2026年监理工程师之合同管理考试题库含答案详解（研优卷）

2026年监理工程师之合同管理考试题库含答案详解（研优卷）1.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则()

A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担【答案】：D2.根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】：D3.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()

A.发出终止合同通知，终止监理合同

B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止【答案】：B4.已知鸡蛋的食部为88%，含蛋白质13.3%，如需要8g蛋白质，财需要（）g鸡蛋。

A.60.2

B.68.4

C.55.4

D.65.4【答案】：B5.下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。

A.发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织

B.承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织

C.均由发包人负责组织

D.均由承包人负责组织【答案】：D6.由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：C7.依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。

A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产

B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产

C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产

D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产【答案】：C8.邀请招标的优点不包括（）

A.投标人事先可以确定

B.投标人的数量事先可以确定

C.缩短了招投标周期

D.评标工作量大【答案】：D9.建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。

A.施工单位或者监理单位

B.业主(建设单位)或者监理单位

C.业主(建设单位)或者项目管理部门

D.施工单位或者项目管理部门【答案】：C10.在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿承包人费用【答案】：C11.对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高【答案】：B12.设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

A.14

B.21

C.35

D.42【答案】：B13.我国标准规定：高筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（）。

A.≥10.5%

B.≥11.2%

C.≥12.2%

D.≥13.2%【答案】：C14.建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。

A.设计单位负责人

B.勘察单位负责人

C.总承包单位负责人

D.监理人【答案】：D15.某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】：B16.施工评标中，可以反映出对项目的施工组织、技术、风险等方面的能力的是（）。

A.资质条件

B.财务状况

C.类似项目的业绩

D.信誉【答案】：C17.（2019年真题）关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】：B18.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。

A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中

B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿

C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担

D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】：A19.（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】：B20.(2018年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】：C21.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()

A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作

B.合同专用条款内约定的监理人工作

C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作

D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作【答案】：C22.根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。

A.工期和费用

B.费用和利润

C.费用

D.工期【答案】：C23.设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。

A.另行组织人员施工

B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议

D.使用承包人文件【答案】：B24.关于代理法律特征的表述中，不正确的是（）。

A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.代理人以代理人的名义实施代理行为

C.被代理人对代理行为承担民事责任

D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【答案】：B25.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】：A26.合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】：C27.FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。

A.承包商投标时能否合理预见

B.承包商投标时能合理预见

C.投标人投标时能否合理预见

D.投标人投标时能合理预见【答案】：A28.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.15

C.21

D.30【答案】：A29.AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。

A.建筑师行业内部使用的文件

B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

C.合同和办公管理中使用的文件

D.建筑师企业与项目管理中使用的文件【答案】：A30.关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。

A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书

B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议

C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示

D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励【答案】：B31.下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。

A.从事相关专业领域工作满8年

B.具有高级职称

C.熟悉有关招标投标的法律法规

D.与投标人没有经济利益关系【答案】：B32.依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。

A.采用不可替代的专利或者专有技术的

B.建设单位承诺能够自行设计的

C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的

D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】：B33.永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。

A.供货人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】：D34.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】：A35.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。

A.行为

B.智力成果

C.技术

D.权利和义务【答案】：D36.设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。

A.承包人是总承包合同的另一当事人

B.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体

C.合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系

D.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成【答案】：C37.合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】：D38.与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（）。

A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备

B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争

C.程序复杂、工作量大、周期长

D.存在较大的主观性和随意性【答案】：D39.（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】：A40.关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】：B41.根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指()。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】：C42.（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构【答案】：A43.关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()

A.偏差一律不准澄清

B.所有偏差均允许澄清

C.允许对细微偏差进行澄清

D.澄清不限于投标文件的范围【答案】：C44.在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.分包人【答案】：C45.分包人应在工程变更确定后（）天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。

A.10

B.11

C.12

D.13【答案】：B46.在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金【答案】：A47.下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是()。

A.监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系

B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”

C.监理人不是施工合同的当事人

D.在授权范围内独立工作【答案】：B48.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。

A.买卖合同

B.租赁合同

C.承揽合同

D.融资租赁合同【答案】：C49.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供【答案】：C50.在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限.不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是()

A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同

B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度

C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查

D.设计人不对变更部分的设计质量负责【答案】：D51.建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管理的（）制度。

A.许可

B.评估

C.登记

D.备案【答案】：B52.（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】：B53.根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】：A54.依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。

