2026年设备监理师工程量清单与计价争议的沟通专题试卷及解析_第1页
2026年设备监理师工程量清单与计价争议的沟通专题试卷及解析_第2页
2026年设备监理师工程量清单与计价争议的沟通专题试卷及解析_第3页
2026年设备监理师工程量清单与计价争议的沟通专题试卷及解析_第4页
2026年设备监理师工程量清单与计价争议的沟通专题试卷及解析_第5页
已阅读5页,还剩17页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026年设备监理师工程量清单与计价争议的沟通专题试卷及解析一、单项选择题(共15题,每题1分,共15分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),设备监理工程师收到承包人与发包人提交的计价争议调解申请后,应在()个工作日内完成初步审核并给出调解意见。A.7B.10C.14D.28答案:B解析:根据GB50500-2013第14.3.2条规定,监理人收到争议调解申请后应在10个工作日内完成初步审核,对争议双方提交的证据材料不全的,应一次性告知补正,证据齐全的应出具初步调解意见。选项A是进度款审核的常规时限,选项C是承包人提交索赔意向书后发包人的审核时限,选项D是竣工结算审核的常规时限,均不符合题意。2.设备安装项目中,因工程量清单项目特征描述不清导致的综合单价争议,设备监理工程师沟通调解时的首要依据是()A.承包人投标报价的组价明细B.招标阶段的图纸技术要求C.行业常规施工工艺标准D.发包人后续出具的技术指令答案:B解析:根据GB50500-2013第9.4.1条规定,项目特征描述不符的,应按实际施工的项目特征重新确定综合单价,首要依据是招标阶段发布的施工图纸及技术要求,投标组价明细仅作为参考,行业标准不能对抗合同约定的技术要求,发包人后续出具的技术指令属于变更范畴,不属于项目特征描述争议的判定依据。3.设备监理工程师处理计价争议时的沟通核心原则不包括()A.优先采信发包人提交的证据B.客观中立C.依据充分D.高效便捷答案:A解析:设备监理工程师处理计价争议时应保持客观中立,对发承包双方提交的证据进行同等效力审核,不得优先采信任何一方的证据,选项A不符合监理执业要求,其余选项均为争议沟通的核心原则。4.暂估价类通用设备采购产生计价争议时,若合同未约定调价规则,设备监理工程师沟通调解时应遵循的规则是()A.涨幅5%以内由承包人承担,超出部分由发包人承担B.全部涨幅由承包人承担C.全部涨幅由发包人承担D.涨幅10%以内由承包人承担,超出部分由发包人承担答案:A解析:根据GB50500-2013第9.9.1条及造价改革相关指导意见,暂估价设备价格波动未超出±5%的,属于承包人应承担的市场风险,超出部分由发包人承担,合同未约定的按该规则执行。5.设备安装项目中,承包人因发包人未按时提供甲供设备导致的窝工费用索赔争议,设备监理工程师沟通时应确认的核心事实不包括()A.甲供设备的约定供货时间B.承包人的人员设备窝工数量C.承包人投标报价中的人工机械单价D.发包人是否收到监理的开工指令答案:D解析:窝工费用索赔的核心判定要件包括违约事实、损失金额、因果关系,选项A属于违约事实判定依据,选项B属于损失金额依据,选项C属于费用计算依据,选项D与甲供设备逾期供货的违约事实无直接关联,不属于核心确认事实。6.工程量偏差争议沟通中,若承包人无法提供有效签证证明工程量增加属于发包人要求,设备监理工程师应()A.按承包人申报的工程量确认B.按发包人认可的工程量确认C.组织现场勘验,按实际完成且符合设计要求的工程量确认D.直接驳回承包人的申请答案:C解析:根据《设备监理规范》(GB/T26429-2010),监理工程师对工程量有争议的,应组织双方现场勘验,对实际完成且符合设计要求、合同约定的工程量予以确认,不得直接采信任何一方的主张,也不得无理由驳回承包人申请。