年山东省济南市检察官、法官入员额考试真题附答案

年山东省济南市检察官、法官入员额考试真题附答案一、单项选择题1.习近平法治思想是全面依法治国的根本遵循和行动指南。关于习近平法治思想中的“十一个坚持”，下列说法正确的是：A.坚持以人民为中心是全面依法治国的总目标B.坚持中国特色社会主义法治道路是全面依法治国的根本保证C.坚持依宪治国、依宪执政是全面依法治国的首要任务D.坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化是全面依法治国的重要保障2.根据《刑法修正案（十二）》的规定，在惩治行贿犯罪方面，下列哪一情形不属于“从重处罚”的情节？A.多次行贿或者向多人行贿B.在国家重点工程、重大项目中行贿C.为谋取职务、职级晋升行贿D.行贿数额在五十万元以上的3.甲涉嫌强奸罪被某县公安机关立案侦查。在侦查过程中，甲委托乙律师事务所的律师丙作为辩护人。关于本案中辩护人的权利，下列说法正确的是：A.丙在侦查阶段只能向公安机关了解甲涉嫌的罪名，不能了解案件有关情况B.丙会见在押的甲，应当经侦查机关许可C.丙自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料D.丙认为公安机关在侦查活动中有违法行为的，有权向同级人民检察院申诉或者控告4.张三（15周岁）因琐事与李四（16周岁）发生争执，张三掏出随身携带的匕首捅刺李四胸部，致李四重伤。关于张三的行为，下列说法正确的是：A.张三构成故意伤害罪，应当负刑事责任B.张三构成故意杀人罪（未遂），应当负刑事责任C.张三因未满18周岁，不负刑事责任D.张三构成故意伤害罪，但因未满16周岁，不负刑事责任5.某市市场监督管理局以某公司生产不符合安全标准的食品为由，决定吊销其营业执照。该公司不服，向某市人民政府申请行政复议。市人民政府维持了原处罚决定。该公司仍不服，向法院提起诉讼。关于本案被告的确定，下列说法正确的是：A.被告为某市市场监督管理局B.被告为某市人民政府C.被告为某市市场监督管理局和某市人民政府D.由法院根据具体情况确定6.根据《民法典》及相关司法解释，下列关于人格权保护的表述中，错误的是：A.违背公序良俗的遗嘱无效，但这不属于对人格权的保护范畴B.自然人因婚姻家庭关系等产生的人身权利受法律保护C.死者的名誉、隐私、遗体等受到侵害的，其配偶、子女、父母有权依法请求行为人承担民事责任D.为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为的，可以合理使用民事主体的姓名、名称、肖像、个人信息等，但有不合理使用或者侵害权利人合法权益的除外7.甲向乙借款100万元，约定年利率为20%，借款期限为1年。甲以其价值150万元的房屋为该笔借款设定了抵押权并办理了登记。借款到期后，甲无力偿还。乙欲行使抵押权。关于本案，下列说法正确的是：A.乙只能就房屋优先受偿，因为抵押权具有不可分性B.乙可以与甲协议以该房屋折价，或者以拍卖、变卖该房屋所得的价款优先受偿C.如果该房屋被出租给丙，租赁关系在抵押权实现时自动解除D.乙有权主张甲支付逾期利息，但逾期利息不能计入抵押担保的范围8.检察官在办理案件过程中，发现应当回避的情形而本人未自行回避的，检察长应当决定其回避。关于回避制度，下列说法错误的是：A.检察官的回避，由检察长决定B.检察长的回避，由检察委员会决定C.当事人及其法定代理人要求检察官回避的，应当提供证明其具有法定回避情形的证据材料D.对驳回申请回避的决定，当事人及其法定代理人可以申请复议一次9.甲公司与乙公司签订一份买卖合同，约定甲公司向乙公司供应一批钢材，总价款500万元。乙公司支付定金100万元。后甲公司未能按期交货。关于定金责任，下列说法正确的是：A.甲公司应双倍返还定金200万元B.甲公司应返还定金100万元，并支付违约金C.定金数额超过主合同标的额的20%，超过部分不具有定金效力D.甲公司应返还定金100万元，并赔偿乙公司全部损失10.在一起故意杀人案中，公安机关侦查终结后移送人民检察院审查起诉。人民检察院经审查认为犯罪事实不清、证据不足，作出了不起诉决定。被害人认为不起诉决定错误，下列救济途径正确的是：A.只能向上一级人民检察院申诉B.可以向上一级人民检察院申诉，也可以直接向人民法院起诉C.只能向作出不起诉决定的人民检察院申诉D.只能向人民法院起诉11.甲因盗窃被判处有期徒刑5年，在执行2年后，发现其在判决宣告以前还有漏罪（抢劫罪），应判有期徒刑7年。关于数罪并罚，下列说法正确的是：A.应当在7年以上12年以下决定执行的刑期B.应当先对漏罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚C.应当在5年以上12年以下决定执行的刑期D.应当将7年和5年相加，决定执行12年12.根据《中华人民共和国监察法》的规定，下列不属于监察对象的是：A.某公立中学校长B.某国有企业管理人员C.某村民委员会主任D.某民营企业的法定代表人13.民事诉讼中，当事人一方人数众多的共同诉讼，可以由当事人推选代表人进行诉讼。关于代表人诉讼，下列说法正确的是：A.代表人变更诉讼请求，必须经被代表的当事人同意B.代表人的诉讼行为对其所代表的当事人发生效力，但代表人承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，必须经被代表的当事人同意C.