2026年监理工程师之土木建筑目标控制每日一练含完整答案详解（有一套）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制每日一练含完整答案详解（有一套）1.下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的动态评价指标的是（）。

A.投资收益率

B.资产负债率

C.利息备付率

D.内部收益率【答案】：D2.在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。

A.3

B.2

C.4

D.5【答案】：A3.为了确保工程建设进度总目标的实现，监理工程师最早应在（）阶段进行施工现场条件调研和分析。

A.设计任务书

B.设计准备

C.初步设计

D.施工招标【答案】：B4.用于工程的（）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查,并共同在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】：A5.下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（）。

A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论

B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行

C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果

D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能【答案】：D6.《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。

A.结果

B.战略

C.顾客与市场

D.测量、分析和改进【答案】：D7.我国工程建设实行“政府监督、社会监理与检测、（）”的质量管理与保证体系。

A.企业自控

B.企业监控

C.人民监督

D.依法治理【答案】：A8.下列关于箍筋的说法，正确的是（）。

A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩

B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°

C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°

D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩【答案】：A9.暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于因施工单位原因暂停施工的，应记录（）。

A.施工单位人工的数量

B.施工单位设备的数量

C.直接导致停工发生的原因

D.施工单位设备的状态【答案】：C10.（2018年真题）某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。

A.调增50万元

B.调增75万元

C.调增100万元

D.不予调增【答案】：D11.施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是()

A.明确投资控制人员的责任

B.确定工程变更的价款

C.审核施工方案

D.做好施工记录【答案】：C12.工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工【答案】：A13.在流水施工中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。

A.流水强度

B.施工过程

C.施工段

D.流水节拍【答案】：C14.下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。

A.改善外部配合条件

B.采用更先进的施工机械

C.实施强有力的施工调度

D.增加工作面【答案】：D15.现浇混凝土板厚度检测常用（）。

A.超声回弹综合法

B.回弹法

C.钻芯法

D.超声波对测法【答案】：D16.建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。

A.适用性和节能性

B.安全性和经济性

C.可靠性和耐久性

D.经济性和可靠性【答案】：C17.（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间【答案】：C18.按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为()质量事故。

A.一般

B.严重

C.重大

D.特大【答案】：C19.卓越绩效模式强调以()的观点来管理整个组织及其关键过程。

A.系统

B.创新

C.改进

D.合作【答案】：A20.关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？

A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系

B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为

C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系

D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系【答案】：C21.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.18

B.24

C.34

D.42【答案】：B22.装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。

A.施工方案论证

B.隐蔽工程验收

C.施工工艺试验

D.平行检验【答案】：B23.关于质量保证金的阐述中，错误的是（）。

A.承包人未按合同约定履行工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣留修复支出

B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用

C.缺陷责任期终止后，发包人将剩余的质量保证金返还承包人

D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】：B24.因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由（）承担。

A.发包方

B.承包方

C.责任方

D.分包方【答案】：C25.2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？

A.本案的赔偿义务机关为一审法院

B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿

C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容

D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由【答案】：B26.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。

A.抗拉强度和抗剪强度试验

B.冷弯试验和耐高温试验

C.屈服强度和疲劳强度试验

D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】：D27.工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的（）必然为零。

A.时间间隔

B.时距

C.间歇时间>

D.自由时差【答案】：D28.采用工程量清单计价，建设工程造价是完成所列项目的全部费用，包括()。(1)分部分项工程费(2)其他直接费(3)间接费(4)措施项目费(5)其他项目费和规费(6)税金

A.(1)(2)(5)(6)

B.(1)(3)(5)(6)

C.(1)(4)(5)(6)

D.(2)(3)(5)(6)【答案】：C29.建设工程定额反映了()水平。

A.企业管理

B.消耗量的价值

C.社会平均消耗

D.社会平均先进消耗【答案】：C30.（2022年真题）工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。