A.应按工程量表中规定的方法计量

B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定

C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费

D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】：C55.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人必须是组织，不能是自然人【答案】：C56.设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方无须（）。

A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验

B.出具交货前检验记录

C.承担交货前检验的相关费用

D.承担买方的往返交通费【答案】：D57.儿童少年应（）脂肪的摄取。

A.限制

B.增加

C.不强调限制

D.不主张供给【答案】：C58.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】：A59.关于合同效力的说法，正确的是()

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】：A60.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，（）有权要求承包人增加或更换施工设备。

A.监理人

B.业主

C.设计人

D.分包人【答案】：A61.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。

A.一切险

B.一切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.一切险加人身意外伤害险【答案】：B62.某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()

A.承包人的损失都由发包人承担

B.发包人的损失都由承包人承担

C.双方的损失各自承担

D.双方的损失都由审批部门承担【答案】：A63.（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大【答案】：A64.监理合同的有效期是指()

A.监理合同中书面约定的履行期间

B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和【答案】：B65.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一

D.六分之一【答案】：C66.设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函【答案】：B67.(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：D68.(2015年真题)采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人【答案】：B69.根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命

B.由具有适当资格的一人至三人组成

C.成员可以包括业主代表和承包商代表

D.做出的决定具有强制约束力【答案】：A70.设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.监理人【答案】：A71.钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？()

A.屈服强度

B.冲击韧性

C.耐腐蚀性

D.焊接能力【答案】：A72.在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保【答案】：B73.下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。

A.3人

B.4人

C.7人

D.8人【答案】：C74.某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故【答案】：A75.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】：C76.不属于九部委联合印发的相关招标文件的是（）。

A.简明标准施工招标文件

B.标准材料采购招标文件

C.标准设计招标文件

D.建设工程施工合同（示范文本）【答案】：D77.按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()

A.允许设计人没收定金

B.将设计费的50%支付给设计人

C.将全部设计费支付给设计人

D.按实际完成的工作量支付设计费【答案】：C78.由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标【答案】：A79.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量【答案】：A80.转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。

A.由抵押人清偿

B.由债务人清偿

C.由抵押人和债务人共同清偿

D.不再清偿【答案】：B81.下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格【答案】：A82.下列勘察合同价格和支付中说法错误的是（）。

A.勘察合同的价款确定方式.调整方式和风险范围划分在专用合同条款中约定

B.勘察费用实行发包人签证制度

C.发包人要求勘察人进行外出考察的费用由包括在合同价格之中

D.定金和预付款应专用于本工程的勘察【答案】：C83.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险【答案】：A84.承包人的施工期从()起算。

A.监理人发出的开工通知中写明的开工日

B.办理征地拆迁

C.施工合同签订之日

D.工程接收证书中写明的竣工日开始【答案】：A85.下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。

A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定

B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分

C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价

D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】：B86.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日【答案】：C87.（2019年真题）关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查【答案】：B88.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工【答案】：C89.建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人【答案】：A90.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.不属于业主方人员

B.可以行使合同中明确规定的权力

C.不得行使合同中必然隐含的权力

D.保持公正(Impartially)的态度处理问题【答案】：B91.在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()

A.固定价格

B.可调价格

C.综合单价

D.成本加酬金【答案】：D92.关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】：B93.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】：C94.（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价【答案】：C95.根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况【答案】：A96.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人【答案】：D97.（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】：C98.（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60【答案】：A99.适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。

A.招标选择供货商

B.询价选择供货商

C.直接向供货商订购

D.服务采购【答案】：C100.关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认

C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认【答案】：C101.(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】：C102.工程施工合同文本具有（）的特点。

A.条款用词简单.适用范围广

B.条款用词简单.使用灵活

C.条款用词简洁.使用灵活

D.条款用词简洁.适用范围广【答案】：C103.在建设工程设计合同中，合同价格与支付说法正确的是（）。

A.设计费用实行发包人签证制度

B.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14天内，将定金或预付款支付给设计人

C.发包人应在收到中期支付申请后的14天内，将应付款项支付给设计人

D.发包人应在收到费用结算申请后的21天内，将应付款项支付给设计人【答案】：A104.对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。

A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源

B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人

C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复

D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期【答案】：B105.设计施工总承包合同谈判阶段，随着（）的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。

A.合同协议书

B.专用条款

C.通用合同条款

D.发包人要求【答案】：D106.(2017年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】：C107.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】：D108.按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.技术文件【答案】：C109.（2018年真题）某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元【答案】：B110.下列选项中不属于投标保证金形式的是()。

