登记）、善意取得制度的构成要件、担保物权（抵押、质押、留置）的实现顺序与方式。婚姻家庭编：离婚案件的冷静期、夫妻共同财产与个人债务的认定、子女抚养权的确定原则（最有利于未成年子女）。婚姻家庭编：离婚案件的冷静期、夫妻共同财产与个人债务的认定、子女抚养权的确定原则（最有利于未成年子女）。4.审判程序：包括一审普通程序与简易程序的转换条件、二审程序中新证据的处理、审判监督程序的启动事由。二、刑事审判实务考点刑事审判要求法官助理具备严谨的逻辑思维和对罪刑法定原则的深刻把握。1.刑法基本原则与适用范围：重点理解罪刑法定、罪责刑相适应原则，刑法的空间效力（属地管辖、属人管辖等）及时间效力（溯及力问题）。2.犯罪构成理论：这是定罪的核心。考点包括犯罪客体、客观方面（危害行为、危害结果、因果关系）、主体（自然人、单位）、主观方面（故意、过失、意外事件）。重点辨析间接故意与过于自信的过失。3.常见罪名：重点考查财产犯罪（盗窃罪、诈骗罪、抢劫罪及转化型抢劫）、侵犯公民人身权利罪（故意杀人罪、故意伤害罪）、贪污贿赂犯罪（受贿罪、挪用公款罪）的构成要件及此罪与彼罪的界限。4.刑罚制度：考查量刑情节（自首、立功、坦白、累犯）、数罪并罚原则（限制加重原则）、缓刑、减刑与假释的适用条件。5.刑事诉讼程序：重点掌握强制措施的种类与适用条件、侦查羁押期限、审查起诉内容、一审程序的庭审流程、上诉抗诉期限及二审审理方式（全面审查原则）。三、行政审判实务考点行政审判涉及司法权对行政权的监督与制约。1.行政诉讼受案范围：重点掌握法院受理行政案件的范围（肯定列举）与不予受理的范围（否定列举），特别是国家行为、抽象行政行为、内部行政行为等排除事项。2.行政诉讼当事人：原告资格的确定（利害关系人）、被告的确认（谁行为、谁被告；经复议后的被告确定）、第三人的类型。3.行政诉讼证据：举证责任的分配（被告对被诉行政行为的合法性承担举证责任）、举证期限、法院调取证据的条件。4.行政诉讼的判决与执行：一审判决的种类（维持判决、撤销判决、履行判决、变更判决、确认判决等）及适用条件、非诉行政执行案件的申请与审查。四、法院综合实务与职业素养此部分侧重考查法官助理在日常工作中的实际操作能力与职业操守。1.法律文书制作：重点掌握判决书、裁定书、调解书、起诉状、答辩状等文书的格式规范与写作要求。特别是裁判文书的“说理”部分，要求逻辑清晰、法理透彻。2.案卷管理与归档：考查诉讼材料的收集、整理、排序、装订规范，电子卷宗的同步生成，以及案卷归档的时间要求与保密规定。3.司法礼仪与职业道德：严格遵守《法官职业道德基本准则》，做到司法公正、司法廉洁、司法为民。重点考查回避制度、防止干预司法“三个规定”的具体内容。4.信息化应用：熟练运用法院办案系统、电子送达平台、远程视频开庭系统等现代化办公技能。第二部分：模拟试题一、单项选择题（每题1.5分，共30分）1.根据《中华人民共和国民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间一般为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年2.甲公司与乙公司签订一份买卖合同，约定在甲公司所在地交货，但未明确约定履行费用的负担。交货时，乙公司派人送货至甲公司，关于运费和装卸费的承担，下列说法正确的是（）。A.由甲公司承担B.由乙公司承担C.由双方平均分担D.由甲公司承担运费，乙公司承担装卸费3.在民事诉讼中，当事人一方人数众多（通常指10人以上）的诉讼，是（）。A.必要共同诉讼B.普通共同诉讼C.代表人诉讼D.集团诉讼4.下列关于刑事拘留期限的说法，错误的是（）。A.一般情况下，公安机关提请批准逮捕的时间为3日以内B.特殊情况下，提请批准逮捕的时间可以延长1至4日C.对于流窜作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请批准逮捕的时间可以延长至30日D.公安机关拘留人的时间，最长不得超过60日5.行政诉讼中，被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。被告不提供或者无正当理由逾期提供证据的，（）。A.法院应当判决驳回原告的诉讼请求B.法院应当裁定中止诉讼C.视为被诉行政行为没有证据D.法院可以依职权调取证据6.李某因琐事将王某打成轻伤，案发后李某主动投案并如实供述自己的罪行。对于李某的行为，下列说法正确的是（）。A.构成自首，可以从轻或者减轻处罚B.构成坦白，可以从轻处罚C.构成自首，应当免除处罚D.构成立功，可以减轻或者免除处罚7.法官助理在整理案卷时，发现庭审笔录中有一处记录与录音录像内容有实质性出入，下列处理方式最恰当的是（）。A.直接修改庭审笔录，使其与录音录像一致B.找审判长签字后，由书记员和当事人共同签字确认修改C.保持原状，在附卷说明中注明情况D.撕毁原笔录，重新制作8.根据《中华人民共和国民事诉讼法》，下列哪类案件不能适用简易程序？（）A.