2026年全国一级造价师之建设工程计价考试突破瓶颈题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为50万元，废品损失率为10%，外购配套件费为10万元，包装费率为2%，利润率为10%，非标准设备设计费5万元，用成本估算法计算该设备的原价为（）万元。A.70.93B.72.63C.76.93D.77.93

2、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是()。A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码

3、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

4、招标工程量清单中某分部分项清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单子目综合单价不可或缺的工作是（）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用

5、关于工程定额的应用,下列说法正确的是（）A.施工定额是编制施工图预算的依据B.行业统一定额只能在本行业范围内使用C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，可直接用于工程计价D.工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额

6、某施工企业参加一市政道路工程投标，该企业的投标报价为6000万元，则其应交的投标保证金为()万元。A.30B.60C.80D.120

7、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运费D.人工幅度差

8、某工程报告期需采购设备甲2台、设备乙1台，报告期、基期设备价格如下表所示。该工程报告期的设备价格指数为（）。A.1.00B.1.13C.1.20D.1.40

9、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%。则该企业冬雨期施工增加费费率应为（）。A.0.075%B.0.094%C.0.1%D.0.125%

10、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息

11、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价

12、（2020年真题）某市政工程施工合同中约定：①基准日为2020年2月20日；②竣工日期为2020年7月30日；③工程价款结算时人工单价、钢材、商品混凝土及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见下表，工程开工后，由于发包人原因导致原计划7月施工的工程延误至8月实施，2020年8月承包人当月完成清单子目价款3000万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为100万元，则本工程2020年8月的价格调整金额为（）万元。A.60.18B.62.24C.67.46D.88.94

13、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件

14、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费费率2%，包装费费率1%，废品损失费费率5%，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A.2.150B.2.168C.2.667D.2.688

15、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是()A.评标报告由评标委员会全体成员签字B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案

16、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，下列各项中属于环境保护费的是（）。A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用B.工人的安全防护用品、用具购置费用C.施工现场操作场地的硬化费用D.生活用洁净燃料费用

17、在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于()。A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费

18、在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价

19、根据FIDIC《施工合同条件》通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15％B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01％C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2％D.该部分工程量变更导致直接费受到损失

20、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()。A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数C.产成品=（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数D.预付账款=存货/预付账款周转次数

21、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为600元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%、50%、20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、工机具使用费差异系数分别为1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%，则拟建工程的综合单价为（）元/㎡。A.507.00B.608.40C.633.75D.657.00

22、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认

23、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告

24、关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（）。A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金

25、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，下列各项中属于环境保护费的是（）。A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用B.施工安全防护通道费用C.工人的安全防护用品、用具购置费用D.施工机具防护棚的费用

26、在建设项目经济费用和效益分析时，测定社会折现率应考虑的因素是()。A.通货膨胀因素B.社会成员的费用效益C.投资效益水平D.影子汇率

27、对分包人询价应注意的内容不包括（）A.分包标函是否完整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质

28、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t，2200元/t，2015年12月，2016年7月的造价信息发布价为2000元/t，2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。A.2280，2520B.2310，2690C.2310，2480D.2280，2480

29、施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础标价；④制订项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。A.①④②③⑤B.②③④①⑤C.①②③④⑤D.②①⑤④③

30、（2014年真题）正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg。已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg。A.13.50B.13.40C.12.50D.11.60

31、投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。A.忽视监理作用B.忽视合同条款中工程变更的规定C.忽视合同条款中工期奖罚D.忽视技术标准的要点

32、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入()中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费

33、工程项目的建设投资不包括内容为（）。A.工程费用B.流动资金C.工程建设其他费用D.预备费

34、（2015年真题）某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性

35、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（）。A.新增生产能力效益分析B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析D.主要实物工程量分析

36、如果由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，下列有关价款调整的说法正确的是（）。A.造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整B.造成合同价款增加的，合同价款予以调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整C.造成合同价款增加或减少的，合同价款均不予调整D.造成合同价款增加或减少的，合同价款均予以调整

37、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A.5000B.4625C.4600D.4575

38、（2013年真题）关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

39、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2016年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万(包含增值税进项税额的含税价格)，若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。A.220B.198.20C.58.25D.60

40、当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项（）。A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则和计价办法D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格

