巢湖市2025年住房和城乡建设领域现场专业人员培训考试(监理员)题库及答案

巢湖市2025年住房和城乡建设领域现场专业人员培训考试(监理员)题库及答案一、单项选择题（每题1分，共40分）1.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），监理规划应在（）由总监理工程师组织编制，并经监理单位技术负责人审批。A.签订委托监理合同前B.签订委托监理合同及收到设计文件后C.第一次工地会议前D.工程开工前答案：B解析：监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件，应在签订委托监理合同及收到工程设计文件后编制，经监理单位技术负责人审批，并在召开第一次工地会议前报送建设单位。2.在施工阶段，项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，正确的处理方式是（）。A.立即报告建设单位B.签发工程暂停令C.签发监理通知单D.要求施工单位整改答案：C解析：根据《建设工程监理规范》，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。若情况严重，可签发工程暂停令。未按图施工属于质量问题，通常先签发监理通知单。3.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当（）。A.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位B.要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位C.直接向有关主管部门报告D.要求施工单位整改，并报告建设单位答案：B解析：依据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。4.根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）。A.建设单位和设计单位B.建设单位和监理单位C.设计单位和监理单位D.建设单位和建设工程质量监督机构答案：D解析：《建设工程质量管理条例》第三十条规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。5.专业监理工程师对承包单位报送的分包单位资格报审表及相关资料进行审核，符合规定后，应由（）予以签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位项目负责人答案：B解析：分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。6.工程变更涉及结构主体和承重结构变动时，建设单位应在施工前委托（）提出设计方案，或由原设计单位提出设计方案，并经原审查机构审批后方可施工。A.具有相应资质等级的设计单位B.监理单位C.原设计单位D.施工图审查机构答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》第十五条，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。7.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的（），符合要求后予以签认。A.施工组织设计B.专项施工方案C.开工报审表D.施工进度计划答案：C解析：总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令。8.见证取样是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的（）。A.监督活动B.管理活动C.检测活动D.旁站活动答案：A解析：见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动，是确保工程质量检测数据真实性的重要环节。9.《建设工程监理合同（示范文本）》规定，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天向委托人书面报告。A.3B.5C.7D.14答案：C解析：根据《建设工程监理合同（示范文本）》通用条款，监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。10.下列费用中，属于建筑安装工程费用中措施项目费的是（）。A.工程排污费B.养老保险费C.脚手架工程费D.管理人员工资答案：C解析：措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费等。A、B属于规费，D属于企业管理费。11.在双代号网络计划中，工作的总时差是指在不影响（）的前提下，本工作可以利用的机动时间。A.紧后工作最早开始时间B.后续工作最早开始时间C.计划工期D.总工期答案：D解析：总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。12.根据《建设工程文件归档规范》（GB/T50328），监理单位应长期保存的监理文件是（）。A.监理实施细则B.监理月报C.监理会议纪要D.监理工作总结答案：A解析：根据《建设工程文件归档规范》，监理规划、监理实施细则、监理部总控制计划等由监理单位长期保存，建设单位、城建档案馆也需保存。监理月报、会议纪要、工作总结等通常由建设、监理单位长期保存，城建档案馆选择性保存。13.当工程实际进度滞后于计划进度时，监理工程师应（）。A.签发监理通知单，要求施工单位采取调整措施B.立即报告建设单位C.要求施工单位重新编制进度计划D.建议建设单位更换施工单位答案：A解析：当发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，项目监理机构应签发监理通知单，要求施工单位采取调整措施加快施工进度。总监理工程师应向建设单位报告工期延误风险。