工程造价案例分析题库及答案

工程造价案例分析题库及答案一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）某住宅项目投标报价阶段，投标人编制综合单价的核心依据是以下哪项文件？A.项目初步设计图纸B.招标人提供的工程量清单项目特征描述C.地方行政部门发布的平均施工定额D.同类项目的历史结算总价答案：B解析：正确选项依据工程量清单计价规范要求，综合单价的编制核心是匹配招标人提供的清单项目特征，以此确定对应人工、材料、机械的消耗量。错误选项A：初步设计图纸深度不足以支撑分项工程组价要求，不属于投标报价组价的直接依据；错误选项C：施工定额是企业自主报价的参考，而非强制使用的组价核心依据；错误选项D：同类项目历史结算总价仅可作为报价参考，不能直接作为本项目分项综合单价的编制依据。某工业项目设计概算编制过程中，适合于初步设计深度足够、能准确计算分项工程量的编制方法是？A.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.扩大单价法答案：C解析：正确选项概算定额法要求初步设计达到一定深度，建筑结构尺寸明确，能够准确计算分项工程量，是深度达标情况下的首选概算编制方法。错误选项A：概算指标法适用于初步设计深度不足、无法精准计算分项工程量的场景；错误选项B：类似工程预算法适用于拟建项目与已完工程设计高度相似、无可用概算指标的场景；错误选项D：扩大单价法主要用于设备安装工程概算的编制，不适用于本题描述的建筑工程概算场景。下列情形中，承包人可以提出工期索赔的是？A.施工自有机械设备故障导致停工3天B.施工期间连续2天小雨导致室外作业暂停C.发包人延迟提供约定的施工场地红线图7天D.承包人采购的材料延迟进场5天答案：C解析：正确选项发包人延迟提供施工场地属于发包人应承担的责任事件，直接影响关键线路作业进度，承包人有权提出工期索赔。错误选项A：施工自有设备故障属于承包人自身应承担的风险，无权索赔工期；错误选项B：正常小雨属于有经验的承包人可以合理预判的天气情况，属于施工单位应承担的风险，不能索赔工期；错误选项D：承包人自行采购材料延迟进场属于自身责任，无权索赔工期。根据工程量清单计价规范，物价波动引起的合同价款调整，采用价格指数调整法调整的核心计算基础是？A.分项工程的直接费总价B.约定的可调因子对应的实际完成工程量的价款权重C.当期地方造价部门发布的材料信息价均价D.项目投标报价的总价下浮比例答案：B解析：正确选项价格指数调整法的核心逻辑是按照合同约定的可调因子权重，结合各时期的价格指数变动幅度计算调整差额。错误选项A：价格指数调整法的计算基数是扣除不属于可调范围的部分价款后的剩余部分，不是全量直接费；错误选项C：信息价调整是造价信息差额调整法的核心依据，和价格指数调整法无关；错误选项D：总价下浮比例是投标阶段的让利约定，不属于物价波动价款调整的计算基础。某分项工程原计划总工程量为1200立方米，合同约定综合单价为200元每立方米，当实际工程量变动超过15%时，超过部分的综合单价调整为180元每立方米，实际最终完成工程量为1600立方米，该分项工程的最终结算价款为？A.320000元B.316400元C.312000元D.288000元答案：B解析：正确选项计算逻辑为：1200×(1+15%)=1380立方米，范围内部分价款为1380×200=276000元，超出部分1600-1380=220立方米，对应价款220×180=39600元，总价款合计316400元。其余选项均为未按约定调整规则计算得到的错误结果。下列费用项目中，不属于竣工决算总造价组成范围的是？A.建设期内发生的符合规定的工程变更签证费用B.项目运营期第一年发生的设备日常维修费用C.按规定缴纳的工程建设期市政配套行政事业性收费D.项目建设期的银行贷款资本化利息答案：B解析：正确选项项目运营期的设备日常维修费用属于生产运营阶段的成本支出，不属于建设期竣工决算的造价组成范围。