代表人必须是当事人之一，不能委托律师作为代表人D.代表人诉讼分为人数确定的代表人诉讼和人数不确定的代表人诉讼，二者在程序上没有区别14.甲在公园散步时，见乙牵着的一条名贵宠物狗（价值3万元），遂产生占有之意。甲用携带的含有毒药的火腿肠喂狗，狗吃后当场死亡。甲的行为构成：A.故意毁坏财物罪B.盗窃罪C.抢夺罪D.破坏生产经营罪15.某法院在审理一起民事案件时，需要对专门性问题进行鉴定。关于鉴定程序的启动，下列说法正确的是：A.只能由当事人申请，法院不能依职权启动B.当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定C.鉴定人必须由人民法院委托，当事人可以自行委托鉴定人D.鉴定人应当出庭作证，当事人对鉴定意见有异议的，鉴定人可以书面答复，无需出庭16.甲、乙共同出资设立丙有限责任公司。公司章程未对股东对外转让股权作出特别规定。甲欲将其持有的股权转让给丁。乙不同意。下列说法正确的是：A.甲不得转让股权，因为乙不同意B.甲应当购买甲转让的股权，否则视为同意转让C.乙在同等条件下享有优先购买权D.甲可以直接将股权转让给丁，无需经过乙同意17.根据《刑法》规定，缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。关于缓刑的执行，下列说法正确的是：A.被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行B.在缓刑考验期限内，犯罪分子如果没有违反法律、法规，缓刑考验期满，原判刑罚就不再执行C.被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪，无论新罪是否被判处刑罚，都应当撤销缓刑D.被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚18.检察官在审查起诉过程中，对于需要补充侦查的案件，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查，下列说法正确的是：A.补充侦查以二次为限，每次不得超过一个月B.补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限C.人民检察院自行侦查的案件，需要补充侦查的，不能退回侦查部门D.补充侦查期间，不计入审查起诉期限19.甲因琐事殴打乙，致乙轻伤。乙向法院提起自诉。在审理过程中，甲反诉乙在殴打过程中也致其轻微伤，要求乙赔偿医疗费。关于本案，下列说法正确的是：A.甲的反诉必须与自诉案件有牵连关系B.甲的反诉必须由乙居住地的人民法院管辖C.甲的反诉不能包含民事赔偿请求，只能提起刑事反诉D.法院应当将自诉和反诉合并审理20.下列哪一情形不属于《行政诉讼法》规定的“先予执行”的范围？A.抚恤金案件B.医疗费用案件C.社会最低生活保障案件D.追索劳动报酬案件二、多项选择题21.下列哪些情形属于《刑法》中规定的“入户抢劫”？A.甲为实施抢劫进入他人封闭的院落，在院落内对被害人实施暴力并劫取财物B.乙进入被害人租住的酒店房间实施抢劫C.丙进入被害人经营的杂货店（白天营业中）实施抢劫D.丁利用欺骗手段进入被害人家中，在离开时起意实施抢劫22.关于民事诉讼中的证据保全，下列说法正确的有：A.在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据B.利害关系人可以在提起诉讼前向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据C.证据保全的程序，参照适用民事诉讼法第九章保全的有关规定D.紧急情况下，人民法院必须在四十八小时内作出裁定23.检察官在履行职责中，应当严格执行“三个规定”。下列哪些行为属于违反“三个规定”的情形？A.为案件当事人请托说情B.私自会见案件当事人或其辩护人、诉讼代理人、近亲属C.过问或干预、插手案件办理D.向案件当事人或其辩护人、诉讼代理人转递涉案材料24.甲公司因严重资不抵债向人民法院申请破产。人民法院受理破产申请后，下列说法正确的有：A.有关债务人财产的保全措施应当解除B.有关债务人财产的执行程序应当中止C.已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止D.债务人对个别债权人的债务清偿无效25.根据《民法典》婚姻家庭编的规定，下列哪些情形下，调解无效的，应当准予离婚？A.重婚或者与他人同居B.实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员C.有赌博、吸毒等恶习屡教不改D.因感情不和分居满一年26.关于刑事审判监督程序，下列说法正确的有：A.各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现在认定事实上或者在适用法律上确有错误，必须提交审判委员会处理B.最高人民法院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权提审或者指令下级人民法院再审C.最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉D.人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，应当另行组成合议庭27.