2026新疆兵团哈密恒益工程建设有限公司招聘2人笔试历年常考点试题专练附带答案详解

2026新疆兵团哈密恒益工程建设有限公司招聘2人笔试历年常考点试题专练附带答案详解一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应：

A.不予支持

B.予以支持

C.驳回起诉

D.移送公安2、在工程项目管理中，下列属于“三控”内容的是：

A.安全、合同、信息

B.进度、质量、成本

C.组织、协调、沟通

D.风险、采购、人力3、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产：

A.第一责任人

B.直接责任人

C.主要监管人

D.兼职管理人4、下列关于投标保证金的说法，正确的是：

A.不得超过招标项目估算价的5%

B.有效期应与投标有效期一致

C.必须以现金形式提交

D.中标后不予退还5、在施工合同中，不可抗力导致的工期延误，承包人：

A.承担全部责任

B.可获得工期顺延

C.需支付违约金

D.无权索赔费用6、下列哪项不属于隐蔽工程验收前的必要程序？

A.施工单位自检合格

B.通知监理单位验收

C.建设单位直接施工

D.形成验收记录7、根据《劳动法》，劳动者每日工作时间不超过：

A.6小时

B.8小时

C.10小时

D.12小时8、工程造价中，措施项目费不包括：

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.材料购置费

D.二次搬运费9、下列关于劳动合同试用期的说法，错误的是：

A.同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期

B.试用期包含在劳动合同期限内

C.三年以上固定期限合同，试用期不得超过六个月

D.试用期工资不得低于当地最低工资标准的50%10、施工图纸会审的主持单位通常是：

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.设计单位11、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿的，人民法院应：

A.不予支持

B.予以支持

C.驳回起诉

D.移送公安12、在工程项目管理中，下列属于“三控”内容的是：

A.安全、合同、信息

B.质量、进度、成本

C.组织、协调、沟通

D.风险、环保、节能13、根据《安全生产法生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人。下列不属于其主要职责的是：

A.建立全员安全生产责任制

B.组织制定并实施安全事故应急救援预案

C.亲自操作特种设备进行作业

D.保证安全生产投入的有效实施14、下列关于招标投标的说法，正确的是：

A.所有工程建设项目必须招标

B.招标人不得泄露标底

C.投标人可以相互串通投标报价

D.中标通知书发出后，招标人可随意改变中标结果15、在施工合同中，若因不可抗力导致工程受损，下列费用通常由承包人承担的是：

A.工程本身的损害

B.承包人施工设备的损坏

C.运至施工现场的材料损害

D.工程清理修复费用16、下列哪项不属于建筑施工企业“三级安全教育”的内容？

A.公司级教育

B.项目部级教育

C.班组级教育

D.家庭级教育17、根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付：

A.一倍工资

B.二倍工资

C.三倍工资

D.四倍工资18、工程质量验收中，检验批的质量验收应由谁组织？

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.施工单位项目经理19、下列情形中，用人单位可以单方面解除劳动合同且无需支付经济补偿的是：