14.下列行为中，属于监理工程师职业道德所禁止的是（）。A.不索取施工单位的任何礼金B.在政府部门兼职C.坚持自主开展监理工作D.保证执业活动成果的质量答案：B解析：监理工程师应遵守的职业道德包括：维护国家的荣誉和利益；执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度；履行监理合同规定的义务和责任；努力学习专业技术和建设监理知识；不以个人名义承揽监理业务；不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动；不在政府部门、施工、材料设备的生产供应等单位兼职；不为所监理项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；不收受被监理单位的任何礼金；不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；坚持独立自主地开展工作。15.施工合同履行期间，因不可抗力事件导致合同解除，监理人应就合同解除前承包人应得到但未支付的工程价款和材料设备等款项签发（）。A.费用索赔报审表B.工程款支付证书C.监理通知单D.工作联系单答案：B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，监理人应商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值，并就此签发支付证书。16.某分项工程实物工程量为1000m³，该分项工程机械产量定额为5m³/台班，计划每天安排2班，每班10台机械施工，则完成该分项工程的持续时间为（）天。A.5B.10C.15D.20答案：B解析：每日完成工程量=产量定额×台班数×机械台数=5m³/台班×2台班/天×10台=100m³/天。持续时间=实物工程量/每日完成工程量=1000m³/100m³/天=10天。17.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施。A.施工单位技术负责人和总监理工程师B.施工单位项目经理和监理工程师C.施工单位安全负责人和总监理工程师D.施工单位技术负责人和建设单位项目负责人答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。18.监理月报应由（）组织编制，签认后报建设单位和本监理单位。A.专业监理工程师B.总监理工程师代表C.总监理工程师D.监理单位技术负责人答案：C解析：监理月报是项目监理机构定期向建设单位和监理单位提交的重要报告，应由总监理工程师组织编制，签认后报送建设单位和本监理单位。19.工程质量评估报告应在（）由项目监理机构编制，并经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。A.工程竣工预验收合格后B.工程竣工验收后C.单位工程验收后D.分部工程验收后答案：A解析：工程竣工预验收合格后，由总监理工程师组织专业监理工程师编制工程质量评估报告，经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。20.根据《建筑法》，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。A.由监理单位承担赔偿责任B.由承包单位承担赔偿责任C.由监理单位和承包单位承担连带赔偿责任D.由监理单位承担主要责任答案：C解析：《建筑法》第三十五条规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。21.项目监理机构处理费用索赔的主要依据不包括（）。A.法律法规B.勘察设计文件C.合同文件D.会议纪要答案：B解析：处理索赔的主要依据包括：法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及施工图、合同文件、索赔事件相关证据（如会议纪要、监理记录、影像资料等）。勘察设计文件是工程实施的依据之一，但不是处理费用索赔的直接主要依据，直接依据是合同约定和证明索赔事件发生的证据。22.在工程质量控制中，对进场材料进行平行检验是指（）。A.施工单位自检后监理机构进行的验证性抽检B.监理机构独立进行的检测试验活动C.监理机构对施工单位试验过程的监督D.建设单位委托第三方进行的检测答案：B解析：平行检验是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。它是由监理机构独立进行的，是验证工程质量的重要手段。23.总监理工程师签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照（）的约定签发。A.监理合同和监理规范B.施工合同和监理规范C.监理规范和法律法规D.施工合同和法律法规答案：D解析：总监理工程师签发工程暂停令，应事先征得建设单位同意，在紧急情况下未能事先报告的，应在事后及时向建设单位作出书面报告。签发工程暂停令应依据施工合同和法律法规的约定，明确暂停范围。24.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人，公示期不得少于（）日。A.3，3B.5，3C.3，5D.5，5答案：A解析：《招标投标法实施条例》第五十四条规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。25.某混凝土结构工程，设计强度等级为C30，按规定留置的标准养护试块共10组，其强度代表值分别为（MPa）：32.5，31.0，29.5，33.0，34.0，28.0，35.0，30.5，32.0，36.0。按《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107），采用统计方法（一）评定，已知=1.15已知：=，=，验收界限：≥+，≥A.合格B.不合格C.数据不足，无法判断D.