A.组织

B.搭接

C.工艺

D.平行【答案】：A31.监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控制()，保证施工质量。

A.施工方案的先进性

B.施工措施的针对性

C.作业技术准备状态

D.施工计划的可行性【答案】：C32.确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。

A.监理合同中有关工期的要求

B.施工总进度计划

C.工程条件的落实情况

D.单位工程施工进度计划【答案】：C33.根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度，是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损的强度检验方法是（）。

A.回弹法

B.超声回弹综合法

C.钻心法

D.后装拔出法【答案】：B34.（2019年真题）某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。

A.暂列金额

B.暂估价

C.计日工

D.总承包服务费【答案】：C35.某施工单位员工，在工伤阶段获得的工资，属于人工费中的（）。

A.奖金

B.津贴补贴

C.特殊情况下支付的工资

D.缴纳的保险费【答案】：C36.施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A37.关于国务院机构的设置程序，下列说法正确的是：

A.国务院组成部门的设立、撤销与变更，应当由国务院提出方案，国务院全体会议讨论通过后，由总理提请全国人民代表大会决定

B.国务院法制办公室的设立，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定

C.中国民用航空总局的变更，由国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定

D.国家卫生与计划生育委员会法制司下属行政复议处的设立，由国家卫生与计划生育委员会提出方案，报国务院机构编制管理机关批准【答案】：B38.凡由承包单位负责采购的原材料、半成品和构配件，在采购订货前应向()申报。

A.建设单位现场代表

B.项目技术负责人

C.监理工程师

D.项目经理【答案】：C39.甲与乙因情生仇。一日黄昏，甲持锄头路过乙家院子，见甲妻正在院内与一男子说话，以为是乙举锄就打，对方重伤倒地后遂发现是乙哥哥。甲心想，打伤乙哥哥也算解恨。关于本案，下列哪些选项是错误的？

A.甲后来想“打伤乙哥哥也算解恨”，说明甲也有伤害乙的哥哥的故意，所以本案不存在事实认识错误

B.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，按照法定符合说和具体符合说会得出不同的结论

C.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，对乙成立故意杀人罪未遂，对乙哥哥成立故意伤害罪（重伤）

D.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，无论按照具体符合说还是法定符合说，甲对乙哥哥都成立故意伤害罪（重伤），对乙不成立犯罪。【答案】：A40.某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.5800

B.6300

C.6500

D.6800【答案】：B41.下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是（）。

A.材料供应时间不能满足需要

B.临时停水、停电、断路

C.计划安排不周密，组织协调不力

D.不能及时提供施工场地条件【答案】：C42.某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.建设单位和施工单位共同【答案】：A43.进行建设项目经济评价时，确定基准收益率的基础是（）。

A.投资风险

B.机会成本

C.资金限制

D.通货膨账【答案】：B44.某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.试验检测

D.限制使用【答案】：B45.根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。

A.二项分布

B.正态分布

C.泊松分布

D.非正态分布【答案】：B46.招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。

A.14

B.15

C.28

D.30【答案】：C47.按合同规定，设备制造厂申请出厂前的试车或整机性能检测，（）组织（）参加，符合要求后予以签认。

A.建设单位，总监理工程师

B.总监理工程师，专业监理工程师

C.建设单位，设计单位

D.专业监理工程师，监理员【答案】：B48.工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发《工程暂停令》，并要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改，早日复工

B.防止事故扩大并保护好现场

C.防止事故信息不正常披露

D.对事故责任人加强监督【答案】：B49.关于设备采购质量控制的说法，正确的是（）。

A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购

B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商

C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购

D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制【答案】：B50.混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。

A.构件的挠度

B.构件和结构的倾斜

C.构件强度

D.基础不均匀沉降【答案】：C51.重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法【答案】：D52.施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。

A.自由时差

B.总时差

C.紧后工作的最早开始时间

D.紧后工作的最早完成时间【答案】：B53.根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A.监理通知回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表【答案】：B54.根据行政许可法的有关规定，以下关于行政许可实施的说法，不正确的是：

