2026年全国监理工程师之合同管理考试绝密预测题(详细参考解析)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

2、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()A.签发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日

3、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。C.延迟交付材料金额每周为0.5%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

4、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

5、根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（）。A.管理承包B.合同承包总价C.风险型CM模式D.保证工程最大费用

6、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。A.保证合同无效B.视为连带保证C.视为一般保证D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证

7、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失

8、关于技术服务，下列说法错误的是（）。A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

9、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是()A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用

10、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意

11、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.7天，60天B.7天，90天C.14天，60天D.14天，90天

12、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()A.招标公告B.资格预审合格通知书，C.投标书D.中标通知书

13、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。A.同时补偿费用和利润B.费用和利润均不补偿C.可以补偿费用但不能补偿利润D.可以补偿利润但不能补偿费用

14、安装工程一切险通常应以（）为保险期限。A.整个工期B.设备生产至安装完成期间C.工程全寿命期D.施工安装合同有效期

15、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。A.中标通知书发出，15日B.中标通知书发出，30日C.中标通知书送达，15日D.中标通知书送达，30日

16、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

17、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法不正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担D.因未及时退货造成的损失由订货方承担

18、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的风险

19、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

20、当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.抵押合同生效B.登记C.获得贷款D.债务人签字

21、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告

22、(2016年真题)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前14天D.招标公告发布之日前28天

23、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）。A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

24、缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，()应负责修复，直到检验合格为止。A.承包人B.发包人C.业主D.责任人

25、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权

26、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。A.承包人建议B.发包人要求C.工程进度计划D.设计文件

27、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是（）。A.35%～40%B.20%～25%C.30%～35%D.25%～30%

28、评标委员会的成员应为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。A.3B.5C.7D.9

29、下列不属于投标邀请书内容的是（）。A.招标条件B.发布公告的媒介C.项目概况与招标范围D.招标文件的获取方式

30、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理

31、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿

32、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。A.监理委托函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件

33、发包人要求承包人提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。奖励金额可为发包人实际效益的()。A.20％B.30％C.35％D.40％

34、组织资格审查的第一步是（）。A.编制资格预审文件B.发售资格预审文件C.发布资格预审公告D.组建资格审查委员会

35、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。A.按抵押合同签订的顺序清偿B.按债权比例进行清偿C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿D.以银行申请清偿的先后顺序清偿

36、设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人。A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限

37、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验收。A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人

38、FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（）。A.合同中没有规定此项工作为固定费率B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01%D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

39、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。A.发包人，发包人B.勘察人，勘察人C.发包人，勘察人D.勘察人，发包人

40、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）A.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件B.发出投标邀请书.开标，审查投标人资格C.发布招标公告.开标.审查投标人资格D.审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件

41、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》

42、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.1B.3C.5D.7

43、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

44、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。A.共同责任B.按份责任C.平均责任D.连带责任

45、甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保D.银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任

46、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

47、设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法正确的是（）。A.竣工后试验是在工程竣工移交后进行的，因此应当由发包人负责进行B.发包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等C.发包人应提前14天将竣工后试验的日期通知承包人D.如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人不得自行进行试验

48、（）以后承包人就失去索赔的权利。A.工程颁发接收证书B.竣工结算C.颁发缺陷责任终止证书D.颁发结清证书

49、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人

50、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。A.7B.14C.28D.72

51、关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

52、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时

53、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。A.物B.行为C.智力成果D.货币

54、（2018年真题）某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元

55、在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是()。A.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担B.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担

56、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

57、关于勘察成果的说法，错误的是（）。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果

58、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。A.不用归还委托人B.归还委托人即可C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费

59、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函

60、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

61、建设工程中涉及的代理主要是（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理

62、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

63、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审C.不进行报价，由评标委员会评估D.不计入报价，中标后单独报价评审

64、《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，（）应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

65、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则

66、（2018年真题）《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

67、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人

68、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

69、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金

70、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书

71、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

72、根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意B.勘察人可以自行更换项目负责人C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意D.勘察人应在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

73、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工

74、根据《标准材料采购招标文件》，初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是（）。A.业绩要求B.联合体协议书C.交货期D.投标人名称

