2025贵州贵富建筑工程有限公司招聘1人笔试历年备考题库附带答案详解

2025贵州贵富建筑工程有限公司招聘1人笔试历年备考题库附带答案详解一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定（）承包人。

A.补偿

B.折价补偿

C.赔偿

D.支付违约金2、在建筑施工中，下列哪项不属于安全生产管理中的“三宝”？

A.安全帽

B.安全带

C.安全网

D.安全绳3、下列关于混凝土养护的说法，错误的是（）。

A.应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护

B.混凝土浇水养护时间不得少于7d

C.掺有缓凝型外加剂的混凝土，养护时间不得少于14d

D.当日平均气温低于5℃时，应采用洒水养护4、建筑工程施工质量验收中，检验批的质量应按主控项目和（）进行验收。

A.一般项目

B.重要项目

C.次要项目

D.特殊项目5、在双代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.总持续时间最长

B.总持续时间最短

C.工作数量最多

D.工作数量最少6、根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。

A.一倍

B.二倍

C.三倍

D.四倍7、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。

A.管理人员工资

B.脚手架搭拆费

C.材料检验试验费

D.办公费8、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.招标人最迟应当在书面合同签订后10日内退还

D.投标保证金必须以现金形式提交9、在施工成本管理中，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，属于（）。

A.成本预测

B.成本计划

C.成本控制

D.成本分析10、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应如何支持？

A.不予支持

B.予以支持

C.酌情支持

D.驳回起诉11、在建筑工程安全管理中，“三级安全教育”是指哪三级？

A.公司、项目、班组

B.国家、省、市

C.总公司、分公司、项目部

D.项目经理、技术负责人、安全员12、下列哪项不属于建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任制中的“五方”？

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.监理单位

E.检测单位13、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于多少日？

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日14、在施工成本管理中，将施工成本分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费等，是按什么进行的分类？

A.成本构成要素

B.造价形成过程

C.工程量清单

D.费用性质15、下列关于混凝土养护的说法，错误的是？

A.应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护

B.浇水养护时间不得少于7d

C.掺有缓凝型外加剂的混凝土，养护时间不得少于14d

D.当日平均气温低于5℃时，应采用洒水养护16、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，其职责不包括？

A.建立健全全员安全生产责任制

B.组织制定并实施安全生产规章制度

C.亲自操作特种设备

D.保证安全生产投入的有效实施17、在网络计划技术中，关键线路是指？

A.持续时间最长的线路

B.持续时间最短的线路

C.工作数量最多的线路

D.工作数量最少的线路18、根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付几倍的工资？

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍19、建筑工程竣工验收合格后，建设单位应当在多少日内向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案？

A.7日

B.15日

C.30日

D.60日20、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，法院应：

A.驳回

B.支持

C.调解

D.撤销21、某建筑公司投标报价为1000万元，中标后签订合同时，招标人要求降低5%作为履约保证金的前提，该行为：

A.合法，属于意思自治

B.违法，背离实质性内容

C.视情况而定

D.需备案后生效22、下列关于安全生产许可证的说法，正确的是：

A.有效期为2年

B.期满前3个月办理延期

C.遗失无需补办

D.转让有效23、在施工过程中，发现文物古迹，施工单位首先应当：

A.继续施工并保护现场

B.立即停止施工并报告

C.自行挖掘上交

D.通知建设单位即可24、关于劳务派遣用工比例，下列说法符合《劳动合同法》的是：

A.不得超过用工总量的5%

B.不得超过用工总量的10%

C.不得超过用工总量的15%

D.无比例限制25、建筑工程一切险中，通常不属于保险责任范围的是：

A.自然灾害造成的损失

B.意外事故造成的损失

C.设计错误引起的损失

D.火灾爆炸造成的损失26、项目经理部不具备法人资格，其民事行为后果由谁承担？

A.项目经理个人

B.施工企业

C.项目部全体

D.建设单位27、关于工程质量保修期，屋面防水工程的最低保修期限为：

A.2年

B.3年

C.5年

D.设计使用年限28、下列情形中，属于违法分包的是：

A.总包将非主体工程分包给有资质单位

B.分包单位将其承包的工程再分包

C.经建设单位认可的专业分包

D.劳务作业分包29、劳动争议申请仲裁的时效期间为：

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年30、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应：