错误选项A：工程变更签证费用属于建设期施工阶段的合理支出，纳入竣工决算；错误选项C：市政配套收费属于工程建设其他费用，纳入竣工决算；错误选项D：建设期资本化利息属于建设期融资成本，纳入竣工决算总造价。公开招标的建设项目，投标人的投标保证金最高不得超过以下哪个限额？A.项目估算价的2%且不超过80万元B.项目预算总价的3%且不超过100万元C.项目估算价的1%且不超过50万元D.项目中标价的2%且不超过100万元答案：A解析：正确选项符合现行招投标管理相关法规的明确要求，投标保证金上限为估算价的2%且最高不超过80万元。其余选项均不符合法规规定的限额要求。价值工程分析过程中，提高产品价值的最理想路径是？A.功能小幅提升，成本大幅下降B.功能不变，成本小幅降低C.成本小幅提升，功能大幅提升D.功能大幅提升，成本保持不变答案：A解析：正确选项功能提升的同时成本大幅下降是价值提升幅度最高的理想路径，也是价值工程优化的优先追求目标。其余选项虽然也能实现价值提升，但提升幅度远低于A选项的路径。某项目投资估算阶段，流动资金估算采用分项详细估算法，不需要计入估算范畴的项目是？A.应收账款B.固定资产折旧C.预付账款D.应付账款答案：B解析：正确选项固定资产折旧属于非付现成本，不属于流动资金的构成内容，流动资金估算范畴包含流动资产和流动负债的各类应收、应付、存货、现金等项目。错误选项A、C属于流动资产组成部分，是流动资金估算的必填项；错误选项D属于流动负债组成部分，也需要纳入流动资金估算。下列施工合同类型中，发包人承担的工程量变动风险最大的是？A.固定单价合同B.固定总价合同C.成本加酬金合同D.可调总价合同答案：C解析：正确选项成本加酬金合同模式下，承包人不承担任何成本变动风险，全部工程量和价格变动风险都由发包人承担。错误选项A：固定单价合同发包人仅承担工程量变动风险，承包人承担单价风险；错误选项B：固定总价合同发包人几乎不承担工程量变动的风险，大部分风险由承包人承担；错误选项D：可调总价合同仅物价变动超过约定幅度时发包人承担调价风险，整体风险水平远低于成本加酬金合同。二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）下列事件中，属于非承包人原因导致的费用索赔事项，可索赔的人工费包含哪些内容？A.承包人加班作业产生的人工加班费B.发包人要求增加工作内容产生的额外人工费C.法定人工费增长导致的人工费用差额D.窝工导致的人员闲置补贴费E.承包人施工效率降低产生的人工费增加答案：ABCD解析：正确选项均属于非承包人责任导致的人工费增加范畴，符合索赔费用的组成规则。E选项错误，承包人自身施工效率降低属于施工单位应承担的责任，对应的人工费增加不能提出索赔。建设项目施工图预算的编制依据包含以下哪些选项？A.经审定批准的施工图纸及配套设计说明B.相应专业的预算定额、工程量计算规则C.项目对应的施工组织设计或施工方案D.同类项目的初步设计概算文件E.工程所在地当期发布的人工、材料、机械台班价格信息答案：ABCE解析：正确选项均属于施工图预算编制的法定合规依据，是编制施工图预算必不可少的支撑资料。D选项错误，初步设计概算文件的深度远低于施工图预算，仅作为投资控制的上限参考，不属于施工图预算的直接编制依据。根据现行计价规范，下列属于措施项目费中可以采用综合单价法计价的项目有？A.混凝土模板及支架工程B.夜间施工增加费C.脚手架工程D.安全文明施工费E.大型机械设备进出场及安拆工程答案：ACE解析：正确选项对应的措施项目属于可以计算具体工程量的实体化措施项目，适合采用综合单价法计价。B选项错误，夜间施工增加费属于以费率形式计算的总价措施项目，无法计算精准工程量；D选项错误，安全文明施工费属于不可竞争的总价措施项目，按规定的费率标准计算，不适用综合单价法。建设项目施工阶段造价管控中，工程变更的控制原则包含以下哪些内容？A.严禁通过工程变更随意扩大建设规模B.