2025年监理工程师《合同管理》真题估分卷

2025年监理工程师《合同管理》真题估分卷一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据我国《民法典》合同编，关于合同法律关系的相对性原则，下列说法正确的是（）。A.合同当事人一方可以向第三人主张合同权利B.合同当事人之外的第三人不能向合同当事人主张合同权利C.合同债权人在债务人违约时，可以直接向债务人的担保人追偿D.合同效力仅及于合同当事人，但法律另有规定的除外2.某建设工程施工合同履行过程中，发包人未按约定支付工程进度款，承包人因此停工。根据《民法典》，该行为属于（）。A.违约行为B.不当得利C.侵权行为D.合理的抗辩3.关于合同履行中履行地点不明确的，下列履行规则确定正确的是（）。A.给付货币的，在接受货币一方所在地履行B.交付不动产的，在履行义务一方所在地履行C.交付其他标的的，在订立合同时订立地履行D.给付货币的，在给付货币一方所在地履行4.根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，对方（）。A.不得就扩大的损失要求赔偿B.应当就扩大的损失承担主要责任C.可以就扩大的损失要求赔偿D.应当就扩大的损失承担全部责任5.某施工合同约定采用固定总价方式，但在专用条款中未约定风险范围。合同履行过程中，因钢材价格大幅上涨导致承包人成本增加，关于该差额的承担，下列说法正确的是（）。A.发包人承担B.承包人承担C.双方各自承担一半D.根据公平原则由双方协商分担6.根据建设工程勘察设计合同管理相关规定，发包人因故要求解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人（）。A.不退还定金B.退还定金的一半C.退还定金D.支付违约金但不退还定金7.在建设工程施工合同中，关于隐蔽工程验收的说法，正确的是（）。A.监理人未按时到场验收，承包人可以自行验收后继续施工B.监理人未按时到场验收，承包人必须等待监理人到场C.隐蔽工程验收合格后，监理人不在验收记录上签字，该验收无效D.承包人覆盖隐蔽工程后，监理人要求重新剥露检查，费用由发包人承担8.某工程项目，发包人收到承包人提交的竣工验收申请报告后28天内未组织验收，视为（）。A.验收合格，发包人应支付工程款B.验收不合格，承包人应整改C.发包人认可验收申请，但需补办手续D.发包人违约，应承担违约责任9.根据《标准施工招标文件》，关于监理人的指示，下列说法错误的是（）。A.监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章B.监理人发出的指示必须由总监理工程师签字C.紧急情况下，监理人员可以口头指示，但必须在48小时内补发书面指示D.承包人认为监理指示不合理，应在收到书面指示后24小时内向监理人提出书面报告10.建设工程材料设备采购合同中，对于现场交货的买卖合同，关于交货期限的说法，正确的是（）。A.供货方将货物运抵交货地点，即为交货B.供货方将货物运抵交货地点并提交单据，即为交货C.供货方将货物运抵交货地点，经采购方验收合格后，即为交货D.供货方将货物运抵交货地点，并经监理人验收合格后，即为交货11.某建设工程采用设计施工总承包（EPC）模式，关于承包人风险承担的说法，正确的是（）。A.不可预见的物质条件风险由发包人承担B.现场水文地质资料不准确的风险由发包人承担C.除发包人要求外，承包人设计文件中的错误风险由承包人承担D.工程量清单中工程量不准的风险由发包人承担12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.缺陷责任期内，承包人仅对工程主体结构质量承担责任D.缺陷责任期届满，承包人即免除所有质量保修责任13.在建设工程监理合同中，关于附加工作酬金的计算，下列说法正确的是（）。A.附加工作酬金=附加工作天数×正常工作酬金/正常工作期限B.附加工作酬金=附加工作天数×(正常工作酬金/正常工作期限)×1.1C.附加工作酬金由双方协商确定，无计算公式D.附加工作酬金按市场费率计算14.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.515.某施工合同履行中，因设计变更导致工程量增加，且该部分工程超出专用条款约定的风险范围。关于该部分工程价款的调整，若合同中未约定综合单价调整方法，则（）。A.按成本加利润方式调整B.参照市场价格调整C.执行合同中的类似项目综合单价D.由发包人重新定价16.招标人通过媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或其他组织投标的方式属于（）。A.邀请招标B.公开招标C.竞争性谈判D.单一来源采购17.根据《标准施工招标文件》，投标保证金的有效期应当（）。A.超过投标有效期30天B.与投标有效期一致C.超过投标有效期15天D.短于投标有效期18.关于建设工程施工合同中争议评审委员会（DAB）的裁决，下列说法正确的是（）。A.DAB的裁决具有终局性，立即生效B.DAB的裁决不具有强制约束力，双方必须提交仲裁后才生效C.双方在收到裁决书后28天内，未提出异议，则裁决生效D.DAB的裁决等同于仲裁裁决19.某大型设备采购合同，约定由供货方负责运输。运输过程中发生车祸，导致设备损坏。关于设备损坏的风险承担，下列说法正确的是（）。A.尚未交付给采购方，风险由供货方承担B.货物已交承运人，风险由采购方承担C.货物已交承运人，风险由供货方承担D.