41、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备

42、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）。A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据D.设计概算是编制投标报价的依据

43、某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2，造价为180元/m2。该临时设施可周转使用5年，年利用率90%。在一次性拆除费用为1000元的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为（）元。A.5109.04B.5970.96C.6307.46D.7136.99

44、（2020年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人

45、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日

46、在英、美等国，在项目的投资设想时期，对项目投资估算的精度要求是（）。A.允许误差±30％以外B.允许误差±30％以内C.允许误差±20％以内D.允许误差±10％以内

47、（2017年真题）关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包人提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证

48、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1％，利润率为5％。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（）万元。A.12.64B.12.47C.13.63D.16.59

49、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价变动D.提前竣工

50、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费

51、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入（）。A.人工费B.材料费C.企业管理费D.措施费

52、（2018年真题）施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础标价；④制定项目管理规划；⑤复核清单工程量，下列工作排序正确的是（）。A.①④②③⑤B.②③④①⑤C.①②③④⑤D.②①⑤④③

53、对某招标工程进行报价分析，在不考虑安全文明施工费的前提下，承包人中标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，则承包人的报价浮动率是（）。A.0.65％B.6.25％C.93.75％D.96.25％

54、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额

55、关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是（）。A.措施项目无需描述项目特征B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述

56、在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（）作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%

57、（2011年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

58、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10%B.15%C.20%D.30%

59、下列关于建设项目保修的说法中，错误的是()。A.保修期自实际竣工日期起计算B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年C.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为50年D.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期

60、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

61、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

62、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步C.它是固定资产投资中的积极部分D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

63、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。A.应结合市场需要确定建设规模B.生产方法应与拟采用的原材料相适应C.工艺流程宜具有刚性安排D.应选择最先进的生产方法

64、某国内工程合同对欠付工程价款利息计付标准和付款时间没有约定，欠款事件时，下列关于利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

65、项目建议书阶段投资估算额度的偏差率一般控制在（）以内。A.±5%B.±10%C.±20%D.±30%

66、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金

67、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。关于计日工的编制和计价，下列说法正确的是（）。A.承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的总价计价的一种方式B.计日工适用于工程量清单中没有的额外工作，尤其是事先能商定价格的额外工作C.计日工对完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、施工机具台班进行计量D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

68、在投资估算指标编制过程中，下列单项工程中属于公用工程的是（）。A.传达及收发室B.厂区食堂C.供电及通信系统D.商业服务点

69、（2017年真题）某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8B.2376.0C.2362.9D.2352.6

70、某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0．9，综合调整系数为15，则该拟建项目的建设投资是()万元。A.28047B.36578C.37093D.37260

71、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整

72、在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量()技术经济合理性的指标。A.功能分区B.层数C.层高D.空间布置

73、在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（）。A.最高投标报价法B.综合评估法C.报价打分法D.专项评分法

74、某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。A.507B.608.4C.633.75D.657

75、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算曰期为（）。A.提交竣工结算文件之曰B.确认竣工结算文件之曰C.竣工猃收合格之曰D.工程实际交付之曰

76、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费

77、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5％C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人

78、（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

79、某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8

80、关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.由承包人支配，按签证价格结算C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付D.不同专业预留的暂列金额应分别列项二、多选题

81、编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.待核销基建支出D.未交款

82、在新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程

83、下列关于无形资产的计价原则，描述错误的是（）。A.投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或合同协议约定的金额计价B.购入的无形资产，按照实际支付的价款计价C.企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中实际支出计价D.无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算

84、计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率B.加工费=设备总重量×（1+加工耗损系数）×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费

85、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）A.人工费B.燃料费C.检测软件费D.校验费

86、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。A.13.32B.0.075C.0.114D.8.772

87、除按照工程变更规定引起的工程量的增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算的最终工程量应该是（）。A.按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量B.承包人完成合同工程应予计量的工程量C.招标工程量清单中列示的工程量D.总价合同各项目工程量

88、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10Km的台班产量定额为（）10m3/t。A.8B.10.91C.12D.16.36

89、下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（）,A.设计评审费B.技术经济标准使用费C.技术革新研究试验费D.非标准设备设计文件编制费

90、单项工程综合概算的组成内容是（）A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算D.单位建筑工程概算和建设项目总概算