A.劳动者患病医疗期满后不能从事原工作

B.劳动者严重违反用人单位的规章制度

C.用人单位濒临破产进行重整

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化20、在工程造价构成中，下列属于措施项目费的是：

A.人工费

B.材料费

C.安全文明施工费

D.企业管理费21、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应：

A.不予支持

B.予以支持

C.驳回起诉

D.移送公安22、在工程项目管理中，下列属于关键线路特征的是：

A.持续时间最短

B.总时差最小

C.自由时差最大

D.工作数量最少23、依据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产：

A.第一责任人

B.直接责任人

C.主要监管人

D.具体执行人24、下列关于投标保证金的说法，正确的是：

A.不得超过招标项目估算价的2%

B.必须以现金形式提交

C.有效期可与投标有效期不一致

D.招标人可挪用保证金25、建筑施工中，高处作业是指坠落高度基准面多少米及以上的作业？

A.1.5米

B.2米

C.2.5米

D.3米26、工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，调整原则是：

A.一律重新组价

B.已有适用单价，采用已有单价

C.由承包人随意定价

D.由监理人单方决定27、下列哪项不属于劳动合同必备条款？

A.劳动报酬

B.试用期

C.社会保险

D.劳动保护28、施工质量事故处理程序中，紧接“事故调查”之后的步骤是：

A.制定处理方案

B.事故原因分析

C.提交处理报告

D.恢复施工29、关于联合体投标，下列说法错误的是：

A.联合体各方均应具备相应资格

B.联合体牵头人代表联合体投标

C.联合体中标后，各方分别签订合同

D.联合体各方承担连带责任30、工程竣工结算文件经发承包双方签字确认后，具有什么效力？

A.仅作参考

B.工程决算依据

C.最终结清凭证

D.可随意推翻二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、在建设工程施工合同管理中，下列属于承包人主要义务的有（）。

A.不得转包和违法分包工程

B.自行完成建设工程主体结构施工

C.接受发包人的必要检查

D.交付竣工验收合格的建设工程

E.提供施工场地及基础资料32、关于安全生产许可证的管理，下列说法正确的有（）。

A.有效期为3年

B.期满需延期的，应于期满前3个月办理

C.遗失补办需在公众媒体上声明作废

D.企业名称变更无需办理变更手续

E.未取得许可证不得从事建筑施工活动33、下列情形中，属于无效劳动合同的有（）。

A.以欺诈手段使对方在违背真实意思情况下订立的

B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的

C.违反法律、行政法规强制性规定的

D.劳动合同期限约定不明的

E.未约定保密条款的34、在施工成本控制中，材料费控制的主要措施包括（）。

A.实行限额领料制度

B.优化材料采购渠道，降低采购成本

C.加强现场材料保管，减少损耗

D.提高施工人员技术水平，减少返工

E.合理安排材料进场时间，减少二次搬运35、关于建设工程竣工验收备案，下列说法正确的有（）。

A.建设单位应当自竣工验收合格之日起15日内备案

B.备案机关是工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门

C.提交的文件包括工程竣工验收报告

D.住宅工程还需提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》

E.备案后方可交付使用36、下列属于建造师执业范围的是（）。

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.从事其他施工活动的管理工作

C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D.独立进行工程设计

E.代理诉讼37、关于投标保证金，下列说法正确的有（）。

A.不得超过招标项目估算价的2%

B.有效期应当与投标有效期一致

C.必须以现金形式提交

D.中标人无正当理由不与招标人订立合同，保证金不予退还

E.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还38、施工过程中，下列情况承包商可以提出工期索赔的有（）。

A.发包人未能按合同约定提供图纸

B.不可抗力事件

C.承包商自有机械故障

D.设计变更导致工程量增加

E.异常恶劣的气候条件39、关于建筑市场诚信行为信息记录，下列说法正确的有（）。

A.良好行为记录公布期限一般为3年

B.不良行为记录公布期限一般为6个月至3年

C.整改确有实效的，可缩短不良行为记录公布期限

D.公布内容应与行政处理决定一致

E.所有不良行为记录均永久保存40、下列属于危险性较大的分部分项工程范围的有（）。

A.开挖深度超过3m的基坑支护工程

B.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程

C.采用起重机械进行安装的工程

D.跨度大于36m及以上的钢结构安装工程

E.水下作业工程41、根据《劳动合同法》，下列属于劳动合同必备条款的有（）。

A.工作内容和工作地点

B.劳动报酬

C.试用期

D.社会保险42、工程建设中，施工总承包单位对分包工程的质量责任承担方式包括（）。

A.总包单位对全部工程质量负责

B.分包单位就分包工程对建设单位负责

C.总包与分包就分包工程承担连带责任

D.分包单位独立承担责任43、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同且无需支付经济补偿的有（）。

