体育馆建筑工程施工合同

体育馆建筑工程施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]住所：[甲方住所]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）：[乙方全称]住所：[乙方住所]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]资质等级：[乙方建筑工程施工总承包资质等级]安全生产许可证号：[乙方安全生产许可证号]根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，遵循平等、自愿、公平原则，甲乙双方就本工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：[体育馆全称]1.2工程地点：[工程具体地址，如XX市XX区XX路XX号]1.3立项批准文号：[如有，填写]1.4资金来源：[如财政拨款、企业自筹等]1.5工程内容：（1）主体结构：基础、框架/钢结构、屋面工程；（2）体育专项：篮球场地（硅PU/木地板）、羽毛球场地、室内泳池及水处理系统、看台座椅、体育器材预埋件；（3）安装工程：给排水消防、暖通空调、强弱电（照明、安防、广播）、弱电智能化；（4）附属工程：室外道路、停车场、绿化、围墙大门；（5）其他：临时设施、成品保护、场地清理。1.6承包范围：本合同全部工程（甲方指定分包除外，如电梯）。1.7承包方式：[固定总价承包/可调单价承包，明确风险范围：固定总价含人工材料波动±5%以内、市场风险；可调单价按实调整]二、合同文件组成及解释顺序2.1组成文件：（1）本协议书；（2）中标通知书（如有）；（3）投标函及附录；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）技术标准；（7）施工图纸及变更；（8）工程量清单；（9）补充协议。2.2解释顺序：上述文件按序号先后为准，后序与前序不一致时以先序为准。三、合同价款3.1总价（大写）：人民币[XXXX]元（小写：¥XXXX.00）。3.2价款调整：（1）固定总价仅因设计变更、现场签证、甲方指令调整，调整方式按专用条款；材料波动超±5%（以XX市造价信息为基准），超部分按实调；（2）可调单价按实际工程量×中标单价，材料波动按XX市规定调。3.3币种：人民币。四、工期4.1总工期：[XXX]日历天（自甲方《开工令》起至竣工验收合格止）。4.2开工日期：以甲方提前7天书面通知的《开工令》为准。4.3竣工日期：[XXXX年XX月XX日]（总工期推算）。4.4关键节点：（1）基础完成：开工后30天；（2）主体封顶：90天；（3）屋面完成：135天；（4）场地铺装：165天；（5）竣工：[XXX]天。五、质量标准5.1符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，及专业标准：（1）《体育场馆设计规范》GB/T50352-2019；（2）《合成材料运动场地面层》GB/T14833-2020；（3）《游泳池水质标准》GB/T18267-2019；（4）消防、环保相关规范。5.2质量等级：合格，通过消防、环保、体育设施专项验收。六、双方权利义务6.1甲方义务（1）开工前7天完成场地“三通一平”（通水、通电、通路、场地平整），提供地下管线资料；（2）办理施工许可证、消防设计审核；（3）委派现场代表[姓名]（职务：项目经理），负责签证、协调；（4）按约定支付工程款；（5）组织图纸会审、设计交底，提供变更文件；（6）组织竣工验收及备案。6.2乙方义务（1）委派项目经理[姓名]（一级建造师，注册证号：[XXX]）常驻现场；（2）编制专项方案（高支模、深基坑、体育设施安装等），报甲方/监理审批后实施；（3）落实扬尘治理、噪音控制（夜间施工需审批），配备专职安全员/质检员；（4）按图施工，变更需甲方书面同意；（5）主要材料（钢筋、硅PU、泳池设备等）需提供合格证/检验报告，经甲方/监理验收后方可使用；（6）成品保护：场地铺装后覆盖，泳池设备封闭；（7）办理工程一切险、第三者责任险、施工人员意外险；（8）提交进度报告、结算资料，配合验收。七、材料设备供应7.1甲方供应（如有）：[如电梯设备，明确规格、供应时间/地点]，乙方负责验收、保管，不合格甲方7天内更换。7.2乙方供应：所有材料符合设计标准，进场前3天通知甲方/监理验收，不合格立即退场。八、工期延误8.1甲方原因：未按时供地/图纸/付款，工期顺延，承担窝工损失（人工按XX市定额80%，机械按台班60%）。8.2乙方原因：每逾期1天付总价万分之五违约金；逾期超30天，甲方有权解除合同，乙方付总价10%违约金及损失。8.3不可抗力：地震、台风（≥12级）、政府指令停工，乙方24小时内通知甲方，工期顺延，双方各自担损。九、质量与验收9.1隐蔽工程：自检合格后提前24小时通知甲方/监理验收，合格后方可覆盖，不合格返工（工期不顺延、费用乙方担）。9.2分部分项工程：完成后提交验收申请，合格后方可下道工序；体育专项需专业检测合格。9.3竣工验收：乙方提交含消防/环保/体育检测的完整资料，甲方15天内组织验收，合格签署记录；不合格返工（工期不顺延）。十、价款支付10.1预付款：总价10%（¥XXXX），乙方提交保函后7天内支付，从进度款按50%扣回。10.2进度款：（1）基础验收：付已完70%；（2）主体封顶：付已完70%；（3）场地铺装：付已完70%；（4）竣工：付至90%。10.3竣工结算：乙方28天内提交资料，甲方45天内审核，确认后10天内付至97%，3%为质保金。10.4质保金：（1）一般工程2年期满15天内付；（2）泳池/场地3年期满付；（3）缺陷责任期内修复费用从质保金扣，不足乙方补。十一、质量保修11.1缺陷责任期：（1）地基/主体：设计年限；（2）防水：5年；（3）泳池/场地：3年；（4）其他：2年。11.2保修责任：乙方接通知24小时到场，7天内修复；逾期甲方委托第三方，费用乙方担。十二、违约责任12.1甲方：逾期付款按日万分之五付违约金；超30天乙方有权停工，工期顺延。12.2乙方：质量不合格返工担损，每次事故付1%违约金；转包/违法分包，甲方解除合同，付20%违约金；环保违规罚款乙方担。十三、争议解决协商不成，向工程所在地人民法院起诉。十四、其他14.1本合同自双方签字盖章生效。14.2一式[X]份，甲乙各执