消防水系统施工合同

消防水系统施工合同甲方（全称）：_________________________法定代表人/授权委托人：_________________地址：_________________________联系方式：_________________________乙方（全称）：_________________________法定代表人/授权委托人：_________________资质等级：消防设施工程专业承包____级地址：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲方拟对【项目全称】消防水系统工程进行施工，乙方具备相应施工资质及能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：【项目全称】消防水系统工程1.2工程地点：【项目具体地址】1.3工程范围：（1）室内消火栓系统：含消火栓箱、水枪、水带、消火栓泵、稳压装置、管网及配件安装；（2）自动喷水灭火系统：含喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、消防水泵、管网及配件安装；（3）消防水泵房：含水泵机组、控制柜、管道、阀门、压力表等设备安装及调试；（4）配套设施：消防水泵接合器、末端试水装置、放水阀、管网支吊架、防腐保温等；（5）工作内容：材料设备采购、运输、安装、调试、检测、消防验收配合、竣工资料编制及移交。1.4工程规模：建筑面积____㎡，消防水系统设计流量____L/s，设计压力____MPa。二、合同文件组成及解释顺序2.1本合同协议书；2.2中标通知书（若有）；2.3投标函及附件；2.4专用条款；2.5技术标准和要求；2.6施工图纸及工程量清单；2.7双方书面洽商、变更文件；2.8通用条款（引用国家建设工程施工合同通用条款）。上述文件互为补充，解释顺序按上述排列，不一致时以顺序在先者为准。三、工期3.1开工日期：____年____月____日（甲方书面通知为准）；3.2竣工日期：____年____月____日；3.3总工期：____日历天；3.4工期调整：（1）甲方原因（图纸变更、场地未按时交付、工程款逾期支付等）导致工期延误，工期顺延，甲方承担乙方停工损失；（2）乙方原因（自身管理、材料供应延迟等）导致工期延误，工期不顺延，乙方承担违约责任；（3）不可抗力导致工期延误，工期顺延，双方各自承担损失。四、质量标准4.1符合国家现行消防工程施工及验收规范（含《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261等）；4.2系统调试合格，通过当地消防救援机构验收，取得《建设工程消防验收意见书》或《建设工程消防验收备案凭证》。五、合同价款及支付5.1合同总价：人民币____元（大写：____），为固定总价（含材料、人工、机械、管理、利润、税金及风险费用）；5.2支付方式：（1）预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总价的10%（即____元），乙方提交等额履约保函；（2）进度款：①管网安装完成80%，支付至合同总价的30%；②设备（水泵、报警阀组等）安装完成，支付至合同总价的60%；③系统调试合格，支付至合同总价的85%；（3）竣工结算款：消防验收合格后15日内，乙方提交结算资料，甲方10日内审核完毕，支付至结算价的95%；（4）质量保证金：结算价的5%，质保期满后15日内无息支付。5.3逾期支付责任：甲方每逾期1日，按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超过30日，乙方有权停工，工期顺延。六、双方权利义务6.1甲方权利义务：（1）提供施工场地（____年____月____日前交付，满足“三通一平”）；（2）提供施工图纸及技术资料（____日内交付，变更需提前7日书面通知）；（3）组织图纸会审、技术交底及竣工验收；（4）按合同支付工程款；（5）协调施工与总包、监理等单位的配合关系；（6）负责消防验收申报，提供所需资料。6.2乙方权利义务：（1）按合同及规范施工，配备符合资质的管理人员及作业人员；（2）采购材料设备需符合设计及规范要求（品牌：消防水泵【XX品牌】、管材【XX品牌】等，进场前报甲方/监理验收，不合格立即更换）；（3）编制施工组织设计、专项安全方案报甲方审批；（4）负责施工安全，落实安全防护措施，承担施工中的安全事故责任；（5）系统调试合格后，提交竣工验收资料（一式6份，含竣工图纸、验收记录、材料合格证等）；（6）配合消防验收，整改验收中提出的问题（责任方承担费用及工期）；（7）履行质保期责任。七、工程变更7.1甲方提出变更：需书面出具《工程变更单》，乙方5日内提交变更报价及工期调整方案，甲方确认后实施；7.2乙方提出变更：需书面报甲方，甲方同意后实施，费用及工期调整按双方确认执行；7.3变更价款：按固定总价下浮比例或市场行情协商确定，未书面确认的变更甲方不予认可。八、竣工验收与消防验收8.1乙方自检合格后，提交《竣工验收申请》及资料，甲方10日内组织验收；8.2验收合格：签署《竣工验收记录》；不合格：乙方7日内整改，重新验收，工期不顺延；8.3消防验收：甲方申报，乙方配合（含现场演示、资料补充），验收不合格的，责任方负责整改直至合格，逾期整改按逾期竣工承担违约金。九、质保期及保修9.1质保期：自竣工验收合格之日起2年；9.2质保期内：乙方接到甲方维修通知后24小时内到场，免费维修（人为损坏、不可抗力除外）；9.3质保期满后：乙方提供有偿维修，费用按双方约定。十、违约责任10.1乙方逾期竣工：每逾期1日，按合同总价的万分之五支付违约金；逾期超过15日，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价10%的违约金，赔偿甲方损失；10.2工程质量不合格：乙方整改直至合格，承担整改费用，逾期整改按逾期竣工处理；整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方返还已收工程款，承担合同总价15%的违约金；10.3乙方擅自转包分包：甲方有权解除合同，乙方承担合同总价10%的违约金；10.4甲方未按时交付场地：工期顺延，甲方承担乙方每日____元的停工损失。十一、不可抗力11.1不可抗力：指地震、台风、政府禁令等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；11.2发生不可抗力：乙方立即通知甲方，采取减损措施，5日内提供证明；11.3损失承担：双方各自承担自身损失，工期顺延。十二、争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。十三、其他13.1本合同自双方签字盖章之日起生效；13.2本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力；13.3附件：施工图纸、工程量清单、材料设备品牌