所有工程变更必须经过造价工程师确认费用合理性后方可实施C.优先选用能够大幅降低造价的变更方案，无需考虑原有设计功能要求D.工程变更必须按规定的审批流程完成签字确认后方可生效E.承包人可以自主提出变更优化方案，直接实施后再报备发包人答案：ABD解析：正确选项符合工程变更管控的核心原则，兼顾功能达标、造价可控、流程合规的多重要求。C选项错误，变更方案必须首先满足原有设计的功能和安全要求，不能为了降低造价牺牲功能安全；E选项错误，承包人提出的变更方案必须经过发包人、设计、监理多方审批确认后才可实施，不能先实施再报备。下列关于投标报价的表述中，符合现行计价规范要求的有？A.投标人可以根据企业自身施工管理水平自主调整企业管理费的取费标准B.投标人的总价让利可以优先通过降低安全文明施工费的标准实现C.投标报价不得低于工程自身的成本价格D.投标人针对工程量清单中的暂列金额，可以根据自身施工经验自主修改报价E.投标人报价时针对清单中的甲供材，必须按招标人给出的暂估单价计入综合单价答案：ACE解析：正确选项均属于清单计价规范明确允许的投标报价操作规则。B选项错误，安全文明施工费属于不可竞争费用，不得随意降低取费标准；D选项错误，暂列金额属于招标人预留的费用，投标人不得自主修改，必须按招标人给出的暂定金额报价。下列费用项目中，属于工程建设其他费用范畴的有？A.建设单位发生的项目可行性研究报告编制费B.施工现场为施工搭建的临时办公用房费用C.建设单位缴纳的工程场地准备及临时设施费D.施工企业对建筑材料进行常规检验检测产生的费用E.建设单位委托第三方进行工程监理产生的服务费用答案：ACE解析：正确选项均属于和工程建设直接相关但不纳入建筑安装工程费、设备购置费的其他费用范畴。B选项错误，施工单位搭建临时办公用房的费用属于建筑安装工程费中的措施项目费；D选项错误，常规材料检验检测费属于建筑安装工程费中的企业管理费组成部分。引发施工合同价款调整的常见不可抗力事件通常包含以下哪些情形？A.施工现场突发罕见的特大地震灾害B.当地政府突发出台新的环保管控政策要求全面停工3天C.发包人单方面要求暂停施工10天D.施工现场遭遇超出当地气象记录的特大暴雨洪灾E.承包人的核心管理团队集体离职导致项目停工答案：ABD解析：正确选项属于发承包双方都无法提前预判、无法避免的不可抗力类事件，符合价款调整的触发条件。C选项错误，发包人单方面要求停工属于发包人责任事件，不属于不可抗力范畴；E选项错误，承包人内部团队变动属于自身经营风险，不属于不可抗力。竣工决算阶段，新增固定资产价值的核算对象包含以下哪些内容？A.达到固定资产使用标准的设备购置费用B.项目建设期购置的价值低于固定资产认定标准的批量办公家具C.全部符合交付使用要求的建筑工程费用D.项目建设期发生的专利技术采购费用E.计入交付使用资产价值的待摊投资费用答案：ACE解析：正确选项均属于新增固定资产价值的核算范围，满足固定资产的认定标准。B选项错误，低值易耗的办公家具不属于固定资产核算范畴，计入流动资产价值；D选项错误，专利技术采购费用属于无形资产的核算范畴，不属于新增固定资产价值。价值工程分析阶段，需要优先作为功能优化对象的分项工程通常具备以下哪些特征？A.分项工程的造价占项目总造价的比重较高B.分项工程的功能占项目整体功能的权重较高C.分项工程当前的价值系数远小于1D.分项工程当前的价值系数远大于1E.分项工程的施工技术已经完全成熟没有优化空间答案：ABC解析：正确选项对应的分项工程是价值工程优化的核心对象，优化后可以实现价值的显著提升。D选项错误，价值系数远大于1的分项工程通常造价投入相对功能需求偏少，盲目优化反而可能影响功能质量；E选项错误，没有优化空间的分项工程不需要作为价值分析的优化对象。下列关于施工索赔的表述中，符合造价管理相关要求的有？A.承包人提出索赔申请时，必须同步提交对应的索赔事件证据支撑材料B.索赔事件发生后的约定时限内，承包人必须首先向监理人发出索赔意向通知C.