91、下列关于影响设计阶段影响工程造价的主要因素的叙述，正确的是（）。A.柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关B.对于工业建筑，厂房、设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度、小柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价C.小区规划设计的核心问题是扩大占地面积D.衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（建筑面积与住宅结构面积之比），系数越小设计方案越经济

92、（2020年真题）某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（）万元。A.455B.460C.720D.830

93、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于施工发承包投标报价的编制，下列做法正确的是（）。A.设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的，以设计图纸特征为准B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价

94、（2017年真题）某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目最高投标限价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00

95、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。A.5B.10C.15D.20

96、下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）。A.金属结构工程的安装工程费B.总装车间的工艺设计费C.土建工程的建筑工程费D.弱电工程安装工程费

97、编制和评审可研报告的费用属于（）。A.勘察设计费B.研究试验费C.可行性研究费D.建设管理费

98、（2014年真题）关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括社会保险费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用

99、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。A.500B.375C.300D.125

100、下列单项工程中，不属于辅助生产设施的是（）。A.中央实验室B.生产装置C.集中控制室D.原材料仓库

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：本题主要考查设备购置费的构成和计算。废品损失费=50*10%=5万元；外购配套件费=10万元；包装费=（50+5+10）*2%=1.3万元；利润=（50+5+1.3）*10%=5.63万元；用成本估算法计算该设备的原价=50+5+1.3+5.63+10+5=76.93万元

2、答案：A本题解析：本题考查的是分部分项工程量清单的编制要求所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算；投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无需描述。因此B错。原文是：当计量单位有两个或两个以上时，应根据所编工程量清单项目的特征要求，选择最适宜表现该项目特征并方便计量的单位；因此C错。原文是：当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，项目编码十至十二位的设置不得有重码，因此D错。

3、答案：C本题解析：本题考查的是计日工。选项A错误，招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费计入投标总价；选项B错误，发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行；选项D错误，每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。

4、答案：D本题解析：当分部分项工程内容比较简单，由单一计价子项计价，且《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013与所用企业定额中的工程量计算规则相同时，综合单价的确定只需用相应企业定额子目中的人、材、机费做基数计算管理费、利润，再考虑相应的风险费用即可。

5、答案：D本题解析：P35-37施工定额是编制施工预算的依据，预算定额是编制施工图预算的依据。选项A错误。行业统一定额是考虑到各行业专业工程技术特点，以及施工生产和管理水平编制的。一般是指在本行业和相同专业性质的范围内使用。选项B错误。企业定额是施工单位根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平编制的人工、材料、机具台班等的消耗标准。企业定额在企业内部使用。选项C错误。工程定额主要指国家、地方或行业主管部门制定的各种定额，包括工程消耗量定额和工程计价定额等。工程计价定额是指直接用于工程计价的定额或指标，包括预算定额、概算定额、概算指标和投资估算指标等。此外，部分地区和行业造价管理部门还会颁布工期定额，工期定额是指在正常的施工技术和组织条件下，完成建设项目和各类工程所需的工期标准。选项D正确。

6、答案：C本题解析：投标保证金的数额不得超过投标总价的2%，且最高不超过80万元。本题中，6000*2%=120（万元）＞80万元，所以应交的投标保证金最高数额为80万元。

7、答案：C本题解析：P76-84超运距是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运输距离之差。需要指出，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，可另行计算现场二次搬运费。

8、答案：C本题解析：设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)／∑(基期设备工器具单价×报告期购置数量)=(35×2+50×1)／(25×2+50×1)=2.2。

9、答案：C本题解析：

10、答案：C本题解析：本题考查的是工程计价依据。我国的工程造价管理体系可划分为工程造价管理的相关法律法规体系、工程造价管理标准体系、工程计价定额体系和工程计价信息体系四个主要部分。法律法规是实施工程造价管理的制度依据和重要前提；工程造价管理的标准是在法律法规要求下，规范工程造价管理的技术要求；工程计价定额是进行工程计价工作的重要基础和核心内容；工程计价信息是市场经济体制下，准确反映工程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容。

11、答案：D本题解析：本题考查的是投标报价中其他项目清单的编制。投标人可以自主报价的其他项目有计日工单价和总承包服务费

12、答案：D本题解析：2021教材P243本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。（3000+100）×（0.35+0.15×105/100+0.1×89/85+0.3×118.6/113.4+0.1×113/110-1）=88.94万元。