甲、乙、丙三人共同故意伤害丁，致丁死亡。关于本案的刑事责任，下列说法正确的有：A.如果无法查清是谁直接导致了丁的死亡，甲、乙、丙均不承担故意伤害致人死亡的刑事责任B.甲、乙、丙构成共同犯罪，均应对丁的死亡结果承担刑事责任C.如果甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯D.如果丙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚28.下列哪些选项属于我国《宪法》规定的公民的基本权利？A.平等权B.选举权和被选举权C.休息权D.获得物质帮助权29.根据《刑法》规定，下列哪些犯罪中，单位可以成为犯罪主体？A.生产、销售伪劣产品罪B.污染环境罪C.信用卡诈骗罪D.行贿罪30.民事执行程序中，人民法院可以采取哪些强制执行措施？A.查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人的财产B.搜查被执行人的住所C.强制被执行人迁出房屋或者退出土地D.将被执行人不履行法律文书确定义务的信息纳入失信被执行人名单三、案例分析题案例一：刑事综合案例被告人张某，男，35岁，无业。2023年3月5日晚，张某携带一把匕首，潜入某高档小区李某家中意图盗窃财物。张某进入卧室后，正在翻找财物时，被惊醒的李某发现。李某大声呵斥：“你是谁？干什么！”张某见状，为了抗拒抓捕，随即掏出匕首刺向李某，致李某轻伤。张某随后逃离现场，未窃得财物。2023年3月10日，张某为了筹集逃跑资金，在某繁华街头抢夺被害人王某的手提包（内有现金5000元，价值2000元的手机一部），得手后因被害人呼救，被周围群众追赶。张某在逃跑过程中，为摆脱群众，掏出匕首向身后挥舞，划伤追赶群众赵某（经鉴定为轻微伤）。2023年3月15日，张某被公安机关抓获。到案后，张某如实供述了上述事实，并揭发了其朋友陈某曾于2022年实施的一起抢劫犯罪，经查证属实。问题：1.张某在李某家中的行为构成何罪？请说明理由。2.张某在街头抢夺王某财物后又抗拒抓捕的行为构成何罪？请说明理由。3.张某具有哪些量刑情节？请分别说明。4.如果你是本案的公诉人，在法庭上应如何对张某进行讯问？请列出讯问提纲的要点。案例二：民事合同与侵权竞合案例甲公司与乙建筑公司签订了一份《建设工程施工合同》，约定由乙公司承建甲公司的厂房，工程总价款为2000万元，工期为300天。合同约定，若逾期完工，每逾期一天，违约金为1万元。乙公司按期开工。在施工过程中，因当地遭遇罕见暴雨，导致工地停工10天。暴雨过后，乙公司继续施工。然而，在工程进行到一半时，乙公司发现甲公司提供的部分建筑材料不符合质量标准，遂向甲公司提出异议。甲公司答复称该材料足以满足使用要求，要求乙公司继续施工。乙公司为赶工期，使用了该材料。工程完工后，经竣工验收，厂房存在严重质量隐患，无法投入使用。经鉴定，质量问题的产生主要原因是甲公司提供的建筑材料不合格，但乙公司在施工过程中未严格按照规范操作，对质量问题的扩大也有一定过错（原因力比例为30%）。甲公司遂向法院起诉，请求乙公司承担违约责任，支付违约金并赔偿损失（包括修复费用和因工期延误造成的经营损失共计500万元）。乙公司抗辩称，逾期完工系不可抗力导致，且质量问题主要是甲公司提供的材料不合格，自己不应承担责任。问题：1.乙公司关于“逾期完工系不可抗力导致”的抗辩是否成立？为什么？2.关于工程质量问题，责任应当如何划分？请运用《民法典》的相关规定进行分析。3.甲公司请求乙公司支付违约金并赔偿损失500万元，是否应当得到支持？请说明理由。4.假设乙公司因工程质量问题需要支付修复费用100万元，乙公司主张这属于违约损害赔偿，甲公司主张这属于侵权损害赔偿，这两种主张在法律适用上有何区别？（如诉讼时效、举证责任等）案例三：行政诉讼与国家赔偿案例2023年5月，某市市场监督管理局（以下简称市监局）接到举报，称某商贸公司（以下简称商贸公司）销售假冒伪劣商品。市监局经调查，认定商贸公司销售的商品侵犯了注册商标专用权，遂根据《商标法》第六十条的规定，作出行政处罚决定：没收假冒伪劣商品，罚款20万元。商贸公司不服，向某市人民政府申请行政复议。市人民政府在法定期限内未作出复议决定。商贸公司遂向人民法院提起行政诉讼，请求判决市监局的行政处罚决定违法，并责令市人民政府履行复议职责。在诉讼过程中，市监局发现原处罚决定认定事实的主要证据不足，决定自行撤销行政处罚决定，并对商贸公司重新作出罚款30万元的处罚决定。商贸公司针对市监局重新作出的处罚决定再次提起诉讼，并一并提起了行政赔偿诉讼，要求赔偿因第一次被错误处罚造成的停业损失5万元。问题：1.商贸公司针对市人民政府逾期未作出复议决定的行为提起诉讼，被告应当是谁？管辖法院如何确定？2.市监局在诉讼过程中撤销原处罚决定的行为，对第一起行政诉讼案件有何影响？3.商贸公司针对重新作出的罚款30万元的处罚决定提起诉讼，法院应当如何审理？4.关于商贸公司提出的行政赔偿请求，是否应当支持？请分析行政赔偿的构成要件。四、参考答案及详细解析一、单项选择题1.【答案】D【解析】本题考查习近平法治思想。A项错误：坚持建设中国特色社会主义法治体系是全面依法治国的总目标。B项错误：坚持党对全面依法治国的领导是全面依法治国的根本保证。C项错误：坚持依宪治国、依宪执政是全面依法治国的首要任务。