需用非统计方法评定答案：B解析：计算平均值=(32.5+31.0+29.5+33.0+34.0+28.0+35.0+30.5+26.下列监理工作内容中，属于施工阶段投资控制工作的是（）。A.审查施工组织设计B.审核工程竣工结算C.审查分包单位资质D.签发工程款支付证书答案：D解析：施工阶段投资控制的主要工作包括：进行工程计量和付款签证；对实际完成量与计划完成量进行比较分析；审核竣工结算款等。签发工程款支付证书是付款签证的核心环节。B选项“审核工程竣工结算”也属于投资控制，但通常发生在竣工阶段，D选项是施工过程中的常规控制工作。A属于质量控制、进度控制，C属于质量控制。27.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由（）审核后报建设单位。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员答案：B解析：项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报建设单位。28.在建设工程监理工作中，监理实施细则的编制依据不包括（）。A.监理规划B.工程建设标准C.施工组织设计D.监理合同答案：D解析：监理实施细则的编制依据包括：监理规划；工程建设标准、工程设计文件；施工组织设计、（专项）施工方案。监理合同是编制监理规划的依据。29.根据《民法典》，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求（）将该工程依法拍卖。A.人民法院B.仲裁机构C.建设行政主管部门D.监理单位答案：A解析：《民法典》第八百零七条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。30.某网络计划中，工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；工作C的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；工作A与工作B、C的间隔时间均为5天。则工作A的总时差为（）天。A.3B.7C.8D.10答案：B解析：工作A的总时差T=min(L−FT−?),31.项目监理机构在审查施工单位的工程变更申请时，应遵循的基本程序是（）。A.提出审查意见→与建设单位、施工单位协商→总监理工程师签发变更指令B.提出审查意见→总监理工程师签发变更指令→与建设单位、施工单位协商C.与建设单位、施工单位协商→提出审查意见→总监理工程师签发变更指令D.总监理工程师签发变更指令→与建设单位、施工单位协商→提出审查意见答案：A解析：处理工程变更的一般程序：总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议。总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。32.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证前，专项施工方案应当通过（）审核。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目技术负责人答案：A解析：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前，专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。33.在建设工程施工过程中，监理人员对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟踪监督活动称为（）。A.巡视B.平行检验C.见证取样D.旁站答案：D解析：旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。巡视是监理人员对施工现场进行的定期或不定期的检查活动。平行检验是项目监理机构在施工单位自检的同时进行的检测。见证取样是对取样、送检过程的监督。34.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期，自（）之日起计算。A.工程完工B.提交竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程交付使用答案：C解析：《建设工程质量管理条例》第四十条规定，建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。35.某工程双代号时标网络计划如下图所示，工作E的总时差为（）周。（假设时标网络图已给出，图中显示：计划工期为15周，工作E为实箭线，从第4周初开始，第8周末结束，其后续工作有虚箭线和实箭线连接至终点节点和另一工作）（注：此题需结合图示判断，此处为模拟题干，常见答案计算方式为：工作E的总时差等于其紧后工作总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔之和的最小值，或从图上直接观察其波形线长度。假设通过计算或读图得出答案为2周）A.0B.1C.2D.3答案：C解析：（模拟解析）在时标网络计划中，工作总时差应自右向左逐项计算。工作E的紧后工作有F、G。经计算或读图，工作E的波形线长度为1周，但其紧后工作F有总时差1周，且E与F之间无间隔；或工作G有总时差，且E至G的线路有波形线叠加。综合计算得出工作E的总时差为2周。36.根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列费用中，属于规费的是（）。A.劳动保护费B.住房公积金C.工具用具使用费D.检验试验费答案：B解析：规费包括社会保险费（养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）、住房公积金。A、C、D属于企业管理费或施工机具使用费、材料费。37.监理员在专业监理工程师指导下进行现场检查，其职责不包括（）。