A.不予支持

B.予以支持

C.驳回起诉

D.移送公安二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、根据《民法典》，建设工程施工合同无效的情形包括：

A.承包人未取得建筑业企业资质

B.超越资质等级

C.借用有资质的建筑施工企业名义

D.必须招标而未招标32、关于安全生产许可证管理，下列说法正确的有：

A.有效期为3年

B.期满需延期的，应于期满前3个月办理

C.未发生死亡事故的，经同意可不再审查直接延期

D.遗失后应在公众媒体上声明作废33、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有：

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.二次搬运费

D.工程排污费34、关于投标保证金，下列说法符合规定的有：

A.不得超过招标项目估算价的2%

B.有效期应与投标有效期一致

C.必须以现金形式提交

D.中标人无正当理由拒签合同，保证金不予退还35、施工单位对建筑材料进行检验时，必须遵循的原则包括：

A.按照工程设计要求

B.按照施工技术标准

C.按照合同约定

D.未经检验或检验不合格不得使用36、下列情形中，劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的有：

A.未及时足额支付劳动报酬

B.以暴力手段强迫劳动

C.违章指挥危及人身安全

D.未依法缴纳社会保险费37、关于工程项目竣工验收，必须具备的条件包括：

A.完成设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有主要建筑材料的进场试验报告

D.有施工单位签署的工程保修书38、在双代号网络计划中，关键线路的特点包括：

A.线路上总持续时间最长

B.线路上总时差最小（当计算工期等于计划工期时为0）

C.由关键工作组成

D.可能存在虚工作39、下列属于施工单位质量责任和义务的有：

A.建立质量责任制

B.对建筑材料进行检验

C.隐蔽工程在隐蔽前通知建设单位和监理单位

D.对施工中出现质量问题的建设工程负责返修40、关于劳动争议仲裁，下列说法正确的有：

A.仲裁庭在作出裁决前，应当先行调解

B.裁决应当按照多数仲裁员的意见作出

C.当事人对仲裁裁决不服的，均可向法院起诉

D.追索劳动报酬不超过当地月最低工资标准十二个月金额的，实行一裁终局41、根据《劳动合同法》，建筑施工企业与劳动者订立劳动合同时，以下哪些条款属于必备条款？

A.劳动合同期限

B.工作内容和工作地点

C.劳动保护、劳动条件和职业危害防护

D.补充商业保险约定42、在建筑工程安全管理中，下列哪些情形属于“危大工程”范围，需编制专项施工方案？

A.基坑支护与降水工程

B.模板工程及支撑体系

C.起重吊装及安装拆卸工程

D.办公室室内装修工程43、关于建设工程招标投标，下列说法正确的有？

A.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人

B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同

C.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，无需承担法律责任

D.投标人少于3个的，招标人应当重新招标44、建筑施工企业在安全生产管理中，必须落实的责任制度包括？

A.全员安全生产责任制

B.安全生产教育培训制度

C.安全检查及隐患排查治理制度

D.事故应急救援预案演练制度45、下列哪些费用属于建筑安装工程费中的“措施项目费”？

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.二次搬运费

D.工程排污费三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、在建筑工程招投标中，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且最高不超过80万元人民币。（对/错）A.对B.错47、施工单位应当建立安全生产责任制，项目经理是项目安全生产的第一责任人。（对/错）A.对B.错48、混凝土浇筑后，应在12小时内加以覆盖和浇水养护，养护时间一般不少于7天。（对/错）A.对B.错49、建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。（对/错）A.对B.错50、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构进行验收。（对/错）A.对B.错51、高处作业是指凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业。（对/错）A.对B.错52、施工总承包单位可以将主体结构的施工分包给具有相应资质条件的其他单位。（对/错）A.对B.错53、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。（对/错）A.对B.错54、安全帽的主要作用是防止物体打击伤害，佩戴时必须系好下颚带。（对/错）A.对B.错55、在建筑工程招投标中，投标人少于三个时，招标人应当重新招标。判断该说法是否正确？A.正确B.错误

