带资施工项目总包合同范本二篇

带资施工项目总包合同范本二篇篇一甲方（建设单位）：北京市XX房地产开发有限公司乙方（施工单位）：北京XX建筑集团有限公司签订日期：2023年4月1日签订地点：北京市一、工程概况1.1工程名称：XX住宅小区建设项目1.2工程地点：北京市XX区XX街道1.3工程规模：总建筑面积约100,000平方米，包括住宅、商业、地下车库等1.4工程类别：住宅建筑、商业建筑、地下车库建筑1.5工程总投资：人民币50,000,000元整（大写：伍仟万元整）二、合同工期2.1本工程总工期为18个月，自2023年5月1日起至2024年12月31日止。三、工程款支付3.1乙方在接到甲方开工通知后10个工作日内，向甲方提交带资施工计划及资金需求表，经甲方审核同意后，乙方可根据计划分阶段向甲方申请工程款。3.2甲方应在收到乙方提交的带资施工计划及资金需求表后15个工作日内，将工程款支付至乙方指定账户。3.3工程款支付方式如下：（1）首付款：合同签订后10个工作日内，支付合同总价款的10%；（2）进度款：根据工程进度，每月支付合同总价款的5%，具体支付时间及比例由双方协商确定；（3）结算款：工程完工验收合格后，支付合同总价款的85%；（4）质保金：合同总价款的5%，在保修期满后无质量问题退还。四、工程进度与质量4.1乙方应按照国家有关施工规范、标准和设计图纸的要求，保证工程质量。4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。4.3甲方有权对施工过程中的质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至合格。五、合同解除与终止5.1合同履行过程中，任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。5.2因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应协商解决；如协商不成，任何一方均可解除合同。六、争议解决6.1合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。七、其他约定7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：北京市XX房地产开发有限公司乙方（施工单位）：北京XX建筑集团有限公司签字盖章：甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________篇二甲方（建设单位）：深圳市XX房地产开发有限公司乙方（施工单位）：广东XX建筑工程有限公司签订日期：2023年3月15日签订地点：深圳市一、工程概况1.1工程名称：XX科技园建设项目1.2工程地点：深圳市南山区XX街道1.3工程规模：总建筑面积约200,000平方米，包括办公楼、研发楼、宿舍楼等1.4工程类别：工业与民用建筑1.5工程总投资：人民币100,000,000元整（大写：壹亿元整）二、合同工期2.1本工程总工期为24个月，自2023年4月1日起至2025年3月31日止。三、带资施工安排3.1乙方同意按照甲方要求，带资进行本工程的施工。3.2乙方应于合同签订后15个工作日内将首笔资金5,000万元汇入甲方指定账户。3.3乙方带资施工的具体资金需求计划应提前10天提交甲方审核。四、工程款支付4.1工程款支付方式为分阶段支付，具体如下：4.1.1首付款：合同签订后10个工作日内，支付合同总价款的10%。4.1.2进度款：根据工程进度，每月支付合同总价款的5%，支付节点由双方协商确定。4.1.3结算款：工程完工验收合格后，支付合同总价款的85%。4.1.4质保金：合同总价款的5%，保修期满后无质量问题退还。五、工程进度与质量5.1乙方应严格按照国家相关施工标准和设计图纸要求，确保工程质量。5.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。5.3甲方有权对施工过程中的质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。六、合同解除与终止6.1任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。6.2因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可解除合同。七、争议解决7.1合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交深圳市仲裁委员会仲裁。7.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。八、其他约定8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：深圳市