2026年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试难点突破题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、（2021年真题第2批）下列国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采取邀请招标的是（）。A.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目B.由于技术复杂导致公开招标程序复杂的项目C.受资金条件限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目

2、因施工企业原因，工程未能如期竣工。建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门

3、下列表述不符合《最高民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》规定（）。A.职工与两个或两个以单位建立劳动关系，工伤事故发生时，最先签订劳动合同的单位为承担工伤保险责任的单位，B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，派遣单位为承担工伤保险责任的单位C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，指派单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用的人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位

4、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，错误的是（）。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工D.不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批的机关不得批准建设，建设单位已经建成的工程项目，可以先投入生产、使用

5、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200t水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误，总共交货210t，根据有关法律规定，乙公司所产生的10t水泥的债权的发生根据属于（）。A.合同之债B.侵权之债C.不当得利之债D.无因管理之债

6、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。A.行政处分B.行政复议C.行政赔偿D.行政许可

7、施工企业不执行公安部门作出的停工决定时，由（）强制执行。A.建设单位B.人民法院C.建设行政主管部门D.公安部门

8、自然人的软件著作权保护期为（）。A.自然人终生及其死亡后50年B.50年C.自然人终生及其死亡后30年D.30年

9、关于两阶段招标的说法，正确的是（）A.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标B.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件

10、关于招标文件的撤回与撤销的说法,正确的是（??）。A.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金B.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人和其他参与投标的投标人C.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，不予退还D.投标人可以在投标截止时间前，撤销已提交的投标文件

11、下列选项中，不属于我国目前实行的强制性标准的是()。A.批准发布时已明确为强制性标准的B.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“／T”的C.批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带“／T”的D.批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文(黑体字)，编号也不带“／T”的

12、《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的应处以罚款，其额度为()。A.5万元以上10万元以下B.5万元以上15万元以下C.5万元以上20万元以下D.5万元以上25万元以下

13、（2017年真题）关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离

14、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.1个月B.2个月C.3个月D.4个月

15、（2015年真题）根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。A.录音录像材料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同

16、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是()。A.甲市政府建设行政主管部门B.乙银行C.丙建筑工程公司D.丁大学

17、下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是()。A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人

18、关于中标的说法，不正确的有（）。A.中标人确定后，招标人应当公示中标通知书B.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力C.在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书

19、（2021年第2批真题）关于用能单位法定义务的说法，正确的是()。A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度

20、下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有（）。A.在执业过程中实施商业贿赂的B.允许他人以自己的名义从事执业活动的C.因过错造成重大质量事故的D.未办理变更注册而继续执业的

21、（2017年真题）甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县，在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材损毁，该损失由（）。A.丙承担B.甲承担C.乙承担D.甲与乙分担

22、劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同的是（）。A.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的B.劳动者适应不了公司的工作强度C.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益D.未依法为劳动者缴纳社会保险费的

23、（2021年第2批真题）当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同()。A.有效B.效力不受影响C.无效D.效力特定

24、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,,正确的是()。A.有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息B.法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定,应予以没收

25、以下关于无权代理的说法中，正确的是（）。A.被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力B.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起60日内予以追认C.追认期限内，被代理人未作表示的，视为默认D.行为人实施的行为被追认前，被代理人有撤销的权利

26、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款的是（）。A.技术难度较低的建设工程B.建设规模较小的建筑工程C.工期较短的建筑工程D.紧急抢险的工程

27、关于无效合同的说法，不正确的有（）。A.违反法律、法规订立的合同无效B.无效合同自始无效，但部分条款有效C.超越资质等级或借用他人资质承揽工程签订的合同无效D.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还

28、下列关于地役权的表述中，正确的（）。A.地役权可以单独转让B.地役权自登记时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同

29、（2021年真题第2批）下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.为职工办理了意外伤害保险B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位生产经营条件所需资金的投入D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

