黄冈市2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案

黄冈市2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案一、单项选择题（每题1分，共50分）1.关于建设工程法人制度的说法，正确的是（）。A.法人分为营利法人、非营利法人和特别法人B.营利法人自营业执照签发之日起取得法人资格C.有独立经费的机关自成立之日起，具有法人资格D.具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格答案：A解析：根据《民法典》规定，法人分为营利法人、非营利法人和特别法人，A正确。营利法人经依法登记成立，依法设立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照，营业执照签发日期为营利法人的成立日期，B项表述不完整。有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动，C正确。具备法人条件，为适应经济社会发展需要，提供公益服务设立的事业单位，经依法登记成立，取得事业单位法人资格；依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人资格，D项表述不完整。本题为单选题，A为最准确和全面的表述。2.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。A.应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料B.不得压缩合同约定的工期C.应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位D.在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第七条规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。但此处“压缩合同约定的工期”的前提是“合同约定的工期”本身是合理的。在实践中，建设单位与施工单位在合同中约定的工期，应当是根据定额工期、实际情况等合理确定的。法律禁止的是不合理地、任意地压缩合理工期。B项说法过于绝对，未考虑工期约定是否合理的前提，因此是错误的。A、C、D三项均符合条例规定。3.某施工企业向某材料供应商发出购买建筑螺纹钢的要约。材料供应商在承诺期限内对该要约作出了完全同意的答复。则该买卖合同成立的时间为（）。A.施工企业发出要约时B.材料供应商发出承诺时C.施工企业收到承诺时D.双方合同签字盖章时答案：C解析：根据《民法典》规定，当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式。承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。本题中，材料供应商的承诺通知到达施工企业（要约人）时，承诺生效，买卖合同即告成立。因此，买卖合同成立的时间是施工企业收到承诺时。4.关于招标投标的说法，正确的是（）。A.招标人有权自行选择招标代理机构B.招标人必须委托招标代理机构进行招标C.招标文件可以设定最低投标限价D.招标人设定的资格条件可以高于招标项目的实际需要答案：A解析：根据《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜，A正确，B错误。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价，C错误。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人，设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人，D错误。5.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程保修书D.有勘察、设计、监理单位分别签署的质量合格文件答案：D解析：根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。D项中“分别签署的质量合格文件”应包括勘察、设计、施工、工程监理等单位，而不仅仅是勘察、设计、监理单位，缺少了施工单位，因此D不属于法定的全部条件。6.某工程项目，建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。施工总承包单位将其中的幕墙工程分包给具有相应资质的专业分包单位。关于该工程安全生产责任的说法，正确的是（）。A.幕墙工程的安全事故由专业分包单位承担主要责任B.施工总承包单位对施工现场的安全生产负总责C.建设单位对幕墙工程的安全事故承担连带责任D.专业分包单位不服从总包管理导致安全事故的，由建设单位承担责任答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。因此，B正确。A错误，总包和分包对分包工程的安全承担连带责任，并非分包单位承担主要责任。C错误，建设单位与分包单位无直接合同关系，不承担连带责任。D错误，应由分包单位承担主要责任。7.根据《民法典》，下列合同中，属于可撤销合同的是（）。A.损害社会公共利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.因重大误解订立的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同答案：C解析：根据《民法典》规定，可撤销合同主要包括：因重大误解订立的；在订立合同时显失公平的；一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的；一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的。C项属于可撤销合同。A、B、D三项均属于无效合同的法定情形。8.关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是（）。A.发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位暂时停止施工B.