2026年监理工程师之合同管理通关练习题库包A4版附答案详解

2026年监理工程师之合同管理通关练习题库包A4版附答案详解1.符合公开招标要求的是（）。

A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标

C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购【答案】：B2.FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】：D3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日【答案】：D4.下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()

A.泡沫玻璃

B.冰花玻璃

C.钢化玻璃

D.防辐射玻璃【答案】：C5.下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（）。

A.投标函附录

B.技术标准和要求

C.承包人建议书

D.通用合同条款【答案】：C6.按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】：D7.人体膳食调查报告的主体内容应包括（）。

A.居民食物摄入状况

B.居民能量和主要营养素摄入状况

C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源

D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较

E.针对存在问题提出建议【答案】：A8.缺陷责任期说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】：B9.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（）提出要求。

A.联动试车

B.性能测试

C.单车试验

D.投料试车【答案】：B10.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：C11.当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期

B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期

C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】：A12.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】：D13.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】：D14.设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

A.14

B.21

C.35

D.42【答案】：B15.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）

A.投标文件没有按要求密封

B.投标人在投标有效期内撤销投标

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】：A16.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则()

A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担【答案】：D17.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法【答案】：A18.对于设备采购合同的包装，下列说法正确的是（）。

A.买方应对合同设备进行妥善包装

B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运

C.除专用合同条款另有约定外，买方应将包装物退还

D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证【答案】：B19.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】：C20.经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。

A.应当经发包人代表确认后具有效力

B.应当经发包人确认后具有效力

C.与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.其效力低于发包人代表发出的指示【答案】：C21.施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则【答案】：C22.根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审【答案】：D23.竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.21

B.28

C.42

D.56【答案】：D24.某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。

A.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，

C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，【答案】：A25.与邀请招标相比，公开招标的特点是()

A.竞争程度低

B.评标工作量小

C.招标时间长

D.费用低【答案】：C26.以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（）。

A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法

B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法

C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据

D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标【答案】：C27.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.造价咨询机构

D.合同条款确定的该风险责任人【答案】：D28.按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。

A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】：B29.根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。

A.签订合同买方

B.签订合同卖方

C.交付买方

D.交付卖方【答案】：D30.下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。

A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人

B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失

C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据

D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】：C31.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.按照报价单内类似工作的单价

B.参照报价单内类似工作的单价

C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价

D.如报价单内无类似工作的单价，参照设计单位提出的单价【答案】：B32.依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。

A.应按工程量表中规定的方法计量

B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定

C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费

D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】：C33.高层建筑中，非承重100mm厚加气混凝土砌块墙(未抹灰粉刷)的耐火极限是()

A.1.50h

B.2.50h

C.3.75h

D.4.50h【答案】：C34.除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。

A.基准日

B.保修期

C.开工日

D.竣工日【答案】：A35.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门【答案】：C36.建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4【答案】：C37.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】：A38.营养干预中的类实验设计，不是因为（）而为的。

A.人群没法随机分配

B.人力不足

C.实施过程未设计同期对照

D.不能开展平行随机对照试验【答案】：B39.3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）

A.3月5日，3月20日

B.3月20日，3月20日

C.3月5日，3月5日

D.3月20日，3月5日【答案】：D40.某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。

A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目

B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任

C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任

D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任【答案】：B41.膨胀蛭石的最高使用温度是()。

A.600～700℃

B.800～900℃

C.1000～1100℃

D.1200～1300℃【答案】：C42.关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】：B43.下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。

A.发包人的要求

B.工程量清单

C.合同条款及格式

D.发包人提供的资料【答案】：B44.材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

A.衡量法

B.经验鉴别法

C.物理检验法

D.化学分析法【答案】：A45.下列不能作为质押担保的是（）。

A.生产设备

B.应收账款

C.正在建造的建筑物

D.存款单【答案】：C46.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】：A47.(2017年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】：C48.约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。

A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延

B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延

C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延

D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延【答案】：A49.某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日【答案】：A50.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制【答案】：D51.(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函【答案】：D52.ECC共同预警的最重要的机制是（）

A.早期警告

B.补偿事件

C.激励事件

D.协调沟通【答案】：A53.风险型CM合同的计价方式是（）。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价【答案】：B54.谷类中氨基酸的含量较低的是（）。

A.蛋氨酸

B.色氨酸

C.亮氨酸

D.赖氨酸【答案】：D55.在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()

A.向工程师再次发出请求复工的通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工【答案】：D56.根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：B57.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内【答案】：B58.下列对承包人违约的处理，正确的是（）。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知

B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同

C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知

D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】：C59.发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。

A.7天，发包人代表

B.14天，发包人代表

C.7天，发包人项目负责人

D.14天，发包人项目负责人【答案】：B60.设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函【答案】：B61.《简明标准施工招标文件》共分（）章。

A.六

B.七

C.八

D.九【答案】：C62.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人【答案】：C63.根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】：D64.关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）。