事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件B.基层人民法院和它派出的法庭审理的简单的民事案件C.起诉时被告下落不明的案件D.当事人双方约定适用简易程序的案件9.某行政机关对张某作出罚款5000元的行政处罚，张某逾期不履行。该行政机关欲申请人民法院强制执行，应当在法定期限内提出。该期限为（）。A.60日B.90日C.180日D.1年10.甲在商场试衣间试衣时，乙突然推开试衣间门进行拍摄，导致甲隐私暴露。乙的行为侵犯了甲的（）。A.肖像权B.隐私权C.名誉权D.身体权11.在刑事诉讼中，回避制度适用于下列哪些人员？（）A.侦查人员、检察人员、审判人员B.书记员、翻译人员、鉴定人C.勘验人员D.以上所有人员12.关于离婚诉讼，下列说法正确的是（）。A.判决不准离婚和调解和好的离婚案件，没有新情况、新理由，原告在6个月内又起诉的，人民法院不予受理B.离婚案件必须先行调解，未经调解不得判决C.现役军人的配偶要求离婚，只要军人不同意，法院就应当判决不予离婚D.离婚案件中的财产分割，必须遵循“谁主张，谁举证”的原则，法院无权调查13.甲盗窃乙的财物后，被乙发现，乙为夺回财物而将甲打成重伤。乙的行为属于（）。A.正当防卫B.防卫过当C.故意伤害罪D.紧急避险14.人民法院审理第二审民事案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律错误的，应当（）。A.发回重审B.依法改判C.驳回上诉，维持原判D.指令再审15.下列哪项不属于法官助理在庭审中的主要职责？（）A.协助法官组织庭前证据交换B.担任法庭记录C.协助法官进行调解D.独立主持法庭调查16.某担保合同中约定了定金条款，同时约定了违约金条款。如果一方违约，对方（）。A.可以同时适用定金和违约金条款B.只能选择适用定金或者违约金条款C.只能适用违约金条款D.只能适用定金条款17.根据《刑法》，已满14周岁不满16周岁的人，犯下列哪种罪应当负刑事责任？（）A.盗窃罪B.抢劫罪C.寻衅滋事罪D.包庇罪18.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律（）。A.公开宣告判决B.不公开宣告判决C.经法院院长批准后不公开宣告判决D.经当事人申请后可以不公开宣告判决19.法官助理在草拟法律文书时，对于当事人的基本情况，应当（）。A.详细记录当事人的身份证号码、家庭住址等所有隐私信息B.依法隐去涉及个人隐私的信息，但应确保身份可识别C.只需记录姓名和性别D.可以随意简化20.下列关于送达的说法，正确的是（）。A.直接送达诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达B.受送达人下落不明的，可以公告送达，公告期限为30日C.调解书可以直接送达给其同住成年家属D.转交送达适用于受送达人是军人的情形，但必须经过其所在部队团以上单位的政治机关转交二、多项选择题（每题2分，共30分。多选、少选、错选均不得分）1.根据《民法典》，下列哪些情形下，权利人可以依法行使留置权？（）A.加工承揽合同的定作人未向承揽人支付报酬B.保管合同的寄存人未支付保管费C.运输合同的托运人未支付运费D.借款合同的借款人未归还借款2.民事诉讼中，下列哪些人可以作为委托诉讼代理人？（）A.律师、基层法律服务工作者B.当事人的近亲属C.当事人所在社区推荐的公民D.有关社会团体推荐的公民3.刑事诉讼中，中级人民法院管辖的第一审刑事案件包括（）。A.危害国家安全案件B.恐怖活动案件C.可能判处无期徒刑、死刑的案件D.全省性的重大刑事案件4.下列证据材料，不得作为认定案件事实的根据的有（）。A.严重违反法定程序收集的证据B.以暴力、威胁等非法手段收集的证据C.无正当理由未在法庭上出示的证据D.当事人无正当理由逾期提供且拒不说明理由的证据5.行政诉讼中，有下列情形之一的，裁定中止诉讼的有（）。A.原告死亡，须等待其近亲属表明是否参加诉讼的B.原告丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的C.作为一方当事人的行政机关、法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的D.案件涉及法律适用问题，需要送请有权机关作出解释或者确认的6.下列关于法官职业道德的说法，正确的有（）。A.法官应当清正廉明，恪守职业道德B.法官不得接受当事人及其代理人的请客送礼C.法官可以参加由当事人及其代理人支付费用的宴请D.法官应当如实申报财产7.根据《民法典》物权编，下列属于用益物权的有（）。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用权D.抵押权8.在刑事诉讼中，辩护律师享有的权利包括（）。A.同在押的犯罪嫌疑人会见和通信B.查阅本案的案卷材料C.申请变更强制措施D.经证人同意，向其收集与本案有关的材料9.