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】根据《民法典》第七百九十三条规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。若验收不合格且修复后仍不合格，则无权请求折价补偿。此题考查合同无效后的法律后果处理原则，重点在于“折价补偿”这一特定法律术语的应用，而非简单的赔偿或支付违约金。故选B。2.【参考答案】D【解析】建筑施工安全生产中的“三宝”是指安全帽、安全带和安全网。它们是施工现场保护作业人员生命安全的基本防护用品。安全帽用于头部防护，安全带用于高处作业防坠落，安全网用于防止人员或物体坠落。安全绳虽然也是高空作业辅助用品，但不属于传统定义的“三宝”范畴。故选D。3.【参考答案】D【解析】根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，当日平均气温低于5℃时，不得采用洒水养护，因为水会结冰导致混凝土体积膨胀，破坏内部结构，应采取保温保湿措施。A、B、C项均符合规范要求：一般混凝土养护不少于7天，掺缓凝剂或有抗渗要求的不少于14天，且需在12小时内开始养护。故选D。4.【参考答案】A【解析】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应符合下列规定：主控项目的质量经抽样检验均应合格；一般项目的质量经抽样检验合格；具有完整的施工操作依据、质量验收记录。主控项目是对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目，一般项目则是除主控项目以外的检验项目。故选A。5.【参考答案】A【解析】在双代号网络计划中，关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路。关键线路决定了工程的总工期，关键线路上的工作称为关键工作，其总时差最小（通常为零）。非关键线路可能有若干条，且长度短于关键线路。故选A。6.【参考答案】B【解析】《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。这是为了督促用人单位依法签订书面劳动合同，保障劳动者权益。若满一年仍未签订，视为已订立无固定期限劳动合同。故选B。7.【参考答案】B【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。脚手架搭拆费属于典型的措施项目费。A项管理人员工资和D项办公费属于企业管理费；C项材料检验试验费通常列入企业管理费或材料费（视具体定额规定，但绝非措施费）。故选B。8.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，故A错误；投标保证金有效期应当与投标有效期一致，故B正确；招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标人退还投标保证金及银行同期存款利息，故C错误；投标保证金可以是现金、银行保函等形式，并非必须现金，故D错误。故选B。9.【参考答案】D【解析】施工成本管理包括预测、计划、控制、核算、分析和考核六个环节。成本分析是在成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正。成本预测是事前估算，成本计划是设定目标，成本控制是过程监控。故选D。10.【参考答案】B【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿的，人民法院应予支持。这体现了“无效合同有效处理”的原则，旨在保护实际施工人的合法权益，确保工程质量合格前提下的公平交易。因此，法院应予以支持。11.【参考答案】A【解析】《建筑施工安全检查标准》及相关法律法规明确规定，新进场工人必须经过公司、项目部、班组三级安全教育培训，考核合格后方可上岗。公司级教育侧重法律法规和公司制度；项目部级教育侧重现场环境和危险源；班组级教育侧重岗位操作规程和自救互救。这是保障施工现场人员安全的基础制度。其他选项均不符合法定三级教育架构。12.【参考答案】E【解析】根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，五方责任主体是指建设、勘察、设计、施工、监理单位。这五方的项目负责人对工程质量承担终身责任。检测单位虽然参与工程质量控制，但不属于法定的五方责任主体范畴。因此，检测单位项目负责人不在此列。明确五方主体有助于厘清质量责任，强化全过程质量管理。13.【参考答案】C【解析】《中华人民共和国招标投标法》第二十四条规定：招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。这一规定旨在保证投标人有足够的时间研究招标文件、进行现场考察和编制高质量的投标文件，确保招投标过程的公平性和竞争性。14.【参考答案】A【解析】根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），按费用构成要素划分，建筑安装工程费包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。这种分类方法反映了生产过程中各种资源的消耗情况，便于企业进行成本核算和控制。按造价形成过程则分为分部分项工程费、措施项目费等。题干描述符合按成本构成要素分类的特征。15.【参考答案】D【解析】《混凝土结构工程施工规范》规定，当日平均气温低于5℃时，不得采用洒水养护，因为水结冰会破坏混凝土结构，应采取保温保湿措施或喷涂养护剂。