75、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构

76、下列关于勘察人违约的说法正确的是（）。A.勘察人经发包人同意分包勘察主体工作不属于违约B.勘察人违约时，发包人可向勘察人发出暂停勘察通知C.勘察人违约时，发包人也可通知勘察人立即解除合同D.违约导致的费用增加.周期延误等由勘察人承担

77、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法正确的是（）。A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求B.承包人接受了最终结清证书后，仍保留对施工合同履行阶段的事项提出索赔的权利C.承包人提交的最终结清申请单中，不得对缺陷责任期的事项提出索赔要求D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于对竣工日期后发生的事项提出索赔要求

78、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审适用于邀请招标方式B.资格后审适用于投标人数量较多的情形C.鼓励同时采用资格预审和资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容一致

79、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

80、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时()A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为乙，合同价为980万元D.中标人为乙，合同价为990万元二、多选题

81、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限

82、下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。A.中标通知书B.投标函C.专用合同条款D.承包人建议书

83、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程施工

84、买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费的价格称之为（）。A.FOB价B.FCA价C.EXW价D.CIP价

85、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()A.工程本身的损害B.因工程损害导致的第三方财产损失C.承包人的施工机械损坏D.工程所需清理费用

86、门顶弹簧(缓冲器)不适用于以下哪种？()A.右内开门B.右外开门C.双向开启门D.左内开门

87、营养干预中的类实验设计，不是因为（）而为的。A.人群没法随机分配B.人力不足C.实施过程未设计同期对照D.不能开展平行随机对照试验

88、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元

89、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险

90、（）是施工合同的基础和框架。A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款

91、甲向乙借款到期未还，经乙多次催款仍未还款，乙无奈之下，趁甲不备之际将甲的电脑取出，声称甲归还欠款后便将电脑还给甲。下列说法正确的是（）。A.乙占有电脑用以担保债务履行的方式是留置B.甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权C.甲未能履行到期债务，所以乙可以行使留置权占有电脑D.乙并未以合法的方式占有电脑，所以乙不能对电脑行使留置权

92、FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.工程量清单计价

93、某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（）。A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

94、合同总结报告的重点内容是（）。A.合同履行情况总结B.相关经验和教训总结C.合同订立情况评价总结D.合同管理工作评价总结

95、监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。A.3B.7C.14D.28

96、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。A.索赔的合同依据B.索赔的目的C.索赔事件的性质D.索赔的起因

97、ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。A.业主B.承包商C.工程师D.监理人

98、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担

99、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构

100、无权代理的情况不包括（）。A.没有代理权而为的代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理权终止后的代理行为D.超越代理权限而为的代理行为

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：知识点:工程总承包合同有关各方管理职责。选项A，发包人任命总监理工程师没有提到时间的限制。选项B，总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人，但并不需要征得承包人的同意。选项D，总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。教材P121。

2、答案：C本题解析：合同有效期自合同签字之日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。

3、答案：C本题解析：知识点:材料采购合同的违约责任。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下。卖方延迟交付违约金：延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟交货天数。买方延迟付款违约金：延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数。教材P145。

4、答案：C本题解析：2021教材P121知识点：工程总承包合同有关各方管理职责。选项A，发包人任命总监理工程师没有提到时间的限制。选项B，总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人，但并不需要征得承包人的同意。选项D，总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

5、答案：D本题解析：2020/2021版教材P165-166施工图设计完成后，CM承包商按照最终的工程预算提出保证工程最大费用值（GM2020/2021版教材P）。

6、答案：C本题解析：2021教材P13知识点：担保方式。未约定保证方式的，视为一般保证。

7、答案：C本题解析：本题考查的是不可抗力。在合同约定工期内发生不可抗力事件的合同责任。承包人只承担两种情况，一是承包人自己的人身伤亡损失，二是承包人的施工机械设备损坏，其它的均由发包人承担。参见教材P110。

8、答案：C本题解析：考核技术服务。选项C，任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担。参见教材P149～150。

9、答案：D本题解析：设计合同采用定金担保，没有预付款。工程建设期间如遇概算调整，设计费也应做相应调整。设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，不留尾款。

10、答案：A本题解析：发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，设计人的设计文件视为已经通过发包人审查

11、答案：B本题解析：2021教材P86知识点：设计工作中重要的时间规定。符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