D项正确：坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化是全面依法治国的重要保障。2.【答案】D【解析】本题考查《刑法修正案（十二）》关于行贿罪从重处罚的规定。根据《刑法》第三百九十条第二款规定，行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，关于从重处罚的情节，《刑法修正案（十二）》对此进行了完善。根据修正后的规定，对下列行贿行为应当在刑法规定的刑罚幅度内从重处罚：（一）多次行贿或者向多人行贿的；（二）在国家重点工程、重大项目中行贿的；（三）为谋取职务、职级晋升、调整行贿的；（四）对监察、行政执法、司法工作人员行贿的；（五）在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的；（六）向司法工作人员行贿，影响司法公正的。A、B、C项均属于法定的从重处罚情节。D项错误：行贿数额在五十万元以上只是数额巨大的标准，并非法定的从重处罚情节（除非涉及特定领域或特定对象）。且单纯的数额并非修正案（十二）新增的特定从重情节类型，而是量刑的基本考量因素。3.【答案】D【解析】本题考查辩护人在侦查阶段的权利。A项错误：根据《刑事诉讼法》第三十八条，辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况。不仅仅是了解罪名。B项错误：根据《刑事诉讼法》第三十九条，危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。本案是强奸罪，不属于这两类案件，因此不需要许可。C项错误：根据《刑事诉讼法》第四十条，辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。在侦查阶段无此权利。D项正确：根据《刑事诉讼法》第三十九条，辩护律师认为公安机关在侦查活动中有违法行为的，有权向同级人民检察院申诉或者控告。4.【答案】A【解析】本题考查刑事责任年龄。根据《刑法》第十七条第二款，已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。张三15周岁，实施了致人重伤的行为。虽然其使用的是匕首捅刺胸部，主观上可能是杀人故意，但客观结果是重伤。对于相对刑事责任年龄的人，仅对“故意伤害致人重伤或者死亡”负刑事责任。如果认定为故意杀人罪（未遂），虽然杀人罪包含在八种罪名中，但未遂通常对应的是轻伤或无伤害（如果致人死亡则是既遂）。本案致人重伤，认定为故意伤害罪（致人重伤）更为直接且符合法律规定。B项错误：虽然主观可能想杀人，但结果是重伤。在司法考试和实务中，对于14-16岁未成年人，致人重伤的，定故意伤害罪（致人重伤）。C项错误：15周岁对故意伤害致人重伤负刑事责任。D项错误：15周岁对故意伤害致人重伤应当负刑事责任。5.【答案】C【解析】本题考查行政诉讼被告的确定。根据《行政诉讼法》第二十六条，经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告。本案中，市人民政府维持了原处罚决定，因此被告为某市市场监督管理局和某市人民政府。6.【答案】A【解析】本题考查《民法典》人格权编。A项错误：违背公序良俗的遗嘱无效，这是对民事法律行为效力的规定，虽然涉及对死者意愿的尊重，但A项表述称“这不属于对人格权的保护范畴”不够严谨。更重要的是，根据《民法典》第九百九十条，人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。违背公序良俗的遗嘱无效主要体现的是对公序良俗（社会公共秩序和善良风俗）的维护，以及法律对民事法律行为效力的规制，虽然间接保护了相关利益，但A项选项设计意在考察对人格权具体内容的理解。相比之下，A项的表述在逻辑上存在瑕疵，因为遗嘱无效可能涉及对死者人格利益的尊重（如死后立嘱侮辱他人），但A项前半句是关于遗嘱效力，后半句否定其属于人格权保护范畴，实际上遗嘱无效与人格权保护并无直接排斥关系。但在本题选项中，A项明显是错误的，因为“违背公序良俗”本身就是民法的基本原则，贯穿始终，包括人格权保护。且其他选项均正确。B项正确：根据《民法典》第九百九十条。C项正确：根据《民法典》第九百九十四条。D项正确：根据《民法典》第九百九十九条。7.【答案】B【解析】本题考查抵押权的实现。A项错误：抵押权具有不可分性，是指担保债权未受全部清偿前，抵押权人可以就抵押物的全部行使其权利，而不是说只能就房屋优先受偿。B项正确：根据《民法典》第四百一十条，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。C项错误：根据《民法典》第四百零五条，抵押权设立前，抵押财产已出租并转移占有的，原租赁关系不受该抵押权的影响。D项错误：根据《民法典》第四百零一条，抵押担保的范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。8.【答案】C【解析】本题考查回避制度。A、B项正确：根据《刑事诉讼法》第三十一条。C项错误：根据《刑事诉讼法》第三十条，当事人及其法定代理人要求审判人员回避的，应当提供证明其具有法定回避情形的证据材料（注意：对于审判人员要求提供证据，对于检察官法律未明确规定必须提供证据，且通常只要提出理由即可，由检察长或检察委员会审查）。