民事执行程序中，人民法院应当裁定终结执行的情形有（）。A.申请人撤销申请的B.据以执行的法律文书被撤销的C.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的D.追索赡养费案件的权利人死亡的10.下列关于合同解除的说法，正确的有（）。A.当事人协商一致，可以解除合同B.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同C.在履行期限届满前，当事人一方明确表示不履行主要债务的，对方可以解除合同D.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施11.法官助理在草拟裁判文书时，应当注意（）。A.叙事清楚，逻辑严密B.说理充分，引用法律准确C.使用规范的法言法语D.可以适当使用方言俚语以增加亲和力12.下列关于刑法中数罪并罚的说法，正确的有（）。A.判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期B.有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年C.有期徒刑总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年D.数罪并罚时，附加刑仍须执行13.行政诉讼中，人民法院可以判决撤销行政行为的情形包括（）。A.主要证据不足的B.适用法律、法规错误的C.违反法定程序的D.滥用职权的14.下列属于民事诉讼中“新证据”的情形有（）。A.一审庭审结束后新发现的证据B.当事人在一审举证期限届满前因客观原因无法收集，申请法院调查未获准许的证据C.当事人在一审程序中故意隐瞒的证据D.当事人在二审程序中提供的证据15.法官助理在协助法官办理案件时，应当遵守的保密规定包括（）。A.不得泄露合议庭评议案件的具体情况B.不得泄露审判委员会讨论案件的具体情况C.不得向当事人透露案件内部分工意见D.案件审结后，可以随意谈论案情三、判断题（每题1分，共10分。正确的打“√”，错误的打“×”）1.民事诉讼中，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，人民法院可以缺席判决。（）2.刑事案件在立案前，侦查机关可以进行勘验、检查、搜查、扣押等侦查行为。（）3.行政诉讼中，人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。（）4.所有的合同都必须采用书面形式，否则合同无效。（）5.犯罪嫌疑人、被告人在侦查、审查起诉、审判阶段均有权聘请辩护人。（）6.当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出。（）7.法官助理可以代替法官在判决书上签发。（）8.因产品质量不合格造成他人财产、人身损害的，产品制造者、销售者应当承担民事责任。（）9.人民法院对行政机关强制执行的申请，应当进行书面审查，一律不得进行实质性审查。（）10.二审法院审理上诉案件，可以进行调解。调解达成协议，应当制作调解书，调解书送达后，原审裁判视为撤销。（）四、简答题（每题5分，共15分）1.简述民事诉讼中“谁主张，谁举证”原则的含义及其例外情形。2.简述法官助理在审判流程管理中的主要职责。3.简述刑法中正当防卫的构成要件。五、案例分析题（共15分）案例一：甲公司与乙建筑公司签订了一份建设工程施工合同，约定由乙公司承建甲公司的厂房，工程总造价为5000万元，工期为300天。合同约定，若乙公司逾期竣工，每日按工程总造价的0.5‰支付违约金。同时，甲公司支付了定金200万元。合同签订后，乙公司进场施工。施工过程中，因遭遇百年一遇的特大暴雨，导致工期延误20天。后因乙公司管理不善，又导致工期延误30天。工程最终逾期50天竣工。甲公司为此向法院起诉，要求乙公司支付违约金并双倍返还定金。经查：法律规定，定金的数额不得超过主合同标的额的20%，超过部分不具有定金效力。违约金数额过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。问题：1.本案中，乙公司关于不可抗力（特大暴雨）的抗辩是否成立？为什么？（3分）2.本案中，定金条款的效力如何？200万元定金中有多少具有定金效力？（3分）3.甲公司能否同时主张违约金和定金？如果不能，甲公司应如何选择？（3分）4.若甲公司选择主张违约金，请计算乙公司应支付的违约金数额（列出计算公式）。（3分）5.若乙公司认为约定的违约金过高，法院应如何处理？（3分）案例二：张某（25岁）深夜潜入某小区，准备盗窃王某家的汽车。张某撬开车门后，启动了汽车。此时，王某的妻子李某听到车响，从楼上跑下来查看。张某见状，为了逃跑，猛踩油门冲向李某，李某躲闪不及被撞成重伤（经鉴定为重伤二级）。张某驾车逃离现场，后被公安机关抓获。问题：1.张某撬车并启动的行为构成何罪？