12、答案：C本题解析：招标文件属于要约邀请，投标书属于要约。

13、答案：C本题解析：2020/2021版教材P104-107本题考查的是工程款支付管理。导致承包人增加开支的事件如果属于发包人也无法合理预见和克服的情况，应补偿费用但不计利润。

14、答案：A本题解析：2021教材P21本题考查的是工程建设涉及的主要险种。安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限。

15、答案：B本题解析：2021教材P45本题考查书面合同的订立。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

16、答案：A本题解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。通过参考选用标准示范文本，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。

17、答案：D本题解析：因未及时退货造成的损失由责任方承担。

18、答案：D本题解析：建设工程合同管理的目标为发展和完善建筑市场、推进建筑领域的改革、提高工程建设的管理水平、避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。

19、答案：D本题解析：本题考查的是施工质量管理。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。参见教材P103。

20、答案：B本题解析：当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，海域使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。

21、答案：B本题解析：本题考查的是标准施工招标文件概述。标准资格预审文件不加修改引用：申请人须知（申请人须知前附表除外）；资格审查办法（资格审查办法前附表除外）。标准施工招标文件不加修改引用：投标人须知（投标人须知前附表和其他附表除外）；评标办法（评标办法前附表除外）；通用合同条款。参见教材P21。

22、答案：B本题解析：（五）物价浮动的合同价格调整1.基准日期：用来划分该日后由于政策法规的变化和市场物价浮动对合价价格影响的责任。以投标截止日期前第28天定义为基准日，作为划分合同风险的时间点。（补充）

23、答案：A本题解析：2021教材P102本题考查的是施工进度管理。如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括：承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%。

24、答案：A本题解析：2020/2021版教材P99本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止。

25、答案：C本题解析：先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立。后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。本题中采购方为应当先履行合同一方，但当有确切证据证明供货方经营状况严重恶化时，根据规定可以暂停支付货款，这种行为即为行使先履行抗辩权，又称不安抗辩权。

26、答案：D本题解析：由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。最主要的是设计文件。

27、答案：D本题解析：儿童期脂肪适宜摄入量以占总能量的25%～30%为宜。

28、答案：B本题解析：本题考查重点是“施工招标程序”。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因此，本题的正确答案为B。

29、答案：B本题解析：本题考查的是工程施工招标程序。投标邀请书内容包括：招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件的获取、投标文件的递交、确认和联系方式等。参见教材P41。

30、答案：C本题解析：本题考查的是开标的内容。开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，也不允许再增加优惠条件。

31、答案：D本题解析：本题考查的是工程师对索赔的审查。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以缩短合同工期。也就是说，工程师有权指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容，但不能要求他相应缩短合同工期。如果要求提前竣工，这项工作属于合同的变更。

32、答案：B本题解析：本题考查的是工程建设委托监理合同。对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括以下文件：监理委托函或中标函；建设工程委托监理合同标准条件；建设工程委托监理合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。（本知识点新教材已经删除）

33、答案：A本题解析：如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括：承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20％。

34、答案：A本题解析：本题考查的是工程施工招标程序。组织资格审查的第一步是编制资格预审文件。参见教材P41。

35、答案：B本题解析：2021教材P15知识点：担保方式。抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

36、答案：C本题解析：2020/2021版教材P121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。

37、答案：B本题解析：考核施工质量管理。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。参见教材P103。

38、答案：D本题解析：此项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动超过10%；工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%；工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%；合同中没有规定此项工作为固定费率。

39、答案：A本题解析：知识点:发包人的义务。发包人对资料的准确性、可靠性负责。如果发包人不能提供资料，由勘察人收集时，发包人需向勘察人支付相应费用。教材P77。

40、答案：B本题解析：邀请招标不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间。

41、答案：D本题解析：《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》又称“白皮书”，适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。

42、答案：D本题解析：本题考查重点是“工程总承包合同履行管理”。符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知。因此，本题的正确答案为D。

43、答案：D本题解析：供货方交付货物的数量少于合同的规定，采购方拒付少交部分的货款，即只需支付实际交付数量的货款。如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。

44、答案：D本题解析：知识点:设计总包分的责任。除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。教材P33。

45、答案：A本题解析：（1）一般保证：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。也即：只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任。【有先后顺序】（2）连带责任保证：在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。也即：只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。【无先后顺序】（3）当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。

46、答案：B本题解析：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

47、答案：B本题解析：竣工后试验可以在专用条款中约定由发包人或承包人负责进行。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可以自行进行试验。