A.进行工程计量B.检查工序施工结果C.复核工程计量有关数据D.检查施工单位投入的人力情况答案：A解析：根据《建设工程监理规范》，监理员的职责包括：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；进行见证取样；复核工程计量有关数据；检查工序施工结果；发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。进行工程计量是专业监理工程师的职责。38.当项目监理机构对工程存在质量缺陷或不合格工程发出监理通知单要求整改后，施工单位拒不整改的，项目监理机构应及时（）。A.报告建设单位B.报告建设行政主管部门C.签发工程暂停令D.发出工作联系单答案：C解析：当施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时报告建设单位。但针对质量缺陷，若施工单位拒不整改，情况严重的，总监理工程师应签发工程暂停令。这是监理规范中规定的处理程序。39.根据《建设工程监理规范》，监理日志应由（）根据工程实际情况及时填写。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.总监理工程师代表答案：B解析：监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及施工进展情况所做的记录，由专业监理工程师根据工程实际情况及时填写。40.在施工合同履行过程中，由于发包人原因造成停工的，承包人有权要求发包人（）。A.顺延工期，并补偿停工损失B.顺延工期，不补偿停工损失C.不顺延工期，但补偿停工损失D.不顺延工期，不补偿停工损失答案：A解析：因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。二、多项选择题（每题2分，共20分，多选、错选不得分，少选每选对一个得0.5分）1.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构批准工程延期应同时满足的条件有（）。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期申请B.因非施工单位原因造成施工进度滞后C.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期D.建设单位同意延期E.施工单位已采取赶工措施但仍无法按期完成答案：B,C解析：项目监理机构批准工程延期必须同时满足三个条件：施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期意向或申请；因非施工单位原因造成施工进度滞后（B）；施工进度滞后影响到施工合同约定的工期（C）。A选项表述不完整，必须是“在合同约定的期限内”提出。D、E不是必要条件。2.下列监理文件资料中，需要由总监理工程师签字并加盖执业印章的有（）。A.工程开工令B.监理通知单C.工程款支付证书D.费用索赔报审表E.监理月报答案：A,C,D解析：根据《建设工程监理规范》及相关规定，下列表式应由总监理工程师签字并加盖执业印章：工程开工令、工程暂停令、工程复工令、工程款支付证书、施工组织设计或（专项）施工方案报审表、工程开工报审表、单位工程竣工验收报审表、工程款支付报审表、费用索赔报审表、工程临时或最终延期报审表。监理通知单可由专业监理工程师或总监理工程师签发，不一定必须总监理工程师签字盖执业章。监理月报由总监理工程师签认，但无强制要求加盖执业印章。3.项目监理机构在施工阶段进度控制的任务包括（）。A.编制施工总进度计划B.审查施工进度计划C.检查施工进度计划的实施情况D.比较分析实际进度与计划进度E.编制年、季、月度工程综合计划答案：B,C,D解析：项目监理机构施工阶段进度控制的主要任务包括：审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划（B）；检查施工进度计划的实施情况（C）；比较分析实际进度与计划进度（D），发现偏差时，采取纠偏措施。A、E属于施工单位的任务。4.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全责任包括（）。A.审查施工组织设计中的安全技术措施B.对建设工程安全生产承担监理责任C.发现安全事故隐患，要求施工单位整改D.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用E.对专项施工方案进行审查答案：A,B,C,E解析：工程监理单位的安全责任包括：审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准（A、E）；在监理过程中发现存在安全事故隐患的，应要求施工单位整改（C）；情况严重的，应要求暂停施工并报告建设单位；施工单位拒不整改或不停止施工的，应及时向主管部门报告；工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任（B）。D选项属于建设单位的责任。5.下列工程质量问题中，可不做专门处理的情况有（）。A.不影响结构安全、生产工艺和使用要求的B.后道工序可以弥补的质量缺陷C.法定检测单位鉴定合格的D.出现的质量缺陷，经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的E.经返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程答案：A,B,C,D解析：通常可不做专门处理的情况包括：不影响结构安全、生产工艺和使用要求（A）；后道工序可以弥补的质量缺陷（B）；经法定检测单位鉴定合格（C）；经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能（D）。E选项属于必须进行处理甚至拆除重建的情况。6.监理规划中，工程质量控制的工作内容应包括（）。A.确定质量控制目标B.