版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程施工合同工期变更补充协议甲方(发包人):[填写发包人全称]乙方(承包人):[填写承包人全称]监理单位(若有):[填写监理单位全称]鉴于:1.甲方与乙方于YYYY年MM月DD日签订了《[原合同名称]》(合同编号:[原合同编号],以下简称“原合同”),约定由乙方承建[项目名称](以下简称“本工程”)。原合同约定的计划开工日期为YYYY年MM月DD日,计划竣工日期为YYYY年MM月DD日,合同总工期为XX个日历天。2.因[此处详细、客观描述导致工期变更的具体原因,例如:甲方未能按原合同约定时间提供完整的施工图纸;施工现场地质条件与勘察报告不符需进行设计变更;不可抗力事件(如持续暴雨、疫情管控)影响施工;甲方提出的工程范围调整或重大设计变更;政府部门政策调整或指令性停工等],导致原合同约定的工期无法按期完成/或需调整。3.为明确工期变更后的权利义务,确保工程顺利实施,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《中华人民共和国民法典》及原合同相关约定,就原合同工期变更事宜达成如下补充协议,以资共同遵守。第一条工期变更内容1.1原合同工期:自YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日,总日历天数为XX个日历天。1.2变更后工期:*本工程计划开工日期调整为:YYYY年MM月DD日(若开工日期不变,此条可写明“开工日期不变,仍为原合同约定日期”)。*本工程计划竣工日期调整为:YYYY年MM月DD日。*调整后合同总工期为XX个日历天(自调整后的开工日期起计算,或根据实际情况明确计算方式)。1.3关键节点工期调整(如适用):原[某关键节点名称]节点工期为YYYY年MM月DD日,调整为YYYY年MM月DD日。(可根据实际情况增删或细化关键节点工期调整内容)第二条工期变更的依据2.1双方确认,本次工期变更基于以下事实及文件依据(可多选或补充):(1)甲方发出的书面指令(编号:[指令编号]);(2)双方签署的会议纪要(编号:[会议纪要编号]);(3)设计变更通知书(编号:[变更编号]);(4)现场签证单(编号:[签证编号]);(5)不可抗力事件证明文件;(6)其他:[具体说明]。第三条费用调整3.1因甲方原因或不可抗力导致工期延长的费用承担:3.1.1若因甲方原因(包括但不限于未能按时提供施工条件、支付工程款、指令变更等)导致工期延长,乙方有权根据原合同约定及相关法律法规,向甲方索赔因此增加的合理费用,包括但不限于人工窝工费、机械停滞费、材料积压费、管理费、规费及合理利润等。具体金额及计算方式由双方根据实际发生情况另行协商确定,并可作为本协议附件。3.1.2若因不可抗力导致工期延长,费用承担方式按原合同相关约定执行。如原合同无明确约定,双方应本着公平合理原则协商处理。3.2因乙方原因导致工期延误的责任:若因乙方原因(包括但不限于组织管理不力、资源投入不足、施工失误等)导致工期延误,乙方应承担原合同约定的违约责任,包括但不限于支付逾期竣工违约金。除非双方另有书面约定,甲方无需因此向乙方支付任何额外费用。3.3因工期调整导致的其他费用变化:如工期调整对工程成本(如材料价格波动、季节性施工措施费等)产生重大影响,双方应本着实事求是、公平合理的原则,对相关费用进行核实和调整,具体调整方案由双方协商确定。3.4双方同意,上述费用调整(如有)应在本协议签订后[具体时间,如:XX日内]完成核对确认,并作为工程款支付的依据之一。第四条双方责任与义务4.1甲方责任与义务:4.1.1根据调整后的工期计划,及时履行原合同约定的各项配合义务,包括但不限于提供施工场地、办理相关许可、供应甲供材料设备、支付工程款项等。4.1.2及时对乙方根据本协议约定提出的费用索赔或调整申请进行审核和答复。4.2乙方责任与义务:4.2.1在本协议签订后[具体时间,如:XX日内],根据调整后的总工期,重新编制详细的施工组织设计和进度计划,报甲方及监理单位(若有)审批。4.2.2加大资源投入,优化施工方案,采取有效措施确保调整后的工期目标顺利实现。4.2.3严格按照调整后的进度计划组织施工,加强现场管理,确保工程质量和施工安全。4.2.4及时向甲方和监理单位(若有)报送施工进度报告及相关资料。4.3监理单位责任与义务(若有):监理单位应根据本补充协议调整后的工期计划,认真履行监理职责,加强对施工进度的监督、检查和协调,及时向甲方报告工程进展情况及存在问题。第五条原合同其他条款的效力5.1除本补充协议明确修改的条款外,原合同的其余条款(包括但不限于工程质量、安全、验收、结算、违约责任等)仍然有效,双方均应严格遵守。5.2本补充协议内容与原合同内容有不一致之处,以本补充协议为准。第六条争议解决6.1因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。6.2协商不成的,任何一方均有权依照原合同约定的争议解决方式(如提交某仲裁委员会仲裁或向某人民法院提起诉讼)寻求解决。第七条协议生效与其他7.1本补充协议自双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。7.2本补充协议一式[份数]份,甲方执[份数]份,乙方执[份数]份,(监理单位执[份数]份,报送相关部门备案[份数]份),具有同等法律效力。7.3本补充协议未尽事宜,双方可另行协商签订补充文件。补充文件与本协议具有同等法律效力。(以下无正文)甲方(发包人):(盖章)法定代表人/授权委托代理人:(签字)日期:YYY
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 浙江新力量联盟2025-2026学年第二学期期中联考高一年级地理试题
- 2026年食品行业健康科技报告
- 社区心理干预的干预剂量研究
- 过敏性鼻炎的过敏原检测与手术协同治疗
- 《核电工程建设成本费用编码编制指南》-编制说明
- 高中能力提升2025年高考拓展说课稿
- 2026年小学英语教学环节设计
- 2026年心理具体年龄测试题及答案
- 2026年物理选修动量测试题及答案
- 2026年电梯技能大赛测试题及答案
- IPC7711C7721C-2017(CN)电子组件的返工修改和维修(完整版)
- 《性病防治知识讲座》
- 深基基坑监测专项施工方案
- GB/T 41715-2022定向刨花板
- GB/T 7324-2010通用锂基润滑脂
- 商界社会责任倡议(BSCI)行为守则标准解读验课件
- 中医特色科室建设的必要性课件
- 机械加工工件工艺和设计规范
- petrel RE详细培训资料
- 跌倒鱼骨图不良事件分析
- 初级会计经济法基础-重点归纳资料【绝密】
评论
0/150
提交评论