建设单位工程复工争议合同样本

建设单位工程复工争议合同样本甲方（建设单位）：[甲方全称]法定地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（承包单位）：[乙方全称]法定地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]鉴于：（1）甲乙双方于[日期]签订了《[原建设工程施工合同名称]》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），约定由乙方承建位于[工程地点]的[工程名称]项目（以下简称“该工程”）。（2）由于[具体暂停原因，例如：不可抗力事件、业主方资金安排问题导致无法继续施工等，需明确非乙方主要责任]，该工程自[暂停起始日期]起暂停施工。（3）为明确工程复工后的相关事宜，解决可能出现的争议，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程概况与暂停背景1.1本协议项下的工程概况与原合同保持一致。1.2双方确认，该工程暂停的主要原因是[再次明确暂停原因]，该原因不属于乙方根据原合同约定应承担的风险或责任。第二条工期调整2.1甲方确认，因工程暂停原因非乙方责任，导致乙方无法按原合同工期履约。自工程暂停之日起至本协议约定的复工日期止，该段时间应视为非乙方原因造成的工期延误。2.2工期顺延计算：（2.2.1）复工后，该工程的最终竣工日期应在原合同约定的竣工日期上，增加因暂停造成的工期延误天数。具体顺延天数由双方根据[约定方式，例如：暂停期间的实际天数、原合同关于工期延误的约定标准、或双方确认的合理天数]计算确认。（2.2.2）乙方应在工程复工后[具体天数]日内，向甲方提交书面工期顺延申请，并附上详细的计算依据。甲方应在收到申请后[具体天数]日内进行审核，并书面确认最终顺延天数。第三条费用调整3.1暂停期间费用：（3.1.1）乙方应自行承担工程暂停期间因其管理、人员、设备等产生的合理费用，包括但不限于人员基本工资、设备租赁费（或折旧费）等。（3.1.2）对于因工程暂停导致的乙方人员窝工费、设备闲置费（若该费用无法通过市场租赁等方式合理补偿），经双方确认属于非乙方原因造成的损失，甲方应在[具体方式，例如：复工后支付、按月支付、或最终结算时扣除等]方式内，给予乙方一次性补偿[或具体计算方法]。3.2复工相关费用：（3.2.1）复工后，若为满足调整后的工期需要采取赶工措施，由此产生的赶工措施费由乙方承担，但若赶工需求是由于甲方原因（如未能按时提供复工条件超过[具体天数]等）造成的，相应的赶工费用应由甲方承担。（3.2.2）复工期间，因非乙方原因导致的材料价格异常上涨等额外成本，经双方核实确认后，由甲方按照[具体补偿方式，例如：按合同约定价格调整、按实际增加额补偿等]予以补偿。3.3费用确认与支付：（3.3.1）乙方就本协议第三条所述各项费用主张补偿或调整的，应按照本协议约定或原合同约定提交相关证明文件和计算明细。（3.3.2）甲方应在收到乙方提交的合规费用申请后[具体天数]日内进行审核，审核无误后，按照原合同约定的支付条款（或双方另行约定的支付时间和方式）支付相关费用。第四条复工争议解决机制4.1凡因本协议第二条工期调整、第三条费用调整、以及双方在履行本协议过程中就复工相关事宜产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。4.2协商不成的，双方同意将争议提交[选择一种并明确：A.仲裁或B.诉讼]解决。（4.2.1若选择仲裁：提交[具体仲裁委员会名称]仲裁。仲裁规则适用[具体仲裁规则名称]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）（4.2.2若选择诉讼：向[具体有管辖权的人民法院名称，例如：工程所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。）4.3在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行本协议及原合同中双方尚未履行完毕的义务，除非双方协商一致同意暂停履行。4.4双方均有责任妥善保存与争议相关的所有文件、记录和数据，并在争议解决程序中根据对方要求提供。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：（5.1.1）负责及时消除工程暂停原因造成的障碍，提供必要的复工条件（如场地、设计文件等），并通知乙方可以复工。（5.1.2）按照本协议约定审核确认工期顺延天数和费用调整金额，并按时支付相关款项。（5.1.3）配合乙方进行复工及后续施工，提供必要的协调和支持。（5.1.4）按照本协议第四条约定解决争议。5.2乙方权利与义务：（5.2.1）在收到甲方复工通知后，按照原合同约定及复工要求，组织人员、设备进场复工，确保工程质量和安全。（5.2.2）负责编制复工计划，并报甲方审核。（5.2.3）按照本协议约定提交工期顺延申请、费用调整申请及相关证明文件。（5.2.4）接受甲方及监理单位的监督管理，按要求提供施工资料。（5.2.5）按照本协议第四条约定解决争议。第六条不可抗力6.1若发生地震、洪水、战争、政府行为等不可抗力事件，导致本协议无法继续履行或复工延迟，双方互不承担违约责任。6.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[具体天数]日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力影响的程度，协商决定是否暂停履行、部分履行或终止本协议。第七条保密7.1双方对于在本协议签订及履行过程中获悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、财务信息等）负有保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。第八条通知与送达8.1双方之间的所有通知、请求、要求或其他通讯应以书面形式作出，并按照本协议首页所列地址或双方后续书面变更的地址送达。8.2通知在下列时间视为送达：（8.2.1专人递送的，交付时；（8.2.2通过挂号信或特快专递发送的，寄出后[具体天数]日；（8.2.3通过电子邮件发送的，发送时，但需确保对方能收到。）第九条合同的变更、解除与终止9.1对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。9.2除本协议另有约定外，任何一方未经对方书面同意，不得单方面解除本协议。9.3本协议在以下情况下终止：（9.3.1双方已按调整后的工期完成该工程，并办理完毕竣工验收及结算手续。（9.3.2双方协商一致同意终止本协议。（9.3.3因不可抗力导致本协议无法继续履行。（9.3.4原合同已解除或终止，且与本协议的履行不存在关联。）第十条其他条款10.1本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。10.2本协议未尽事宜，按照原合同约定执行。原合同条款与本协议条款有冲突的，以本协议条款为准。10.3本协议一式[具体份数]