A.劳动者严重违反规章制度

B.劳动者严重失职，给单位造成重大损害

C.劳动者患病医疗期满不能从事原工作

D.劳动者被依法追究刑事责任44、关于安全生产许可证的说法，正确的有（）。

A.有效期为3年

B.期满需延期的，应于期满前3个月办理

C.未取得许可证不得从事建筑施工活动

D.许可证可随意转让45、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.二次搬运费

D.工程排污费三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、在工程建设中，安全生产管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，因此只要采取了预防措施，就可以完全避免安全事故发生。（对/错）47、根据《劳动合同法》，试用期包含在劳动合同期限内，且同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。（对/错）48、建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。（对/错）49、在项目管理中，关键路径上的活动总时差为零，若关键活动延误，必将导致整个项目工期延误。（对/错）50、国有企业招聘员工时，必须遵循公开、平等、竞争、择优的原则，因此内部推荐可以直接录用，无需经过笔试面试环节。（对/错）51、工程量清单计价模式下，综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。（对/错）52、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，若建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。（对/错）53、在职业道德范畴内，从业人员保守商业秘密仅是道德要求，不具有法律约束力，违反后仅需承担内部纪律处分。（对/错）54、双代号网络图中，虚工作不消耗时间和资源，仅用于表达工作之间的逻辑关系，如区分、联系或断路作用。（对/错）55、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。（对/错）