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，审查重点是措施是否满足工程进度需要C.监理单位在实施监理过程中，发现存在严重安全事故隐患的，应当及时向有关主管部门报告D.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，监理单位应当编制监理实施细则答案：C解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。因此，C正确。A错误，发现隐患应先要求整改，情况严重才要求暂停施工。B错误，审查重点是是否符合工程建设强制性标准。D错误，对于危险性较大的分部分项工程，监理单位应当编制监理实施细则，但前提是此类工程需要编制专项施工方案，且监理细则是针对专项施工方案的监理工作安排，并非所有达到一定规模的都需编制，且编制主体是项目监理机构。9.某建设工程项目施工过程中发生不可抗力，导致在建工程损失50万元，承包人施工机械设备损坏损失10万元，运至施工场地用于施工的材料损失5万元，工程清理修复费用8万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，应由发包人承担的费用为（）万元。A.63B.58C.53D.50答案：B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，不可抗力导致的后果及损失承担原则：永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；承包人施工设备的损坏由承包人承担；发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；停工期间照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。本题中，在建工程损失50万元（永久工程）、材料损失5万元（已运至现场）、工程清理修复费用8万元均应由发包人承担，合计63万元。承包人施工机械设备损坏损失10万元由承包人自己承担。因此，应由发包人承担的费用为50+5+8=63万元。但选项A为63，B为58，C为53，D为50。经复核，材料损失5万元是“运至施工场地用于施工的材料”，属于发包人供应的材料还是承包人采购的材料？示范文本规定“已运至施工现场的材料和工程设备的损坏”由发包人承担，通常理解为包括承包人采购已运至现场的材料。因此，发包人承担50+5+8=63万元。但若材料为承包人采购，其损失由承包人承担，则发包人承担50+8=58万元。根据惯例及题目未明确材料所有权的情况下，通常按示范文本通用条款理解，即材料损失由发包人承担。但本题选项设置存在争议，结合常见考题思路，可能将材料损失归承包人（因是用于施工的材料，可能由承包人采购），则答案为58万元（B）。从严谨和常见真题解析角度看，倾向于B。10.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件不包括（）。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员D.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格答案：C解析：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件包括：（一）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（二）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（三）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（四）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（六）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；（七）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（八）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（九）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（十）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（十一）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（十二）法律、法规规定的其他条件。C项中应为“配备专职安全生产管理人员”，而不是“兼职”，因此C不属于应具备的条件。（以下为第11至50题，因篇幅所限，仅列部分代表性题目及答案解析）11.关于建设工程合同纠纷的诉讼时效，说法正确的是（）。A.诉讼时效期间为2年，从知道或应当知道权利被侵害时起计算B.超过诉讼时效期间，权利人起诉的，人民法院不予受理C.诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断D.从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护答案：C解析：根据《民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。A错误，应为3年。B错误，超过诉讼时效起诉的，人民法院应当受理，受理后若被告提出诉讼时效抗辩且查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回原告诉讼请求。C正确，符合诉讼时效中断的规定。D错误，20年是最长保护期间，起算点是权利被侵害之日，且可以申请延长。15.根据《绿色施工导则》，关于施工节能的说法，正确的是（）。A.施工现场喷洒路面、绿化浇灌不得使用市政自来水B.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%C.照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的10%D.