A.现金

B.支票

C.保函

D.保证【答案】：D111.(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本【答案】：B112.在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日【答案】：A113.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】：B114.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人【答案】：D115.设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%【答案】：B116.建设工程施工过程中发生化学品泄露，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应有保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。

A.一切险

B.一切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.一切险加人身意外伤害险【答案】：B117.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工【答案】：B118.履约保证有效期（）。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】：D119.“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.保险人【答案】：B120.下列各项中，可以作为保证人的是（）。

A.有法人书面授权的企业分支机构

B.企业职能部门

C.学校

D.医院【答案】：A121.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A.不利地质条件

B.不利气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不利水文条件【答案】：B122.纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.400万元【答案】：B123.当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书【答案】：B124.根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。

A.5

B.7

C.10

D.15【答案】：D125.施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（）。

A.补偿费用，不顺延合同工期

B.顺延合同工期，不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿【答案】：D126.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监管部门【答案】：B127.某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。

A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】：B128.根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天

B.7天，14天

C.14天，28天

D.28天，56天【答案】：C129.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合素质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】：B130.取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。

A.综合

B.行业

C.专业

D.专项【答案】：C131.（）是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖【答案】：A132.建设工程中涉及的代理主要是（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理【答案】：D133.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】：C134.在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()

A.向工程师再次发出请求复工的通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工【答案】：D135.设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（）。

A.标底

B.签约合同价

C.最高投标限价

D.工程结算价【答案】：B136.关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】：D137.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认

B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.由造价管理部门确定【答案】：B138.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。

A.1个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】：B139.保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。

A.合同严密性、完整性评审

B.与产品或过程有关要求的评审

C.合理性、可行性评审

D.合法性、合规性评审【答案】：B140.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间【答案】：B141.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】：A142.（）以后承包人就失去索赔的权利。

A.工程颁发接收证书

B.竣工结算

C.颁发缺陷责任终止证书

D.颁发结清证书【答案】：D143.建筑设计投标文件有下列（）情况发生时不会被否决。

A.联合体参加方又以自己的名义单独投标

B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.联合体参加方又参加其他联合体投标

D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议【答案】：B144.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】：B145.某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。

A.0

B.12.5

C.15

D.25【答案】：A146.（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】：C147.组织投标人踏勘现场的时间一般应在（）之前进行。

A.投标预备会召开15日之前

B.投标预备会召开之前

C.投标人资格预审之前

D.发售招标文件之前【答案】：B148.（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000万元的非政府投资工程

C.工期为10个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程【答案】：C149.FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】：A150.关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】：B151.工程总承包合同履行中，设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（）。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】：C152.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案【答案】：A153.材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】：C154.关于必须招标项目的说法，正确的是()

A.必须招标的项目仅指施工项目

B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定

C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标

D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【答案】：C155.营养干预中的类实验设计，不是因为（）而为的。

A.人群没法随机分配

B.人力不足

C.实施过程未设计同期对照

D.不能开展平行随机对照试验【答案】：B156.青少年期每日钙储备约为（）mg。

A.100

B.200

C.300

D.400【答案】：B157.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定【答案】：B158.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】：D159.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】：D160.一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。

A.25

B.35

C.67

D.77【答案】：C161.某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。

A.16

B.14

C.12

D.10【答案】：D162.下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）。

A.成本加酬金的计价方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式【答案】：A163.建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：B164.履约保证的形式不包括（）。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约协议书

D.履约担保书【答案】：C165.《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天【答案】：D166.……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】：D167.维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（）。

A.夜盲症

B.畏光

C.毕脱氏斑

D.流泪

E.失明【答案】：A168.根据《标准施工合同》，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。

A.一定可以给予工期补偿

B.可给予工期补偿

C.可给予费用补偿

D.一定可以补偿工期、费用补偿【答案】：B169.诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有【答案】：D170.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【答案】：D171.根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。

A.日拖期赔偿额和最低限额

B.最高限额和最低限额

C.计算方法和最低限额

D.计算方法和最高限额【答案】：D172.某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师与承包人共同【答案】：C173.设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】：B174.根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。

A.完成施工场地的征用.拆迁

B.提供地下管线资料

C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权

D.编制施工组织设计【答案】：D175.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】：B176.（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】：B177.下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】：D178.关于建设工程勘察任务发承包的说法，