30、关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（）。A.可以使尚未成立的合同归于无效B.撤销权的行使应当以通知的方式作出C.当事人不得自行放弃撤销权D.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由

31、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利B.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利C.承租人破产的，租赁物属于破产财产D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

32、下列关于知识产权保护期限的说法，正确的是（）。A.外观设计专利的保护期限是20年，自核准日起算B.商标的保护期限是10年，自申请之日起算，到期后不允许续展C.著作权中作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期限不受限制D.实用新型的保护期限是10年，可以在期满前12个月内申请续期

33、（2015年真题）关于担保的说法，正确的是()。A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用《担保法》的规定

34、下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容是（）。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人实际支付的建筑物配件价款C.承包人的机械租赁费用D.承包人因发包人违约产生的损失

35、关于留置的说法，正确的是（）A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

36、关于诉讼时效的说法，正确的是（）A.超过诉讼时效期间权利人起诉的，人民法院不予受理B.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定C.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效D.诉讼时效期间届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

37、对于跨径不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的（）。A.1/1000～2/1000B.2/1000～3/1000C.1/1000～3/2000D.1/1000～3/1000

38、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。A.承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失B.发包人只承担造成损失C.损失由承包人承担，工期可以顺延D.损失由发包人承担，工期不顺延

39、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失，对此，正确的处理方式应当是（）。A.业主方只能要求乙赔偿B.乙可以拒绝甲的追赔要求C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔D.如果业主方要求甲赔偿，甲可以以是业主认可的分包商为由而拒绝

40、根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证擅自施工，且又不符合开工条件的，应承担的法律责任是（）。A.责令停止施工B.责令停止施工，并对建设单位处以罚款C.责令停止施工，并对施工单位处以罚款D.责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

41、某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造（）。A.不属于职务发明创造，甲有专利申请权B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业C.由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明D.由于甲利用了单位的物质条件，该专利的权利属于单位

42、授予专利权的条件中，不属于发明和实用新型专利权条件的是（）。A.新颖性B.创造性C.适于工业应用D.实用性

43、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的

44、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.公安机关B.人民法院C.建设行政主管部门D.作出决定的公安机关消防机构

45、按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是()。A.购买的电气材料B.购买的塔吊设备C.现场制作的预制板D.商品混凝土

46、根据《民法典》关于合同法定解除的说法，正确的是（）A.发生不可抗力，即可解除合同B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同C.当事人一方迟延履行主要债务，即可解除合同D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同

47、关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付C.按照托运人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据D.货物在运输过程中发生不可抗力，货物损失由承运人承担

48、二级注册建造师执业的工程规模标准不包括()。A.地上12层以上的民用建筑工程1项或地上8~11层的民用建筑工程2项B.高度50米以上的构筑物工程1项或高度35~50米(不含)的构筑物工程2项C.建筑面积12万平方米以上的建筑工程1项D.建筑面积5万平方米以上的建筑工程2项

49、由于施工单位项目经理指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

50、在建设工程活动中，会产生许多具有著作权的作品，其中建设单位和施工单位分别组织专人编制的招标、投标文件属于（）。A.委托作品B.职务作品C.单位作品D.集体作品

51、关于民事诉讼证据，下列选项中属于电子数据的是（）。A.录音机中的当事人的谈话B.摄像机拍摄的活动C.微博发布的信息D.双方签订的书面合同

52、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件的要求提交投标保证金，则关于对投标的处理，下列说法正确的是（）。A.招标人应当重新招标B.招标人可以直接发包C.招标人可采用邀请招标方式D.招标人必须终止项目

53、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位安全责任的说法中错误的是（）。A.建设单位应当向施工企业提供地下管线资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.建设单位应当进行安全施工技术交底C.建设单位应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期D.建设单位应当对拆除工程进行备案

54、（2015年真题）关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法，正确的是（）。A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

55、物权变更自登记时发生法律效力的是（）。A.船舶所有权B.建设用地使用权C.机动车所有权D.地役权

56、关于建设工程分包的说法，正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位由总包单位自由确定C.分包单位不得再次分包D.分包的工作内容没有限制

