2025四川广安安农发展集团有限公司第三批次招聘劳务派遣制工作人员成控专员岗人员笔试历年难易错考点试卷带答案解析

2025四川广安安农发展集团有限公司第三批次招聘劳务派遣制工作人员成控专员岗人员笔试历年难易错考点试卷带答案解析一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、在建设工程造价构成中，下列哪项费用属于静态投资部分？

A.建设期利息

B.涨价预备费

C.工程建设其他费

D.固定资产投资方向调节税（若征收）A.建设期利息B.涨价预备费C.工程建设其他费D.固定资产投资方向调节税2、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中第三、四位表示什么？

A.专业工程代码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.分项工程项目名称顺序码A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码3、某工程采用单价合同，在施工过程中，因设计变更导致某分项工程量增加超过15%，则该分项工程的综合单价应如何调整？

A.全部执行原综合单价

B.全部执行新综合单价

C.增加部分的工程量执行新综合单价

D.增加部分超出15%以外的工程量执行新综合单价A.全部执行原综合单价B.全部执行新综合单价C.增加部分的工程量执行新综合单价D.增加部分超出15%以外的工程量执行新综合单价4、下列哪种方法常用于编制设计概算中的建筑工程概算，且精度相对较高？

A.概算指标法

B.类似工程预算法

C.概算定额法

D.生产能力指数法A.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.生产能力指数法5、在成本控制中，赢得值法（EarnedValueManagement）的三个基本参数不包括下列哪项？

A.已完工作预算费用（BCWP）

B.计划工作预算费用（BCWS）

C.已完工作实际费用（ACWP）

D.计划工作实际费用（ACWS）A.已完工作预算费用B.计划工作预算费用C.已完工作实际费用D.计划工作实际费用6、根据《四川省建设工程工程量清单计价定额》，措施项目费中，必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的是？

A.夜间施工费

B.二次搬运费

C.安全文明施工费

D.冬雨季施工费A.夜间施工费B.二次搬运费C.安全文明施工费D.冬雨季施工费7、某建设项目建安工程费为5000万元，设备购置费为3000万元，工程建设其他费为1000万元，基本预备费率为10%。则该项目的基本预备费为多少万元？

A.800

B.900

C.1000

D.1100A.800B.900C.1000D.11008、在工程变更价款确定中，若合同中已有适用于变更工程的价格，则应如何执行？

A.参照合同类似价格

B.按合同已有的价格

C.由承包人提出适当价格，经工程师确认

D.由发包人提出适当价格，经承包人确认A.参照合同类似价格B.按合同已有的价格C.由承包人提出适当价格D.由发包人提出适当价格9、下列哪项不属于工程造价咨询企业的业务范围？

A.建设项目建议书及可行性研究投资估算的编制和审核

B.工程竣工决算报告的编制和审核

C.提供工程造价信息服务

D.直接从事工程施工总承包A.投资估算编制审核B.竣工决算编制审核C.提供造价信息服务D.直接从事工程施工总承包10、在进行工程索赔时，承包人必须在知道或应当知道索赔事件发生后多少天内，向监理人递交索赔意向通知书？

A.7天

B.14天

C.28天

D.56天A.7天B.14天C.28天D.56天11、在建设工程造价构成中，下列哪项费用属于工程建设其他费用？

A.建筑安装工程费

B.设备及工器具购置费

C.建设用地费

D.预备费12、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中第三、四位表示什么？

A.专业工程代码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.分项工程项目名称顺序码13、某建设项目建安工程费为5000万元，设备购置费为3000万元，工程建设其他费用为1000万元，基本预备费率为10%。则该项目的基木预备费为多少万元？

A.800

B.900

C.1000

D.110014、关于招标控制价的编制，下列说法错误的是？

A.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制

B.招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮

C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核

D.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规范规定进行编制的，应在开标前5天向招投标监督机构投诉15、在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误，且在此期间国家法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价变化的，合同价款调整原则是？

A.合同价款不予调整

B.合同价款调增不调减

C.合同价款调减不调增

D.合同价款既可调增也可调减16、下列哪项不属于措施项目费？

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.二次搬运费

D.社会保险费17、某土方工程，业主提供的工程量清单中挖土方量为2000m³，投标人根据施工方案计算的实际挖土方量为2500m³。若投标人报价中挖土方综合单价为50元/m³，则投标人在该分项工程的总报价应为多少元？