风险由承运人承担20.根据FIDIC《施工合同条件》（新红皮书），关于工程师（Engineer）的职权，下列说法正确的是（）。A.工程师是发包人的雇佣人员，完全代表发包人利益B.工程师在行使职权前需与发包人协商C.工程师有权批准合同价款和工期D.工程师无权发布变更指令21.建设工程勘察合同中，关于勘察成果审查的说法，错误的是（）。A.发包人对勘察成果有审查权B.发包人应在收到勘察成果后5天内提出审查意见C.审查不合格的，勘察人应无偿返工D.审查合格后，勘察成果作为工程设计的依据22.因发包人原因导致工程暂停超过（）天，承包人有权解除合同。A.28B.56C.84D.9023.某工程项目，承包人向发包人提交了索赔意向通知书，但未在合同约定的时间内提交索赔报告。关于该索赔的处理，下列说法正确的是（）。A.发包人应批准该索赔B.视为承包人放弃索赔权利C.承包人可以补充提交索赔报告D.监理人应主动要求承包人提交24.关于建设工程施工合同中预付款的扣回，通常采用的方式是（）。A.工程完工时一次性扣回B.按月平均扣回C.起扣点计算法D.按发包人意愿扣回25.根据《民法典》，建设工程合同应当采用（）。A.口头形式B.书面形式C.任何形式D.数据电文形式26.某设计合同约定设计费为100万元，定金为设计费的20%。发包人支付定金后，设计人开始工作，完成了30%的设计任务后，发包人因故解除合同。发包人最多能收回的款项是（）万元。A.0B.10C.20D.3027.在建设工程材料采购合同中，对于产品外观质量有异议的，双方约定的检验期限一般为（）。A.交付时B.交付后3日内C.交付后7日内D.交付后14日内28.监理人在施工合同履行中，发现承包人使用了不合格的材料，正确的处理方式是（）。A.指示承包人立即停工整改B.直接没收该材料C.要求承包人降低使用标准D.向建设行政主管部门报告29.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于发包人提供基础资料的准确性，下列说法正确的是（）。A.发包人对提供的资料准确性负责，承包人核实无误后方可使用B.发包人仅对资料的真实性负责，准确性由承包人负责C.承包人应自行核实资料准确性，费用自理D.基础资料错误的风险由双方分担30.某建设工程施工合同中约定了逾期竣工违约金。因发包人拖欠工程款，导致承包人逾期竣工。关于违约责任，下列说法正确的是（）。A.承包人应支付逾期竣工违约金B.承包人不应支付逾期竣工违约金，且可索赔工期延误C.双方各自承担自己的违约责任D.互不追究责任31.关于建设工程施工合同中工程保修的说法，正确的是（）。A.保修期从工程实际竣工之日起计算B.屋面防水工程的保修期为5年C.供热系统的保修期为2个采暖期D.保修费用由承包人承担32.根据FIDIC《施工合同条件》，关于预付款的扣还，起扣点公式为（）。A.TB.TC.TD.T33.某招标项目，共有三家单位提交了投标文件。评标委员会发现其中一家单位的投标文件明显低于其他投标报价，且不能合理说明低价原因。对此，评标委员会应当（）。A.认定其投标无效B.要求其提供证明材料C.直接推荐其为中标候选人D.将其报价作为有效报价处理34.建设工程监理合同中，关于正常工作酬金的计算，通常采用的方法是（）。A.固定总价B.按费率乘以工程投资额C.成本加酬金D.按人工日计算35.关于合同履行中的代位权，下列说法正确的是（）。A.债权人必须以债务人的名义行使B.代位权行使的范围以债权人的债权为限C.债务人怠于行使债权必须危害到债权人的债权D.专属于债务人自身的债权，债权人也可以行使代位权36.某工程施工过程中，遭遇特大暴雨导致停工。关于该工期和费用的处理，下列说法正确的是（）。A.工期顺延，费用由发包人承担B.工期不顺延，费用由承包人承担C.工期顺延，费用由承包人承担D.工期不顺延，费用由发包人承担37.根据《民法典》，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供（）。A.证明文件B.鉴定报告C.索赔意向书D.公证文书38.在建设工程施工合同中，关于质量保证金的说法，错误的是（）。A.质量保证金用于保证工程质量缺陷的维修B.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担费用D.缺陷责任期届满，发包人应返还质量保证金39.某工程项目，承包人按照监理人的指示更换了不合格材料，由此导致的工期延误和费用增加，承包人（）。A.可以索赔工期和费用B.可以索赔费用，不可以索赔工期C.可以索赔工期，不可以索赔费用D.不可以索赔工期和费用40.根据《标准施工招标文件》，关于暂列金额的使用，下列说法正确的是（）。A.暂列金额由承包人根据需要使用B.暂列金额必须用于签订合同时尚未确定或不可预见的变更C.暂列金额的余额归发包人所有D.暂列金额的余额归承包人所有41.关于建设工程施工合同中竣工验收不合格的处理，下列说法正确的是（）。A.承包人应无偿返工，工期不予顺延B.承包人应返工，工期顺延C.因承包人原因不合格，承包人承担费用，工期不顺延D.因发包人原因不合格，发包人承担费用，工期不顺延42.某材料采购合同约定由采购方自提货物。采购方未按约定时间提货，由此产生的货物灭失风险由（）承担。A.供货方B.采购方C.双方分担D.仓储方43.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商（NominatedSubcontractor）的说法，正确的是（）。A.指定分包商由承包人选定，但需工程师批准B.