A.许可需要行政机关内设的多个机构办理的，可以确定一个机构统一受理许可申请，统一送达许可决定

B.许可依法由地方政府两个以上部门分别实施的，本级政府应当确定一个部门受理许可申请并转告有关部门分别提出意见后统一办理，或组织有关部门合办理、集中办理

C.申请人申请行政许可，应当对其申请材料实质内容的真实性负责

D.行政机关不予受理行政许可申请，应当出具加盖行政机关专用印章和注明日期的书面凭证【答案】：A55.在工程施工准备阶段，设计交底纪要由（）负责整理，与会各方会签。

A.设计单位

B.监理单位

C.施工单位

D.建设单位【答案】：A56.某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4.15万元，外贸手续费13.8万元，增值税198.72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％。则该进口设备的抵岸价为()万元。

A.1212.67

B.1215.67

C.1320.67

D.1323.67【答案】：C57.监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足()和设计工作的要求。

A.项目招标

B.施工组织

C.勘察任务书

D.勘察进度计划【答案】：C58.根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。

A.研究试验费

B.临时设施费

C.建设单位管理费

D.勘察设计费【答案】：A59.在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报()审核。

A.建设单位

B.监理单位

C.质量监督机构

D.建设行政主管部门【答案】：B60.在工程施工质量验收层次中，分部工程的组成部分是（）。

A.单位工程

B.单项工程

C.检验批

D.分项工程【答案】：D61.某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）

A.不予调增

B.调增100万

C.调增150万

D.调增200万【答案】：A62.蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块在砌筑时，其产品龄期应超过28d其目的是控制：()

A.砌块的规格形状尺寸

B.砌块与砌体的黏结强度

C.砌体的整体变形

D.砌体的收缩裂缝【答案】：D63.（2020年真题）根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。

A.重新申请施工许可证

B.报发证机关核验施工许可证

C.申请换发施工许可证

D.报发证机关延期施工许可证【答案】：B64.某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税194.34万元，则该项目的总投资收益率为()。

A.9.18%

B.13.53%

C.21.96%

D.32.55%【答案】：B65.（2018年真题）项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】：B66.某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。

A.投资偏差为10万元

B.进度偏差为30万元

C.投资绩效指数为1.07

D.进度绩效指数为0.89【答案】：B67.《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.县

B.区

C.市

D.省【答案】：A68.建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是建设工程质量的（）特性。

A.耐久性

B.安全性

C.可靠性

D.经济性【答案】：C69.下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。

A.边设计、边施工

B.无证设计

C.越级设计

D.荷载取值过小【答案】：D70.质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。

A.总监理工程师

B.项目部负责人

C.质量负责人

D.监理工程师【答案】：A71.（2022年真题）建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于（）方面的工作。

A.确定质量方针、目标

B.过程适用性评价

C.确定体系覆盖范围

D.组织结构调整方案【答案】：C72.根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013,下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括()。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.施工平面控制网的测量成果

C.测量设备的养护记录

D.控制桩的保护措施【答案】：C73.工作A的工作持续时间为6天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、5天、8天；最迟完成时间分别为20天、19天、17天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。

A.2

B.3

C.7

D.12【答案】：B74.监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。

A.编制进度控制工作细则

B.建立工程进度报告制度

C.建立进度协调工作制度

D.加强工程进度风险管理【答案】：A75.在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。

A.平行

B.巡视

C.抽样

D.见证取样【答案】：D76.单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由()填写，并对总体质量水平做出评价。

A.监理单位

B.建设单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：B77.内部审核是监理单位内部的质量保证活动，内部审核的原则中（）是职业的基础。