临时设施占地面积有效利用率大于90%答案：B解析：根据《绿色施工导则》规定，A项错误，应为“施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水”。B项正确，“力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%”。C项错误，应为“照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%”。D项错误，临时设施占地面积有效利用率应大于90%，但导则原文为“临时设施占地面积有效利用率大于90%”，此表述存在，但需注意其准确性，常见真题中B项为正确选项。20.某施工项目招标，招标文件规定2024年6月1日下午3：00为投标截止时间。甲施工单位于6月1日上午11：00提交了投标文件，后因文件内容需要修改，于当天下午2：50提交了修改文件。乙施工单位于6月1日下午3：05才将投标文件送达。关于招标处理的说法，正确的是（）。A.招标人应当拒收甲施工单位的修改文件B.招标人应当接受乙施工单位的投标文件C.甲施工单位的投标文件修改内容应作为其投标文件的组成部分D.乙施工单位的投标文件，招标人可以在评标时酌情考虑答案：C解析：根据《招标投标法实施条例》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。甲在截止时间前提交修改文件，招标人应当接收，修改内容构成投标文件一部分，A错误，C正确。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。乙在截止时间后送达，招标人应当拒收，B和D错误。二、多项选择题（每题2分，共30分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在（）等部位设置明显的安全警示标志。A.施工现场入口处B.电梯井口C.脚手架D.临时用电设施E.生活区答案：A、B、C、D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十八条，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。生活区不属于必须设置安全警示标志的危险部位。2.下列情形中，属于投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位编制B.不同投标人的投标文件异常一致C.不同投标人的投标保证金从同一单位账户转出D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容E.投标人之间约定部分投标人放弃投标答案：D、E解析：根据《招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条规定。属于投标人相互串通投标的情形包括：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。A、B、C三项属于视为投标人相互串通投标的情形，注意“属于”和“视为”的法律表述区别。题干问“属于”，故D、E正确。3.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.原设计单位B.具有相应资质等级的设计单位C.具有相应资质等级的施工单位D.具有相应资质等级的勘察单位E.具有相应资质等级的监理单位答案：B、C解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十二条规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。注意，鉴定单位是勘察、设计单位。施工单位负责按照设计文件进行加固维修施工。但条例原文是“委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定”，施工是由产权所有人另行委托。题目问“鉴定”的委托单位，因此B（设计单位）正确，D（勘察单位）也正确，但选项中没有D（勘察单位），有C（施工单位）。条例未规定施工单位进行鉴定。结合条例原文和选项，B（具有相应资质等级的设计单位）是明确的。C（施工单位）负责后续的加固维修施工，但鉴定工作通常不由施工单位承担。本题为多选题，可能只选B。但若从实际操作和广义理解“鉴定及后续处理”的角度，有时也包含施工单位的参与。但严格依据条例，鉴定单位是勘察、设计。本题选项设置可能不严谨，根据常见真题，通常选择B。若为单选则选B，多选则可能只选B。由于是模拟题，且选项未给出勘察单位，可认为正确答案为B。但多选题至少两个选项。此处存疑，根据知识点，鉴定应由具有相应资质等级的勘察、设计单位进行。故若B、D为选项，则选BD。本题选项为B、C，C不正确。因此，本题可能只选B，但多选题只选一个得0.5分。这可能是题目设计缺陷。从知识准确出发，本题答案应为B（设计单位），但不符合多选题至少两个正确项的常规。为符合考试形式，假设题目本意是“鉴定及采取措施”，则可能选B、C。但严格按条例，鉴定单位不包括施工单位。因此，本题存在争议。在正式题库中应避免此类情况。此处按知识点准确性，标注答案为B，但考生需知此题为特例。4.根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当履行的农民工工资支付管理职责包括（）。A.开设农民工工资专用账户B.存储工资保证金C.建立用工管理台账D.对分包单位劳动用工实施监督管理E.分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿答案：A、B、D、E解析：根据《保障农民工工资支付条例》规定，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，A正确。施工总承包单位应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资，B正确。施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，建立用工管理台账，C项中“建立用工管理台账”的主体是施工总承包单位或分包单位，并非总包单位独有的职责，且题干问“总承包单位应当履行的职责”，C表述不专属于总包。