57、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年B.优良信用信息公布期限一般为6个月C.招标投标违法行为记录公告期限为1年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

58、设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定（）提供技术保障。A.安全防护措施B.安全操作规程C.施工方案D.专项施工方案

59、甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）。A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C.将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D.审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行

60、（2021年真题第1批）下列情形中，造成建设工程质量缺陷的发包人应当承担过错责任的是（）。A.拖欠工程款影响工期的B.未申领施工许可证导致无法开工的C.直接指定分包人分包专业工程D.设计变更导致费用增加的

61、保证合同是（）订立的合同。A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人

62、关于投标保证金的说法，错误的是()。A.招标人在招标文件中要求投标人提交技标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.特殊情况下，可以挪用投标保证金C.招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保D.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出

63、关于保险索赔的说法中，正确的是（）。A.保险事故发生后，索赔时被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔C.保险事故发生后，应当及时通知保险人D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额

64、关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标B.不得任意压缩合理工期C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明D.设计单位应当将施工图设计文件报有关部门审查

65、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.技术复杂的项目，招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由招标人根据招标文件确定的标准和方法进行审查C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新招标D.招标人可以设置标底

66、仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的（）。A.快捷性B.经济性C.独立性D.灵活性

67、（2019年真题）关于效力待定合同的说法，正确的是（）。A.善意相对人对合同有追认权B.权利人有撤销的权利C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

68、张某在现场作业时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表示反悔，则说法正确的是（）。A.该协议是无效的B.该协议具有强制执行力C.张某可以起诉D.人民法院不予受理

69、甲施工企业与乙建筑材科公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本合同中定金的说法，正确的是（）。A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元

70、事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.15B.30C.45D.60

71、（2019年真题）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约的应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法审查。A.招标人B.招标人授权的招标代理机构C.原评标委员会D.重新组成的评标委员会

72、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施C.工程开工前，负责项目的安全技术交底D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议

73、《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，将处（）有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.3年以下B.3年以上5年以下C.5年以下D.5年以上

74、（2014年真题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当()。A.撤回投标B.提高投标保证金额C.撤销投标D.及时书面告知招标人

75、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日

76、发包人造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的情形不包括（）。A.提供的设计有缺陷B.向承包人推荐分包人分包专业工程C.提供的建筑材料不符合强制性标准D.指定购买的设备不符合强制性标准

77、下列情形中，属于委托代理终止的是()A.被代理人恢复了民事行为能力B.被代理人取得了民事行为能力C.指定代理人的人民法院取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成

78、国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织，并且至少每（）组织一次演练。A.一季度B.半年C.一年D.两年

79、下列关于工程建设标准的表述错误的是（）。A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布，文本应当自发布之日20日内免费向社会公开B.国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准C.国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报D.国家强制性标准不超过5年复审一次，复审结论为继续有效、修订或者废止

80、（2014年真题）关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效二、多选题

81、关于行政复议程序，以下说法正确的是（）。A.某县政府对该政府主管安全生产的甲科长作出撤职行政处分，甲某可以就此申请行政复议B.乙某因违法经营被某工商部门处以罚款，乙某应当自被罚款之日起30日内提出复议申请C.丙企业对A省B市建管部门处罚不服，可向A省政府申请复议，也可直接向住建部申请复议D.丁某因超速被交警部门罚款，丁某在行政复议中，可以要求查阅交警作出处罚的依据、证据

82、关于某建设工程依法实行监理的说法,正确的是（）A.建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理B.监理单位不能与建设单位有隶属关系C.建设单位可以委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理D.工程监理单位有权转让其工程监理业务

83、甲公司的业务员张某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按将货物送至甲公司所在地，甲公司拒绝接收，引起纠纷，关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A.张某的行为为无权代理，合同无效B.张某的行为为表见代理，合同无效C.张某的行为为委托代理，合同有效D.张某的行为为表见代理，合同有效