A.职业素养

B.道德行为

C.公正表达

D.独立性【答案】：B78.监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。

A.科学性和价值

B.有效性和效率

C.创造性和价值

D.管理水平和效率【答案】：B79.某建设项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为()年。

A.3.33

B.4.25

C.4.33

D.4.75【答案】：B80.当碰撞检测报告作为交付物时，应包含下列内容()。

A.项目工程阶段

B.交付物碰撞检测结果，对于未解决的碰撞发生点，交付方应说明未解决的理由

C.碰撞检测人，使用的软件及其版本和检测日期

D.碰撞检测范围

E.碰撞检测规则和容错程度【答案】：B81.（）要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.设计单位【答案】：A82.项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。

A.项目经理

B.施工单位质量负责人

C.施工方案编制人

D.施工单位技术负责人【答案】：D83.当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。

A.3

B.6

C.8

D.9【答案】：B84.下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()

A.工程设计

B.项目决策

C.工程施工

D.工程竣工验收【答案】：A85.由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的（），经其审查同意后方可实施。

A.监理机构

B.设备总工程师

C.建设单位

D.设备安装工程师【答案】：A86.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（），确定旁站的关键部位和关键工序。

A.监理规划

B.监理细则

C.施工单位报送的施工组织设计

D.监理合同【答案】：C87.分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以下哪项？()

A.单价

B.工程量

C.税金

D.费率【答案】：B88.工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（）。

A.影响总工期,但不影响后续工作

B.不影响总工期,但影响后续工作

C.既不影响总工期,也不影响后续工作

D.影响总工期,也影响后续工作【答案】：B89.（2017年真题）工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】：B90.钢筋绑扎接头的位置应相互错开，从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总裁面面积的百分率，对梁、板类构件不宜大于()。

A.25％

B.30％

C.40％

D.50％【答案】：A91.工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。

A.严重性

B.随机性

C.可变性

D.多发性【答案】：C92.与横道计划相比，网络计划的主要特点包括()。

A.形象、直观、易于编制

B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确

C.不能明确工程进度控制中的工作重点

D.可以明确各项工作的机动时间【答案】：D93.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害

B.承包人的施工机械损坏

C.工程所需的修复费用

D.发包方现场的人员伤亡【答案】：B94.某工程量清单编制中，项目编码为010101004002，其所反映的分项工程代码及其内涵是（）。

A.002；土石方工程

B.002；土方工程

C.004；挖一般土方

D.004；挖基坑土方【答案】：D95.某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1．2万m3，则土方工程款为（）万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0【答案】：C96.为了优选设计单位，保证工程设计质量，降低设计费用，缩短设计周期，应当通过（）选定设计单位。

A.设计招标

B.直接指定

C.设计方案竞赛

D.优化设计竞赛【答案】：A97.下列关于分部分项工程工程量清单的说法中，正确的是()

A.清单为可调整的闭口清单

B.投标人不必对清单项目逐一计价

C.投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更和增减

D.投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改【答案】：D98.工程质量事故处理的基本要求不包括（）。

A.安全可靠

B.经济合理

C.注重结果

D.满足建筑物的功能【答案】：C99.（2019年真题）承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。

A.增加的成本、延误的工期和相应利润

B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润

C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润

D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】：D100.卓越绩效评价准则与ISO9000的相同点是（）。

A.基本原理

B.导向

C.驱动力

D.目标【答案】：A101.在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】：A102.工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.项目监理机构【答案】：D103.工程质量管理制度中，工程质量监督管理属于（）的管理职能。

A.业主

B.政府

C.监理单位

D.施工单位【答案】：B104.某项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.2300

B.2450

C.2550

D.2630【答案】：A105.对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供应和使用的依据是()。