更关键的是，根据《人民检察院刑事诉讼规则》，当事人及其法定代理人要求检察官回避的，应当提出理由并提供有关证明材料。但是，法律并未规定“必须”提供证据才能启动审查，且如果是“申请回避”而非“要求回避”，程序略有不同。但在考试中，C项的“应当提供证明...证据材料”通常被视为对证明责任的过度严苛要求，或者对比《刑事诉讼法》关于审判人员的规定，对于检察官并非绝对必须。实际上，根据《刑事诉讼法》第29条，审判人员、检察人员、侦查人员有回避情形的，应当自行回避。当事人及其法定代理人也有权要求他们回避。要求回避时，只要提供理由即可，是否需要提供证据由法律规定。刑事诉讼法对审判人员要求回避规定了“应当提供证明材料”，对检察人员未作此硬性规定。D项正确：根据《刑事诉讼法》第三十一条。9.【答案】C【解析】本题考查定金责任。A项错误：甲公司未能按期交货，构成违约。根据《民法典》第五百八十七条，收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。但是，定金数额不得超过主合同标的额的20%。B项错误：定金罚则和违约金不能同时适用。C项正确：根据《民法典》第五百八十六条，定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。本案主合同标的额500万，20%为100万。约定定金100万，刚好符合。D项错误：适用定金罚则即双倍返还，不需要再单独赔偿损失（除非损失超过定金数额）。10.【答案】B【解析】本题考查被害人的救济途径。根据《刑事诉讼法》第一百八十条，对于有被害人的案件，决定不起诉的，人民检察院应当将不起诉决定书送达被害人。被害人如果不服，可以自收到决定书后七日以内向上一级人民检察院申诉，请求提起公诉。对人民检察院维持不起诉决定的，被害人可以向人民法院起诉。被害人也可以不经申诉，直接向人民法院起诉。因此，B项正确。11.【答案】B【解析】本题考查刑罚执行期间发现漏罪的并罚。根据《刑法》第七十条，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新决定的刑期以内。B项正确，这是对“先并后减”原则的表述。A、C项错误：量刑幅度计算错误。原判5年，漏罪7年。数罪并罚幅度为7年以上12年以下（总和刑期以下，数刑中最高刑期以上）。D项错误：不能简单相加，应限制加重。12.【答案】D【解析】本题考查监察对象。根据《监察法》第十五条，监察机关对下列公职人员和有关人员进行监察：（一）中国共产党机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关的公务员；（二）法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；（三）国有企业管理人员；（四）公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；（五）基层群众性自治组织中从事管理的人员；（六）其他依法履行公职的人员。A项属于（四）；B项属于（三）；C项属于（五）。D项错误：民营企业法定代表人不属于公职人员，除非其兼任国家职务。13.【答案】B【解析】本题考查代表人诉讼。根据《民事诉讼法》第五十三条，代表人代表当事人进行诉讼活动，其诉讼行为对其所代表的当事人发生效力。但是，代表人变更、放弃诉讼请求或者承认对方当事人的诉讼请求，进行和解，必须经被代表的当事人同意。B项正确。A项错误：变更诉讼请求必须经被代表当事人同意。C项错误：代表人必须是当事人之一。D项错误：二者在程序上有显著区别，如人数不确定的需公告。14.【答案】B【解析】本题考查盗窃罪与故意毁坏财物罪的区分。张某以非法占有为目的，将价值3万元的狗毒死，目的是占有狗（虽然狗死了，但其意图是取得狗的所有权或控制权，或者排除他人的占有）。在司法实践中，对于杀害牲畜、宠物等具有价值的财产，如果行为人目的是非法占有，即使行为导致了财产灭失，也应认定为盗窃罪。如果目的是毁坏，则定故意毁坏财物罪。本题中，张某“产生占有之意”，随后毒死。狗虽死，但张某意图取得所有权（或排除他人占有以便自己控制），属于盗窃。虽然盗窃通常涉及秘密窃取，但毒杀也是手段之一，且该狗价值数额巨大（3万元）。A项错误：如果是故意毁坏，通常伴随泄愤等动机，而非占有之意。B项正确：构成盗窃罪。C项错误：抢夺是趁人不备公然夺取，针对的是财物，且通常针对物主紧密占有的财物。本案是毒杀，手段不符。D项错误：破坏生产经营通常由于泄愤报复或者其他个人目的，破坏机器设备等。15.【答案】B【解析】本题考查民事诉讼中的鉴定。根据《民事诉讼法》第七十九条，当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。A项错误：法院认为需要鉴定的，可以依职权启动。B项正确：符合法律规定。C项错误：鉴定人应当由人民法院委托，当事人单方委托的鉴定通常属于“私鉴”，证明力较低，需要对方当事人认可，不属于法定鉴定程序启动的结果。D项错误：根据《民事诉讼法》第八十一条，当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为认定事实的根据。并非可以书面答复。16.【答案】B【解析】本题考查有限责任公司股权转让。根据《公司法》第八十四条（2023修订），有限责任公司的股东向股东以外的人转让股权的，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东在三十日内未答复的，视为放弃优先购买权。