13、答案：B本题解析：本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。三级预算编制形式的工程预算文件比二级多一个“综合预算表”。

14、答案：B本题解析：2021教材P5知识点：设备及工器具购置费用的构成和计算。口诀：具废外包利税非。专用工具费＝（17＋2＋1）×2%＝0.4（万元）；废品损失费＝（17＋2＋1＋0.4）×5%＝1.02（万元）；包装费＝（17＋2＋1＋0.4＋1.02＋5）×1%＝0.264（万元）；利润＝（17＋2＋1＋0.4＋1.02＋0.264）×10%＝2.168（万元）。

15、答案：B本题解析：评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面方式阐述其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

16、答案：A本题解析：本题考查的是措施项目费。选项B属于安全施工费；选项CD属于文明施工费。

17、答案：B本题解析：本题考查的是预备费。超规超限设备运输增加的费用属于基本预备费。

18、答案：A本题解析：教材P6FOB意为装运港船上交货，亦称为离岸价,FOB术语是指当货物在指定的装运港越过船舷，卖方即完成交货义务。风险转移，以在指定的装运港货物越过船舷时为分界点。费用划分与风险转移的分界点相一致。

19、答案：B本题解析：因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：1）该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%；2）该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%；3）由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%；4）该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。

20、答案：C本题解析：考点:投资估算编制方法。选项A错误，应收账款=年经营成本/应收账款周转次数；选项B错误，预收账款=预收的营业收入年金额/预收账款周转次数；选项D错误，预付账款=预付的各类原材料、燃料或服务年费用/预付账款年周转次数。参见教材P81。

21、答案：C本题解析：知识点：设计概算的编制。类似工程预算法：D＝A×K；K＝a%×K1＋b%×K2＋c%×K3＋d%×K4。类似工程的工料单价=600×80%=480（元/m2），在类似工程的工料单价中，人工、材料、施工机具使用费的比重分别为12.5%、62.5%、25%，拟建工程的综合单价=480×（12.5%×1.1+62.5%×1.05+25%×1.05）×（1+25%）=633.75（元/m2）。

22、答案：D本题解析：本题考查的是工程变更。（1）工程变更引起分部分项工程项目发生变化，按照下列规定调整：1）有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价。2）没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。3）没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。（2）措施项目费的调整：承包人应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。

23、答案：A本题解析：2021教材P292本题考查的是竣工决算的内容和编制。竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算报告的重要组成部分。

24、答案：B本题解析：P219-220选项A错误，招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；选项C错误，签约合同价是指合同双方签订合同时在协议书中列明的合同价格，对于以单价合同形式招标的项目，工程量清单中各种价格的总计即为合同价；选项D错误，招标人与中标人签订合同后5日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

25、答案：A本题解析：如下表所示，应选择A选项，BCD属于安全施工的内容。

26、答案：C本题解析：社会折现率是用以衡量资金时间经济价值的重要参数，代表资金占用的机会成本，并且用作不同年份之间资金价值换算的折现率。社会折现率应根据经济发展的实际情况、投资效益水平、资金供求状况、资金机会成本、社会成员的费用效益时间偏好以及国家宏观调控目标取向等因素进行综合分析测定。

27、答案：D本题解析：本题考查的是询价与工程量复核。对分包人询价应注意以下几点：分包标函是否完整；分包工程单价所包含的内容；分包人的工程质量、信誉及可信赖程度；质量保证措施；分包报价。

28、答案：C本题解析：本题考查的是采用造价信息调整价格差额。2015年12月份的价格为2000元/t，价格降低，基准价2200元/t，投标价2400元/t，以基准价2200元/t为基础计算风险幅度值2200×（1-5%）=2090元/t，下浮价格=2090-2000=90元/t，因此12月份的价格=2400-90=2310元/t。2016年7月份的价格为2600元/t，价格增加，基准价2200元/t，投标价2400元/t，以投标价2400元/t为基础计算风险幅度值2400×（1+5%）=2520，上调价格=2600-2520=80元/t因此6月份价格=2400+80=2480元/t。