指定分包商与承包人签订合同C.指定分包商的工作内容由承包人确定D.指定分包商的违约责任由发包人承担44.建设工程设计合同中，关于设计深度要求的说法，正确的是（）。A.方案设计文件应满足编制初步设计文件的需要B.初步设计文件应满足编制施工图设计文件的需要C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D.施工图设计文件应满足施工招标的需要45.某建设工程施工合同履行中，发包人要求提前竣工。由此产生的赶工费应由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.双方协商46.根据《民法典》，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状、采取其他补救措施，并有权请求（）。A.支付违约金B.赔偿损失C.继续履行D.定金罚则47.关于建设工程施工合同中计日工的说法，正确的是（）。A.计日工是为了解决现场零星工作的计价而设立的B.计日工单价由承包人报价，结算时不再调整C.计日工的数量由发包人确认D.计日工的费用包含在暂列金额中48.某监理合同约定，监理人未按约定履行监理职责，给发包人造成损失。关于赔偿责任，下列说法正确的是（）。A.监理人承担全部赔偿责任B.监理人承担赔偿责任，但赔偿金额以扣除税金后的监理酬金为限C.监理人承担赔偿责任，但赔偿金额以监理酬金为限D.监理人不承担赔偿责任49.在建设工程勘察设计招标中，关于投标文件的有效期，下列说法正确的是（）。A.投标文件有效期从开标之日起算B.投标文件有效期从投标截止之日起算C.投标文件有效期由招标文件规定D.投标文件有效期一般为90天50.根据《标准施工招标文件》，关于工程进度款支付证书的签发，下列说法正确的是（）。A.监理人收到承包人进度款申请报告后14天内签发B.监理人收到承包人进度款申请报告后7天内签发C.监理人签发进度款支付证书后，发包人应在7天内支付D.监理人签发进度款支付证书后，发包人应在14天内支付二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.根据《民法典》，导致合同无效的情形包括（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定52.关于合同履行中的抗辩权，下列说法正确的有（）。A.同时履行抗辩权要求当事人互负债务，且没有先后履行顺序B.先履行抗辩权是指先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求C.不安抗辩权是指应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方经营状况严重恶化，可以中止履行D.行使不安抗辩权后，对方未提供担保的，可以解除合同E.抗辩权的行使将导致合同终止53.建设工程招标投标活动中，属于串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件54.根据《标准施工招标文件》，关于施工合同中变更的范围和内容，下列说法正确的有（）。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施55.建设工程材料设备采购合同中，供货方的违约责任包括（）。A.逾期交货B.交付的产品质量不符合约定C.不能供货D.提前交货E.错误发货56.关于建设工程施工合同中不可抗力后果的承担，下列说法正确的有（）。A.永久工程本身的损害由发包人承担B.工程设备、材料的损坏由承包人承担C.发包人、承包人人员伤亡由其所属单位负责D.承包人停工损失由承包人承担E.工程所需清理、修复费用由发包人承担57.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程进度款支付的报表内容，包括（）。A.截止当期已完成的工程价款B.根据合同规定应支付的预付款和扣减的返还预付款C.根据合同规定应扣减的质量保证金D.根据合同规定应支付的暂列金额E.根据合同规定应支付的调整价款58.建设工程设计合同中，发包人的义务包括（）。A.提供设计依据资料B.提供现场勘察条件C.支付设计费用D.保护设计人的知识产权E.审查设计成果59.监理人对建设工程施工合同实施监督管理的主要依据包括（）。A.法律法规B.建设工程监理合同C.建设工程施工合同D.设计文件E.施工组织设计60.关于建设工程施工合同中竣工结算的说法，正确的有（）。A.竣工结算报告由承包人编制B.监理人应在收到竣工结算报告后28天内审核完毕C.发包人应在收到监理人审核意见后28天内支付D.竣工结算核对是工程造价控制的关键环节E.竣工结算总价是合同最终价款的确定61.某建设工程施工合同履行中，承包人提出索赔。索赔成立的条件包括（）。A.与合同相对照，事件已造成了承包人实际的额外费用或工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同约定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告D.事件造成了发包人的损失E.监理人同意62.根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的有（）。A.保证方式包括一般保证和连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任D.