请说明理由。（4分）2.张某为逃跑撞伤李某的行为如何定性？请说明理由。（4分）3.对张某应当如何定罪处罚？（2分）第三部分：参考答案及解析一、单项选择题1.答案：C解析：根据《民法典》第一百八十八条，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。2.答案：B解析：根据《民法典》第五百一十条及第六百零三条，如果履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。本案为买卖合同，乙公司是交付货物的一方，即履行义务一方，交货地点在乙公司所在地（虽然约定在甲公司交货，但这意味着乙承担运费）。关于履行费用负担不明确的，由履行义务一方负担。因此，运费和装卸费应由乙公司承担。3.答案：C解析：根据《民事诉讼法》第五十六条及第五十七条，当事人一方人数众多的共同诉讼，可以由当事人推选代表人进行诉讼。这属于代表人诉讼。4.答案：D解析：根据《刑事诉讼法》第九十一条，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。因此，公安机关拘留的最长时间为30+7=37日，而非60日。5.答案：C解析：根据《行政诉讼法》第三十四条，被告不提供或者无正当理由逾期提供证据的，视为被诉行政行为没有相应的证据。6.答案：A解析：根据《刑法》第六十七条，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。7.答案：B解析：庭审笔录是对庭审活动的客观记录，具有严肃性。发现笔录与录音录像不一致，应当严格按照程序进行补正。通常需要审判人员、书记员以及相关当事人签字确认，以保证笔录的真实性和准确性。8.答案：C解析：根据《民事诉讼法》第一百五十七条，基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件，适用简易程序。但起诉时被告下落不明的案件，不适用简易程序。9.答案：C解析：根据《行政强制法》第五十三条，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，依照本章规定申请人民法院强制执行。10.答案：B解析：根据《民法典》第一千零三十二条，自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。试衣间属于私密空间，乙的行为侵犯了隐私权。11.答案：D解析：根据《刑事诉讼法》第二十九条及第三十一条，审判人员、检察人员、侦查人员、书记员、翻译人员和鉴定人等有回避情形的，应当自行回避。12.答案：A解析：根据《民事诉讼法》第一百二十七条，判决不准离婚和调解和好的离婚案件，判决、调解维持收养关系的案件，没有新情况、新理由，原告在六个月内又起诉的，不予受理。B选项中离婚案件应当进行调解，但并非判决的前置绝对条件，若感情确已破裂，调解无效的，应准予离婚。C选项中，现役军人的配偶要求离婚，须得军人同意，但军人一方有重大过错的除外。D选项中，涉及国家利益、社会公共利益或当事人无法举证的，法院可以调查。13.答案：A解析：根据《刑法》第二十条，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。乙为了夺回财物（针对正在进行的不法侵害）而将甲打伤，属于正当防卫。虽然造成重伤，但针对盗窃行为，防卫手段和程度并未明显超过必要限度。14.答案：B解析：根据《民事诉讼法》第一百七十七条，第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；（二）原判决适用法律错误的，依法改判；（三）原判决认定事实错误的，或者原判决认定事实不清，证据不足的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判。15.答案：D解析：法官助理是法官的辅助人员，职责包括审查诉讼材料、协助法官组织庭前证据交换、草拟法律文书、协助法官进行调解等，但不能独立主持审判，不能代替法官行使审判权。16.答案：B解析：根据《民法典》第五百八十八条，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。17.答案：B解析：根据《刑法》第十七条，已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。抢劫罪在八大重罪之列。18.答案：A解析：根据《民事诉讼法》第一百三十七条，人民法院审理案件，不论是否公开审理，一律公开宣告判决。19.答案：B解析：裁判文书应当公开，但涉及个人隐私的内容应当进行技术处理，隐去不宜公开的信息，既要保障司法公开，又要保护公民隐私。20.答案：A解析：根据《民事诉讼法》第九十二条，直接送达诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达，或者邮寄送达。