制定质量监督制度C.审查现场质量管理制度D.组织图纸会审和设计交底E.审核分包单位资格答案：A,C,E解析：监理规划中工程质量控制的主要工作内容包括：确定质量控制目标、分解质量控制要点、制定质量控制措施、设置质量控制流程等。具体到工作，审查现场质量管理制度（C）、审核分包单位资格（E）属于质量控制的具体工作内容。B选项“制定质量监督制度”表述不准确，监理是制定质量控制措施。D选项“组织图纸会审和设计交底”通常由建设单位组织，监理单位参与。7.根据《建设工程监理规范》，监理实施细则的编制应依据（）。A.监理合同B.监理规划C.工程设计文件D.施工组织设计E.专项施工方案答案：B,C,D,E解析：监理实施细则编制依据：监理规划；相关标准、工程设计文件；施工组织设计、（专项）施工方案。监理合同是编制监理规划的依据。8.在建设工程施工阶段，项目监理机构处理费用索赔的主要依据包括（）。A.法律法规B.勘察、设计文件C.合同文件D.索赔事件的证据E.工程建设标准答案：A,C,D,E解析：处理费用索赔的依据主要有：法律法规；工程建设标准；合同文件；索赔事件的证据（如会议纪要、影像资料、检查记录等）。勘察、设计文件是工程实施的依据，但不是直接处理索赔的主要依据。9.下列施工过程中，监理员应进行旁站的有（）。A.土方回填B.梁柱节点钢筋隐蔽过程C.卷材防水层细部构造处理D.预应力张拉E.钢结构安装答案：B,C,D解析：根据房屋建筑工程施工旁站监理的关键部位、关键工序，基础工程方面包括：土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理等；主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装等。但需注意，监理员在专业监理工程师指导下进行旁站，具体旁站内容由监理规划或实施细则确定。通常，B、C、D是常见旁站内容。A选项“土方回填”可能旁站，但非所有情况；E选项“钢结构安装”可能旁站，但需视重要性。严格依据常见规定，B、C、D是明确的。10.总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表的有（）。A.组织编制监理规划B.审查施工组织设计C.签发工程开工令D.调解合同争议E.审查工程竣工报验单答案：A,C,D解析：根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：组织编制监理规划，审批监理实施细则；根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；签发工程开工令、暂停令和复工令；签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。A、C、D属于不得委托的工作。B选项“审查施工组织设计”可以委托代表审查，但审批（组织审查并签发审查意见）不得委托。E选项“审查工程竣工报验单”可以委托代表审查，但组织预验收、编写评估报告等不得委托。三、判断题（每题1分，共10分）1.监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的有偿技术服务。（）答案：对解析：工程监理单位是建筑市场的三大主体（建设单位、施工单位、监理单位）之一。建设工程监理是指工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，属于有偿的技术服务。2.总监理工程师负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理费用与工期索赔。（）答案：对解析：根据《建设工程监理规范》，总监理工程师的职责包括：调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程费用与工期索赔。3.对于涉及结构安全的试块、试件，实行见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的20%。（）答案：错解析：根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。4.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料，不需要发给施工单位。（）答案：错解析：监理规划应报送建设单位，同时可作为施工单位配合监理工作的参考依据之一，并非绝对不发给施工单位，有时经建设单位同意可提供相关部分。但主要作用是指导项目监理机构工作，报送建设单位。5.项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视，巡视应包括下列主要内容：施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。（）答案：对解析：这是《建设工程监理规范》中对巡视内容的明确规定。6.工程计量时，对于工程量清单中工程量有误或工程变更引起的工程量增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。（）答案：对解析：工程计量的原则之一就是按合同文件中约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。对于非承包人原因造成的工程量变化，应按实际完成且质量合格的工程量计量。7.建设单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，属于违法行为。（）答案：对解析：根据《建筑法》第二十四条，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。8.专业监理工程师应检查施工单位的测量放线控制成果及保护措施，并签署意见。（）答案：错解析：根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，并签署意见。但“签署意见”后，还应报总监理工程师审核确认。通