7.计价争议沟通形成的书面确认文件,生效要件是()A.总监理工程师签字B.发包人代表签字C.承包人项目经理签字D.三方签字盖章答案:D解析:计价争议调解确认文件属于合同补充文件,需发承包双方及监理方三方签字盖章后方可生效,作为后续结算支付的依据,单方或双方签字均不具备完整效力。8.不可抗力导致的设备安装费用争议,设备监理工程师沟通调解时应确认由承包人承担的损失是()A.已安装完成的设备损坏损失B.运至现场待安装的设备损坏损失C.承包人施工吊装设备损坏损失D.发包人要求的现场清理费用答案:C解析:根据GB50500-2013第9.10.1条规定,永久工程、已运至现场的材料设备损坏由发包人承担,承包人的施工机械设备损坏由承包人承担,发包人要求的清理费用由发包人承担,因此选项C正确。9.设备监理工程师处理计价争议时,下列沟通行为符合要求的是()A.直接告知承包人不同意其诉求即可,无需说明理由B.为了加快进度,隐瞒对发包人不利的证据C.邀请双方造价专业人员参与会商,充分听取各方意见D.要求承包人必须接受监理的调解意见答案:C解析:选项A不符合“依据充分、说理到位”的沟通要求,选项B违反客观中立原则,选项D越权,监理的调解意见不具备强制效力,选项C符合争议沟通的程序要求。10.承包人提出的工程量清单漏项争议,若漏项内容属于承包人投标时应自行考虑的措施项目,设备监理工程师沟通时应()A.支持承包人的追加费用申请B.驳回承包人的追加费用申请C.要求发包人承担50%的费用D.组织双方协商各承担一半费用答案:B解析:措施项目清单由投标人根据自身施工组织设计自主报价,除发包人变更施工方案外,措施项目费用包干使用,漏项属于承包人投标风险,应驳回其追加费用申请。11.设备安装项目中,因物价波动导致的综合单价调整争议,合同未约定调整范围的,设备监理工程师沟通调解时应确认的可调价材料设备范围不包括()A.占设备费比例超过5%的核心设备B.占材料费比例超过1%的主要材料C.承包人自购的低值易耗品D.造价主管部门发布的可调价材料目录内的材料答案:C解析:低值易耗品属于承包人应承担的市场风险范畴,不属于物价波动调价范围,其余选项均为常规可调价范围。12.计价争议沟通中,发承包双方对监理的调解意见有异议的,应在收到调解意见后()个工作日内提出复核申请。A.7B.10C.14D.28答案:A解析:根据GB50500-2013第14.3.3条规定,发承包双方对监理调解意见有异议的,应在7个工作日内提出复核申请,逾期未提出的视为认可调解意见。13.暂列金使用争议沟通时,设备监理工程师应确认暂列金的使用权限属于()A.发包人B.承包人C.总监理工程师D.发承包双方共同答案:A解析:暂列金是发包人预留的用于合同变更、索赔等不可预见费用的资金,使用权限属于发包人,监理仅负责审核使用是否符合合同约定。14.设备监理工程师处理计价争议沟通时,下列证据效力最高的是()A.承包人提交的施工日志B.发包人出具的工作联系单C.三方签字确认的现场签证D.造价咨询机构出具的审核报告答案:C解析:三方签字确认的现场签证属于合同双方及监理共同认可的事实文件,证据效力最高,其余单方出具的文件效力均低于共同确认的文件。15.工业设备安装项目中,因设备基础标高偏差导致的设备调整费用争议,设备监理工程师沟通时应首先确认()A.基础施工单位的责任归属B.标高偏差的实际数值C.承包人的调整费用报价是否合理D.发包人是否同意承担费用答案:B解析:争议沟通的首要步骤是确认事实,因此首先应核实标高偏差的实际数值,再判定责任归属、费用合理性等,选项B正确。二、多项选择题(共10题,每题2分,共20分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)1.