A、B、C项均符合规范要求：普通混凝土养护不少于7天，掺缓凝剂或有抗渗要求的不少于14天，且需在浇筑后12小时内开始养护。因此，D项说法错误，是本题正确答案。16.【参考答案】C【解析】《安全生产法》第二十一条规定了主要负责人的七项职责，包括建立责任制、制定规章制度、保证投入、督促检查工作、消除隐患、组织应急救援、及时如实报告事故等。亲自操作特种设备属于具体作业人员的岗位职责，且需持证上岗，并非主要负责人的法定管理职责。主要负责人侧重于全面管理和资源保障，而非具体一线操作。17.【参考答案】A【解析】在双代号网络图或单代号网络图中，关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路。关键线路上的工作称为关键工作，其总时差为零（当计划工期等于计算工期时）。关键线路决定了工程的总工期，任何关键工作的延误都会导致总工期的延长。因此，识别和控制关键线路是进度控制的核心。18.【参考答案】B【解析】《劳动合同法》第八十二条规定：用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。这一规定旨在惩罚用人单位不履行签订书面合同义务的行为，保护劳动者的合法权益。起算时间为用工之日起满一个月的次日，截止时间为补订书面劳动合同的前一日。19.【参考答案】B【解析】《建设工程质量管理条例》第四十九条规定：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。备案制度是政府加强对工程质量监督管理的重要手段，确保工程符合法定交付使用条件。逾期备案可能面临行政处罚。20.【参考答案】B【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿的，人民法院应予支持。这体现了法律对实际施工成果价值的认可，旨在平衡各方利益，避免资源浪费。因此，只要工程质量合格，即便合同无效，承包人仍有权获得相应的工程款补偿。选项B正确。21.【参考答案】B【解析】《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。工程价款、工期、质量标准等属于实质性内容。招标人要求降价5%才签合同，实质上是改变了中标价格，违反了法律规定。因此，该行为违法。选项B正确。22.【参考答案】B【解析】根据《安全生产许可证条例第九条》，安全生产许可证的有效期为3年，而非2年，故A错误。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，故B正确。遗失安全生产许可证的，应当在公众媒体上声明作废后，向原颁发管理机关申请补办，故C错误。任何单位和个人不得转让、冒用安全生产许可证，故D错误。综上，选项B正确。23.【参考答案】B【解析】《文物保护法》第三十二条规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在二十四小时内赶赴现场，并在七日内提出处理意见。施工单位不得擅自挖掘或继续施工，仅通知建设单位也不够，必须依法立即停工并报告文物部门。因此，选项B正确。24.【参考答案】B【解析】《劳动合同法》第六十六条及《劳务派遣暂行规定第四条明确规定，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%。这里的用工总量是指用工单位订立劳动合同人数与使用的被派遣劳动者人数之和。超过这一比例即属违法用工。因此，选项B正确，其他选项均不符合法律规定。25.【参考答案】C【解析】建筑工程一切险主要承保在建造过程中因自然灾害（如洪水、地震）或意外事故（如火灾、爆炸、碰撞）造成的物质损失。然而，大多数建筑工程一切险条款将“设计错误”、“原材料缺陷”或“工艺不善”引起的本身损失列为除外责任，因为这些属于专业技术风险或质量风险，通常需通过职业责任险或质量保证体系来解决，而非财产险范畴。因此，选项C通常不属于保险责任范围。26.【参考答案】B【解析】项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织，它是企业内部的一次性管理机构，不具备独立的法人资格。根据《民法典》及相关司法解释，非法人组织或内部机构在授权范围内从事民事活动，其法律后果由设立该机构的法人（即施工企业）承担。项目经理的行为视为职务行为，责任归属于企业。因此，选项B正确。27.【参考答案】C【解析】《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。因此，屋面防水工程最低保修期为5年，选项C正确。28.【参考答案】B【解析】《建筑法》第二十九条及《建设工程质量管理条例》第七十八条规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。这种行为被称为“转包”或“违法分包”中的层层分包，严重扰乱建筑市场秩序，影响工程质量与安全。A项若经约定或认可且非主体部分则合法；C项经认可的专业分包合法；D项劳务分包合法。只有B项明确属于法律禁止的违法分包行为。因此，选项B正确。29.【参考答案】B【解析】《劳动争议调解仲裁法》第二十七条规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。因此，一般劳动争议仲裁时效为1年，选项B正确。30.【参考答案】B【解析】依据《民法典》第七百九十三条，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。因此，法院应予以支持。这体现了对实际施工成果价值的认可，避免发包人不当得利。选项A、C错误，D与民事纠纷性质不符。故选B。31.