2025年一级建造师执业资格考试（建设工程法规及相关知识）练习题及答案

2025年一级建造师执业资格考试（建设工程法规及相关知识）练习题及答案一、单项选择题1.根据《民法典》规定，下列民事法律行为中，属于可撤销的是（）。A.无民事行为能力人实施的民事法律行为B.行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为C.违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为D.基于重大误解实施的民事法律行为答案：D解析：根据《民法典》第一百四十七条，基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。A选项属于无效民事法律行为（《民法典》第一百四十四条）。B选项属于虚假意思表示，行为无效（《民法典》第一百四十六条）。C选项属于违反强制性规定，行为无效（《民法典》第一百五十三条）。2.关于建设工程施工合同无效后的处理，下列说法正确的是（）。A.建设工程经验收不合格，但修复后验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用B.建设工程经验收不合格，且修复后仍不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿C.建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人D.发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，也应承担全部责任答案：C解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。A选项，修复后合格的，发包人应支付工程款，但可请求承包人承担修复费用，此处“可以”表述不够准确，应为“有权”。B选项，修复后仍不合格，承包人无权请求支付工程款，但并非绝对无权请求折价补偿，需视情况而定，表述过于绝对。D选项，应根据过错大小分担责任，而非全部责任。3.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人，公示期不得少于（）日。A.3，3B.5，3C.3，5D.5，5答案：A解析：《招标投标法实施条例》第五十四条规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。4.某施工企业因项目经理擅自以企业名义对外签订材料采购合同，给材料供应商造成损失。关于该责任承担的说法，正确的是（）。A.施工企业不承担责任B.材料供应商只能要求项目经理承担责任C.项目经理的行为构成表见代理，施工企业应当向材料供应商承担责任D.施工企业承担责任后，不可以向项目经理追偿答案：C解析：项目经理作为施工企业的项目负责人，其以企业名义对外从事的与项目相关的采购行为，通常构成职务行为或表见代理，其法律后果应由企业承担。《民法典》第一百七十二条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。施工企业承担责任后，可以根据内部管理规定或过错向项目经理追偿，故D错误。5.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期为10年C.供热与供冷系统，保修期为1个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期为1年答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。6.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件不包括（）。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员D.所有从业人员均应经建设主管部门考核合格答案：D解析：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件包括：主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。并非“所有从业人员”，故D错误。7.关于民事诉讼管辖的说法，正确的是（）。A.建设工程施工合同纠纷，由工程所在地人民法院专属管辖B.对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖C.同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，由最先立案的人民法院管辖D.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，建设工程施工合同纠纷不适用此规定答案：B解析：根据《民事诉讼法》第二十二条，对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。A选项，根据《民事诉讼法》第三十四条和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二十八条，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院专属管辖，故A表述不完整，未明确是专属管辖。C选项，同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，各该人民法院都有管辖权，原告可以向其中任一法院起诉，并非由最先立案的管辖。D选项，根据司法解释，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，适用专属管辖规定。8.某工程项目，建设单位于2024年3月1日领取了施工许可证。因故未能按期开工，建设单位申请了两次延期，则该项目最迟开工时间为（）。A.2024年6月1日B.2024年9月1日C.2024年12月1日D.2025年3月1日答案：C解析：《建筑法》第九条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。因此，最长期限为3个月（初次）+3个月（第一次延期）+3个月（第二次延期）=9个月。从2024年3月1日起算，9个月后为2024年12月1日。9.根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由（）妥善保存备查。A.建设单位B.施工总承包单位C.分包单位D.开户银行答案：B解析：《保障农民工工资支付条例》第二十七条规定，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。10.关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭后提出C.仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人必须就仲裁机构选择达成一致，否则仲裁协议无效D.仲裁协议约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议有效答案：A解析：根据《仲裁法》第十九条，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。B选项，根据《仲裁法》第二十条，当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出。C选项，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第五条，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。D选项，根据该解释第七条，当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在仲裁庭首次开庭前提出异议的除外。二、多项选择题1.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的有（）。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程E.脚手架工程答案：A，B，C解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（一）基坑支护与降水工程；（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。2.下列情形中，属于《民法典》规定的要约失效的有（）。A.要约人依法撤销要约B.承诺期限届满，受要约人未作出承诺C.