A.物资需求计划

B.物资供应计划

C.物资储备计划

D.采购、加工计划【答案】：B106.某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（）万元。

A.2300

B.2550

C.2630

D.2930【答案】：B107.建筑安装工程造价中安全文明施工费的计算基数可以是（）。

A.定额人工费

B.定额材料费

C.定额机械费

D.定额分部分项工程费+定额中全部的措施项目费【答案】：A108.施工进度计划调整的技术措施是（）。

A.增加每天的施工时间

B.实行包干奖励

C.改进施工工艺

D.改善外部配合条件【答案】：C109.下列哪一选项成立以危险方法危害公共安全罪？

A.甲抱着“砸中谁谁倒霉”的心理从高楼窗户扔出一块砖头，砸中一位行人，使其身受重伤

B.甲醉酒驾车，发生交通事故后，继续驾车冲撞，造成重大伤亡

C.甲明知自己家中养的宠物狗患有严重的狂犬病，但不忍心将狗打死，就将该宠物狗扔到了离自己家很远的街区的垃圾箱中

D.甲在自己家中放火，导致周围邻居家遭受重大财产损失【答案】：B110.（2021年真题）在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。

A.平均数与标准偏差

B.中位数与变异系数

C.标准偏差与变异系数

D.中位数与标准偏差【答案】：C111.监理机构在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（）原则作为工程质量控制的基本原则。

A.以人为核心

B.质量第一

C.预防为主

D.公平、守法【答案】：B112.某项日期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该项目总费用的现值是()万元。

A.746.14

B.834.45

C.867.58

D.900.26【答案】：A113.当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A114.每批钢绞线应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）

A.20t

B.30t

C.50t

D.60t【答案】：D115.在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟4天

C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】：B116.建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是()

A.分析工作之问的逻辑关系

B.计算工作持续时间

C.进行项目分解

D.确定进度计划目标【答案】：D117.防水混凝土工程施工时，迎水面防水混凝土的保护层厚度不得小于()。

A.5mm

B.25mm

C.35mm

D.50mm【答案】：D118.在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。

A.总时差和自由时差必然相等

B.自由时差必然为零

C.总时差必然为零

D.一定为关键工作【答案】：A119.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括()。

A.人工费

B.管理费

C.利润

D.税金【答案】：D120.在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。

A.项目组成

B.计划期

C.承包单位

D.施工阶段【答案】：A121.下列表述中哪一项是正确的？

A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪

B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理

C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院

D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪【答案】：B122.关于工程延期审批原则的说法，正确的是()

A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因

B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上

C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知

D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】：D123.关于赢得值法，说法正确的是（）。

A.已完工作预算投资＝已完工作量×预算单价

B.计划工作预算投资指的是根据进度计划，在某一时间应当完成的工作实际花费的资金总额

C.投资偏差为负值，表示项目运行节支

D.投资绩效指标＜1，表示投资节约【答案】：A124.网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间【答案】：D125.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单层建筑的分项工程可按（）等划分检验批。

A.变形缝

B.工程量

C.施工段

D.楼层【答案】：A126.第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：

A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理

B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑

C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护

D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】：A127.建筑装饰装修、屋面、建筑节能、电梯等工程，是分部工程按（）进行划分的。

A.材料种类

B.专业性质.工程部位

C.施工特点

D.施工程序【答案】：B128.（2019年真题）在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】：A129.根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的（）。

A.工程延期估计值

B.延期意向通知

C.阶段性详情报告

D.临时延期申请书【答案】：C130.在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。

A.编制说明

B.总概算表

C.综合概算表

D.单位工程概算表【答案】：C131.隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（）组织进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：A132.下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是()

A.合同执行中承包方承担主要风险

B.适合于工期在1年内的工程

C.要求初步设计已完成并可以估算出工程量

D.合同总价在合同约定的风险范围内不可调整【答案】：C133.根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以（）为准，并以完成的净值来计算的。

A.实际施工工程量

B.形成工程实体

C.返工工程量及其损耗

D.工程施工方案【答案】：B134.下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（）。

A.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性

B.复核工程付款账单，签发付款证书

C.定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较

D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】：A135.（2021年真题）工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。

A.工程投入使用3年

B.工程投入使用5年

C.施工合同约定的缺陷责任期

D.设计使用年限【答案】：C136.（2022年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（）组织实施。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.总监理工程师代表