连带责任保证的债务人不履行到期债务，债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任E.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意63.建设工程勘察设计招标中，评标方法主要有（）。A.综合评估法B.经评审的最低投标价法C.记名投票法D.抽签法E.法律法规允许的其他评标方法64.关于建设工程施工合同中安全文明施工费的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费B.安全文明施工费按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价C.安全文明施工费不得作为竞争性费用D.发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费E.承包人未按约定落实安全措施的，发包人可以扣减安全文明施工费65.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人设计义务的说法，正确的有（）。A.承包人应按照法律规定、国家/行业技术标准和标准规范进行设计B.承包人应按照发包人要求进行设计C.承包人应接受监理人对设计成果的审查D.承包人应负责设计文件的审批工作E.承包人对设计文件的完整性、正确性负责66.关于建设工程施工合同中隐蔽工程重新检验的说法，正确的有（）。A.无论监理人是否进行过验收，当其提出对已隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露B.重新检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期C.重新检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延D.监理人未按时到场检验，承包人可自行验收E.重新检验的费用由监理人承担67.建设工程监理合同中，属于监理人附加工作的有（）。A.由于非监理人原因导致监理工作暂停后的恢复工作B.发包人要求监理人附加的额外服务工作C.原定监理工作范围外增加的服务工作D.正常监理工作延期E.因不可抗力导致监理工作暂停68.根据《民法典》，关于定金的说法，正确的有（）。A.定金合同自实际交付定金时成立B.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%C.定金罚则：收受定金的一方不履行债务，应当双倍返还定金D.定金和违约金可以同时适用E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款69.某工程采购了一批水泥，合同约定由采购方负责运输。运输途中因山体滑坡导致部分水泥损毁。关于该风险承担，下列说法正确的有（）。A.风险在交付给第一承运人时转移B.风险在交付给采购方时转移C.损毁由采购方承担D.损毁由供货方承担E.损毁由承运人承担70.关于FIDIC《施工合同条件》中工程师的索赔处理程序，正确的有（）。A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向工程师递交索赔意向通知书B.工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，应将索赔处理结果答复承包人C.工程师批准的索赔款额应加入当月进度款中支付D.如果承包人未在规定时间内发出索赔意向通知书，则丧失索赔权利E.工程师有权处理所有索赔金额71.建设工程施工合同中，属于发包人违约的情形有（）。A.发包人未能按合同约定支付预付款B.发包人自行或委托他人对工程进行部分施工C.发包人提供的材料设备不符合要求D.监理人无正当理由拒绝签发进度款支付证书E.发包人原因造成停工超过56天72.关于建设工程施工合同中竣工试验和竣工验收的说法，正确的有（）。A.竣工试验由承包人组织，发包人参加B.竣工试验通过后，承包人应提交竣工验收申请报告C.竣工验收由发包人组织D.竣工验收通过后，监理人应签发工程接收证书E.竣工验收不合格，承包人应修改后重新申请73.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的有（）。A.暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价B.材料暂估价在招标文件中给出单价，计入工程量清单综合单价C.专业工程暂估价在招标文件中给出总价D.必须招标的专业工程，发包人和承包人应共同招标E.不属于必须招标的专业工程，由发包人、承包人、监理人共同确认74.建设工程监理合同履行中，监理人的违约责任包括（）。A.未履行监理义务B.与承包人串通，为承包人谋取非法利益C.泄露发包人秘密D.超越授权范围发布指令E.未及时提供监理报告75.关于建设工程施工合同中争议解决的说法，正确的有（）。A.双方发生争议，应首先提交争议评审委员会评审B.争议评审委员会作出的裁决具有约束力C.对评审裁决不服的，可以向仲裁机构申请仲裁D.争议评审委员会的评审意见不是仲裁或诉讼的前置程序E.双方可以在合同中约定争议解决的方式76.根据《民法典》，建设工程合同发包人的主要义务有（）。A.不得肢解发包B.及时检查隐蔽工程C.提供原材料、设备D.及时验收工程E.支付工程价款77.某设计施工总承包合同，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。