A.100,000

B.125,000

C.150,000

D.需结合管理费利润率重新计算18、关于工程变更价款的确定，下列说法正确的是？

A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价

B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，必须重新组价

C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的，由承包人提出单价，发包人确认即可，无需参考定额

D.工程变更导致工程量偏差超过10%时，一律调整综合单价19、竣工结算审查时，对于隐蔽工程的验收记录，重点审查的内容不包括？

A.隐蔽工程的内容是否符合设计要求

B.隐蔽工程的施工质量是否合格

C.隐蔽工程的影像资料是否齐全

D.隐蔽工程的施工单位资质是否有效20、根据《民法典》及相关司法解释，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院？

A.应予支持

B.不予支持

C.视情况而定

D.建议调解21、在建设工程造价构成中，下列哪项费用属于工程建设其他费用？

A.建筑安装工程费

B.设备及工器具购置费

C.建设用地费

D.预备费22、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中第三、四位表示什么？

A.专业工程代码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.分项工程项目名称顺序码23、某工程合同价为1000万元，预付款比例为20%，主要材料占比为60%，则预付款起扣点为多少万元？

A.200

B.333.33

C.666.67

D.80024、下列关于招标控制价编制的说法，错误的是？

A.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制

B.招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮

C.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝

D.招标控制价超过批准的概算时，无需报原概算审批部门审核25、在施工过程中，因发包人原因导致施工机械停工，对于承包人自有机械，其索赔费用通常按什么计算？

A.台班单价

B.台班折旧费

C.台班大修费

D.市场租赁费26、下列哪项不属于措施项目费？

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.二次搬运费

D.工程排污费27、采用平衡计分卡进行绩效考核时，下列哪个维度关注的是“我们能否继续提高并创造价值”？

A.财务维度

B.客户维度

C.内部流程维度

D.学习与成长维度28、根据《劳动法》，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之多少？

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%29、在双代号网络图中，虚箭线的作用是？

A.表示一项实际工作

B.表示工作之间的逻辑关系

C.消耗时间和资源

D.表示工作的持续时间30、某投资项目初始投资为500万元，预计每年净收益为100万元，则该项目的静态投资回收期为多少年？

A.4年

B.5年

C.6年

D.10年二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、在建设工程成本控制中，下列属于施工阶段成本控制主要措施的有（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施32、关于工程量清单计价模式下的综合单价以下说法正确的有（）。

A.包含人工费、材料费、施工机具使用费

B.包含企业管理费和利润

C.包含一定范围内的风险费用

D.包含规费和税金33、下列情形中，承包人可以向发包人提出工期索赔的有（）。

A.发包人未按合同约定提供图纸

B.不可抗力导致工程停工

C.承包人施工机械故障

D.设计变更导致工程量增加34、在进行工程价款结算时，下列属于进度款支付依据的有（）。

A.已完合格工程的工程量

B.合同约定的单价或总价

C.经确认的工程变更签证

D.承包人的资金需求计划35、关于建设项目竣工决算与竣工结算的区别，下列说法正确的有（）。

A.编制主体不同

B.编制范围不同

C.作用不同

D.编制时间相同36、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.二次搬运费

D.工程排污费37、在成本控制过程中，赢得值法（挣值法）的三个基本参数包括（）。

A.计划工作预算费用（BCWS）

B.已完工作预算费用（BCWP）

C.已完工作实际费用（ACWP）

D.计划工作实际费用（ACWS）38、下列关于工程变更价款的确定方法，符合合同约定的有（）。

A.合同中已有适用价格，按合同价格执行

B.合同中只有类似价格，参照类似价格执行

C.合同中没有适用或类似价格，由承包人提出，发包人确认

D.无论何种情况，均由监理工程师直接定价39、施工成本分析的基本方法包括（）。

A.比较法

B.因素分析法

C.差额计算法

D.比率法40、在劳务派遣用工模式下，用工单位（如安农发展集团）对被派遣劳动者履行的义务包括（）。

A.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护

B.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬

C.支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇

D.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训41、在建设工程成本控制中，下列属于施工阶段成本控制主要措施的有：

