2024年福建省建设工程施工合同二篇

2024年福建省建设工程施工合同二篇篇一甲方（建设单位）：（名称）乙方（施工单位）：（名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方在福建省进行的建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：（具体名称）2.工程地点：（具体地点）3.工程类型：（具体类型）4.工程规模：（具体规模）5.工程造价：（具体金额）6.工期：（具体时间）二、合同标的及质量要求1.乙方应按照甲方提供的工程设计图纸、施工规范和施工技术要求进行施工。2.施工质量应符合国家有关建筑工程质量标准，确保工程质量合格。3.乙方应严格按照甲方要求，确保工程安全、环保、文明施工。三、合同价款及支付方式1.合同价款：（具体金额）2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同价款的10%作为预付款。（2）工程进度达到设计要求，甲方支付合同价款的20%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的60%。（4）工程保修期满后，甲方支付合同价款的10%作为保修金。3.甲方应在约定的时间内支付工程款，逾期支付的，应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。四、施工进度及工期延误1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。2.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，应向甲方支付合同价款的1%作为违约金。3.因不可抗力导致工期延误的，经双方协商一致，可顺延工期。五、工程验收及保修1.工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行竣工验收。2.竣工验收合格后，甲方应在接到乙方通知后30日内支付工程款。3.工程保修期为：（具体年数）年，保修期内，乙方应负责保修工作。六、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金。（2）未按时进行竣工验收的，应承担相应的责任。2.乙方违约责任：（1）未按约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金。（2）工程质量不合格的，应承担修复或重新施工的责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。九、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（建设单位）：（盖章）乙方（施工单位）：（盖章）代表人：（签字）代表人：（签字）签订日期：（具体日期）篇二甲方（建设单位）：福建XX房地产开发有限公司乙方（施工单位）：XX建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方在福建省进行的建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XX住宅小区建设项目2.工程地点：福建省福州市XX区XX街道3.工程类型：住宅4.工程规模：占地面积100亩，总建筑面积30万平方米5.工程造价：人民币叁亿元整6.工期：自合同签订之日起12个月二、合同标的及质量要求1.乙方应按照甲方提供的工程设计图纸、施工规范和施工技术要求进行施工。2.施工质量标准应符合国家相关建筑工程质量标准，确保工程质量合格。3.乙方应采取有效措施，确保施工过程中的安全、环保和文明施工。三、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币叁亿元整，包括工程直接费、间接费、利润等。2.支付方式：-预付款：合同签订后，甲方支付合同价款的10%作为预付款。-进度款：根据工程进度分阶段支付，具体支付节点和比例为：（1）基础工程完成50%后支付合同价款的15%。（2）主体结构完成50%后支付合同价款的15%。（3）装饰装修工程完成70%后支付合同价款的15%。（4）竣工验收合格后支付合同价款的15%。-竣工验收合格后支付尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的剩余部分。-保修金：保修期满后，甲方支付合同价款的10%作为保修金。四、施工进度及工期延误1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。2.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，应向甲方支付合同价款的1%作为违约金。3.因不可抗力导致工期延误的，经双方协商一致，可顺延工期。五、工程验收及保修1.工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行竣工验收。2.竣工验收合格后，甲方应在接到乙方通知后30日内支付工程款。3.工程保修期为：自竣工验收合格之日起2年。六、违约责任1.甲方违约责任：-未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金。-未按时进行竣工验收的，应承担相应的责任。2.乙方违约责任：-未按约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金。-工程质量不合格的，应承担修复或重新施工的责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。九