48、答案：D本题解析：2021教材P111知识点：缺陷责任期管理。缺陷责任期满承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利。

49、答案：B本题解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。专用条款内应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。因此，本题的正确答案为B。

50、答案：B本题解析：2020/2021版教材P153-157承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通知。

51、答案：D本题解析：教材P8～9本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A，法律事实包括行为和事件；选项B，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C，发生法律效力的法院判决属于法律事实。

52、答案：A本题解析：本题考查的是订购产品的交付。产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。如果材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。

53、答案：A本题解析：2020/2021版教材P6-9本题考查重点是“合同法律关系的构成”。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和动产，流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。因此，本题的正确答案为A。

54、答案：B本题解析：2021教材P57知识点：经评审的最低评标价法的规定。合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770（万元）。

55、答案：D本题解析：2020/2021版教材P126如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

56、答案：D本题解析：本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定进行清偿：抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；登记顺序相同的，按照债权比例清偿；抵押权已登记的先于未登记的受偿；抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

57、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程勘察、设计合同履行管理。选项D错误，发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。参见教材P72。

58、答案：B本题解析：暂无解析

59、答案：D本题解析：2021教材P90知识点：施工合同标准文本的担保方式。标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。

60、答案：B本题解析：如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21天内没收到答复，可在第1个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。

61、答案：D本题解析：2020/2021版教材P9-11本题考查重点是“代理关系”。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。因此，本题的正确答案为D。

62、答案：D本题解析：“不可预见”指一个有经验的承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险。承包商在投标时将风险限制在“可预见的”范围内；业主获得的应是承包商未考虑不可预见风险的正常标价和施工方案

63、答案：B本题解析：2021教材P123本题考查的是设计施工总承包合同文件。承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

64、答案：B本题解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。

65、答案：A本题解析：仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则。其中，自愿原则是指解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力。当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当贯彻双方自愿原则，达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的，仲裁机构即无权受理合同纠纷。

66、答案：D本题解析：2021教材P98知识点：合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。

67、答案：A本题解析：知识点:订立合同时需要明确的内容。对于发包人承担风险的情况，承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人收到通知后应当及时发出指示。指示构成变更的，按变更条款执行。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。教材P133。

68、答案：A本题解析：教材P102如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施;发包人应提供的条件;所需追加的合同价款;提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。

69、答案：D本题解析：灾后修复工程或采用新技术新工艺施工的项目，宜采用成本加酬金合同计价方式。

70、答案：D本题解析：本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》及各方责任和义务。《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为银皮书。参见教材P157。

71、答案：D本题解析：2021教材P8～9知识点：合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A，法律事实包括行为和事件；选项B，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C，发生法律效力的法院判决属于法律事实。

72、答案：C本题解析：2021教材P78知识点：勘察项目负责人的相关规定。选项AB，指派项目负责人不需要征得发包人同意，但更换需要；选项D，勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

73、答案：C本题解析：协议书是指业主发出中标函的28天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。

74、答案：C本题解析：2021教材P69本题考查的是材料采购的评标。响应性评审主要审查投标报价、投标内容、交货期、质量要求、投标有效期、投标保证金、权利义务、投标材料及相关服务等是否符合规定。

75、答案：B本题解析：2021教材P37本题考查的是工程勘察设计的评标。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

76、答案：D本题解析：

77、答案：A本题解析：（1）竣工阶段承包人接受了监理人提交并经发包人签认的竣工付款证书后，不能再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求。（2）缺陷责任期满，承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。（3）提出索赔的期限至承包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利。

78、答案：D本题解析：2021教材P50本题考查的是标准资格预审文件的组成。选项A，对于公开招标的项目，实行资格预审；选项B，资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目；选项C，资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。

79、答案：B本题解析：本题考查的是延误工期和施工进度计划的修订。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。本题的合同工期为20个月，施工期为21个月，所以工期延误1个月。工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。

80、答案：B本题解析：采用评标价法评标，评标委员会首先通过对各投标书的审查淘汰技术方案不满足基本要求的投标书，然后对基本合格的标书按预定的方法将某些评审要素按一定规则折算为评审价格，加到该标书的报价上形成评标价。以评标价最低的标书为最优（不是投标报价最低）评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法