D.施工单位项目经理【答案】：B137.工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。

A.施工方案

B.安全措施

C.质量措施

D.施工组织设计【答案】：A138.按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。

A.计时工资

B.奖金

C.加班工资

D.管理人员工资【答案】：D139.监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理机构技术负责人

D.监理员【答案】：A140.依据行政处罚法的有关规定，以下关于行政处罚设定的说法，正确的是：

A.只有法律、行政法规可以创设行政处罚法规定以外的行政处罚种类

B.行政法规可以创设吊销企业营业执照的行政处罚

C.地方性法规可以创设暂扣企业营业执照的行政处罚

D.上海市人民政府规章可以创设暂扣企业营业执照的行政处罚【答案】：A141.（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。

A.一般的成倍节拍流水施工

B.非节奏流水施工

C.加快的成倍节拍流水施工

D.固定节拍流水施工【答案】：B142.某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。己知各施工过程的流水节拍分别为4天、8天、2天和4天，则应派（）个专业工作队。

A.4

B.6

C.9

D.12【答案】：C143.发生工程质量缺陷后，要分析引起的原因，分析的基本步骤包括：①找出可能产生质量缺陷的所有因素；②进行细致的现场调查研究，了解引发缺陷的现象和特征；③收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析所处各种条件和情况；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。正确的排序为（）。

A.②③①④⑤

B.①②③④⑤

C.②①③④⑤

D.③②①⑤④【答案】：A144.根据现行规定，工程预付工程款的额度最高不得超过（）。

A.合同金额（扣除暂列金额）的20%

B.合同金额（扣除暂列金额）的30%

C.合同金额（不扣除暂列金额）的20%

D.合同金额（不扣除暂列金额）的30%【答案】：B145.某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为50?万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为1万元。则该设备的购置费用为（）万元。

A.50

B.52

C.54

D.57【答案】：D146.根据《计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的事项中，属于索赔类的是（）。

A.法律法规变化

B.提前竣工

C.暂估价

D.现场签证【答案】：B147.甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）

A.丙行为是刑讯逼供的结果加重犯

B.对丙行为应以故意伤害罪从重处罚

C.对丙行为应以刑讯逼供罪与过失致人重伤罪实行并罚

D.对丙行为应以刑讯逼供罪和故意伤害罪实行并罚【答案】：B148.在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（）的计划系统。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工总承包单位【答案】：A149.工程网络计划的工期优化是指通过（）而使计算工期满足要求工期。

A.压缩关键工作的持续时间

B.改变关键工作之间的逻辑关系

C.压缩资源需求量小的工作的持续时间

D.减少非关键工作的自由时差【答案】：A150.下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）

A.职工福利费

B.高空作业津贴

C.养老保险费

D.工伤保险费【答案】：B151.墙板构件的存效采用（）存放在存放架内。

A.竖向方式

B.水平方式

C.横向放置

D.组合放置【答案】：A152.某购房人从银行贷款50万元，贷款期限10年，按月等额还本付息，贷款年利率6%，每月计息一次，其每月应向银行还款的数额为()元。

A.4917

B.5551

C.7462

D.7581【答案】：B153.编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。

A.数量

B.时间

C.产销

D.供需【答案】：A154.工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。

A.监理工程师

B.事故调查组

C.业主项目负责人

D.质量监督工程师【答案】：A155.在工程进度控制措施中，建立进度协调会议制度属于监理工程师控制工程建设进度的（）。

A.经济措施

B.合同措施

C.组织措施

D.技术措施【答案】：C156.质量管理体系的有效运行中，（）就是质量管理行为应当覆盖所有的管理空间，做到管理到位。

A.全面贯彻

B.行为到位

C.适时管理

D.适中控制【答案】：B157.用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位建筑面积或体积的人材机费用；②计算技术经济指标；③计算单位建筑面积或体积的企业管理费、利润、规费、税金及概算单价；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是（）。