A.竣工后试验由发包人负责组织和安排B.承包人应提供竣工后试验所需的配合C.竣工后试验通过，视为工程竣工验收合格D.竣工后试验未能通过，承包人应进行整改E.竣工后试验的费用由承包人承担78.建设工程材料设备采购合同中，关于数量验收的说法，正确的有（）。A.物理计量应以重量、长度、体积等为单位B.理论换算计量应以图纸为依据C.供货方发货数量与合同不符，采购方可以拒收D.合同内对数量误差有规定的，按规定执行E.合同内对数量误差无规定的，国家/行业标准有规定的，按规定执行79.监理人对建设工程施工合同中的费用索赔审核时，主要审核内容有（）。A.索赔事件的真实性B.索赔依据的有效性C.索赔计算的准确性D.承包人是否在合同约定时间内提交了索赔报告E.发包人是否有过错80.关于建设工程施工合同中缺陷责任期与保修期的区别，正确的有（）。A.缺陷责任期主要针对质量保证金的扣留和返还B.保修期主要针对承包人的法定保修义务C.缺陷责任期届满，发包人必须返还保证金D.保修期届满，承包人的保修义务终止E.缺陷责任期通常与保修期长度一致三、答案与解析1.【答案】D【解析】本题考查合同法律关系的相对性。合同相对性是指合同主要在特定的合同当事人之间发生法律约束力，只有合同当事人一方能基于合同向另一方提出请求或提起诉讼，而不能向与其无合同关系的第三人提出合同上的请求，也不能擅自为第三人设定合同上的义务。法律另有规定的除外，如代位权、撤销权及建设工程合同中的分包人责任等突破了相对性。故D正确。2.【答案】D【解析】本题考查双务合同履行中的抗辩权。发包人未按约定支付工程进度款，属于后履行一方（发包人）未履行债务，承包人作为先履行一方（或同时履行），有权行使不安抗辩权或同时履行抗辩权，中止履行（停工），这属于合法的抗辩行为，而非违约。故D正确。3.【答案】A【解析】本题考查合同履行地点不明确的履行规则。根据《民法典》，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。故A正确。4.【答案】A【解析】本题考查防止损失扩大的义务。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。故A正确。5.【答案】B【解析】本题考查固定总价合同的风险承担。采用固定总价合同，承包人承担了工程量风险和价格风险。除非合同另有约定，否则因材料价格上涨导致的成本增加由承包人承担。故B正确。6.【答案】B【解析】本题考查设计合同解除的定金处理。根据《建设工程勘察设计合同管理办法》，发包人因故要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。本题中未开始工作，故不退还定金。但选项中有“退还定金的一半”，需注意此处题目问的是“退还”，定金没收即不退还。原题选项可能存在干扰，按常规理解，不退还即发包人损失定金。若选项B为“不退还定金”则选B，若选项为“退还定金的一半”则错误。仔细看选项，B是退还定金的一半，这与法规不符。法规是“不退还”。但若题目情境为“发包人因故要求解除”，且未开始工作，通常是不退还。这里可能选项设置有误，但按标准教材，不退还。重新审视选项，若题目问“发包人（能收回）”，则答案是0。选项A为不退还定金，B为退还一半。根据法规，是不退还。故选A。（注：若题目问退还多少，则选0，但选项无0，故选A表示不退）。修正：根据最新考试趋势，此处选A。【解析】本题考查设计合同解除的定金处理。根据《建设工程勘察设计合同管理办法》，发包人因故要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。本题中未开始工作，故不退还定金。但选项中有“退还定金的一半”，需注意此处题目问的是“退还”，定金没收即不退还。原题选项可能存在干扰，按常规理解，不退还即发包人损失定金。若选项B为“不退还定金”则选B，若选项为“退还定金的一半”则错误。仔细看选项，B是退还定金的一半，这与法规不符。法规是“不退还”。但若题目情境为“发包人因故要求解除”，且未开始工作，通常是不退还。这里可能选项设置有误，但按标准教材，不退还。重新审视选项，若题目问“发包人（能收回）”，则答案是0。选项A为不退还定金，B为退还一半。根据法规，是不退还。故选A。（注：若题目问退还多少，则选0，但选项无0，故选A表示不退）。修正：根据最新考试趋势，此处选A。7.【答案】A【解析】本题考查隐蔽工程验收。监理人未按时到场验收，也不影响验收进行，承包人可自行验收，将验收记录送交监理人，监理人应签字确认；若监理人事后对记录有异议，需重新检验。故A正确。8.【答案】A【解析】本题考查竣工验收的默示验收。发包人收到竣工验收申请报告后28天内未组织验收，视为验收合格。实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准。故A正确。9.【答案】B【解析】本题考查监理人的指示。根据《标准施工招标文件》，监理人的指示应盖有授权机构章，并由总监理工程师签字。但在紧急情况下，监理人员可口头指示，并在48小时内补发书面指示。选项B称“必须由总监理工程师签字”在紧急口头指示时不适用，且一般指示也允许授权的监理人员签字。故B错误，当选。10.【答案】C【解析】本题考查材料设备采购合同的交货。现场交货的，以采购方验收合格为准。故C正确。11.【答案】C【解析】本题考查EPC总承包模式的风险承担。EPC模式下，承包人承担大部分风险，包括设计风险、不可预见的现场条件风险（除发包人要求外）、工程量风险等。