A.优化施工方案

B.加强合同管理

C.编制投资估算

D.严格控制工程变更

E.进行竣工结算审核42、关于工程量清单计价模式下的综合单价，下列说法正确的有：

A.包含人工费、材料费、施工机具使用费

B.包含企业管理费和利润

C.包含规费和税金

D.一定范围内风险费用应计入其中

E.措施项目费均列入综合单价43、下列情形中，承包人可以向发包人提出工期索赔的有：

A.发包人未按合同约定提供图纸

B.异常恶劣的气候条件

C.承包人施工机械故障

D.发包人指令暂停施工

E.承包人材料供应不及时44、在进行设计概算审查时，常用的审查方法包括：

A.对比分析法

B.查询核实法

C.联合会审法

D.全面审查法

E.筛选审查法45、关于建设项目竣工决算的组成，下列说法正确的有：

A.竣工财务决算说明书

B.竣工财务决算报表

C.工程竣工图

D.工程造价对比分析

E.施工组织设计三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、成控专员在审核工程变更签证时，若仅有施工单位签字而无监理及建设单位确认，该签证可直接作为结算依据。（对/错）A.对B.错47、在工程量清单计价模式下，措施项目费中的安全文明施工费属于不可竞争费用，投标时不得随意下调。（对/错）A.对B.错48、成控专员在进行材料询价时，仅需参考供应商口头报价即可确定控制价，无需留存书面凭证。（对/错）A.对B.错49、对于隐蔽工程，若在覆盖前未进行验收拍照留存，后期结算时施工单位补充的影像资料经监理补签后可无条件认可。（对/错）A.对B.错50、在审核竣工结算时，若合同为固定总价合同，除设计变更外，原合同范围内的工程量偏差一般不予调整。（对/错）A.对B.错51、劳务派遣制工作人员在成控岗位上，可以直接代表集团公司签署具有法律效力的工程造价咨询合同。（对/错）A.对B.错52、成控专员发现施工图预算中某项定额子目工作内容与实际施工工艺不符时，应直接套用相近定额，无需进行换算。（对/错）A.对B.错53、在工程进度款审核中，成控专员只需核对已完工程量，无需扣除预付款及甲供材料款。（对/错）A.对B.错54、招标控制价编制时，暂列金额应由成控专员根据工程复杂程度自行估算，无需参照相关费率标准。（对/错）A.对B.错55、成控专员在审查分包合同时，若分包单价高于主合同对应单价，只要领导口头同意即可执行，无需书面补充协议。（对/错）A.对B.错