设备安装项目工程量清单计价争议的常见类型包括()A.工程量偏差争议B.综合单价调整争议C.暂估价/暂列金使用争议D.合同效力争议E.索赔费用计价争议答案:ABCE解析:工程量清单计价争议的核心是价款计量与支付相关的争议,选项ABCE均属于计价类争议范畴。选项D合同效力争议属于合同法律争议,不属于工程量清单计价类争议,因此不选。2.设备监理工程师处理计价争议时的沟通前置准备工作包括()A.收集双方提交的证据材料B.核实争议事实的真实性C.查阅相关规范及合同条款D.提前与发包人沟通确定调解意见E.制定沟通预案,预判双方可能提出的异议答案:ABCE解析:选项D违反客观中立原则,监理不得提前与任何一方串通确定调解意见,其余选项均为争议沟通的前置准备工作。3.暂估价设备采购计价争议沟通时,设备监理工程师应确认的核心要件包括()A.暂估价设备的技术参数是否符合招标要求B.实际采购价格的真实性C.采购流程是否符合合同约定D.承包人是否赚取采购差价E.价格波动是否超出合同约定的风险范围答案:ABCE解析:暂估价设备采购争议的核心是价格调整的合理性,无需确认承包人是否赚取差价,只要采购流程合规、价格真实、符合技术要求,超出风险范围的部分就应按约定调整,因此选项D不选,其余选项均为核心确认要件。4.工程量偏差争议沟通时,符合调价条件的情形包括()A.发包人设计变更导致工程量增加18%B.承包人擅自优化施工方案导致工程量增加20%C.招标工程量清单编制错误导致工程量减少16%D.承包人施工误差导致工程量增加12%E.地质条件变化导致工程量增加22%答案:ACE解析:非承包人原因导致的工程量偏差超出15%的,符合调价条件,选项BD属于承包人原因导致的工程量变化,不予调价,其余选项均符合要求。5.设备监理工程师处理计价争议时的沟通技巧包括()A.先确认共识,再沟通分歧B.用事实和依据说话,避免主观判断C.优先安抚情绪激动的一方,适当偏袒弱势方D.针对专业分歧,邀请第三方造价专家参与论证E.明确告知双方调解意见的法律依据,避免反复拉扯答案:ABDE解析:选项C违反客观中立原则,不得偏袒任何一方,其余选项均为正确的沟通技巧。6.不可抗力导致的费用争议沟通时,设备监理工程师应确认由发包人承担的费用包括()A.已安装完成的生产设备损坏损失B.承包人施工人员伤亡赔偿费用C.待安装的甲供设备损坏损失D.发包人要求的灾后复工清理费用E.承包人停工期间的管理人员工资答案:ACD解析:根据GB50500-2013第9.10.1条规定,承包人人员伤亡、停工期间的管理人员工资由承包人承担,其余选项均由发包人承担。7.计价争议沟通形成的书面确认文件应包含的内容有()A.争议事实描述B.双方核心诉求C.监理调解意见及依据D.双方确认的最终解决方案E.后续争议的解决路径答案:ABCD解析:争议确认文件是对已解决争议的固化,无需包含后续争议的解决路径,选项E不属于必备内容,其余选项均为必备内容。8.设备监理工程师处理索赔费用计价争议时,应确认的索赔成立要件包括()A.存在发包人违约或不可抗力等非承包人原因B.承包人产生了实际损失C.损失与事件存在直接因果关系D.承包人在约定时限内提交了索赔申请E.发包人同意承担索赔费用答案:ABCD解析:索赔成立无需发包人同意,只要符合前四个要件即可,监理可依据规范和合同出具调解意见,因此选项E不选。9.设备安装项目中,综合单价调整争议沟通时,可作为调整依据的有()A.招标工程量清单项目特征描述与实际施工不符B.物价波动超出合同约定的风险范围C.承包人施工成本上涨D.发包人变更施工内容E.行业定额调整答案:ABD解析:承包人自身施工成本上涨属于其应承担的经营风险,行业定额调整不影响已签订合同的单价,因此选项CE不属于调整依据,其余选项均符合要求。10.