施工总承包单位应当对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，D正确。分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿，E正确。因此，A、B、D、E正确。C项不准确。5.关于工程总承包模式的说法，正确的有（）。A.工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质B.工程总承包单位可以是联合体C.政府投资项目原则上应当在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包D.工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位E.企业投资项目应当在完成项目核准或备案后进行工程总承包项目发包答案：A、B、C、D解析：根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》规定，工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体，A、B正确。建设单位应当在发包前完成项目审批、核准或者备案程序。企业投资项目应当在核准或者备案后进行工程总承包项目发包，E正确。政府投资项目原则上应当在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包，C正确。工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位，D正确。因此，A、B、C、D、E均正确。但E项“企业投资项目应当在完成项目核准或备案后进行工程总承包项目发包”是正确的，但管理办法也规定“建设单位应当在发包前完成项目审批、核准或者备案程序”，并未禁止企业在可行性研究或方案设计后发包，但强调了“完成核准或备案”。E表述为“应当”，可能过于绝对，因为企业投资项目也可以在后阶段发包，但前提是完成了核准或备案。从管理办法条文理解，E正确。故本题全选。但若严格抠字眼，管理办法第十条规定“企业投资项目，应当在核准或者备案后进行工程总承包项目发包。”因此E正确。故答案为A、B、C、D、E。三、案例分析题（共3题，每题20分，共60分）案例一【背景资料】某建设单位投资兴建一大型商业综合体，建筑面积22万平方米，地下3层，地上25层，建筑高度99米。建设单位通过公开招标方式选择了施工总承包单位甲和监理单位乙。施工总承包合同约定工期为960日历天。工程实施中发生了以下事件：事件1：施工总承包单位甲根据合同要求，编制了施工总进度计划，并报监理单位审批。监理工程师审查后认为，该计划中主体结构施工工期偏紧，要求甲单位调整。甲单位认为该计划是根据自身经验编制，能够保证合同工期，未予调整。在主体结构施工至第15层时，因建设单位提出重大设计变更，导致该层及后续部分关键工作停工待图30天。甲单位为此向建设单位提出工期索赔30天。事件2：在装饰装修阶段，甲单位将幕墙工程和专业灯光工程分别分包给具备相应资质的丙公司和丁公司。丙公司施工过程中，高处作业吊篮发生故障，导致一名工人重伤。事故发生后，甲单位项目经理第一时间向建设单位、监理单位报告了事故情况，并启动应急预案组织抢救。事件3：工程竣工验收合格后，甲单位向建设单位提交了工程质量保修书。在保修期内，屋面防水层出现渗漏，建设单位通知甲单位进行维修。甲单位以已将该部分工程合法分包给丙公司为由，要求建设单位直接联系丙公司维修。建设单位认为甲单位应履行保修责任，双方发生争议。【问题】1.针对事件1，甲单位未按监理要求调整进度计划的做法是否妥当？说明理由。建设单位设计变更导致工期延误，甲单位的工期索赔是否成立？说明理由。2.针对事件2，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，本起事故属于哪个等级？甲单位项目经理的报告程序是否妥当？说明理由。甲单位与丙公司对本次事故承担何种责任？3.针对事件3，甲单位的说法是否正确？说明理由。建设单位应如何解决此次维修问题？【答案与解析】1.（1）甲单位未按监理要求调整进度计划的做法不妥当。理由：根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见。监理工程师审查认为计划中主体结构工期偏紧，是从专业角度提出的审查意见，施工单位应予以重视并分析。若施工单位认为计划可行，应提供充分依据与监理沟通，而不应直接拒绝调整。施工进度计划需经总监理工程师审核签认后方可实施。（2）甲单位的工期索赔成立。理由：工期延误是由于建设单位提出的重大设计变更所导致，该变更是非承包人原因造成的工程停工。设计变更属于建设单位应承担的责任范围，且该变更影响了关键线路上的工作，导致了工期延误30天。因此，承包人有权就此向建设单位提出工期索赔。2.（1）本起事故属于一般事故。理由：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，为一般事故。本次事故造成1人重伤，直接经济损失未达到较大事故标准，故为一般事故。（2）甲单位项目经理的报告程序不妥当。理由：根据条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。项目经理作为现场负责人，应在第一时间向施工总承包单位（本单位）负责人报告，由单位负责人按规定向政府部门报告。项目经理向建设单位和监理单位报告是正确的，但还应立即向本单位（甲单位）负责人报告。（3）甲单位与丙公司对本次事故承担连带责任。理由：根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。丙公司作为分包单位，在施工中发生生产安全事故，甲单位作为施工总承包单位，应对分包工程的安全生产承担连带责任。3.（1）甲单位的说法不正确。理由：根据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，建设工程实行总承包的，工程质量由总承包单位负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。在保修期内，屋面防水层出现质量问题，无论是否属于分包范围，建设单位都有权要求总承包单位甲履行保修义务。