29、答案：D本题解析：施工投标报价工作分为前期工作、调查询价和报价编制。组建投标报价班子和工程现场调查属于投标报价编制的前期工作，复核工程量和制订项目管理规划属于调查询价，确定基础报价属于报价编制。

30、答案：B本题解析：知识点：确定材料定额消耗量的基本方法。总消耗量＝0.9/7.2%＋0.9＝13.4（kg）。

31、答案：D本题解析：P197-199任何忽视技术标准的报价都是不完整、不可靠的，有时可能导致工程承包重大失误和亏损。

32、答案：B本题解析：暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工，合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

33、答案：B本题解析：建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。

34、答案：C本题解析：知识点：工程计价信息及其主要内容。区域性：建筑材料大多重量大、体积大、产地远离消费地点，因而运输量大，费用也很高，尤其不少建筑材料本身的价值或生产价格并不高，但所需要的运输费用却很高，这都在客观上要求尽可能就近使用建筑材料。

35、答案：D本题解析：【答案】：D【注解】：此部分内容在2009版教材中已删除。

36、答案：A本题解析：教材P237在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。

37、答案：D本题解析：教材P216本题考查的是评标程序及评审标准。5000×（1-7.5%）-2×25=4575（万美元）。

38、答案：B本题解析：知识点：招标文件的组成内容及其编制要求。选项B，不能指明澄清问题的来源。

39、答案：D本题解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。简易计税的计算方法。当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3%。计算公式为：增值税=税前造价×3%。税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算。采用简易计税方法，增值税=税前造价×3％=2000×3％=60(万元)。教材P10-14

40、答案：A本题解析：已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整，选项A正确。

41、答案：D本题解析：本题考查的是设计概算的编制。综合吨位指标法常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。

42、答案：C本题解析：设计概算的作用：（1）是编制固定资产投资计划、确定和控制项目投资的依据。（2）是控制施工图设计和施工图预算的依据。（3）是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据。（4）是编制最高投标限价（招标控制价）的依据。（5）是签订建设工程合同和贷款合同的依据。（6）是考核建设项目投资效果的依据。通过涉及概算与竣工决算对比，可以分析和考核建设工程项目投资效果好坏，同时还可以验证设计概算的准确性，有利于加强设计概算管理和建设项目的造价管理。

43、答案：D本题解析：

44、答案：D本题解析：知识点：其他类合同价款调整事项。现场签证的提出：承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料；承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。

45、答案：A本题解析：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日，②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日:③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

46、答案：A本题解析：英、美等国把建设项目的投资估算分为以下五个阶段：(1)投资设想阶段的投资估算。此阶段对投资估算精度的要求较低，允许误差大于±30%。(2)投资机会研究阶段的投资估算。这一阶段称为粗估阶段，或称为因素估算，对投资估算精度的要求误差控制在±30%以内。(3)初步可行性研究阶段的投资估算。这一阶段称为初步估算阶段，或称为认可估算，对投资估算精度的要求为误差控制在±20%以内。(4)详细可行性研究阶段的投资估算。这一阶段称为确定估算，或称为控制估算，对投资估算精度的要求为误差控制在±10%以内。(5)工程设计阶段的投资估算。这一阶段称为详细估算，或称为投标估算，对投资估算精度的要求为误差控制在±5%以内。

47、答案：D本题解析：知识点：其他类合同价款调整事项。选项A，承包人计算，发包人确认，进度款支付；选项B，价格由双方商定；选项C，现场签证一定是书面指令。

48、答案：C本题解析：单台非标准设备原价={[（材料费+加工费+辅助材料费）×（1+专用工具费率）×（1+废品损失费率）+外购配套件费]×（1+包装费率）-外购配套件费}×（1+利润率）+销项税额+非标准设备设计费+外购配套件费=（12×1.01-2）×1.05+1+2=13.626（万元）。

49、答案：A本题解析：2021教材P238本题考查的是工程变更。工程变更类，主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件。

50、答案：A本题解析：P15-20暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。选项B属于计日工；选项C属于总承包服务费；选项D属于国外建筑安装工程费用的构成。

51、答案：C本题解析：教材P12根据建标[2013]（44号文），检验试验费属于企业管理费。

52、答案：D本题解析：知识点：投标报价前期工作。前期工作需要组建投标报价班子，之后进行工程现场调查；调查询价环节复核清单工程量，之后制定项目管理规划；报价编制环节确定基础标价。