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】《民法典》第七百九十三条规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。这是为了保护实际施工人的合法权益，避免发包人因合同无效而获得不当利益。因此，只要工程质量合格，承包人有权请求参照合同约定支付工程款，法院应予支持。选项A、C错误，D与民事纠纷处理无关。故选B。2.【参考答案】B【解析】工程项目管理的核心任务通常概括为“三控三管一协调”。其中，“三控”指的是进度控制、质量控制和成本（投资）控制。这是确保项目按期、保质、在预算内完成的关键环节。A项中的安全、合同、信息属于“三管”范畴；C、D项涉及组织协调及其他管理职能，不属于核心的“三控”内容。故选B。3.【参考答案】A【解析】《安全生产法》第五条明确规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。这一规定强化了主要负责人的领导责任，要求其必须建立健全全员安全生产责任制，保证安全投入有效实施。直接责任人通常指具体操作人员或现场管理人员，而非主要负责人。故选A。4.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例第二十六条规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。A项错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；C项错误，投标保证金可以是现金、银行保函等多种形式；D项错误，中标通知书发出后，招标人应向中标人和未中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。故选B。5.【参考答案】B【解析】根据《民法典》及通用合同条款，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担。因此，承包人有权获得工期顺延，但通常不能索赔全部费用，更无需承担违约责任。故选B。6.【参考答案】C【解析】隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当进行自检，自检合格后通知监理单位（或建设单位代表）进行验收。验收合格后，双方签署隐蔽工程验收记录，方可进行下一道工序。建设单位是投资方和管理方，不直接参与具体施工操作，因此“建设单位直接施工”说法错误且不符合工程管理规范。故选C。7.【参考答案】B【解析】《劳动法》第三十六条规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。这是我国法定的标准工时制度，旨在保障劳动者的休息权和身体健康。超过此时间的劳动通常被视为加班，需按规定支付加班费。故选B。8.【参考答案】C【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费等。材料购置费属于分部分项工程费中的材料费或直接工程费范畴，不属于措施费。故选C。9.【参考答案】D【解析】《劳动合同法》第二十条规定，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。D项所述“50%”明显低于法定标准，说法错误。A、B、C项均符合法律规定。故选D。10.【参考答案】C【解析】图纸会审是指在施工前，由建设单位组织，监理、施工、设计等单位参加，对施工图纸进行全面审查的技术活动。建设单位作为项目的组织者和管理者，负责召集各方进行会审，以发现图纸中的问题并及时解决，确保施工顺利进行。虽然设计院负责解释，但主持组织者通常为建设单位。故选C。11.【参考答案】B【解析】依据《民法典》第七百九十三条，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。这是为了平衡双方利益，避免发包人因合同无效而获得不当利益。因此，法院应予支持。选项A、C错误，D无关。本题考察合同无效后的处理原则。12.【参考答案】B【解析】工程监理及项目管理的核心任务通常概括为“三控两管一协调”。其中“三控”指质量控制、进度控制和成本（投资）控制。“两管”指合同管理和信息管理，“一协调”指组织协调。选项A、C、D虽为管理内容，但不属于核心的“三控”范畴。故正确答案为B。13.【参考答案】C【解析】《安全生产法规定，主要负责人职责包括建立健全责任制、制定规章制度、保证投入、督促检查、消除隐患、制定应急预案及报告事故等。亲自操作特种设备属于具体作业人员或特种作业人员的职责，而非主要负责人的法定管理职责。故C项不属于其职责。14.【参考答案】B【解析】《招标投标法规定，只有符合特定规模标准的项目才必须招标，A错误；投标人不得串通投标，C违法；中标通知书发出后具有法律效力，招标人不得擅自改变中标结果，D错误。招标人设有标底的，标底必须保密，不得泄露，故B正确。15.【参考答案】B【解析】根据建设工程施工合同通用条款，不可抗力后果承担原则为：工程本身损害、第三方人员伤亡及财产损失、运至现场的材料设备损害、工程清理修复费用由发包人承担；而承包人自身的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担。故本题选B。16.【参考答案】D【解析】建筑施工企业三级安全教育是指新进场工人必须经过的公司（企业）级、项目部（工地）级和班组级安全教育。这是法定强制性的安全培训制度，旨在提高从业人员安全意识。家庭级教育不属于法定三级安全教育范畴。故正确答案为D。17.【参考答案】B【解析】《劳动合同法》第八十二条规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。这是为了惩罚用人单位不履行签订书面合同义务的行为，保护劳动者权益。故本题选B。18.【参考答案】B【解析】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。分项工程由专业监理工程师组织；分部工程由总监理工程师组织。故检验批验收组织者应为专业监理工程师，选B。19.【参考答案】B【解析】《劳动合同法》第三十九条规定，劳动者严重违反用人单位规章制度的，用人单位可以解除劳动合同且无需支付经济补偿。A、D项需提前通知或支付代通知金及补偿；C项属经济性裁员，需支付补偿。故只有B项符合“过失性辞退”且无补偿的情形。20.【参考答案】C【解析】建筑安装工程费按构成要素分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。按造价形成划分，分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。安全文明施工费属于措施项目费的重要组成部分。A、B、D属于构成要素或间接费范畴。故选C。21.【参考答案】B【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿的，人民法院应予支持。这体现了“无效合同有效处理”的原则，旨在保护实际施工人的合法权益，避免发包人因合同无效而获得不当利益。因此，只要工程质量合格，即便合同无效，承包人仍有权主张工程款。22.【参考答案】B【解析】关键线路是指网络计划中总持续时间最长的线路。其核心特征是线路上所有工作的总时差均为零（或在特定条件下总时差最小）。关键线路决定了项目的总工期，任何关键工作的延误都会导致整个项目工期的延误。A项错误，关键线路持续时间最长；C项错误，关键工作自由时差通常为零；D项错误，工作数量与是否关键无直接关系。掌握关键线路有助于管理者集中资源控制重点环节，确保工期目标实现。23.【参考答案】A【解析】《中华人民共和国安全生产法》第五条明确规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。这一规定强化了主要负责人的领导责任，要求其建立健全全员安全生产责任制，保证安全投入，消除事故隐患。B、C、D项表述不准确，主要负责人承担的是全面领导和最终责任，而非仅仅是直接或具体执行层面的责任。24.【参考答案】A【解析】根据《招标投标法实施条例second十六条》，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。A项正确。B项错误，保证金可以是现金、银行保函等形式；C项错误，投标保证金有效期应当与投标有效期一致；D项错误，招标人不得挪用投标保证金，需在法定期限内退还。此规定旨在规范招投标行为，减轻企业负担，维护市场公平秩序。25.【参考答案】B【解析】根据国家标准《高处作业分级》（GB/T3608-2008）规定，凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行作业，都称为高处作业。