A项错误：不需要乙同意，只需通知。B项正确：乙不同意，意味着乙不放弃优先购买权，应当购买。C项错误：虽然乙有优先购买权，但题目问的是甲能否转让及后果。B项更准确地描述了乙不同意的法律后果。D项错误：必须通知乙，尊重其优先购买权。17.【答案】A【解析】本题考查缓刑的执行。A项正确：根据《刑法》第七十二条第三款，被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。B项错误：根据《刑法》第七十六条，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。选项表述少了“并公开予以宣告”，且“原判刑罚就不再执行”是结果，但B项作为整体描述，不如A项严谨。更重要的是，A项是绝对正确的法律规则。C项错误：根据《刑法》第七十七条，在缓刑考验期限内犯新罪，无论新罪是否被判处刑罚，都应当撤销缓刑（如果是数罪并罚，新罪必须被判刑；如果是发现漏罪，也需被判刑）。如果新罪情节显著轻微，不需要判处刑罚的，是否撤销缓刑在理论上有争议，但通常认为只要构成犯罪即撤销。然而，A项毫无争议。D项错误：根据《刑法》第七十七条，在缓刑考验期限内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。注意是“先并后减”还是“先减后并”？对于漏罪，是“先并后减”，即把前后两个判决所判处的刑罚，决定执行的刑罚，然后再减去已执行的缓刑考验期（非刑期）。D项表述笼统，且未提及扣除已执行刑期。18.【答案】A【解析】本题考查补充侦查。A项正确：根据《刑事诉讼法》第一百七十五条，人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。B项错误：补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。这是正确的。等等，B项也是正确的吗？让我们再确认一下。《人民检察院刑事诉讼规则》第三百四十五条：补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。所以B项也是正确的。那我们要选最准确的一个或者单选题只能选一个。A项：以二次为限，每次不超过一个月。这是《刑事诉讼法》原文。B项：重新计算审查起诉期限。这也是正确的。C项错误：人民检察院自侦案件需要补充侦查的，可以退回本院侦查部门。D项错误：补充侦查期间，计入审查起诉期限。比较A和B。A项是关于次数和时间的硬性规定，B项是程序规定。通常考试中A项更为核心。但仔细看题目，是“下列说法正确的是”。再检查A项：“每次不得超过一个月”。《刑诉法》175条：应当在一个月以内补充侦查完毕。正确。再检查B项：补充侦查完毕移送后，重新计算审查起诉期限。正确。如果是单选题，可能存在争议。但通常认为“重新计算审查起诉期限”是补充侦查的重要后果。让我们再看一遍选项。也许A项表述有细微差别？没有。让我们检查一下是否有陷阱。D项明显错误。C项明显错误。根据《人民检察院刑事诉讼规则》第三百四十七条：人民检察院在审查起诉过程中决定自行侦查的，应当在审查起诉期限内侦查完毕。如果是退回公安补充侦查，也是一个月。A项和B项在法理上都是正确的。但在历年真题中，A项关于“二次为限”是补充侦查最显著的特征。（注：此处若为多选题则AB均可，单选题优先选A，因为B项在部分旧解释中曾表述不同，但现行法支持B。不过，A项是《刑诉法》原文直接对应。）修正思考：根据《刑诉法》175条，补充侦查以二次为限。这是最硬性的规定。选A。19.【答案】D【解析】本题考查自诉中的反诉。A项错误：反诉必须与自诉案件有牵连关系，这是反诉的条件，但不是关于本案处理结果的直接描述。B项错误：反诉由同一人民法院管辖。C项错误：反诉可以包含民事赔偿请求（如果是刑事附带民事诉讼中的反诉）。但在自诉案件中，如果是纯刑事自诉，反诉应当是犯罪行为。本案甲反诉要求赔偿，属于民事诉讼请求。在自诉案件中，如果被告人提起反诉，反诉应当是自诉案件的范围。如果是刑事自诉案件，反诉应当是犯罪行为。如果甲提起的是民事反诉，则不符合刑事自诉反诉的要求，除非是附带民事诉讼。但题目中甲反诉乙致其轻微伤，轻微伤不构成犯罪，所以甲不能提起刑事反诉。甲只能单独提起民事诉讼，或者在自诉案件中提起附带民事诉讼反诉。但是，根据《刑诉法解释》第二百七十七条：告诉才处理和被害人有证据证明的轻微刑事案件的被告人或者其法定代理人在诉讼过程中，可以对自诉人提起反诉。反诉必须符合下列条件：（一）反诉的对象必须是本案自诉人；（二）反诉的内容必须是与本案有关的行为；（三）反诉的案件必须符合本解释第一条第一项、第二项的规定。即必须也是告诉才处理或轻微刑事案件。轻微伤不构成犯罪，所以甲不能提起刑事反诉。D项错误：既然不能提起刑事反诉，法院不能将自诉和反诉合并审理。法院应当告知甲另行起诉。题目选项分析：本题选项设计可能存在陷阱。如果甲的反诉不成立，那么A、B、D关于程序进行的描述都是基于反诉成立的前提。让我们重新审视D项。D项说“法院应当将自诉和反诉合并审理”。如果反诉不成立，就不应当合并。但假设题目隐含甲的轻微伤构成某种自诉案件（如侮辱罪？不，题目说是伤害），那么D项正确。然而，通常这类题目考察的是反诉的条件。轻微伤不构成犯罪，不能反诉。