设备监理工程师在计价争议沟通中规避自身执业风险的措施包括()A.所有沟通内容均留下书面记录B.调解意见均有明确的规范及合同依据C.不发表超出监理权限的意见D.要求发承包双方必须接受调解意见E.对争议较大的事项,明确告知双方通过仲裁或诉讼解决答案:ABCE解析:选项D越权,监理的调解意见不具备强制效力,不得要求双方必须接受,其余选项均为风险规避的有效措施。三、填空题(共5题,每题2分,共10分)1.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),当实际完成的工程量与招标工程量清单出现偏差且超过_____%时,超出部分或剩余部分的工程量综合单价应予调整。答案:15解析:该规定出自GB50500-2013第9.6.2条,设置15%的阈值是为了平衡发承包双方的工程量偏差风险,避免因少量偏差导致频繁调价增加交易成本。2.设备监理工程师处理计价争议的沟通四步流程依次为收资核实、_____、多方会商、书面确认。答案:单方沟通解析:单方沟通是指分别与发承包双方单独核实事实、了解诉求,避免多方会商时出现情绪对立,提升沟通效率。3.暂列金扣除合同价款调整、索赔等费用后如有剩余,归_____所有。答案:发包人解析:暂列金属于发包人预留资金,剩余部分归发包人所有,不足部分由发包人追加支付。4.计价争议沟通中,发承包双方对同一事实的证据出现冲突时,_____的证据效力优先。答案:经双方共同签字确认解析:共同签字确认的证据属于双方合意的事实文件,效力高于单方出具的证据。5.设备安装项目中,甲供设备逾期供货导致承包人窝工的,窝工人工单价按_____计算,窝工机械单价按租赁费用或设备折旧费计算,不得按正常施工的人工机械单价计算。答案:窝工补贴标准解析:窝工不属于正常施工,人工费用仅按双方约定或当地造价主管部门发布的窝工补贴标准计算,不得计取正常施工的人工利润、管理费等。四、封闭型简答题(共3题,每题6分,共18分)1.简述设备监理工程师在处理工程量清单漏项争议时的标准沟通流程。答案:(1)收资确认:第一时间收取双方提交的争议说明材料,包括招标工程量清单、投标文件、施工图纸、变更指令、现场签证等,核对漏项内容是否属于清单编制范畴,3个工作日内完成资料合规性审核,告知双方补正缺失材料。(2分)(2)单方沟通:分别与发包人、承包人单独沟通,核实漏项产生的原因,了解双方的核心诉求,记录双方的争议分歧点,形成争议事实确认初稿。(1.5分)(3)多方会商:组织发承包双方造价负责人、项目负责人召开争议调解会,宣读监理初步核实的漏项事实、相关规范依据,引导双方就漏项的计量、计价规则达成一致,无法达成一致的告知双方后续仲裁或诉讼路径。(1.5分)(4)书面确认:将双方达成一致的调解结果形成书面争议确认单,由三方签字盖章后作为结算依据,未达成一致的出具监理争议调解意见书,载明监理核实的事实、依据及调解建议。(1分)解析:流程顺序颠倒扣2分,未明确核心动作的酌情扣分。2.根据《建设工程工程量清单计价规范》,暂估价类设备采购计价争议的沟通确认要件有哪些?答案:(1)技术参数一致性确认:核实实际采购的设备技术参数、性能指标是否符合招标及合同约定的要求,排除承包人擅自提升设备标准导致的价格上涨。(2分)(2)采购流程合规性确认:核实暂估价设备的采购是否按合同约定的流程进行,属于依法必须招标的是否按规定组织招标,不属于招标范围的是否经发包人确认采购价格。(2分)(3)价格真实性与风险范围确认:核实采购发票、合同等价格证明材料的真实性,确认价格波动幅度是否超出合同约定的风险范围,超出部分按约定规则调整。(2分)解析:未说明每个要件的核实内容的,每点扣1分。3.简述计价争议沟通中书面确认文件的必备要素。答案:(1)争议事件基本信息:包括项目名称、争议事件编号、涉及的分部分项工程名称、争议产生的时间。