发包人反索赔的内容只能针对承包人提出的费用索赔申请，不能提出工期反索赔D.发承包双方无法就索赔达成一致时，可以按照合同约定的争议解决路径提交调解或仲裁E.所有索赔事件的索赔金额都不需要计入最终的竣工结算总价中答案：ABD解析：正确选项均属于施工合同示范文本中明确的索赔管理规则。C选项错误，发包人同样可以针对承包人的工期延误等事件提出工期反索赔，要求承包人承担误期赔偿责任；E选项错误，经双方确认生效的合理索赔金额必须全额计入最终竣工结算总价。三、判断题（共10题，每题1分，共10分）工程量清单计价模式下，招标人对提供的工程量清单的准确性和完整性负责。答案：正确解析：该表述符合清单计价规范的明确要求，工程量清单作为招标文件的组成部分，招标人必须对其提供的清单量的错漏项承担首要责任。固定总价合同履行过程中，无论发生任何工程变更，合同总价都不能做出任何调整。答案：错误解析：固定总价合同的总价仅针对约定的承包范围内的风险保持固定，发生发包人提出的工程变更、不可抗力等约定的调价事件时，仍然可以按照合同约定调整对应价款。施工图预算是建设单位确定招标控制价的核心编制依据。答案：正确解析：经审定的施工图预算对应的造价水平是编制招标控制价的直接参考依据，招标控制价的总价通常不得超过经批准的初步设计概算对应的投资限额。承包人在施工过程中发现设计图纸存在明显错误，可以直接自行修改设计图纸后继续施工。答案：错误解析：承包人无权自行修改设计图纸，发现图纸错误必须第一时间向监理人和发包人反馈，由原设计单位出具正式设计变更文件后方可按新图纸施工。所有安全文明施工费都属于不可竞争费用，投标人投标报价时不得低于当地造价主管部门规定的最低取费标准。答案：正确解析：该表述符合现行住建领域的安全文明施工管理规定，安全文明施工费必须专款专用，不得通过让利降低取费标准，保障施工现场安全投入到位。工期索赔成立的必要前提是对应的延误事件直接影响到项目进度计划的关键线路总工期。答案：正确解析：若非关键线路上的延误事件没有超过该工作的总时差，就不会影响项目总工期，对应的工期索赔申请不能成立。某分项工程的实际完成工程量比原清单工程量增加20%时，无论合同是否有约定，都必须直接调低该分项的全部工程量对应的综合单价。答案：错误解析：工程量变动超过约定幅度后的综合单价调整规则必须以双方签订的施工合同约定为核心依据，没有约定的情况下才参照计价规范的相关要求协商调整，并非直接强制调低全部工程量的单价。竣工决算文件是反映建设项目从筹建到竣工验收全过程实际总造价的经济文件。答案：正确解析：竣工决算覆盖项目全建设期的所有合理支出，是最终核定项目实际总造价、办理资产交付入账的核心依据文件。采用成本加固定百分比酬金合同时，承包人的成本越高，能够拿到的总酬金金额就越高。答案：正确解析：成本加固定百分比酬金的酬金计算基数是项目实际发生的总成本，总成本越高对应计算出的酬金总额也就越高，因此这种合同模式下发包人对造价的管控难度最大。价值工程分析中，某分项工程的价值系数等于1时，说明该分项工程的功能和成本匹配程度达到最优状态。答案：正确解析：价值系数等于1代表该分项工程的功能评价值和实际投入成本基本相等，资源投入完全匹配功能需求，没有优化空间，属于最理想的匹配状态。四、简答题（共5题，每题6分，共30分）简述建设项目投资估算的主要编制步骤。答案：第一，确定投资估算的编制依据，包括项目建设方案、各类定额指标、当期价格信息以及同类项目的历史造价数据，明确项目的建设范围、建设标准和配套边界条件；第二，分别估算建筑工程费、设备购置费、安装工程费三项构成工程费用的核心分项造价，按照分项详细估算的模式逐一核对工程量和单价水平；第三，估算工程建设其他费用，结合项目的实际建设用地规模、配套服务需求等情况，逐一核算各类行政事业性收费、咨询服务费、场地准备费等其他支出；第四，估算项目的基本预备费和价差预备费，基本预备费按规定的费率基数和比例计算，价差预备费结合项目建设期的物价波动预判水平测算；第五，估算建设期的融资利息，如果项目有借贷资金投入，需要根据资金使用计划和贷款利率计算建设期资本化利息；第六，汇总上述所有费用得到项目总投资估算额，对总投资估算的合理性进行多维度校验，和同类项目造价水平做对标分析，排查错漏项后形成最终正式投资估算文件。