84、全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布。A.文物保护单位B.城乡建设主管部门C.文物核定单位D.城乡规划行政主管部门

85、（2016年真题）如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是()。A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费B.运费由运货人承担C.已收取运费的，托运人无权要求返还D.运费由承运人和托运人共同承担

86、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）A.遗存于中国内水起源于外国的文物B.石窟寺C.某公民收藏的古玩字画D.国家机关、部队收藏的文物

87、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年B.1年至3年C.6个月至3年D.3年至5年

88、关于货运合同特征的说法，正确的是（）。A.货运合同是双务合同B.货运合同是实残合同C.货运合同是无偿合同D.货运合同的标的是货物

89、甲施工企业与乙建筑材科公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本合同中定金的说法，正确的是（）。A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元

90、（2014年真题）下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更

91、下列情形，可以认定工伤或视同工伤的是（）。A.甲某因偷取公司财务从高处坠落，造成骨折B.乙某因失恋自残导致不能工作C.丙某因醉酒导致车祸D.丁某因工外出期间发生事故下落不明

92、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（）。A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人

93、下列选项中，符合《招标投标法》关于标底规定的是()。A.招标人不得规定最低投标限价B.招标人不得规定最高投标限价C.招标人必须编制标底D.一个招标项目可以有两个标底

94、关于建设单位工程发包的做法中，正确的是（）。A.允许分包单位再次分包B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C.向总承包单位直接指定分包单位D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买

95、根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。A.合同约定的工程尚未开工的B.合同约定的工程验收合格的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

96、当事人就同一建设工程订立数份建设工程施工合同时结算建设工程价款的说法，错误的是（）。A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效时，不予结算工程价款B.实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持C.施工合同与招标文件载明的结算价款不一致，一方当事人请求将招标文件作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持D.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

97、根据我国《建筑法》的规定，以下工程项目在开工前依法需要申请施工许可证的是()。A.建筑面积在200㎡以下的建筑工程B.投资额为20万元的建筑工程C.华裔商人的个人投资50万元的工程D.抢险救灾工程

98、（2021年第2批真题）根据《绿色施工导则》，关于临时用地保护的说法，正确的是()。A.工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌B.优化基坑施工方案，保持对土地的扰动C.红线外临时占地不得占用农田和耕地D.施工周期无论长短，均按临时绿化处理

99、监理工程师发现设计文件存在严重问题，下令施工现场停工，如合同中无明确约定，则停工产生的一系列费用应由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位

100、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：有下列情形之一的，可以邀请招标（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。教材页码：P71-74

2、答案：B本题解析：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、答案：A本题解析：《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》（法释[2014]9号）中规定，社会保险行政部门认定下列单位为承担工伤保险责任单位的，人民法院应予支持：（1）职工与两个或两个以上单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位；（2）劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，派遣单位为承担工伤保险责任的单位；（3）单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，指派单位为承担工伤保险责任的单位；（4）用工单位违反法律、法规规定将承包业务转包给不具备用工主体资格的组织或者自然人，该组织或者自然人聘用的职工从事承包业务时因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位；（5）个人挂靠其他单位对外经营，其聘用的人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位。前款第（4）、（5）项明确的承担工伤保险责任的单位承担赔偿责任或者社会保险经办机构从工伤保险基金支付工伤保险待遇后，有权向相关组织、单位和个人追偿。

4、答案：D本题解析：A选项《民用建筑节能条例》第12条第3款规定，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发建设工程规划许可证。B选项《民用建筑节能条例》第17条规定，建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。所以B正确。C选项建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备。D选项不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。

5、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。不当得利的特点是没有法律上或者合同上的依据，损人利己。

6、答案：A本题解析：行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。

7、答案：D本题解析：本题考查的是民事诉讼的执行程序。根据《公安机关办理行政案件程序规定修正案》将第一百七十二条修改为：“对拒不执行公安机关依法作出的责令停产停业决定的，公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。”该题超纲。