A.署名权归承包人享有

B.建筑物形象使用收益权归发包人享有

C.专利技术使用费不包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由承包人承担【答案】：C65.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010【答案】：B66.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法【答案】：A67.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】：B68.除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（）。

A.中标通知书优先于合同协议书

B.投标函优先于专用合同条款

C.供货要求优先于通用合同条款

D.相关服务计划优先于中标通知书【答案】：B69.以下属于勘察合同中，发包人义务的是（）。

A.遵守法律

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害【答案】：A70.作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应民事行为

D.一般民事行为【答案】：C71.招标采购和合同管理工作的关键是（）。

A.合同参建各方合同界面管理

B.开展项目招标采购的总体策划

C.适合项目特点的合同计价方式

D.编制的招标文件和合同文件【答案】：C72.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价

D.双方协商的价格【答案】：A73.CM合同属于（）。

A.管理合同

B.管理承包合同

C.成本补偿合同

D.标价合同【答案】：B74.特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级，其防水层合理使用年限为()。

A.50年

B.40年

C.30年

D.25年【答案】：D75.承包人对施工专业分包管理的职责是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】：B76.对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】：D77.发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验收。

A.发包人与监理人

B.监理人与承包人

C.发包人与承包人

D.监理人与供货人【答案】：B78.FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见【答案】：D79.保险决策主要表现在是否投保和()两个方面。

A.选择保险人

B.选择保险期限

C.选择保险种类

D.选择保险方式【答案】：A80.关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。

A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险

C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任

D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责【答案】：C81.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。

A.完备性、可靠性、先进性

B.完备性、正确性、经济性

C.适用性、先进性、经济性

D.正确性、适用性、可靠性【答案】：D82.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。

A.通知委托人，建议下达停工指令

B.征得委托人同意后，下达停工指令

C.立即下达停工指令并尽快通知委托人

D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】：C83.婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。

A.营养良好

B.营养不良

C.骨骼发育不良

D.智力障碍【答案】：B84.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书【答案】：B85.某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】：D86.直接订购方式适用于采购（）的设备。

A.贵重

B.进口

C.交货周期短

D.单一来源【答案】：D87.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】：B88.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】：B89.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】：C90.工程总承包合同履行中，设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（）。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】：C91.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】：B92.关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是（）。

A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响

B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费

C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判

D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求【答案】：B93.根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。

A.缺陷责任期届满，14天

B.缺陷责任期届满，28天

C.质量保证期届满，14天

D.质量保证期届满，28天【答案】：D94.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是()

A.甲某的行为属无权代理，该合同无效

B.甲某的行为属表见代理，该合同有效

C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】：C95.与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格【答案】：C96.下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目【答案】：A97.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.设计

B.施工

C.设备采购

D.材料采购【答案】：A98.通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本【答案】：A99.材料设备采购中，对于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，适用的采购方式是（）

A.询价方式

B.直接订购

C.招标

D.以上均不适用【答案】：A100.在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于()

A.15μm

B.25μm

C.30μm

D.40μm【答案】：D101.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】：C102.根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内【答案】：C103.某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。

A.发出开工通知的日期

B.收到开工通知的日期

C.开工通知中载明的日期

D.开工条件具备的日期【答案】：D104.资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。

A.审查程序

B.审查因素

C.合格者数量限制

D.澄清要求【答案】：C105.关于连带责任保证的说法，正确的是()

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】：B106.下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（）。

A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人

C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金

D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还【答案】：C107.下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）。

A.成本加酬金的计价方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式【答案】：A108.设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是（）。

A.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供

B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下进行

C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行

D.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行【答案】：D109.关于保证这种担保方式中的保证人，说法正确的是（）。

A.可以是债务人，也可以是第三人

B.只能是第三人

C.只能是债务人

D.经债权人同意，可以是第三人【答案】：B110.承包人对施工专业分包管理的职责是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】：B111.某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算【答案】：C112.合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（）。

A.效力待定

B.仍然有效

C.可变更、可撤销

D.无效【答案】：B113.下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.3-硝基丙酸

D.龙葵素【答案】：C114.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】：B115.由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.甲某

D.乙某【答案】：B116.根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（）。

A.设计方案最优

B.减弱发包人对承包人的监督和检查

C.增加设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】：B117.发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：D118.发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。

A.承包人负责试验并承担相应费用

B.发包人负责试验并承担相应费用

C.承包人负责试验，发包人承担相应费用

D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】：C119.关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】：D120.《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，（）应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】：B121.下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（）。

A.担保合同是被担保合同的从合同

B.从合同无效，主合同也无效

C.担保通常由当事人双方订立担保合同

D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则【答案】：B122.根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。

A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】：C123.下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】：C124.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%【答案】：B125.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天【答案】：A126.FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。

A.不计入合同价格之内

B.用于不可预见项目使用

C.由工程师或承包商代表控制使用

D.专门用于承包商施工范围内工程使用【答案】：B127.下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面了解招标项目情况