再看A项：“甲的反诉必须与自诉案件有牵连关系”。这是反诉成立的条件之一，这句话本身是正确的法律表述。再看C项：“甲的反诉不能包含民事赔偿请求，只能提起刑事反诉”。这句话也是正确的，在刑事自诉程序中，反诉必须是刑事反诉。如果必须选一个最符合题意的，通常考察反诉的实体条件。修正：实际上，在自诉案件中，被告人可以针对自诉人提出反诉。如果反诉成立，法院应当合并审理（D项）。但前提是反诉成立。由于轻微伤不构成犯罪，反诉不成立。如果题目问“下列说法正确的是”，A项和C项都是关于反诉条件的正确陈述。D项是关于程序进行的陈述，但在本案中可能不适用。让我们看B项：管辖问题。反诉只能向原法院提起，B项说“应当由乙居住地法院管辖”，这是错误的。所以排除B。在A、C、D中。A和C是法理正确。D是程序正确（假设反诉成立）。通常这类题目，A项“牵连关系”是核心考点。再次修正：也许题目认为甲的反诉是成立的（假设轻微伤在某种特定语境下被视为案件，或者题目考察的是反诉的形式要件）。如果反诉成立，D项正确。让我们换个角度。如果是刑事附带民事诉讼，被告人可以反诉。但这里是自诉。参考《刑诉法解释》332条：反诉案件应当与自诉案件一并审理。如果反诉成立，D正确。如果必须选一个，D项是程序的结果。A项是条件。最终判断：A项是正确的法律规则。D项也是正确的法律规则（如果反诉成立）。但题目问的是“关于本案”。本案中反诉不能成立（因为轻微伤不是犯罪）。所以D项不适用。A项作为一般规则描述是正确的。等等，C项说“只能提起刑事反诉”，这也是对的。这题出得有点歧义。但通常考察“反诉必须与自诉案件有牵连关系”是最基础的知识点。重新思考：也许题目暗示甲提起的是附带民事诉讼反诉？不，题目说“甲反诉乙...致其轻微伤，要求赔偿”。这是典型的民事侵权。在刑事自诉中，不能直接提起民事反诉。因此，A、C、D在本案语境下都有问题。但如果必须选，A项作为反诉的法定条件，是“正确”的表述，尽管在本案中反诉不成立。让我们再看一遍题目：也许我漏了什么。甲致乙轻伤（自诉），乙致甲轻微伤。根据《刑诉法》210条，自诉案件包括被害人有证据证明的轻微刑事案件。轻伤属于此类。轻微伤不属于。所以甲不能提起刑事反诉。那么A、C、D关于反诉程序的描述都不适用于本案。但A项说“甲的反诉必须...”，这是一个条件句，逻辑上为真（如果甲要提起反诉，必须...）。C项说“甲的反诉不能...”，这也是条件句。D项说“法院应当...”，这是断言，在本案中为假。所以排除D。在A和C中。A项更根本。参考类似真题：通常答案选A。20.【答案】D【解析】本题考查行政诉讼的先予执行。根据《行政诉讼法》第五十七条，人民法院对起诉行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障金和支付工伤、医疗社会保险费用的案件，权利义务关系明确、不先予执行将严重影响原告生活的，可以根据原告的申请，裁定先予执行。A、B、C项均属于法定范围。D项错误：追索劳动报酬案件属于民事诉讼先予执行的范围，在行政诉讼中，行政机关通常不涉及支付劳动报酬（除非作为雇主，但那是民事关系）。二、多项选择题21.【答案】AB【解析】本题考查入户抢劫。根据《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，“入户抢劫”，是指为实施抢劫行为而进入他人生活的与外界相对隔离的住所，进行抢劫的行为。A项正确：为实施抢劫进入封闭院落，属于入户。B项正确：租住的酒店房间供生活居住，属于户。C项错误：杂货店白天营业中，属于营业场所，不是“户”。D项错误：进入时没有抢劫故意，是在户内起意抢劫的，不属于“入户抢劫”，属于普通抢劫。22.【答案】ABC【解析】本题考查证据保全。A项正确：诉讼中保全。B项正确：诉前保全。C项正确：参照适用保全程序。D项错误：根据《民事诉讼法》第八十四条，紧急情况下，人民法院必须在四十八小时内作出裁定。注意是“四十八”还是“四十八小时”？法条原文是“四十八小时内”。选项D写的是“四十八小时内”，是正确的吗？让我们核对《民事诉讼法》第八十四条：证据保全可能的程序，参照适用第九章保全的有关规定。第一百零四条：利害关系人因情况紧急...应当在四十八小时内作出裁定。所以D项也是正确的。修正：D项说“紧急情况下，人民法院必须在四十八小时内作出裁定”。这符合诉前证据保全的规定。所以ABCD全选？让我们仔细看D项的表述。是否所有证据保全都必须48小时？不，只有诉前且紧急的。D项表述“紧急情况下...”，限定条件正确。所以ABCD全对。23.【答案】ABCD【解析】本题考查“三个规定”。“三个规定”是指《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》、《司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定》、《关于进一步规范司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织接触交往行为的若干规定》。A项：请托说情属于干预。B项：私自会见属于违规接触交往。C项：过问案件属于违规。D项：转递材料属于违规接触交往。四项均属于违反“三个规定”的情形。24.【答案】ABCD【解析】本题考查破产受理的效力。根据《企业破产法》第十九条：人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止。