故C正确。12.【答案】B【解析】本题考查缺陷责任期。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，一般为6个月、12个月或24个月，具体由双方约定。缺陷责任期届满，发包人应返还保证金，但承包人仍需在保修期内承担保修责任。故B正确。13.【答案】A【解析】本题考查附加工作酬金的计算。附加工作酬金=附加工作天数×正常工作酬金/正常工作期限。故A正确。14.【答案】D【解析】本题考查提存物的领取期限。债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭。故D正确。15.【答案】C【解析】本题考查工程变更价款的确定。合同中有类似单价的，参照类似单价；无类似单价的，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。故C正确。16.【答案】B【解析】本题考查招标方式。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。故B正确。17.【答案】A【解析】本题考查投标保证金的有效期。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，或超出投标有效期30天（具体视招标文件规定，但通常要求覆盖到合同签订，故需超过投标有效期）。标准教材一般表述为“应当与投标有效期一致”或“超过投标有效期30天”。根据《招标投标法实施条例》，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。但实务中常要求略长。此处选A更符合“覆盖合同签订”的逻辑，但严格按法规是“一致”。注：根据标准施工招标文件，投标保证金有效期应与投标有效期一致。但部分教材或真题解析中认为需超出以留出签订合同时间。本题若严格按法规选B，若按实务惯例选A。考虑到2025年趋势，可能更倾向于A以确保覆盖。修正：法规规定是“与投标有效期一致”。故选B。【解析】本题考查投标保证金的有效期。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，或超出投标有效期30天（具体视招标文件规定，但通常要求覆盖到合同签订，故需超过投标有效期）。标准教材一般表述为“应当与投标有效期一致”或“超过投标有效期30天”。根据《招标投标法实施条例》，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。但实务中常要求略长。此处选A更符合“覆盖合同签订”的逻辑，但严格按法规是“一致”。注：根据标准施工招标文件，投标保证金有效期应与投标有效期一致。但部分教材或真题解析中认为需超出以留出签订合同时间。本题若严格按法规选B，若按实务惯例选A。考虑到2025年趋势，可能更倾向于A以确保覆盖。修正：法规规定是“与投标有效期一致”。故选B。18.【答案】C【解析】本题考查争议评审委员会（DAB）。DAB作出的裁决具有非终局性，双方在收到裁决书后28天内未提出异议，则裁决生效；提出异议则进入仲裁或诉讼。故C正确。19.【答案】A【解析】本题考查买卖合同的风险转移。供货方负责运输（代办运输或送货），风险通常在交付给承运人时转移，但若约定为“交付给采购方前风险由供货方承担”，则按约定。一般买卖合同，交付给第一承运人时风险转移。但本题选项C称“已交承运人，风险由供货方承担”，这属于“送货上门”或约定了特定交付地点的情况。若合同仅约定“供货方负责运输”，通常视为代办托运，风险交承运人转移。但若选项A是“尚未交付给采购方”，这是事实。选项B“已交承运人，风险由采购方承担”是代办托运规则。选项C“已交承运人，风险由供货方承担”是送货上门规则。设备采购通常较贵重，常约定送货上门。但若无特别约定，适用“货交第一承运人”。本题题干未明确交付地点性质。通常考试中，若约定供货方运输，视为代办，风险交承运人转移。故选B。但若选项A强调“尚未交付给采购方”，这也是对的。综合来看，标准答案倾向于B。【解析】本题考查买卖合同的风险转移。供货方负责运输（代办运输或送货），风险通常在交付给承运人时转移，但若约定为“交付给采购方前风险由供货方承担”，则按约定。一般买卖合同，交付给第一承运人时风险转移。但本题选项C称“已交承运人，风险由供货方承担”，这属于“送货上门”或约定了特定交付地点的情况。若合同仅约定“供货方负责运输”，通常视为代办托运，风险交承运人转移。但若选项A是“尚未交付给采购方”，这是事实。选项B“已交承运人，风险由采购方承担”是代办托运规则。选项C“已交承运人，风险由供货方承担”是送货上门规则。设备采购通常较贵重，常约定送货上门。但若无特别约定，适用“货交第一承运人”。本题题干未明确交付地点性质。通常考试中，若约定供货方运输，视为代办，风险交承运人转移。故选B。但若选项A强调“尚未交付给采购方”，这也是对的。综合来看，标准答案倾向于B。20.【答案】C【解析】本题考查FIDIC工程师的职权。工程师在行使职权前不需与发包人协商（除特定事项），有权批准价款和工期，独立于合同双方。故C正确。21.【答案】B【解析】本题考查勘察成果审查。发包人应在收到勘察成果后（通常为5-7天，具体看合同，但选项B说5天）提出审查意见。若未提出，视为认可。选项B说“5天”是具体数字，可能因版本不同而异，但通常教材不强制死记天数，而是“合理期限”。若考察教材原文，可能是B。但A、C、D均为正确描述。故选B。22.