解析：该步骤覆盖了投资估算从基础资料收集到最终成果校验的全流程，符合国内造价行业投资估算编制的通用工作逻辑，每一个环节的成果都可以作为下一个环节的编制支撑，保障估算结果的精准性。简述招标控制价的编制原则。答案：第一，合规性原则，招标控制价的编制必须严格符合现行计价规范、当地造价主管部门发布的计价定额和相关调价文件的要求，不得违反相关强制性规定；第二，完整性原则，招标控制价的造价范围必须完整覆盖招标文件中约定的全部承包工作内容，不得出现漏算分项工程、漏算措施项目费的情况，保障招标控制价能够完整反映完成全部工作的合理造价水平；第三，合理性原则，招标控制价对应的人工、材料、机械台班价格必须采用工程所在地当期发布的正常市场平均价格信息，不得恶意抬高或者压低造价，保障招标控制价的造价水平符合市场实际情况；第四，不超概算原则，招标控制价的总金额不得超过经正式审定批准的初步设计概算对应的工程费用限额，避免项目造价投资失控；第五，公开透明原则，招标控制价必须在规定的时间向所有投标人公开公布，同时同步公布详细的总价组成明细，保障所有投标人获取的造价信息完全对等。解析：上述编制原则从合规、内容、价格、上限、公开五个维度明确了招标控制价的管控要求，有效避免招标控制价出现偏离市场实际、暗箱操作等问题，保障招投标环节的造价公平性。简述工程价款动态结算常用的两种计价方法的核心要点。答案：第一，价格指数调整法，核心要点是预先在施工合同中约定好不同可调因子对应的权重系数，明确选用的各期工程造价价格指数，结算时按照当期公布的价格指数和基准期价格指数的变动差额，乘以对应可调因子的权重系数，计算出总的价款调整差额，这种方法操作简便，计算结果争议小，适合于材料品类相对统一、工期较长的批量住宅类项目；第二，造价信息差额调整法，核心要点是以当地造价主管部门定期发布的人工、材料、机械台班信息价为基准，当某类要素的当期信息价和投标报价对应的基准期价格相比变动幅度超过合同约定的阈值时，超出阈值部分的价差由发包人承担或者受益，单独计算调整差额，这种方法适配各类材料品类复杂的工业类项目，价格调整依据公开透明。解析：两种动态结算方法是当前国内工程价款调整阶段最常用的方法，各有适用场景，核心逻辑都是合理分担发承包双方的物价波动风险，避免某一方单独承担过大的物价上涨损失。简述施工阶段现场签证的管控核心要点。答案：第一，时效性要点，所有现场签证事件发生后的约定时限内，承包人必须第一时间通知监理人和发包人现场造价管理人员到场共同核实情况，不得在签证事件结束后很久再补报签证申请，避免事件情况无法核实；第二，写实性要点，签证单的内容必须清晰描述签证事件发生的原因、涉及的具体位置、实际完成的工程量、对应的人员和机械投入数量，同步附上现场照片、影像记录等佐证材料，不得仅笼统描述签证事件，不写明具体量价信息；第三，权限管控要点，现场签证的签字确认人员必须是合同约定的具备对应权限的发包人、监理人现场代表，不具备授权的人员签署的签证单不具备造价结算效力；第四，事前审批要点，涉及造价金额较大的现场签证事件，必须在事件实施之前提前核算对应费用金额，经发包人造价管理部门审批同意后再实施，避免实施完成后出现费用远超预期的争议问题。解析：上述要点覆盖现场签证从发生到确认的全流程管控要求，能够最大程度减少结算阶段发承包双方针对现场签证真实性、工程量准确性的争议，保障施工阶段造价可控。简述竣工结算的审核核心内容。