A、B正确。第二十条：人民法院受理破产申请后，已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止。C正确。第十六条：人民法院受理破产申请后，债务人对个别债权人的债务清偿无效。D正确。25.【答案】ABC【解析】本题考查法定准予离婚的情形。根据《民法典》第一千零七十九条，有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：（一）重婚或者与他人同居；（二）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改；（四）因感情不和分居满二年；（五）其他导致夫妻感情破裂的情形。A、B、C项正确。D项错误：应当是分居满二年，而非一年。26.【答案】ABCD【解析】本题考查审判监督程序的提起。A项正确：根据《刑事诉讼法》第二百五十四条。B项正确：根据《刑事诉讼法》第二百五十四条。C项正确：根据《刑事诉讼法》第二百五十四条。D项正确：根据《刑事诉讼法》第二百五十五条。27.【答案】BCD【解析】本题考查共同犯罪的刑事责任。A项错误：根据“部分行为，全部责任”原则，无法查清是谁直接导致死亡，只要共同行为人都有伤害故意，且行为与结果有因果关系，均应对死亡结果负责。B项正确：共同犯罪人对共同犯罪结果承担刑事责任。C项正确：主犯应对其参与的全部犯罪处罚。D项正确：从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。28.【答案】ABCD【解析】本题考查公民的基本权利。A项：平等权。B项：选举权和被选举权。C项：休息权（劳动权相关）。D项：获得物质帮助权。四项均为《宪法》明文规定的公民基本权利。29.【答案】ABD【解析】本题考查单位犯罪。A项正确：生产、销售伪劣产品罪可以由单位构成。B项正确：污染环境罪可以由单位构成。C项错误：信用卡诈骗罪通常由自然人构成，单位不能成为本罪主体。D项正确：行贿罪可以由单位构成。30.【答案】ABCD【解析】本题考查民事强制执行措施。A项：查封、扣押、冻结、拍卖、变卖。正确。B项：搜查。正确。C项：强制迁出。正确。D项：纳入失信名单。正确。三、案例分析题案例一：1.张某在李某家中的行为构成抢劫罪。理由：根据《刑法》第二百六十九条，犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照抢劫罪定罪处罚。这是转化型抢劫的规定。本案中，张某入户意图盗窃，在被李某发现后，为了“抗拒抓捕”，当场使用匕首刺向李某致其轻伤。虽然未窃得财物（盗窃未遂），但转化型抢劫不要求先前的盗窃、诈骗、抢夺行为必须达到“数额较大”，只要实施了行为即可。且张某在户内实施暴力，属于“入户抢劫”的加重情节。2.张某在街头抢夺王某财物后又抗拒抓捕的行为构成抢劫罪。理由：同样依据《刑法》第二百六十九条关于转化型抢劫的规定。张某先实施抢夺行为，得手后因被害人呼救被追赶。为了“抗拒抓捕”，张某当场掏出匕首向身后挥舞，划伤群众。该行为符合转化型抢劫的构成要件。注意，转化型抢劫要求暴力、威胁行为具有“当场性”和“为了窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证”的目的。张某的行为完全符合。3.张某具有的量刑情节：（1）坦白：张某到案后，如实供述了司法机关尚未掌握的本人罪行（如果公安机关掌握其入户抢劫，其供述街头抢劫属于坦白；如果仅掌握一般罪行，供述重罪属于自首。题目表述“如实供述了上述事实”，通常理解为坦白）。根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。（2）立功：张某揭发了其朋友陈某的抢劫犯罪，经查证属实。根据《刑法》第六十八条，属于一般立功，可以从轻或者减轻处罚。（3）入户抢劫：在第一起事实中，张某入户实施转化型抢劫，属于加重处罚情节。（4）多次犯罪：张某在短时间内实施两次犯罪，主观恶性较深，可作为酌情从重处罚情节。4.讯问提纲要点：（1）关于犯罪动机：为何要进行盗窃和抢夺？是否有预谋？（2）关于第一起事实（入户抢劫）：进入李某家的时间、地点、方法？携带了什么工具？匕首的来源、特征？被发现后的具体经过？为何要刺伤李某？刺伤了什么部位？是否造成了其他后果？（3）关于第二起事实（抢夺转化抢劫）：抢夺王某的经过？财物特征？被追赶时为何要挥舞匕首？是否想伤害群众？匕首是否是同一把？（4）关于量刑情节：到案经过？是谁抓获的？为何能提供陈某的犯罪线索？与陈某的关系？是否有悔罪表现？是否愿意退赃或赔偿被害人损失？案例二：1.乙公司的抗辩部分成立。理由：根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。本案中，当地遭遇罕见暴雨导致停工10天，属于不可抗力。因此，对于这10天的工期延误，乙公司不承担违约责任。但是，如果工期延误超过了10天，超出的部分仍需由乙公司承担责任。2.责任应当由甲公司承担主要责任，乙公司承担次要责任。理由：（1）根据《民法典》第七百九十九条，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。但本案中，质量问题的“主要原因是甲公司提供的建筑材料不合格”。（2）根据《民法典》第八百零六条及合同法原理，发包人提供的设计有缺陷、提供或指定购买