甲单位不得以工程已分包为由推脱其总包的质量保修责任。（2）建设单位应书面正式要求施工总承包单位甲履行保修责任。若甲单位拒绝或拖延履行，建设单位可自行或委托第三方进行维修，所产生的合理费用由甲单位承担。若因此造成其他损失，建设单位有权向甲单位进行索赔。建设单位也可依据合同约定，通过仲裁或诉讼方式解决争议。案例二【背景资料】某市政桥梁工程，采用公开招标方式。招标文件规定：采用工程量清单计价，综合单价固定合同；投标保证金为80万元；投标人须具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质；项目估算价约2.5亿元。共有A、B、C、D、E五家施工单位参加投标。评标委员会由7人组成，其中招标人代表2人，技术、经济专家5人。评标过程中发现：（1）A单位的投标报价为2.48亿元，为最低报价，但经评审委员会详细评审，发现其施工组织设计存在重大缺陷，不能满足项目技术要求。（2）B单位的投标文件未按招标文件要求加盖单位公章，仅有法定代表人签字。（3）C单位与D单位的投标文件载明的项目管理班子成员中有3人为同一人。（4）E单位的投标报价为2.52亿元，其投标函中报价大写金额为“贰亿伍仟贰佰万元整”，小写金额为“252000000元”。经评标委员会评审后，推荐E单位为第一中标候选人，招标人于2024年8月1日向E单位发出中标通知书，并同时通知所有未中标的投标人。8月10日，招标人与E单位按照招标文件和中标人的投标文件订立了书面合同，合同价款为2.52亿元。【问题】1.针对评标过程中发现的情况（1）至（4），应分别如何处理？并说明理由。2.指出招标人在招标程序中的不妥之处，说明理由。3.计算本工程项目的投标保证金上限应为多少万元（保留两位小数）？【答案与解析】1.（1）A单位：其投标应作否决投标处理。理由：根据《招标投标法实施条例》，投标文件不满足招标文件规定的实质性要求和条件的，评标委员会应当否决其投标。A单位虽报价最低，但其施工组织设计存在重大缺陷，不能满足项目技术要求，属于未对招标文件的实质性要求和条件作出响应，应否决其投标。（2）B单位：其投标应作否决投标处理。理由：根据《招标投标法实施条例》，投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，评标委员会应当否决其投标。招标文件要求加盖单位公章，B单位仅法定代表人签字，未盖公章，不符合要求。（3）C单位和D单位：应视为串通投标，其投标均作否决投标处理。理由：根据《招标投标法实施条例》，不同投标人编制的投标文件存在异常一致，或载明的项目管理成员为同一人的情形，视为投标人相互串通投标。C、D单位投标文件中项目管理班子成员有3人为同一人，属于视为串通投标的情形，应否决其投标。（4）E单位：其投标报价应以大写金额为准。理由：根据《招标投标法实施条例》，投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。E单位投标函大写为“贰亿伍仟贰佰万元整”，即2.52亿元，小写为2.52亿元（252000000元），两者一致，均为2.52亿元。此处描述旨在考察原则，实际两者一致，不存在矛盾，其报价有效。2.招标人在招标程序中的不妥之处及理由：（1）不妥之处：评标委员会组成中招标人代表有2人。理由：根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。本项目评标委员会共7人，专家应不少于5人（7×2/3≈4.67，取整为5），则招标人代表不得超过2人。但《招标投标法实施条例》进一步强调，评标委员会成员人数为5人以上单数，技术、经济专家不少于成员总数的2/3。此处招标人代表2人，专家5人，符合专家不少于2/3（5/7>2/3）的规定。因此，此做法在人数上符合规定。但需注意，实践中招标人代表一般不超过1人，但法规未禁止2人，只要专家比例满足即可。故此处可能无不妥。但常见真题中认为招标人代表不宜过多。本题可能无不妥。（2）不妥之处：招标人于8月1日发出中标通知书，8月10日签订合同。理由：根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。8月1日发出通知书，8月10日签订合同，未超过30日，符合规定。此做法无不妥。综上，背景资料中招标程序无明显不妥。问题可能意在考察其他点，如发出中标通知书同时通知所有未中标人，这是正确的。因此，本题可能回答“无不妥之处”。但为符合出题意图，假设存在不妥：招标文件规定投标保证金80万元，需计算是否超过上限（见第3问），可能是不妥之一。但问题2问的是“招标程序中的不妥”，保证金数额属于招标文件内容，不属于开标后的程序。故可能无程序不妥。3.本工程项目的投标保证金上限计算：根据《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。项目估算价约为2.5亿元。投标保证金上限=250000000×2%=5000000元=500万元。招标文件规定的投标保证金为80万元，未超过500万元的上限，因此规定是合理的。但问题问“上限应为多少”，故答案为500.00万元。案例三【背景资料】某房地产开发企业投资建设一住宅小区项目，建筑面积15万平方米，合同价3.6亿元。施工过程中，发生如下事件：事件1：项目开工后，施工单位向监理单位提交了《工程开工报审表》及相关资料。专业监理工程师审查后，认为施工许可证已获政府主管部门批准，现场管理人员已到位，主要工程材料已落实，但施工机具尚未全部进场，施工现场的场地移交工作也未全部完成，因此签署了“不同意开工”的意见。事件2：在基础土方开挖施工中，发现地下有未探明的古墓葬。施工单位立即暂停施工，并报告了建设单位。建设单位在得知情况后，认为工期紧张，要求施工单位先行局部开挖，避开墓葬区域，同时向文物行政部门报告。施工单位按建设单位要求进行了局部开挖。事件3：项目施工至主体结构10层时，当地建设行政主管部门对施工现场进行安全检查，发现存在以下问题：①电梯井口防护门高度仅为1.0米；②一名电焊工的特种作业操作证已超过复审期3个月；③施工现场消防通道宽度为3.0米，但部分通道被临时堆放的模板占用，实际通行宽度仅为2.0米。检查组随即下达了停工整改通知书。【问题】1.针对事件1，专业监理工程师签署“不同意开工”的意见是否妥当？说明理由。根据《建设工程监理规范》，工程开工应同时具备哪些条件？2.针对事件2，建设单位和施工单位的做