答案：第一，审核结算资料的完整性，核对施工合同、招投标文件、竣工图纸、变更签证、索赔文件等所有支撑结算的资料是否齐全有效，签字盖章流程是否合规，剔除所有不符合要求的无效资料；第二，审核实际完成的工程量，对照竣工图纸和现场实际情况逐一核对分项工程量，剔除承包人多算、虚增的工程量，修正工程量计算中的计算错误；第三，审核分项工程的综合单价，核对综合单价是否和投标报价保持一致，变更新增分项的组价规则是否符合合同约定，不得随意调高原有综合单价水平；第四，审核各类费用的计取情况，核对措施项目费、其他项目费、规费和税金的取费基数、取费比例是否符合计价规范和合同要求，核对各类变更签证、索赔、价款调整的金额计算是否准确；第五，审核总造价的汇总计算逻辑，核对所有分项费用的汇总结果是否正确，最终确认竣工结算的总造价金额。解析：竣工结算审核是确定项目最终实际造价的核心环节，上述审核要点覆盖了量、价、费全维度的校验要求，能够有效把好项目最终造价的最后一道管控关口。五、论述题（共3题，每题10分，共30分）结合某普通商品住宅项目的实例，论述工程量清单招标模式下清单错漏项引发的造价争议的处置思路。答案：首先明确核心论点，清单错漏项的处置必须以工程量清单计价规范的规则和施工合同约定为核心基础，平衡发承包双方的合理权益，不能简单由某一方全部承担所有损失。论据部分结合具体实例展开：某12层普通商品住宅项目采用工程量清单模式公开招标，招标人提供的工程量清单中遗漏了外墙保温分项工程，承包人投标报价时也未发现该错漏项，中标后签订的施工合同约定清单错漏项的新增分项按照当地计价定额组价、按中标同比例下浮。施工阶段承包人提出外墙保温的费用索赔申请，主张该分项对应的造价金额为128万元，发包人认为该分项属于承包人投标报价时应该能够发现的漏项，应该由承包人自行承担全部费用。处置过程首先明确责任划分，依据清单计价规范的规定，招标人作为工程量清单的编制主体，理应对清单的完整性负责，该外墙保温属于设计图纸明确要求的工作内容，清单漏项的首要责任在招标人，承包人不承担漏项的主体责任。其次开展新增分项的组价工作，按照合同约定的计价定额计算外墙保温的基准造价为132万元，按照中标总价下浮6%的比例计算后，最终确认该分项的结算价款为124.08万元。同时进一步分析风险分担的合理性，考虑到承包人投标阶段有核对清单的义务，该漏项承包人未尽到合理提醒责任，因此要求承包人承担小部分下浮让利的成本，而非由发包人全额承担定额价的全部费用，最终双方达成一致，未引发后续争议。最后得出结论，清单错漏项的处置不能走极端，首先明确划分主体责任，其次按照合同约定的组价规则确定新增分项的价款，在保障合规的前提下兼顾双方的合理利益，既维护招标人对清单完整性的主体责任，也倒逼承包人在投标阶段认真核对清单，提前排查错漏项，从源头减少后续的造价争议。结合某城市市政道路升级改造项目的实例，论述施工阶段多事件叠加场景下的工期和费用索赔的组合分析方法。答案：核心论点，多事件叠加的索赔场景不能简单单独拆分每个事件的责任，必须采用“初始责任优先、关键线路优先、责任分摊明确”的组合分析方法，才能得到客观合理的索赔结果。结合实例展开：某城市市政主干路升级改造项目，总工期180天，施工过程中连续出现三个叠加的延误事件：第一个事件是发包人延迟提供地下管线详细资料，导致施工暂停5天；第二个事件是停工后的第3天遭遇当地罕见特大暴雨，属于不可抗力事件，导致现场继续停工3天；第三个事件是暴雨结束后，承包人自身的施工设备调配不到位，导致后续工期延误2天。三个事件叠加后，承包人总共提出10天的工期索赔和对应10天的人员窝工、机械闲置费用索赔共18.6万元。按照组合分析方法拆分：首先判断所有事件均发生在关键线路上，直接影响总工期。第一步划分事件的初始责任归属，第一个事件属于发包人责任，对应的5天延误中，前2天的责任完全由发包人承担，对应的费用索赔全部成立，计人员窝工和机械闲置费用共5.2万元，工期索赔2天；第二个事件不可抗力发生在发包人责任延误的周期内，按照“发包人责任先行”的原则，不可抗力事件导致的3天停工责任同样由发包人承担，但是不可抗力场景下的承包人人员窝工费用由承包人自行承担，仅可以索赔3天的工期，不能索赔对应的人员窝工费用，仅可以索赔部分发包人应承担的现场留守人员费用共0.8万元；第三个事件属于承