B.有利于减少可能的争议

C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境

D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】：D128.根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（）时间期限。

A.合同工期

B.缺陷责任期

C.质保期

D.施工期【答案】：D129.在建设工程施工招投标过程中，关于两阶段招标的表述中，正确的是（）。

A.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标

B.第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，技术标内允许附带报价

C.第二阶段邀请所有投标者进行报价竞争

D.技术标未通过者，商务标原封不动地退还给投标人【答案】：D130.以下关于勘察合同管理的说法中，正确的是（）。

A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换28天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人提交书面报告

C.发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函

D.项目负责人7天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责【答案】：C131.某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】：B132.用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。

A.合格制法

B.最低投标价法

C.初步审核法

D.综合评估法【答案】：D133.建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）。

A.连续性

B.严格性

C.流动性

D.长期性【答案】：C134.关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（）。

A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调

B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理

C.分包合同的当事人是业主和分包商

D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任【答案】：D135.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划【答案】：C136.根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位【答案】：A137.关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。

A.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包

B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位

C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位

D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任【答案】：B138.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：C139.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.备专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性【答案】：D140.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人【答案】：B141.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务【答案】：C142.国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经（）同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.投标人

B.招标人

C.总监理工程师

D.项目经理【答案】：B143.烹饪方法需要注意的有（）。

A.料酒的用量

B.盐的用量

C.油的用量

D.糖的用量

E.熏制【答案】：B144.社区营养干预措施的基本原则是（）。

A.考虑营养问题的重要程度

B.考虑对解决营养问题的作用大小

C.考虑实施干预的难易程度等

D.以上均是【答案】：D145.(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】：B146.关于钢销式(干挂石材技术之一)石材幕墙的设计，下列表述中哪条不符合规范的强制性条文？()

A.可在8度抗震设防区适用

B.高度不宜大于20m

C.石板面积不宜大于1㎡，厚度不应小于25mm

D.钢销与连接板应采用不锈钢【答案】：A147.下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等

B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%

C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金

D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】：A148.关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运

B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运

C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方

D.卖方自负风险和费用进行卸货【答案】：B149.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理单位【答案】：B150.在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。

A.一般账户

B.基本账户

C.综合账户

D.专项账户【答案】：B151.根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A.战争

B.地震

C.台风

D.水文条件【答案】：D152.在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（）应承担责任。

A.卖方

B.买方

C.第三方

D.买卖双方平均分担【答案】：A153.承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。

A.14

B.7

C.28

D.56【答案】：C154.设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即()

A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计

B.由原设计合同承包人完成设计修改

C.发包人经审批机关批准后，自行修改

D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批【答案】：D155.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险【答案】：A156.下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。

A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价

B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价

C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整

D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内【答案】：C157.施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（）。

A.补偿费用，不顺延合同工期

B.顺延合同工期，不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿【答案】：D158.工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】：C159.下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（）。

A.发包人原因导致施工暂停

B.法规变化引起成本增加

C.不利的物质条件

D.异常恶劣的气候条件【答案】：A160.（）是指在市场经济条件下进行工程勘察设计服务采购时采用的一种交易方式。

A.勘察设计服务合同

B.工程勘察设计招标

C.工程勘察设计

D.工程勘探设计招标【答案】：B161.在河豚鱼的下列器官中，河豚毒素含量最高的是（）。

A.血液

B.肌肉

C.皮肤

D.卵巢和肝脏【答案】：D162.（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定【答案】：D163.下列关于氨基酸评分的叙述，正确的是（）。

A.适用于混合食物的蛋白质的评价

B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸

C.适用于单一食物蛋白质的评价

D.可以评价食物蛋白质的营养价值

E.只能找出限制氨基酸，不能找出其他氨基酸的不足【答案】：A164.某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.40

B.60

C.100

D.200【答案】：A165.对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过（）实现。

A.补偿

B.索赔

C.投保

D.保证【答案】：B166.根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天

B.7天，14天

C.14天，28天

D.28天，56天【答案】：C167.根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】：D168.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（）。

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】：A169.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日【答案】：C170.(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示【答案】：A171.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。

A.质量

B.工期

C.解决争议

D.结算【答案】：D172.下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产【答案】：C173.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押【答案】：D174.勘察费用在合同生效后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：C175.依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。

A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用

B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换

D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【答案】：C176.依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。

A.采用不可替代的专利或者专有技术的

B.建设单位承诺能够自行设计的

C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的

D.建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】：B177.建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【答案】：B178.下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。

A.采取随机抽取或者直接确定的方式确定

B.一般项目可以由招标人直接确定

C.特殊项目可以采取随机抽取的方式

D.特殊项目是指技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目【答案】：A179.业主对分包合同的管理主要表现为（）。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质【答案】：B180.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还（）。

A.50%投标保证金

B.80%投标保证金

C