8、答案：A本题解析：2021/2020版教材P25页自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日；软件是合作开发的，截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，不再受到《计算机软件保护条例》的保护。

9、答案：A本题解析：P72-75实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。投标人撤回己提交的投标文件，招标人己收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。

10、答案：A本题解析：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。A选项正确。D选项表述错。投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。B选项错。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。C选项错。

11、答案：C本题解析：在对工程建设强制性标准实施改革后，我国目前实行的强制性标准包含三部分：(1)批准发布时已明确为强制性标准的；(2)批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“／T”的，仍为强制性标准；(3)自2000年后批准发布的标准，批准时虽未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文(黑体字)，编号也不带“／T”的，也应视为强制性标准。故选项C正确。

12、答案：D本题解析：《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5％以上10％以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，暂停直至取消招标代理资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。故选项D正确。

13、答案：C本题解析：考察安全专项施工方案的实施，A必须专人进行监督；B发现不按照专项方案施工的，应当要求立即整改；D发现有危及人身安全紧急情况时，立即组织作业人员撤离。

14、答案：A本题解析：本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

15、答案：D本题解析：本题考查的是民事诉讼证据。选项A属于视听资料；选项B属于物证，选项C属于鉴定意见。

16、答案：C本题解析：2021/2020版教材P29页机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。

17、答案：C本题解析：【考点】考查承诺的撤回【解析】承诺的撤回，是指承诺发出后，承诺人阻止承诺发生法律效力的意思表示。承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。A、B项发生承诺撤回的效力。若撤回承诺的通知晚于承诺通知到达要约人，此时承诺已然发生法律效力，合同已经成立，则承诺人就不得撤回其承诺，也即承诺不可以撤销。D项属于承诺的撤回；C项中，发出的承诺已经生效，则不再发生撤回的效力，为正选。

18、答案：A本题解析：本题考查的是中标的法定要求。选项A错误，中标通知书不要求公示。

19、答案：B本题解析：本题考查的是合理使用与节约能源的一般规定。用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训。用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。

20、答案：C本题解析：对施工单位项目经理按以下方式进行责任追究（1）项目经理为相关注册执业人员的，责令停止执业1年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册（2）构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任;（3）处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款（4）向社会公布曝光。教材页码：P275-277

21、答案：A本题解析：出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。本题中，乙为甲代办托运，因此标的物的风险已转移给甲，甲则有权将在途标的物转移给丙。

22、答案：B本题解析：A是劳动者可以立即解除劳动合同。CD是劳动者可以通知解除劳动合同。

23、答案：B本题解析：当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。

24、答案：A本题解析：2022版教材P1153.欠付工程款的利息支付最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。

25、答案：A本题解析：B选项错误，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起30日内予以追认。C选项错误，被代理人未作表示的，视为拒绝追认。D选项错误，行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。

26、答案：D本题解析：实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。

27、答案：A本题解析：A错误，违反法律、行政法规强制性规定的合同无效。B正确，D正确，无效合同的法律后果：（1）自始无效；（2）部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效；（3）合同无效、被撤销或者终止，不影响合同中独立存在的有关解决争议的条款的效力。（4）民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。C正确，建设工程无效施工合同的主要情形：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

28、答案：C本题解析：本题考察了地役权的几个特点。地役权以利用他人土地为内容，即为用益物权；地役权具有从属性、不可分性，即不得单独转让、抵押、出租；地役权根据当事人的约定，应该书面签订地役权合同，并且地役权自地役权合同生效时设立；所以，本题选项中ABD均为错误，而C正确，因此，答选C。

29、答案：B本题解析：建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12项安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备（12）法律、法规规定的其他条件。教材页码：P203-204