【参考答案】ABCD【解析】依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，建设工程施工合同应当认定无效。因此，ABCD四项均属于导致合同无效的法定情形，旨在维护建筑市场秩序和工程质量安全。32.【参考答案】ABCD【解析】《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期为3年。企业应于期满前3个月向原颁发管理机关办理延期手续。若企业在有效期内严格遵守法规且未发生死亡事故，经原颁发机关同意，可不再审查直接延期3年。此外，证书遗失应当在公众媒体上声明作废后申请补办。故ABCD均正确，体现了对安全生产持续合规性的严格要求。33.【参考答案】ABC【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费等。D项工程排污费现已并入环境保护税或规费范畴（视具体计价规范版本，通常归入规费或税金，不属于措施费）。因此，ABC属于典型的措施项目费，用于保障施工顺利进行及现场环境安全。34.【参考答案】ABD【解析】《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。其有效期应当与投标有效期一致。投标保证金可以是现金、银行保函、保兑支票等多种形式，并非必须为现金，故C错误。中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还。因此，ABD表述正确，旨在规范招投标行为，防范履约风险。35.【参考答案】ABCD【解析】《建设工程质量管理条例》明确规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验。检验应当有书面记录和专人签字。未经检验或者检验不合格的，不得使用。这四项原则构成了材料质量控制的核心闭环，确保工程实体质量符合设计及规范要求，ABCD均为必选内容。36.【参考答案】BC【解析】《劳动合同法》第三十八条规定，用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。A项和D项属于劳动者需提前三十日（试用期三日）通知或随时通知解除的情形，但不属于“立即且无需告知”的极端情形。故选BC。37.【参考答案】ABCD【解析】《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。ABCD均符合法定验收条件，缺一不可。38.【参考答案】ABCD【解析】关键线路是网络计划中总持续时间最长的线路，决定了工程的总工期。在计算工期等于计划工期时，关键线路上工作的总时差为零。关键线路上的工作称为关键工作。在双代号网络图中，关键线路可能包含虚工作（虚箭线），只要该虚工作位于总持续时间最长的线路上即属于关键线路的一部分。因此，ABCD均准确描述了关键线路的特征。39.【参考答案】ABCD【解析】《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。必须按照设计要求和技术标准对材料进行检验。隐蔽工程在隐蔽前，应当通知建设单位和建设工程质量监督机构（通常通过监理实施）。对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。故ABCD全选。40.【参考答案】ABD【解析】《劳动争议调解仲裁法》规定，仲裁庭在作出裁决前，应当先行调解。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出。对于追索劳动报酬、工伤医疗费等不超过当地月最低工资标准十二个月金额的争议，以及因执行国家劳动标准在工作时间、休息休假等方面发生的争议，实行一裁终局，劳动者不服可起诉，但用人单位仅能在特定情形下申请撤销，不能直接起诉，故C错误。ABD表述正确。41.【参考答案】ABC【解析】根据《劳动合同法》第十七条，劳动合同必备条款包括：用人单位信息、劳动者信息、合同期限、工作内容和地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护及职业危害防护等。D项补充商业保险属于约定条款，非法定必备内容。建筑企业用工必须依法缴纳社保，明确安全防护责任，保障农民工合法权益，故ABC正确。42.【参考答案】ABC【解析】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危大工程包括基坑工程、模板工程、起重吊装、脚手架工程、拆除工程等。A、B、C均涉及结构安全或高风险作业，必须编制专项方案并按规定论证。D项普通室内装修通常不属于危大工程范畴，除非涉及特殊结构变动。因此，正确答案为ABC。43.【参考答案】ABD【解析】《招标投标法》规定，招标人不得歧视潜在投标人（A对）；联合体中标需共同签约并承担连带责任（B对）；中标通知书具有法律效力，擅自改变结果需承担法律责任（C错）；有效投标人不足3个，缺乏竞争性，应重新招标（D对）。故本题选ABD。44.【参考答案】ABCD【解析】《安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》要求企业建立全员安全生产责任制，确保责任到人；定期开展安全教育培训，提高员工意识；实施安全检查，及时消除隐患；制定应急预案并定期演练，提升处置能力。这四项均为法定且核心的安全管理制度，缺一不可。故全选。45.【参考答案】ABC【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。包括安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费等。D项工程排污费现多纳入税金或规费范畴（具体视最新计价规范