53、答案：B本题解析：P237-241实行招标的工程：承包人报价浮动率=（1-中标价／招标控制价）×100％=（1-1500／1600）×100％=3.25％。

54、答案：A本题解析：本题考查的是工程计价信息及其应用。最能体现市场机制下信息动态性变化特征的工程造价信息包括：价格信息、工程造价指数和工程造价指标。

55、答案：B本题解析：本题考查的是分部分项工程量清单。分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。单价措施项目宜采用分部分项工程项目清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

56、答案：D本题解析：工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用（包括运至现场的费用），期中支付证书中应增加的款额为该费用的80%

57、答案：B本题解析：A还应在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，C不应包括规费和税金，D暂估价由招标人填写。

58、答案：C本题解析：发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额的20%，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用。

59、答案：C本题解析：《建设工程质量管理条例》第四+条规定，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

60、答案：A本题解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

61、答案：B本题解析：按照主管部门规定的统一表格进行编制，所以选项A错误；主要材料汇总表，针对每一个单项工程列出钢筋、水泥、木材等主要建筑安装材料的消耗量，所以选项C错误；总概算编制说明应装订于总概算文件最前，选项D错误。

62、答案：D本题解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。设备及工、器具购置费用是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成的，它是固定资产投资中的积极部分。在生产性工程建设中，设备及工、器具购置费用占工程造价比重的增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。教材P4-9

63、答案：B本题解析：教材P124生产方法是指产品生产所采用的制作方法，生产方法直接影响生产工艺流程的选择。一般在选择生产方法时，从以下几个方面着手：（1）研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点，并预测发未来展趋势，积极采用先进适用的生产方法；（2）研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应，避免出现生产方法与供给原材料不匹配的现象；（3）研究拟采用生产方法的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用；（4）研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生产方法。

64、答案：A本题解析：本题考查的是工程欠款的利息支付。选项A错误，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计算。

65、答案：D本题解析：建设项目规划和项目建议书阶段的投资估算。此阶段项目投资估算是审批项目建议书的依据，是判断项目是否需要进行入下一阶段工作的依据，其对投资估算精度的要求为误差控制在±30%以内。

66、答案：B本题解析：暂无解析

67、答案：C本题解析：A错误，在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式；B错误，计日工适用的所谓零星项目或工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些难以事先商定价格的额外工作；D错误，计日工结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

68、答案：C本题解析：本题主要考查投资估算指标及其编制。公用工程，包括给排水系统（给排水泵房、水塔、水池及全厂给排水管网）、供热系统（锅炉房及水处理设施、全厂热力管网）、供电及通信系统（变配电所、开关所及全厂输电、电信线路）以及热电站、热力站、煤气站、空压站、冷冻站、冷却塔和全厂管网等。

69、答案：B本题解析：知识点：设备及工器具购置费用的构成和计算。消费税=（1500+300）×10%/（1-10%）=200（万元），增值税=（1500+300+200）×17%=340（万元）。进口设备原价=1500+36+300+200+340=2376（万元）。

70、答案：C本题解析：生产能力指数法又称指数估算法，它是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算同类但生产能力不同的拟建项目静态投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进。其计算公式为：

71、答案：C本题解析：对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日，A错；基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，承包人承担，B错误；承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整，D错误。

72、答案：C本题解析：建筑体积指标是建筑体积与建筑面积之比，是衡量层高的指标。

73、答案：B本题解析：本题主要考查评标程序及评审标准。根据《评标委员会和评标方法暂行规定》和《标准施工招标文件》的规定，我国目前评标中主要采用的方法包括经评审的最低投标价法和综合评估法，两种评标方法在初步评审阶段，其内容和标准上是一致的。

74、答案：C本题解析：P155-166该工程综合单价=600（10%*1.1+50%*1.05+20%*1.05）*（1+25%）=633.75元/m2

75、答案：D本题解析：教材P269本题考查的是合同价款糾纷的处理。利息从应付工程价款之曰计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之曰；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之曰；建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之曰。

76、答案：A本题解析：暂无解析

77、答案：D本题解析：P217-219选项A错误，在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和提交时间，向招标人提交履约担保；选项B错误，履约保证金不得超过中标合同金额的10％；选项C错误，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付