30、答案：D本题解析：本题考查的是可撤销合同。选项A错误，可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于无效的合同；选项B错误，行使撤销权应当向人民法院或者仲裁机构申请；选项C错误，《民法典》规定，当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权，则撤销权消失（即当事人可以放弃撤销权）。（三）被撤销合同的法律后果1.合同被撤销后，合同自始没有法律约束力；2.无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效（清理、结算、仲裁三类条款仍然有效）。

31、答案：A本题解析：教材P166本题考查的是融资租赁合同当事人的权利义务。承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务；出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利；承租人破产的，租赁物不属于破产财产；承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。

32、答案：C本题解析：选项A错误，外观设计专利权的期限为15年，自申请日起计算。选项B错误，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起算，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。每次续展注册的有效期为10年。选项D错误，专利权到期后权利自行消灭，不能申请续期。

33、答案：B本题解析：本题考查的是担保与担保合同的规定，选项A，用益物权包括土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权、居住权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同。选项D，反担保适用《担保法》的规定。

34、答案：B本题解析：建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接www.jinkaodian.comC选项中的“机械租赁费用”存在争议，含义模糊，并因机械租赁属于债权合同关系，未明确是否已经实际支出。

35、答案：C本题解析：教材P32页留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿。留置权人负有妥善保管留置物的义务。

36、答案：C本题解析：超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。如果法院经受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回诉讼请求。但是《中华人民共和国民法典》规定，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的，不得请求返还。

37、答案：D本题解析：本题考查的是现浇预应力钢筋混凝土水池施工技术。对于跨径不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。

38、答案：A本题解析：《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

39、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程总承包的规定。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

40、答案：D本题解析：《建筑工程施工许可管理办法》第十条规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。2014年6月新发布的《建筑工程施工许可管理办法》，自2014年10月25日起施行，1999年发布2001年修订的《建筑工程施工许可管理办法》同时废止。2014年版《建筑工程施工许可管理办法》第十二条规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。与原规定相比，新规定取消了“不符合开工条件”这一限制，对建设单位和施工单位处以罚款的数额要求更加明确。

41、答案：D本题解析：2021/2020版教材P24页有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：1.主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；2.法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。

42、答案：C本题解析：我国《专利法>保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。授予专利权的外观设计，除了新颖性外，还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。

43、答案：D本题解析：本题考查的是建筑市场主体“黑名单”。《建筑市场信用管理暂行办法》规定，县级以上住房城乡建设主管部门按照“谁处罚、谁列入”的原则，将存在下列情形的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体“黑名单”：（1）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；（2）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；（3）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；（4）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

44、答案：D本题解析：当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。

45、答案：C本题解析：【考点】考查建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备的产品属性【解析】该题是找出不符合《产品质量法》规定的错误选项。《产品质量法》第2条规定：“本法所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。建设工程不适用本法规定；但是，建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备，属于前款规定的产品范围的，适用本法规定”。本题的关键是对“产品”的理解，即是指“经过加工、制作，用于销售的产品”。选项中，电气材料、塔吊设备、商品混凝土都是购买的经过加工、制作，用于销售的产品，因此A、B、D选项都是产品，不符合题干要求；C选项现场制作的预制板，是属于施工过程中制作的建筑材料，不用于对外销售，因此C选项符合题干要求，为正确答案。

46、答案：B本题解析：法定解除合同。《民法典》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;A项错误。(2)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;B项正确。(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;C项错误。(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。D项错误。

47、答案：C本题解析：托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输；货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还；货物的损失由托运人承担。

48、答案：C本题解析：P51-57《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。按照《注册建造师执业工程规模标准》，选项A、B、D是二级建筑企业承担工程的标准，也属于二级注册建造师可以执业的工程规模，选项C属于一级建筑企业承担工程的标准，超出了执业工程规模标准。故选项C正确。二级企业:近5年承担过下列4类中的2类工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格。(1)地上12层以上的民用建筑工程1项或地上8~11层的民用建筑工程2项;(2)高度50米以上的构筑物工程1项或高度35~50米(不含)的构筑物工程2项；(3)建筑面积6万平方米以上的建筑工程1项或建筑面积5万平方米以上的建筑工程2项；(4)钢筋混凝土结构单跨21米以上(或钢结构单跨24米以上)的建筑工程1项或钢筋混凝土结构单跨18~21米(不含)(或钢结构单跨21~24米(不含))的建筑工程2项。