这是建筑施工安全管理中的重要界定标准。在此高度及以上作业时，必须采取佩戴安全带、设置防护栏杆等安全措施。A、C、D项数值均不符合国家标准定义。准确掌握这一标准对于预防高处坠落事故、保障施工人员生命安全具有重要意义。26.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。只有当没有适用但有类似项目时，才参照类似项目单价；既无适用也无类似时，才由承包人提出，发包人确认新单价。因此，优先采用已有适用单价是基本原则，B项正确。27.【参考答案】B【解析】根据《劳动合同法》第十七条，劳动合同必备条款包括：用人单位信息、劳动者信息、合同期限、工作内容地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护等。试用期属于约定条款，而非必备条款。双方可以协商约定试用期，也可以不约定。若未约定试用期，不影响劳动合同的效力。A、C、D项均为法律强制要求的必备内容，缺失可能导致合同部分无效或需补正。28.【参考答案】B【解析】施工质量事故处理的一般程序为：1.事故报告；2.现场保护与应急处理；3.事故调查；4.事故原因分析；5.制定事故处理方案；6.事故处理；7.鉴定验收；8.提交处理报告。因此，紧接“事故调查”之后的是“事故原因分析”。只有查清原因，才能科学制定处理方案。A项在原因分析之后，C项在最后，D项在处理并验收合格后进行。逻辑顺序不可颠倒。29.【参考答案】C【解析】《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。因此，C项“分别签订合同”说法错误，必须是共同签订。A项正确，各方均需具备承担招标项目的相应能力；B项正确，通常由牵头人代表联合体处理投标事宜；D项正确，连带责任保障了招标人的权益。考生需注意“共同签订”与“连带责任”这两个关键点。30.【参考答案】B【解析】工程竣工结算文件经发承包双方签字确认后，即成为工程价款结算的法律依据，也是编制工程竣工决算的基础。除非有证据证明存在欺诈、胁迫或重大误解等情形，否则不得随意推翻。A项错误，它具有法律约束力；C项不准确，它是结算依据，最终结清还需扣除预付款等；D项错误，签字确认后具有严肃性。竣工结算是确定工程造价的最终文件，对双方权益至关重要，必须严谨对待。31.【参考答案】ABCD【解析】根据《民法典》及相关法律规定，承包人的主要义务包括：不得转包和违法分包；自行完成主体结构施工；接受发包人有关检查；交付竣工验收合格的工程；对工程质量负责等。选项E“提供施工场地及基础资料”属于发包人的主要义务，旨在确保承包人具备施工条件。因此，正确答案为ABCD。本题考察施工合同双方权利义务的核心区别，需重点记忆发包人与承包人各自的法定职责边界。32.【参考答案】ABCE【解析】《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期为3年（A对）。期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原颁发管理机关办理延期手续（B对）。许可证遗失，应在公众媒体上声明作废后申请补办（C对）。未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动（E对）。企业在有效期内变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内办理变更手续，故D错误。本题侧重考查许可证的时效性及变更管理规定。33.【参考答案】ABC【解析】根据《劳动合同法》第二十六条，下列劳动合同无效或者部分无效：（一）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（二）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（三）违反法律、行政法规强制性规定的。选项D期限约定不明可通过协商或法律规定补充，不直接导致无效；选项E保密条款非必备条款，缺失不导致合同无效。故选ABC。34.【参考答案】ABCE【解析】材料费控制主要从量和价两方面入手。A项限额领料控制用量；B项优化渠道控制单价；C项加强保管减少非正常损耗；E项合理调度减少搬运费和损耗。D项提高技术水平减少返工主要影响人工费和机械费，虽间接影响材料，但通常归类为技术措施或对人工/质量的控制，而非直接的材料费管控核心措施。在多项选择题中，ABCE为最直接相关的材料费控制手段。35.【参考答案】ABCD【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案（A、B、C对）。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》（D对）。虽然实践中常强调备案后交付，但法律条文核心在于备案时限和材料，且未备案不得办理产权登记，E项表述在某些语境下虽有道理，但ABCD为法规原文明确规定的备案要素，更为严谨。36.【参考答案】ABC【解析】根据《注册建造师管理规定》，注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院建设主管部门规定的其他业务。具体包括担任项目经理（A对）、从事其他施工活动管理（B对）及法规规定的其他业务（C对）。工程设计需由注册建筑师等专门人员承担（D错），代理诉讼需律师资格（E错）。37.【参考答案】ABDE【解析】《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（A对）。投标保证金有效期应当与投标有效期一致（B对）。投标保证金可以是现金、银行保函等多种形式，并非必须现金（C错）。中标人无正当理由拒签合同，保证金不予退还（D对）。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息（E对）。38.【参考答案】ABDE【解析】工期索赔成立的前提是非承包商原因造成的延误。A项发包人未提供图纸属业主责任，可索赔；B项不可抗力属风险分担，通常可顺延工期；D项设计变更属业主方原因，可索赔；E项异常恶劣气候条件（如百年一遇暴雨）通常视为不可预见，可索赔工期。C项承包商自有机械故障属于承包商自身管理不善或风险，不能索赔工期。故选ABDE。39.【参考答案】ABCD【解析】《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，良好行为记录信息公布期限一般为3年（A对）。不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年（B对）。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但最短不得少于3个月（C对）。公布内容应与行政处理决定保持一致（D对）。不良行为记录并非永久保存，是有期限的（E错）。40.【参考答案】ABCE【解析】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于危大工程（A对）。搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程属于危大工程（B对）。采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程，或采用起重机械进行安装的工程属于危大工程（C对）。水下作业工程属于危大工程（E对）。D项跨度大于36m及以上的钢结构安装工程属于“超过一定规模”的危大工程，虽也属危大范畴，但在常规分类考题中，ABCE为典型的基础危大工程列举，若题目问“超过一定规模”，则D必选，若问广义“危大”，D也属于。此处依据常见考点，ABCE为基础必选项，D亦属于危大工程（需专家论证的那类也是危大工程的一部分）。注：严格来说D也属于危大工程。若为多选，ABCDE均符合“危险性较大”的大概念，但通常考试会将“超规模”单独考察。鉴于题意“历年常考点”，ABCE是基础定义，D是超规模定义。若必须选最典型的，ABCE无误。若包含超规模，则全选。此处按常规基础危大范围选ABCE，或视具体教材版本，D亦正确。为保险起见，依据住建部37号令，D属于危大工程中的“超过一定规模”类别，本质上仍是危大工程。故正确答案应为ABCDE。但考虑到常见试题陷阱，有时会将“超规模”与“普通危大”区分。在此修正：根据37号令附件，D属于超过一定规模的危大工程。题目问“属于危险性较大的...范围”，则ABCDE均属。但若参考旧题库或特定侧重，常考ABCE。此处给出更严谨的ABCDE。*注：因要求10题，此题解析指出D的特殊性。最终答案建议选ABCDE，因为超规模也是危大的一种。*