A.①→②→③→④

B.①→③→②→④

C.①→③→④→②

D.②→①→③→④【答案】：C158.（2017年真题）关于监理单位设备监造质量控制方式的说法，正确的是（）。

A.制造周期长的设备，采取定点监控的方式

B.特别重要设备，采取驻厂监造的方式

C.大型设备，采取设置质量控制点的方式

D.标准设备，采取巡回监控的方式【答案】：B159.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.设计单位【答案】：C160.在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。

A.建设单位

B.质检机构

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D161.某工程发生质量事故，造成500万元直接经济损失，此次质量事故属于（）。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故【答案】：D162.当选定设计单位后，应由（）就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。

A.监理工程师和设计单位

B.业主和建设单位

C.监理工程师和承包单位

D.建设单位和设计单位【答案】：D163.某土方工程，计划总工程量为4800m3，预算单价为580元/m3，计划6个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元/m3，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000m3，若运用赢得值法分析，则至第3个月底的进度偏差为（）万元。

A.34.8

B.-6

C.6

D.-34.8【答案】：A164.旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（）在现场进行的监督活动。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.监理人员【答案】：D165.采用定额单价法计算工程费用时，若分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，对定额的处理方法一般是()。

A.调量不换价

B.可以直接套用预算单价

C.编制补充单位估价表

D.按实际使用材料价格换算预算单价【答案】：B166.关于时间定额和产量定额说法正确的是（）。

A.产量定额通常以工日为单位，每工日8小时计算

B.产量定额和时间定额乘积是1

C.产量定额与时间定额成正比

D.时间定额中不包含工人必须的休息时间【答案】：B167.防水混凝土的水胶比不大于()。

A.0.40

B.0.50

C.0.60

D.0.65【答案】：B168.工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得()的认可。

A.建设主管部门

B.招标管理部门

C.工商管理部门

D.资质管理部门【答案】：B169.工程网络计划优化的目的是寻求（）。

A.最短工期条件下费用最少的计划安排

B.工程总成本最低时的工期安排

C.资源需用量最小时的工期安排

D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】：B170.下列事件中，需要进行现场签证的是（）。

A.合同范围以内零星工程的确认

B.修改施工方案引起工程量增减的确认

C.承包人原因导致设备窝工损失的确认

D.合同范围以外新增工程地确认【答案】：B171.在工程施工质量验收活动中，下列不属于电梯工程质量控制资料核查内容的是（）。

A.工程定位测量、放线记录

B.隐蔽工程验收记录

C.施工记录

D.接地、绝缘电阻试验记录【答案】：A172.编制建设工程物资需求计划的关键是（）。

A.确定需求量

B.制定物资生产和运输计划

C.制定物资招标进度计划

D.制定物资采购成本计划【答案】：A173.监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。

A.科学性和价值

B.有效性和效率

C.创造性和价值

D.管理水平和效率【答案】：B174.单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（）商定。

A.监理和建设单位

B.施工和设计单位

C.设计和建设单位

D.参加验收的各方人员【答案】：D175.建设工程组织流水施工时，其特点之一是（）。

A.单位时间内投入的劳动力较少

B.专业工作队能够连续施工

C.能够充分地利用工作面进行施工

D.施工现场的组织、管理比较简单【答案】：B176.（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间【答案】：B177.应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。

A.表明实际进度是否匀速开展

B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量

C.预测偏差对后续工作及工期的影响

D.表明对工作总时差的利用情况【答案】：B178.为了有效控制建设工程进度，监理工程师可采取的技术措施是（）。

A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

B.对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工

C.对工程延误收取误期损失赔偿金

D.严格审查工程变更和设计变更【答案】：A179.某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（）万元。

A.-170

B.-144

C.144

D.170【答案】：D180.某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（）。

A.一般事故

B.重大事故

C.较大事故

D.特别重大事故【答案】：A181.在现场配制的材料，（）应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：B182.某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。

A.4720.00

B.4677.48

C.5184.77

D.5279.90【答案】：C183.建设工程进度控制的总目标是（）。

A.建设工期

B.合同工期

C.定额工期

D.确保提前