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】静态投资是指在不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素下，完成工程项目建设所需的全部费用。它主要包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费。建设期利息和涨价预备费属于动态投资部分。因此，工程建设其他费属于静态投资。故选C。2.【参考答案】B【解析】工程量清单项目编码结构为：第一、二位为专业工程代码；第三、四位为附录分类顺序码；第五、六位为分部工程顺序码；第七、八、九位为分项工程项目名称顺序码；第十至十二位为清单项目名称顺序码。因此，第三、四位代表附录分类顺序码。故选B。3.【参考答案】D【解析】根据相关计价规范，对于单价合同，当工程量偏差超过15%时，可进行调整。若工程量增加15%以上，其增加部分的工程量（即超出15%的部分）的综合单价应予调低；若减少15%以上，减少后剩余部分的工程量综合单价应予调高。本题问的是增加情况，故超出15%以外的部分执行新单价。故选D。4.【参考答案】C【解析】设计概算的编制方法中，概算定额法又称扩大单价法，要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时采用，其计算结果精度最高。概算指标法适用于初步设计深度不够的情况；类似工程预算法适用于缺乏同类工程概算指标的情况；生产能力指数法主要用于投资估算。故选C。5.【参考答案】D【解析】赢得值法的三个基本参数是：已完工作预算费用（BCWP，即赢得值）、计划工作预算费用（BCWS，即计划值）和已完工作实际费用（ACWP，即实际成本）。“计划工作实际费用”不是赢得值法的基本参数，因为计划阶段只有预算，没有实际发生费用。故选D。6.【参考答案】C【解析】根据相关规定，措施项目费中的安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。这是为了保障施工现场的安全和环境质量，防止恶性压价导致安全隐患。夜间施工、二次搬运、冬雨季施工费等可根据施工组织设计自主报价。故选C。7.【参考答案】B【解析】基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用。计算公式为：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费）×基本预备费率。其中工程费用=建安工程费+设备购置费=5000+3000=8000万元。则基本预备费=（8000+1000）×10%=900万元。故选B。8.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及计价规范，工程变更价款的确定原则是：1.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；2.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师（或监理人）确认后执行。故选B。9.【参考答案】D【解析】工程造价咨询企业的主要业务包括：建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；建设项目概预算的编制与审核；工程结算、竣工决算报告的编制与审核；提供工程造价信息服务等。施工总承包属于建筑施工企业的业务范围，造价咨询企业不得直接从事工程施工。故选D。10.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。这是索赔程序中的关键时效规定。故选C。11.【参考答案】C【解析】工程建设其他费用是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备及工器具购置费用以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。主要包括建设用地费、与项目建设有关的其他费用（如建设单位管理费、勘察设计费等）和与未来生产经营有关的其他费用。A、B属于工程费用，D属于预备费，均不属于工程建设其他费用。故选C。12.【参考答案】B【解析】分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。一、二位为专业工程代码；三、四位为附录分类顺序码；五、六位为分部工程顺序码；七、八、九位为分项工程项目名称顺序码；十至十二位为清单项目名称顺序码。因此，第三、四位表示附录分类顺序码。故选B。13.【参考答案】B【解析】基本预备费是指在初步设计及概算内难以预料的工程费用。其计算公式为：基本预备费=(工程费用+工程建设其他费用)×基本预备费率。其中，工程费用=建安工程费+设备购置费=5000+3000=8000万元。则基本预备费=(8000+1000)×10%=900万元。故选B。14.【参考答案】D【解析】根据相关规定，投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉，而非“开标前5天”。A、B、C选项均符合招标控制价编制的相关规定。故选D。15.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，因承包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。反之，因发包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的予以调整，合同价款调减的不予调整，即“调增不调减”，以保护承包人利益。故选B。16.