B选项公告期限为30日是涉外民事诉讼，国内为60日。C选项调解书应当直接送达本人，不适用留置送达或向同住成年家属送达（除非本人同意）。D选项转交送达中，军人应当通过其所在部队团以上单位的政治机关转交。二、多项选择题1.答案：ABC解析：根据《民法典》第四百四十七条，债务人不履行到期债务或者当事人约定实现留置权的情形，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产。留置权适用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等因合同关系占有的动产。借款合同不属于留置权适用的法定合同类型。2.答案：ABCD解析：根据《民事诉讼法》第六十一条，当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人：（一）律师、基层法律服务工作者；（二）当事人的近亲属或者工作人员；（三）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。3.答案：ABC解析：根据《刑事诉讼法》第二十一条，中级人民法院管辖下列第一审刑事案件：（一）危害国家安全、恐怖活动案件；（二）可能判处无期徒刑、死刑的案件。D选项全省性的重大刑事案件由高级人民法院管辖（第一审）。4.答案：ABCD解析：根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》及证据规则，严重违反法定程序收集的证据、非法手段收集的证据、无正当理由未在法庭出示的证据（除对方当事人同意外）、逾期提供且无正当理由的证据，均不得作为认定案件事实的根据。5.答案：ABCD解析：根据《行政诉讼法》第五十一条，在诉讼过程中，有下列情形之一的，中止诉讼：（一）原告死亡，须等待其近亲属表明是否参加诉讼的；（二）原告丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的；（三）作为一方当事人的行政机关、法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（四）一方当事人因不可抗力的事由，不能参加诉讼的；（五）案件涉及法律适用问题，需要送请有权机关作出解释或者确认的；（六）其他应当中止诉讼的情形。6.答案：ABD解析：根据《法官职业道德基本准则》，法官应当清正廉明、恪守职业道德，不得接受当事人及其代理人的请客送礼，应当如实申报财产。C选项明显违反职业道德。7.答案：ABC解析：用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权、地役权等。抵押权属于担保物权。8.答案：ABC解析：根据《刑事诉讼法》第三十九条、四十条、四十一条，辩护律师有权同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信，自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料，有权申请变更强制措施。D选项中，向证人收集有关材料，需经证人或者有关单位同意，且一般是在审查起诉阶段。9.答案：ABCD解析：根据《民事诉讼法》第二百六十四条，有下列情形之一的，人民法院应当裁定终结执行：（一）申请人撤销申请的；（二）据以执行的法律文书被撤销的；（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；（四）追索赡养费、扶养费、抚养费案件的权利人死亡的；（五）作为被执行人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。10.答案：ABCD解析：根据《民法典》第五百六十二条、五百六十三条，A、B、C均属于合同解除的法定或约定情形。根据第五百六十六条，D选项关于合同解除后果的表述正确。11.答案：ABC解析：裁判文书要求叙事清楚、逻辑严密、说理充分、引用法律准确、语言规范。D选项使用方言俚语不符合法律文书的严肃性和规范性要求。12.答案：ABCD解析：根据《刑法》第六十九条，判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪并罚时，附加刑仍须执行。13.答案：ABCD解析：根据《行政诉讼法》第七十条，行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：（一）主要证据不足的；（二）适用法律、法规错误的；（三）违反法定程序的；（四）超越职权的；（五）滥用职权的；（六）明显不当的。14.答案：AB解析：根据《民事诉讼法》及《证据规定》，一审庭审结束后新发现的证据、当事人在一审举证期限届满前因客观原因无法收集且申请法院调查未获准许的证据，属于“新证据”。C选项故意隐瞒的证据不属于新证据；D选项二审中提供的证据需符合特定条件才视为新证据。