(1分)(2)争议事实描述:客观描述双方无分歧的事实内容,明确双方的核心分歧点。(1分)(3)调解依据:列明调解所依据的合同条款、规范条文、证据材料名称。(1分)(4)最终解决方案:明确双方确认的工程量、计价标准、费用金额、支付时间等核心内容。(1分)(5)三方签字盖章栏:预留发包人、承包人、监理方的签字盖章位置,注明签署时间。(1分)(6)效力说明:明确该文件属于合同补充文件,与主合同具有同等法律效力。(1分)解析:缺少任意一个要素扣1分,扣完为止。五、开放型简答题(共2题,每题8分,共16分)1.某工业设备安装项目中,承包人提出因甲方提供的设备基础地质资料与实际不符导致的设备基础二次灌浆工程量增加30%,甲方认为属于承包人应预判的风险,双方产生计价争议,作为设备监理工程师,请设计至少3种差异化沟通路径并说明适用场景。参考答案及评分标准:(1)证据导向沟通路径:适用场景:双方对事实本身存在分歧,地质资料偏差有明确的勘察报告、现场勘验记录作为证据。沟通逻辑:先组织双方进行现场勘验,取样确认实际地质条件与甲方提供的勘察报告的差异值,出具勘验记录由双方签字,再依据清单计价规范中“发包人应对提供的地质资料准确性负责”的规定,说服甲方承担工程量增加的费用,同时说服承包人放弃不合理的利润索赔诉求,仅计取直接费和规费税金。(3分,路径1分,适用场景1分,沟通逻辑1分)(2)风险分担沟通路径:适用场景:地质资料偏差幅度较小,未超出常规工程风险预判范围,双方对责任划分各持一半依据。沟通逻辑:参考清单计价规范中风险分担的原则,提出由发包人承担70%的增加费用,承包人承担30%的风险费用,平衡双方诉求,快速推进争议解决避免影响工期。(2分,路径0.5分,适用场景0.5分,沟通逻辑1分)(3)工期置换沟通路径:适用场景:项目工期紧张,双方对费用争议金额分歧不大,但均不愿让步,且项目存在后续可调整的计价空间。沟通逻辑:说服发包人在后续进度款支付节点给予承包人优先支付的权限,同时说服承包人放弃该部分增量费用的索赔,或者说服承包人同意在后续暂列金使用中优先抵扣该部分费用,换取工期不延误的目标实现。(3分,路径1分,适用场景1分,沟通逻辑1分)解析:提出的路径符合合法合规、公平公正原则,具备可操作性均可酌情给分,未说明适用场景的每点扣1分。2.设备安装项目中,因市场芯片价格暴涨导致承包人采购的自动化控制设备价格超出暂估价42%,承包人要求全额调整差价,甲方认为暂估价风险应由承包人承担20%以内的涨幅,双方产生争议,结合当前造价改革方向,说明你作为监理沟通时的核心说理逻辑及风险防控要点。参考答案及评分标准:核心说理逻辑:(1)首先明确合同约定的风险分担规则,若合同未约定的,依据《住房和城乡建设部关于印发工程造价改革工作方案的通知》要求,发承包双方应合理分担市场风险,主要设备材料价格波动超出5%的部分应由发包人承担,承包人仅承担5%以内的市场风险,甲方要求的20%风险承担比例无政策及合同依据。(2)其次说明本次芯片价格暴涨属于全国性的供应链波动,不属于承包人签约时可预判的风险范畴,若要求承包人承担过高涨幅将导致项目出现质量隐患或工期延误,损害发包人根本利益。(3)最后提出折中方案,5%以内的涨幅由承包人承担,5%-20%部分由双方各承担50%,超出20%部分全部由发包人承担,平衡双方利益。(4分,每点1.5分,逻辑清晰合理即可)风险防控要点:(1)所有沟通内容均形成书面记录,要求双方签字确认,避免后续产生二次争议。(2)调解意见明确标注“仅供双方参考,不具备强制效力”,避免监理承担不必要的责任。(3)要求承包人提交设备采购合同、发票等价格证明材料,留存归档,作为后续结算依据。