【参考答案】D【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费等。社会保险费属于规费，不属于措施项目费。故选D。17.【参考答案】A【解析】在工程量清单计价模式下，投标人投标报价时，分部分项工程费应根据招标文件中的分部分项工程量清单项目的特征描述及有关要求，按招标控制价的编制依据确定综合单价进行计算。总价=清单工程量×综合单价。虽然实际施工量可能不同，但投标报价是基于清单工程量。因此，总报价=2000m³×50元/m³=100,000元。实际施工量的差异风险由投标人通过综合单价考虑，或在结算时按实调整，但投标总价基于清单量。故选A。18.【参考答案】A【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程变更价款的确定原则：1.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；2.无适用但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；3.无适用或类似子目的，由承包人提出，发包人确认，通常需参考定额及市场价。D选项中，工程量偏差超过15%（非10%）且影响总价时才调整单价。故选A。19.【参考答案】D【解析】竣工结算审查中，对隐蔽工程验收记录的审查主要集中在工程实体和质量方面，包括隐蔽内容是否符合设计、施工质量是否合格、验收手续是否完备（如签字盖章）、影像资料是否齐全等，以确保工程量的真实性和质量的合规性。施工单位资质通常在招投标阶段或开工前审查，不属于竣工结算时对隐蔽工程记录的重点审查内容。故选D。20.【参考答案】B【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十八条规定：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。固定总价合同或固定单价合同的核心在于价格风险包干，除非发生合同约定的调整情形，否则不应随意启动鉴定程序改变约定价格。故选B。21.【参考答案】C【解析】工程建设其他费用是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备及工器具购置费用以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。建设用地费、建设单位管理费、可行性研究费等均属于此类。A、B属于工程费用，D属于预备费，与工程建设其他费用并列。故选C。22.【参考答案】B【解析】工程量清单项目编码结构：第一、二位为专业工程代码；第三、四位为附录分类顺序码；第五、六位为分部工程顺序码；第七、八、九位为分项工程项目名称顺序码；第十至十二位为清单项目名称顺序码。因此，第三、四位代表附录分类顺序码。故选B。23.【参考答案】C【解析】预付款起扣点计算公式为：T=P-M/N。其中P为承包工程合同总额，M为工程预付款总额，N为主要材料及构件所占比重。本题中，M=1000×20%=200万元。T=1000-200/60%=1000-333.33=666.67万元。即当累计完成工程款达到666.67万元时开始扣回预付款。故选C。24.【参考答案】D【解析】根据相关规定，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。A、B、C项均符合《建设工程工程量清单计价规范》及相关法律法规要求。招标控制价作为最高限价，必须公开且不得浮动，超标需审核以确保投资可控。故选D。25.【参考答案】B【解析】施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包人责任工效降低增加的机械使用费；由于发包人或监理工程师错误导致机械停工的窝工费。对于承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，因为停工期间并未产生燃料动力等可变成本，仅存在固定成本的损耗。若为租赁设备，则按实际租金计算。故选B。26.【参考答案】D【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费等。工程排污费属于规费范畴（注：现行税制下多并入税金或环保税，但在传统造价构成考题中常作为规费或独立费考察，绝非措施费）。故选D。27.【参考答案】D【解析】平衡计分卡包含四个维度：财务维度关注股东利益；客户维度关注客户满意度；内部流程维度关注运营效率；学习与成长维度关注企业长远发展能力，包括员工培训、信息系统建设等，核心问题是“我们能否继续提高并创造价值”。这是其他三个维度的基础。故选D。28.【参考答案】C【解析】《中华人民共和国劳动合同法》第二十条规定：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。这一规定旨在保护试用期劳动者的基本权益，防止滥用试用期压低工资。故选C。29.【参考答案】B【解析】在双代号网络图中，实箭线表示实际工作，既消耗时间也消耗资源；虚箭线表示虚工作，不消耗时间和资源，其主要作用是正确表达工作之间的逻辑关系（如联系、区分、断路等作用），确保网络图逻辑正确。故选B。30.【参考答案】B【解析】静态投资回收期是指在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间。计算公式为：Pt=I/A，其中I为总投资，A为年净收益。本题中，Pt=500/100=5年。静态投资回收期越短，项目抗风险能力越强。故选B。31.【参考答案】ABCD【解析】施工阶段成本控制需综合运用多种措施。组织措施包括明确人员分工、落实责任；技术措施涉及优化施工方案、采用新技术以降低消耗；经济措施包括编制资金使用计划、审核工程付款及处理索赔；合同措施则涵盖合同结构选择、条款分析及风险管控。