49、答案：C本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

50、答案：C本题解析：2021/2020版教材P23页在建设工程活动中，有许多作品属于单位作品。由法人或者其他组织主持，代表法人或者其他组织意志创作，并由法人或者其他组织承担责任的作品，法人或者其他组织视为作者。如招标文件、投标文件，往往就是单位作品。

51、答案：C本题解析：电子数据，是指与案件事实有关的下列信息、电子文件：网页、博客、微博客等网络平台发布的信息；手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息；用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息；文档、图片、音频、视频、数字证书、计算机程序等电子文件；其他以数字化形式存储、处理、传输的能够证明案件事实的信息。

52、答案：A本题解析：本题考查的是招标基本程序。投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标。

53、答案：B本题解析：本题考查的是建设单位相关的安全责任。安全施工技术交底由施工单位来完成。

54、答案：D本题解析：招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的，涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。因此，D选项正确。

55、答案：B本题解析：不动产物权的变更自登记时生效。

56、答案：C本题解析：《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包。

57、答案：A本题解析：教材P106第一条建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：（一）基本信息长期公开；（二）优良信用信息公开期限一般为3年；（三）不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。

58、答案：A本题解析：本题考查的是勘察、设计单位相关的安全责任。设计单位的工程设计文件对保证建设工程结构安全非常重要。同时，设计单位在编制设计文件时，还应当结合建设工程的具体特点和实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定安全防护措施提供技术保障。

59、答案：A本题解析：本题考查的是涉外仲裁的特别规定。涉外仲裁案件中当事人申请采取财产保全的，涉外仲裁机构应将当事人的申请，提交被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院裁定。

60、答案：C本题解析：发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。教材页码：P292-296

61、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证合同是保证权人与保证人签订的合同，而保证权人就是债权人。

62、答案：B本题解析：严禁任何单位和部门将现金保证金挪作他用，保证金到期应当及时予以退还。

63、答案：C本题解析：保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料，故选项A错；财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔，故选项B错；如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求，故选项D错。

64、答案：A本题解析：暂无解析

65、答案：D本题解析：A项错误，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。B项错误，招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由评标委员会根据招标文件确定的标准和方法进行审查。C项错误，招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分。（若不足15日，相应顺延）。

66、答案：D本题解析：由于仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择，可见，与诉讼相比，仲裁程序更加灵活更具弹性。即仲裁的灵活性。D项正确。复习此类考点，应把握仲裁各特性所代表的具体含义。

67、答案：D本题解析：A选项说法错误，善意相对人对合同有催告权、撤销权，而不是追认权。B选项说法错误，权利人有追认或拒绝追认的权利。C选项说法错误，效力待定合同中善意相对人行使撤销权并不需要向人民法院或仲裁机构申请。D选项说法正确，限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。

68、答案：C本题解析：本题考查的是调解的规定。调解协议具有法律效力，但不具有强制执行力，一方反悔，向人民提起诉讼，人民法院应当受理。

69、答案：D本题解析：本题考查的是违约责任及违约责任的免除。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。

70、答案：D本题解析：本题考查的是施工生产安全事故的调查。事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。

71、答案：C本题解析：中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

72、答案：A本题解析：暂无解析

73、答案：C本题解析：2022版教材P219/2021版教材P218/2020版教材P216页《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

74、答案：D本题解析：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十八条投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

75、答案：B本题解析：教材P36原文解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

76、答案：B本题解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。

77、答案：D本题解析：《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能力；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。

78、答案：B本题解析：本题考查的是施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施。施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。

79、答案：B本题解析：国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。

80、答案：A本题解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依法按照法律法