受要约人对要约的内容作出实质性变更D.要约人向受要约人发出要约后，受要约人尚未承诺前，要约人又向第三人发出了同样的要约E.受要约人发出承诺通知后，在承诺到达要约人之前，要约人依法撤销了要约答案：A，B，C解析：《民法典》第四百七十八条规定，有下列情形之一的，要约失效：（一）要约被拒绝；（二）要约被依法撤销；（三）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（四）受要约人对要约的内容作出实质性变更。D选项，向第三人发出同样要约，并不导致原要约失效。E选项，根据《民法典》第四百七十七条，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。如果受要约人已经发出承诺，且该承诺不属于第四百八十四条（以通知方式作出的承诺）中可撤回的情形（即撤回通知应在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人），则要约可能因承诺生效而成立合同，而非单纯的要约失效。3.关于建设工程债权制度的说法，正确的有（）。A.施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债B.在施工合同中，对于完成施工任务，施工单位是债权人，建设单位是债务人C.建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任D.无因管理在管理人员与受益人之间形成了债的关系E.建筑物倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担按份责任答案：A，C，D解析：A正确，施工合同之债是合同之债的一种。B错误，在施工合同中，对于完成施工任务，施工单位是债务人（负有完成施工任务的义务），建设单位是债权人（有权请求施工单位完成施工任务）；对于支付工程款，建设单位是债务人，施工单位是债权人。C正确，符合《民法典》第一千二百五十三条关于物件脱落、坠落损害责任的规定。D正确，无因管理是债的发生根据之一。E错误，根据《民法典》第一千二百五十二条，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。4.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程结算报告答案：A，B，C，D解析：《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。工程结算报告并非竣工验收的法定条件。5.关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且最高不得超过80万元人民币B.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息E.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出答案：A，B，C，E解析：A正确，《招标投标法实施条例》第二十六条规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标保证金最高不得超过80万元人民币。B正确，《招标投标法实施条例》第三十条。C正确，《招标投标法实施条例》第二十六条。D错误，《招标投标法实施条例》第五十七条第二款规定，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。但注意，对于未中标的投标人，其投标保证金及利息的退还时间应为“中标通知书发出后”。条例原文为：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。此表述存在争议，实践中通常理解：未中标人的保证金在合同签订后退还，但此期限可能过长。更准确的操作应依据招标文件约定。E正确，《招标投标法实施条例》第二十六条。三、案例分析题（一）某房地产开发公司（建设单位）与某施工总承包企业（承包人）签订了一份住宅小区施工总承包合同。合同约定工期为2023年5月1日至2024年10月31日。合同价款为固定总价2.5亿元。合同专用条款约定，因承包人原因导致工期延误，每延误一天，应向发包人支付合同总价万分之三的违约金；因发包人原因导致工期延误，工期相应顺延，并补偿承包人停工损失。施工过程中，发生了以下事件：事件1：2023年8月，因建设单位提供的施工图纸存在重大错误，导致部分工程返工，造成承包人停工10天，人员窝工、机械设备闲置损失共计50万元。事件2：2024年1月至2月，遭遇当地气象部门认定的50年一遇的特大暴雨，导致现场无法施工共计20天。事件3：2024年6月，因承包人采购的某种关键设备未能按时到场，导致某关键线路工作延误15天。工程最终于2025年1月15日竣工。建设单位在办理竣工结算时，要求扣除因承包人原因延误工期的违约金。承包人则主张事件1、事件2均应顺延工期，并索赔事件1的损失。问题：1.事件1中，建设单位图纸错误导致返工和停工，承包人可以提出哪些索赔要求？工期和费用索赔是否成立？说明理由。2.事件2中，特大暴雨导致的工期延误应如何处理？承包人是否可以索赔费用？3.事件3中，承包人设备未按时到场导致的工期延误应如何处理？4.计算建设单位可以扣除的工期延误违约金总额（不考虑其他因素）。假定每月按30天计算。答案与解析：1.承包人可以提出工期索赔和费用索赔。工期索赔成立。理由：因发包人（建设单位）提供的图纸错误，属于发包人原因造成的工期延误，根据合同约定，工期应相应顺延。费用索赔成立。理由：因发包人原因造成的承包人停工、窝工、机械设备闲置等损失，应由发包人承担。承包人可索赔停工10天导致的50万元损失。2.事件2中，特大暴雨属于不可抗力事件。根据《民法典》及合同示范文本通用条款，因不可抗力导致工期延误的，工期应予以顺延。因此，因此次暴雨导致的20天工期延误，承包人有权要求工期顺延。承包人通常不可以索赔因不可抗力事件导致的费用损失。根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。因不可抗力导致的费用损失，原则上由各自承担。承包人的施工机械设备损坏及停工损失应由承包人自己承担。但如果合同另有约定，从其约定。本案例合同未特别约定不可抗力的费用补偿，故费用索赔不成立。3.事件3中，因承包人自身原因（采购设备未按时到场）导致的工期延误，属于承包人责任。根据合同约定，因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任，工期不予顺延，并应按合同约定向发包人支付工期延误违约金。4.计算工期延误违约金：合同约定竣工日期：2024年10月31日。实际竣工日期：2025年1月15日。表面延误天数：从2024年11月1日至2025年1月15日。11月30天，12月31天，1月15天，共计30+31+15=76天。应顺延的工期：事件1：发包人原因，顺延10天。事件2：不可抗力，顺延20天。事件3：承包人原因，不顺延。总计可顺延工期：10+20=30天。因此，承包人应承担责任的延误天数：76天-30天=46天。合同约定的工期延误违约金计算标准：合同总价万分之三/天。合同总价：2.5亿元=250，000，000元。每日违约金：250，000，000×0.0003=75，000元/天。建设单位可扣除的违约金总额：75，000元/天×46天=3，450，000元。（二）某政府投资建设的污水处理厂项目，依法必须进行招标。招标文件规定采用综合评估法，投标报价分值为60分。以有效投标报价的算术平均值为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分，每高于或低于评标基准价1%，扣0.5分，不足1%按插入法计算，扣分不设下限。共有A、B、C、D、E五家投标人参与投标。评标委员会发现D投标人的投标报价大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准进行了修正。开标后，各投标人的报价（经修正后）如下：A：5680万元；B：5820万元；C：5950万元；D：6120万元；E：5500万元。经评审，五家投标人的投标文件均满足招标文件实质性要求。问题：1.请计算本项目的评标基准价（保留两位小数）。2.请分别计算A、B、C、E四家投标人的投标报价得分（保留两位小数）。D投标人报价修正后仍为最高，是否影响其参与基准价计算？3.若招标人设有最高投标限价为6000万元，则E投标人的5500万元报价是否有效？说明理由。答案与解析：1.计算评标基准价：所有有效投标报价的算术平均值。有效投标人：A、B、C、D、E五家。评标基准价=(5680+5820+5950+6120+5500)/5=(29070