这四项措施相辅相成，共同构成完整的成本控制体系，缺一不可。因此，ABCD均为正确选项。32.【参考答案】ABC【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。规费和税金属于不可竞争费用，通常在综合单价之外单独列项计算，不包含在综合单价内。因此，D选项错误，ABC正确。33.【参考答案】ABD【解析】工期索赔成立的前提是非承包人原因导致的工期延误。A项发包人未提供图纸、B项不可抗力、D项设计变更均属于非承包人责任或客观原因，承包人有权申请工期顺延。C项施工机械故障属于承包人自身管理或资源调配问题，责任由承包人承担，不能索赔工期。故正确答案为ABD。34.【参考答案】ABC【解析】进度款支付应基于实际完成且质量合格的工程量（A），结合合同约定的计价方式（B）进行计算。同时，经发承包双方确认的工程变更、现场签证等（C）也是调整价款的重要依据。D项承包人的资金需求计划仅作为其内部财务安排，不具备法律效力，不能作为发包人支付进度款的法定依据。因此，选ABC。35.【参考答案】ABC【解析】竣工结算由承包人编制，发包人审核，主要针对建筑安装工程费用；竣工决算由建设单位（发包人）编制，涵盖项目从筹建到交付使用的全部建设费用。两者作用不同，结算是确定工程造价的依据，决算是核定新增固定资产价值的依据。编制时间上，先进行结算，后进行决算，故D错误。正确答案为ABC。36.【参考答案】ABC【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。A、B、C均属于典型的措施项目费。D项工程排污费现已纳入规费范畴（或根据最新税制改革计入税金或企业管理费，具体视当地规定，但绝不属于措施费）。因此，正确答案为ABC。37.【参考答案】ABC【解析】赢得值法通过三个基本参数进行成本和进度偏差分析：计划工作预算费用（BCWS，即PV）、已完工作预算费用（BCWP，即EV）、已完工作实际费用（ACWP，即AV）。这三个参数是计算费用偏差（CV）和进度偏差（SV）的基础。“计划工作实际费用”不是赢得值法的标准参数。故选ABC。38.【参考答案】ABC【解析】根据通用合同条款，工程变更估价原则为：有适用的按适用价格；有类似的参照类似价格；无适用或类似的，由承包人提出变更估价申请，报发包人确认。D项错误，监理工程师无权单方面直接定价，需遵循合同约定的协商确认程序。因此，正确答案为ABC。39.【参考答案】ABCD【解析】施工成本分析的基本方法主要有四种：比较法（指标对比）、因素分析法（又称连环置换法，分析各因素影响程度）、差额计算法（利用目标值与实际值的差额分析）、比率法（相关比率、构成比率、动态比率）。这四种方法在成本控制实践中广泛应用，用于查找成本偏差原因。故ABCD全选。40.【参考答案】ABCD【解析】根据《劳动合同法》第六十二条，用工单位应当履行下列义务：执行国家劳动标准，提供劳动条件和保护；告知工作要求和报酬；支付加班费、奖金及福利；进行岗位培训；连续用工的，实行正常的工资调整机制。ABCD均属于法定义务，旨在保障被派遣劳动者的合法权益。41.【参考答案】ABD【解析】施工阶段成本控制重点在于执行与监控。A项通过技术经济比较优化方案可降低成本；B项通过合同约束防止索赔和违约损失；D项严格管控变更是避免造价失控的关键。C项投资估算属于决策阶段任务；E项竣工结算审核属于竣工验收阶段任务。故本题选ABD。42.【参考答案】ABD【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。规费和税金属于不可竞争费用，单独列项，不计入综合单价。措施项目费通常以项为单位或按费率计算，不全部列入分部分项综合单价。故本题选ABD。43.【参考答案】ABD【解析】工期索赔需非承包人原因造成。A项发包人未提供图纸属业主责任；B项异常恶劣气候属不可抗力或客观原因，通常可顺延工期；D项发包人指令暂停属业主责任。C项机械故障和E项材料供应不及时均属于承包人自身管理或资源组织问题，由承包人自行承担，不可索赔。故本题选ABD。44.【参考答案】ABC【解析】设计概算审查常用方法主要有对比分析法（通过对比类似工程指标）、查询核实法（对关键设备进行询价核实）和联合会审法（组织多方共同审查）。全面审查法和筛选审查法通常用于施工图预算或工程量清单的审查，因设计概算精度要求及阶段特点，较少直接套用这两种细致入微的方法。故本题选ABC。45.【参考答案】ABCD【解析】竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。其内容主要包括：竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图以及工程造价对比分析资料。施工组织设计是施工阶段的指导性文件，不属于竣工决算的组成部分。故本题选ABCD。46.【参考答案】B【解析】工程变更签证必须具备完整性与合法性。根据建设工程造价管理规范，有效的签证需由施工单位、监理单位及建设单位（或业主代表）共同签字盖章确认。仅有施工单位单方签字的文件缺乏第三方监管和业主认可，无法证明变更的真实性与必要性，因此不能直接作为工程结算的依据，否则会导致造价虚高和法律风险。47.【参考答案】A【解析】根据国家及四川省建设工程造价管理相关规定，安全文明施工费、规费和税金被列为不可竞争费用。这是为了保障施工现场的安全投入和工人的基本权益，防止恶性低价竞争导致安全隐患。因此在招投标及成本控制过程中，该项费用必须按照国家或省级建设行政主管部门规定的费率标准足额计取，严禁作为竞争性让利部分进行下调或优惠。48.【参考答案】B【解析】成本控制强调数据的可追溯性与真实性。口头报价具有极大的不确定性和随意性，且难以核实。成控专员在进