【答案】C【解析】本题考查因发包人原因暂停施工的解除权。根据《标准施工招标文件》，因发包人原因导致的暂停施工持续超过84天，承包人可解除合同。故C正确。23.【答案】B【解析】本题考查索赔程序。承包人未在合同约定或规范规定时间内提交索赔报告，视为放弃索赔权利。故B正确。24.【答案】C【解析】本题考查预付款扣回。通常采用起扣点计算法。故C正确。25.【答案】B【解析】本题考查建设工程合同的形式。建设工程合同应当采用书面形式。故B正确。26.【答案】B【解析】本题考查定金罚则与设计费结算。设计费100万，定金20万（20%）。发包人支付20万。承包人完成30%工作。发包人解除合同（违约）。承包人完成的30%工作价值30万。定金20万可抵作设计费。发包人应支付：30万（已完成工作）20万（定金）=10万。发包人支付了20万定金，还能收回10万。故B正确。27.【答案】C【解析】本题考查材料外观质量异议期限。通常约定为交付后3日或7日内。故C正确。28.【答案】A【解析】本题考查监理人对不合格材料的处理。监理人有权指示承包人停工整改、更换材料。故A正确。29.【答案】C【解析】本题考查EPC发包人提供资料的责任。在EPC模式下，承包人负责核实所有资料，并对资料准确性负责（除专用条款另有约定）。故C正确。30.【答案】B【解析】本题考查因发包人原因导致的逾期竣工。因发包人欠款导致停工，工期应顺延，且承包人不承担违约责任，还可索赔费用。故B正确。31.【答案】B【解析】本题考查工程保修。屋面防水工程保修期为5年。故B正确。32.【答案】A【解析】本题考查FIDIC预付款扣还公式。起扣点T=33.【答案】A【解析】本题考查低于成本价的投标。明显低于成本且不能说明理由的，认定为无效投标。故A正确。34.【答案】B【解析】本题考查监理酬金计算。通常按费率乘以工程投资额（或工程造价）。故B正确。35.【答案】C【解析】本题考查代位权。代位权行使需满足：债务人怠于行使债权；危害到债权人债权；债权非专属于债务人自身。故C正确。36.【答案】A【解析】本题考查不可抗力后果。特大暴雨属于不可抗力。工期顺延，费用通常由双方各自承担（人材机损失），但工程本身的损坏、清理修复费用由发包人承担。选项A称“费用由发包人承担”不够全面，但相对于其他选项，通常不可抗力导致的停工损失（承包人机械人工）由承包人承担。修正：不可抗力，工期顺延。费用：工程本身及清理费（发包人），人员伤亡（各自），停工损失（承包人）。选项A说“费用由发包人承担”是错误的，停工损失是承包人承担。选项C说“工期顺延，费用由承包人承担”也不完全对。选项B“工期不顺延”错。选项D“工期不顺延”错。若题目特指“特大暴雨导致停工”的费用，一般理解为承包人的停工损失，由承包人承担。故选C。但如果是“工程损坏”，则由发包人承担。题干只说“导致停工”，故C更贴切。【解析】本题考查不可抗力后果。特大暴雨属于不可抗力。工期顺延，费用通常由双方各自承担（人材机损失），但工程本身的损坏、清理修复费用由发包人承担。选项A称“费用由发包人承担”不够全面，但相对于其他选项，通常不可抗力导致的停工损失（承包人机械人工）由承包人承担。修正：不可抗力，工期顺延。费用：工程本身及清理费（发包人），人员伤亡（各自），停工损失（承包人）。选项A说“费用由发包人承担”是错误的，停工损失是承包人承担。选项C说“工期顺延，费用由承包人承担”也不完全对。选项B“工期不顺延”错。选项D“工期不顺延”错。若题目特指“特大暴雨导致停工”的费用，一般理解为承包人的停工损失，由承包人承担。故选C。但如果是“工程损坏”，则由发包人承担。题干只说“导致停工”，故C更贴切。37.【答案】A【解析】本题考查不可抗力的通知。当事人应及时通知，并在合理期限内提供证明。故A正确。38.【答案】B【解析】本题考查质量保证金。根据最新规定，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。故B正确。39.【答案】A【解析】本题考查监理人指令导致的索赔。因监理人指示更换不合格材料，属于发包人原因（监理人代表发包人），承包人可索赔工期和费用。故A正确。40.【答案】C【解析】本题考查暂列金额。暂列金额由发包人掌握，用于变更、签证等，余额归发包人。故C正确。41.【答案】C【解析】本题考查竣工验收不合格的处理。因承包人原因不合格，承包人返工，费用自理，工期不顺延。故C正确。42.【答案】B【解析】本题考查自提货物的风险转移。采购方自提，未按时提货，自约定提货之日或实际交货之日起，风险转移给采购方。故B正确。43.【答案】B【解析】本题考查FIDIC指定分包商。指定分包商由工程师或发包人指定，但与承包人签订合同。故B正确。44.【答案】C【解析】本题考查设计深度。施工图设计文件应满足设备材料采购、非标设备制作和施工的需要。故C正确。45.【答案】B【解析】本题考查提前竣工的费用。发包人要求提前竣工，所发生的赶工费由发包人承担。故B正确。46.【答案】B【解析】本题考查合同解除的后果。合同解除后，有权请求恢复原状、赔偿损失等。故B正确。47.【答案】A【解析】本题考查计日工。计日工用于零星工作，数量按实结算，单价按投标报价。故A正确。48.【答案】B【解析】本题考查监理人的赔偿责任。监理人违约，赔偿金额以扣除税金后的监理酬金为限（或赔偿金=酬金）。故B正确。49.【答案】B【解析】本题考查投标有效期。从投标截止之日起算。故B正确。50.【答案】A【解析】本题考查进度款支付。监理人在收到申请后14天内签发支付证书，发包人在收到证书后14天内支付。故A正确。51.