*(自我修正：为了符合常见考试逻辑，通常将“危大”和“超规模危大”做层级区分，但法律上后者包含于前者。若题目未强调“超过一定规模”，D也应选。故参考答案改为ABCDE)*

【参考答案】ABCDE

【解析】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及配套文件，A、B、C、E均明确列入危险性较大的分部分项工程范围。D项跨度大于36m及以上的钢结构安装工程属于“超过一定规模”的危险性较大的分部分项工程，既然属于“超过一定规模”，自然也就属于“危险性较大”的范畴。因此，所有选项均正确。考生需注意区分“一般危大”与“超规模危大”的管理流程差异（后者需专家论证），但在归属范围上，二者皆属危大工程。41.【参考答案】ABD【解析】《劳动合同法》第十七条规定，劳动合同应当具备以下条款：用人单位信息、劳动者信息、合同期限、工作内容和地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护等。试用期、培训、保守秘密等属于约定条款，非必备。因此，工作内容、报酬和社会保险为必备条款，故选ABD。42.【参考答案】AC【解析】《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。因此，总包对全部质量负责，且与分包承担连带责任，故选AC。43.【参考答案】ABD【解析】《劳动合同法》第三十九条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：在试用期间被证明不符合录用条件；严重违反规章制度；严重失职营私舞弊，给单位造成重大损害；同时与其他单位建立劳动关系严重影响本职工作；被依法追究刑事责任等。C项需提前通知或支付代通知金并支付补偿，故选ABD。44.【参考答案】ABC【解析】《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期为3年。企业应于期满前3个月向原颁发管理机关办理延期手续。未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。严禁转让、冒用或使用伪造的安全生产许可证。因此，D项错误，故选ABC。45.【参考答案】ABC【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费等。工程排污费现多纳入规费或税金范畴（视具体计价规范版本，通常不归为措施费核心项，或已改为环境保护税），但在传统