(4分,每点1分,合理即可)六、计算类应用题(满分12分)背景:某冶金设备安装项目,分部分项工程量清单中工业压力管道安装的招标工程量为1200m,承包人投标报价的综合单价为1850元/m,合同约定:工程量偏差超过±15%时,超出15%部分的工程量综合单价调整系数为0.9,工程量减少超过15%时剩余部分的综合单价调整系数为1.1;规费费率为6%(以分部分项工程费为基数),增值税税率为9%。施工过程中因发包人设计变更,实际完成的压力管道安装工程量为1680m,承包人提交的该分项工程结算价款为1680×1850×(1+6%)×(1+9%)=3597175.2元,发包人认为超出15%的部分应调整单价,双方产生计价争议。问题:1.作为设备监理工程师,计算该分项工程的正确结算价款。(6分)2.分别写出你与发包人、承包人沟通时的核心依据和沟通话术要点。(6分)参考答案及解析:问题1答案:(1)工程量偏差幅度计算:(1680-1200)/1200×100%=40%>15%,符合单价调整条件。(1分)(2)15%以内部分的工程量:1200×(1+15%)=1380m,该部分按原综合单价计算:1380×1850=2553000元。(2分)(3)超出15%部分的工程量:1680-1380=300m,该部分按调整后单价计算:300×1850×0.9=499500元。(1分)(4)含税结算价款:(2553000+499500)×(1+6%)×(1+9%)=3052500×1.06×1.09=3528838.5元。(2分)问题2答案:(1)与承包人沟通的核心依据:GB50500-2013第9.6.2条关于工程量偏差调整的规定、合同约定的调整条款。(1分)沟通话术要点:首先肯定承包人完成的工程量属实,设计变更属于发包人责任,全部工程量均予以计量;其次说明合同约定的15%偏差调价规则是双方签约时确认的风险分担条款,超出部分调低单价符合合同约定,避免承包人产生“监理偏袒发包人”的抵触情绪;最后告知承包人调整后的结算价款比其申报的金额减少68336.7元,调整依据充分,若有异议可提交补充证据申请复核。(2分)(2)与发包人沟通的核心依据:实际完成工程量的现场签证、设计变更指令、合同约定的调价规则。(1分)沟通话术要点:首先说明工程量增加是发包人设计变更导致,不属于承包人擅自增加工程量,全部工程量均应予以计量;其次说明15%以内的部分按原单价计算符合合同约定,未损害发包人利益;最后告知承包人对调整后的价格无异议,后续不会产生索赔风险,加快发包人确认进度。(2分)七、综合分析题(满分20分)背景:某大型化工设备安装总承包项目,合同采用清单计价模式,签约合同价2.8亿元,其中暂列金2000万元,暂估价的核心反应釜设备为3200万元,合同约定物价波动超出±5%时调整材料设备单价,调整方法采用造价信息差额法。施工过程中发生三个争议事件:事件1:总承包人完成的设备钢结构支架工程量,清单招标量是2400t,实际完成量是3020t,承包人要求全部按投标综合单价7800元/t计算,发包人认为超出15%的部分属于承包人擅自优化设计导致,不应计量,双方产生争议。经监理核实,工程量增加是因发包人变更了支架的荷载要求,不属于承包人擅自优化。事件2:暂估价的反应釜设备,采购时因为特种钢材价格上涨,实际采购价为4120万元,发包人认为暂估价是总承包人投标时报的,涨幅超过5%的部分应由总承包人承担30%,总承包人要求全额调整差价。经核实,采购流程符合合同约定,设备参数符合招标要求,特种钢材价格涨幅超过同期造价信息涨幅38%。事件3:项目施工期间遭遇罕见洪灾,属于不可抗力,导致承包人已安装完成的部分辅助设备损坏,损失180万元,承包人租赁的大型吊装设备损坏维修费用62万元,承包人要求发包人承担全部242万元损失,发包人认为不可抗力损失各自

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论