15.答案：ABC解析：法官助理应当严格遵守保密纪律，不得泄露合议庭、审委会评议情况，不得透露内部分工意见。案件审结后，涉及国家秘密、个人隐私等内容的仍需保密，不能随意谈论。三、判断题1.答案：√解析：根据《民事诉讼法》第一百四十七条，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。2.答案：×解析：根据《刑事诉讼法》，只有立案后，侦查机关才能进行侦查行为（如勘验、检查等）。立案是刑事诉讼的起始程序。3.答案：√解析：根据《行政诉讼法》第六十条，人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。4.答案：×解析：根据《民法典》第四百六十九条，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。只有法律规定或当事人约定必须采用书面形式的，才必须采用书面形式，否则不影响合同成立生效（除非有特定法律后果）。5.答案：√解析：根据《刑事诉讼法》第三十四条，犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人。6.答案：√解析：根据《民事诉讼法》第二百零六条，当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出。7.答案：×解析：法官助理是辅助人员，没有审判权，不能代替法官在判决书上签发。判决书必须由审判长、独任审判员署名。8.答案：√解析：根据《民法典》第一千二百零二条，因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。9.答案：×解析：根据《行政强制法》第五十七条，人民法院对行政机关强制执行的申请进行书面审查，但对明显缺乏事实根据或者明显违反法律规定的，人民法院可以自受理之日起三十日内作出不准予执行的裁定。因此，法院有权进行实质性审查。10.答案：√解析：根据《民事诉讼法》第一百七十二条，第二审人民法院审理上诉案件，可以进行调解。调解达成协议，应当制作调解书，调解书送达后，原审人民法院的判决即视为撤销。四、简答题1.答案：“谁主张，谁举证”原则是指当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。例外情形（举证责任倒置）主要包括：(1)因环境污染引起的损害赔偿诉讼，由加害人就法律规定的免责事由及其行为与损害结果之间不存在因果关系承担举证责任；(2)高度危险作业致人损害的侵权诉讼，由加害人就受害人故意造成损害的事实承担举证责任；(3)饲养动物致人损害的侵权诉讼，由动物饲养人或者管理人就受害人有过错或者第三人有过错承担举证责任；(4)因缺陷产品致人损害的侵权诉讼，由产品的生产者就法律规定的免责事由承担举证责任；(5)因共同危险行为致人损害的侵权诉讼，由实施危险行为的人就其行为与损害结果之间不存在因果关系承担举证责任；(6)因医疗行为引起的侵权诉讼，由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任。2.答案：法官助理在审判流程管理中的主要职责包括：(1)审查立案材料，协助法官办理立案手续；(2)在案件分配后，及时接收案卷材料，进行初步审查；(3)协助法官组织庭前会议、证据交换、庭前调解等准备工作；(4)负责办理诉讼文书送达、保全、鉴定、评估等事务性工作；(5)担任庭审记录，确保庭审笔录的完整与准确；(6)协助法官校对、印制、送达裁判文书；(7)负责案件信息的录入、报结及卷宗的整理、装订、归档工作；(8)协助法官办理上诉案件的卷宗移送等事宜。3.答案：刑法中正当防卫的构成要件包括：(1)起因条件：存在现实的不法侵害。不法侵害必须是真实存在的，且具有攻击性、紧迫性。(2)时间条件：不法侵害正在进行。即不法侵害已经开始且尚未结束。(3)对象条件：针对不法侵害人本人进行防卫。防卫行为只能针对不法侵害者本人实施，不能损害第三人。(4)意图条件：具有防卫意图。防卫人必须是为了保护国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受不法侵害。(5)限度条件：没有明显超过必要限度造成重大损害。防卫行为应以足以制止不法侵害为限，否则可能构成防卫过当。五、案例分析题案例一1.答案：部分成立。理由：不可抗力是法定的免责事由。本案中，特大暴雨属于不可抗力，因此导致的20天工期延误，乙公司可以免责，不承担违约责任。但剩余的30天延误是由于乙公司管理不善造成的，不属于不可抗力，乙公司仍应承担相应的违约责任。2.答案：200万元定金中，有1000万元（5000万×20%）具有定金效力，另外1000万元不具有定金效力，应视为预付款。理由：根据《民法典》第五百八十六条，定金的数额不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产