【答案】ABDE【解析】本题考查合同无效情形。根据《民法典》，A、B、D、E均属于无效情形。C项“以合法形式掩盖非法目的”在旧合同法中有，但在《民法典》中已被吸收进“违背公序良俗”或“恶意串通”等条款，具体表述可能不再作为独立列举，但考试中常作为无效情形处理。注：《民法典》第146条：行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。第153条：违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。违背公序良俗的民事法律行为无效。第154条：行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。故C项在《民法典》下通常不再单独作为标准选项，但若考察旧法转化或广义理解，仍属无效。严格按《民法典》选ABDE。【解析】本题考查合同无效情形。根据《民法典》，A、B、D、E均属于无效情形。C项“以合法形式掩盖非法目的”在旧合同法中有，但在《民法典》中已被吸收进“违背公序良俗”或“恶意串通”等条款，具体表述可能不再作为独立列举，但考试中常作为无效情形处理。注：《民法典》第146条：行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。第153条：违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。违背公序良俗的民事法律行为无效。第154条：行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。故C项在《民法典》下通常不再单独作为标准选项，但若考察旧法转化或广义理解，仍属无效。严格按《民法典》选ABDE。52.【答案】ABC【解析】本题考查抗辩权。A、B、C均为抗辩权的正确描述。D项，行使不安抗辩权后，对方未在合理期限内恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同。故D正确。E项，抗辩权行使只是暂时拒绝履行，不导致合同终止。故E错误。修正：D也是正确的。故选ABCD。【解析】本题考查抗辩权。A、B、C均为抗辩权的正确描述。D项，行使不安抗辩权后，对方未在合理期限内恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同。故D正确。E项，抗辩权行使只是暂时拒绝履行，不导致合同终止。故E错误。修正：D也是正确的。故选ABCD。53.【答案】ABCDE【解析】本题考查串通投标。A、B、C、D、E均属于《招标投标法实施条例》规定的串通投标情形。故全选。54.【答案】ABCD【解析】本题考查变更的范围。改变合同中任何一项工作的质量或其他特性、基线标高位置尺寸、施工时间工艺顺序、追加额外工作均属变更。E项“取消工作”如果被转由发包人或其他人实施，不属于变更，而是合同调整（因为总价可能不变）。故E错误。55.【答案】ABCE【解析】本题考查供货方违约责任。逾期交货、质量不符、不能供货、错误发货均属违约。提前交货通常不视为违约，除非给采购方造成不便。故选ABCE。56.【答案】ACDE【解析】本题考查不可抗力后果。永久工程损害、清理修复费用（发包人）；人员伤亡（各自）；停工损失（承包人）。工程设备材料如果是承包人采购的，损坏由承包人承担；如果是发包人提供的，由发包人承担。选项B笼统说由承包人承担，不准确。故选ACDE。57.【答案】ABDE【解析】本题考查进度款支付报表内容。包括已完工程价款、预付款扣还、调整价款、暂列金额等。C项“质量保证金”通常在结算时扣或在进度款中按比例扣，也是报表内容之一。修正：进度款支付申请中应包含应扣减的质量保证金。故全选。【解析】本题考查进度款支付报表内容。包括已完工程价款、预付款扣还、调整价款、暂列金额等。C项“质量保证金”通常在结算时扣或在进度款中按比例扣，也是报表内容之一。修正：进度款支付申请中应包含应扣减的质量保证金。故全选。58.【答案】ABC【解析】本题考查设计合同发包人义务。提供资料、现场条件、支付费用是发包人义务。保护知识产权是双方的义务。审查设计成果是发包人的权利，也是义务（及时审查）。故E也正确。修正：发包人有权对设计成果提出审查意见，这是义务。故选ABCE。【解析】本题考查设计合同发包人义务。提供资料、现场条件、支付费用是发包人义务。保护知识产权是双方的义务。审查设计成果是发包人的权利，也是义务（及时审查）。故E也正确。修正：发包人有权对设计成果提出审查意见，这是义务。故选ABCE。59.【答案】ABC【解析】本题考查监理依据。监理依据包括法律法规、监理合同、施工合同。设计文件、施工组织设计是监理管理的对象，不是合同管理的直接依据（虽然是技术依据）。监理合同管理主要依据合同条款。故选ABC。60.【答案】ADE【解析】本题考查竣工结算。A、D、E正确。B项，监理人审核时间通常为14-28天，具体看合同。C项，发包人支付时间通常为收到审核意见后28天内。选ADE。【解析】本题考查竣工结算。A、D、E正确。B项，监理人审核时间通常为14-28天，具体看合同。C项，发包人支付时间通常为收到审核意见后28天内。选ADE。61.【答案】ABC【解析】本题考查索赔成立条件。A、B、C为索赔成立的三大要件。D、E不是必要条件。故选ABC。62.【答案】ACDE【解析】本题考查保证合同。A、C、D、E正确。B项，未约定保证方式的，按照一般保证承担保证责任（这是《民法典》的新变化，旧合同法和担保法是连