结构施工合同书（11篇）

结构施工合同书（11篇）

结构施工合同书篇1

甲方：

乙方：

为了确保工程的正常进展，明确双方责任，结合本工程的具

体情况，经双方共同协商达成以下条款：

一、工程概况：为砖混（框架）结构；工程形式：为包工不包

料。

二、建筑面积计算：按前后滴水计算。

三、工程范围：从到主体完成（包括内粉、白沙灰、墙体），

不包括楼梯，工程以外地面，两邻外粉在外，外粉每平方米12

71Jo

四、本工程承包方式：

1、现浇一层楼板以一层每平方米no元，二层以每平方米

120元。

2、零星工程费用另行计算，现浇、预制室内楼梯1000元，

室外楼梯元；围墙每平方米元，工程以外地面每平方元，生活费

O

3、特殊工程费用，琉璃瓦每平方100元，工程以外独立砖

砌±0每平方米25元，基础1米20元。

4、处理屋面、地面、搅拌机费用由甲方负担费用。

5、室内外回填，由甲方负责。

6、工程灶具由甲方提供。

7、发生的零星工程按实际情况定价付给工程费（经协商好以

后变更的由甲方付给乙方返工费）。

五、甲方职责

1、甲方积极配合乙方各方面工作，材料不能离工地50米。

2、甲方在乙方施工前必须按施工三通一平、水、电、路具

备齐等。

3、在施工之中甲方有什么增加的，要及时给乙方人员说

明，看到有什么问题要及时解决，过后乙方不再处理。

6、甲方提供的材料必须保证质量，如材料质量问题及事故

均由甲方负责。

7、在施工之中，由甲方造成的问题由甲方负担，由乙方造

成的问题由乙方负担，乙方有权拒绝甲方无理常规的施工方法，

如有坚持造成的后果，由甲方负责。

六、乙方职责

1、乙方必须按甲方的施工图纸施工，确保质量，服从甲方

监督，施工中甲方发现不符合质量要求的及时给乙方说明，有权

令其返工。

2、施工安全事故由乙方负担，如甲方提供的材料质量问题

所造成的非人身安全事故，责任由甲方负担。

3、文明工程，爱护甲方提供的一切施工设备及材料，乙方

不能铺张浪费。

七、结算方式

1、基础在土给施工单位30九

2、主体屋面二板，付给施工单位50虬

3、工程完成给施工单位一次结算清，如不按结算方式付款

的，乙方有权停工。

八、在订立合同书后交元工程保证金，在以后工资上面扣除

以确保工程存在，做为互相信任。

九、本工程结束后，一次结算清，如不结算清，按工程造价

增加10%付给乙方赔偿金（一个月以内）。

愿我们共同协商，搞好各方面工作，达到一个目标，互帮互

助，成为更好的朋友，创造一个优良工程。谢谢合作！

甲方（签字盖章）:

乙方（签字盖宣）：

日期：

结构施工合同书篇2

合同编号___________

工程名称：____________________________

工程编号：____________________________

发包方：____________________________

承包方：____________________________

签订时间：____________________________

签订地点：____________________________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包

合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务

和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：____________________________

二、工程地点：____________________________

三、工程项目批准单位：批准文号

（指此工程立项有权批准机关的文号）项目

主管单位：

四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面

积（平方米）；其它：

五、工程造价：（万元），其中土建：

（万元），安装：（万元）。

第二条施工准备

一、发包方：

1.月日前做好建筑红线以外的三通，负责红线外进

场道路的维修。

2.月日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电

源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需

要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

3.合同签订后天内（以收签最后一张图纸为准）提供完

整的建筑安装施工图一份，施工技术资料（包括地质及水准点座标

控制点）份。

5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底

会审，并做好三方签署的

交底会审纪要，在一天内分送有关单位，一天内提供会审纪要

和修改施工图份。

二、承包方：

L负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、

管理、使用和维修工作；

2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计

划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、

用电计划，送发包方。

第三条工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为

天（日历天），自年______月日开工至

年月日竣工验收（附各单位工程开竣工

日期，见附表一）。

二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺

延：

1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能

接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

2•凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证

施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资

料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进

度；

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、

停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款

而影响施工；

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到：

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的

建筑工程规范、规程和标准

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

L由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须

按有关规定进行检验合格后方可用于工程；

2•由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品。对

材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包

方派驻代表签证后，方可用于工程；

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可

进行下一道工序；

4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工

程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质

量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进

行结构中间验收；

5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代

表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发

包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单

位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签

证后实施；

6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自

通过竣工验收之日算起。

第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表

二）；

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品

合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验

的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复

验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处

理，其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法：

第六条工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的基

本建设工程价款结算办法执行。

、本合同签订后—日内，发包方支付不少于合同总价（或

当年投资额）的30%备料款，计人民币万元；临时设施

费，按土建工程合同总造价的%计人民币万元，安装工程

按人工费的%计人民币万元;材料设备差价

万元，分次支付，每次支付时间、金额

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内

按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的

%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的98%时，不再按进度付

款，办完交工验收后，待保修期满一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠

金额日万分之的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进

度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

六、本合同造价结算方式：

七、承包方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算

文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件

天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行

审定后拨款。

第七条施工与设计变更

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施

工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会

审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方

及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位

研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计

文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、

人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负

责，并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提

出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有

关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改

通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，

必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全

时，承包方才予实施。

第八条工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工

验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检

验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸

及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签

证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部

门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程竣工验收后，方包方方可使用。

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应

由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保

护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试

行)》执行。

第九条违约责任

承包方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由

于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九

条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期

得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成

的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方i1此造

成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构

件积压的实际损失。

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发

生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的，按规

定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款力、法的

规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方

式解决：

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；

二、向人民法院起诉。

第十一条附则

一、本合同一式份，合同附件份。甲乙双方各

执正本一份，其余副本由

发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部

门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工

商、公证部门办理鉴（公）证。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即

生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣

工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方

协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

发包方（盖章）：承包方（盖章）：

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：委托代理人（签章）:

单位地址：_____________________

_________________单位地址：

开户银行：开户银行:

____________________________帐号：帐号：

电话：____________________________

____________________________电话：

邮政编码：邮政编码:

年月日年月

0

结构施工合同书篇3

甲方：

乙方：

甲乙双方经协商一致，就钢结构工程及相关项目施工承包事

宜达成本协议如下：

一、工程概况：

1、工程名称：7—部队步兵营”综合库房工程地点：1_

部队步兵营院内

2、结构形式：钢结构建筑面积：3055m2

二、承包方式：

乙方独立核算，自负盈亏，包工包料。

三、承包项目：

1、该工程施工合同、图纸载明的钢结构部分的所有工程及

其附属项目；

2、该工程图纸载明的所有门窗工程（含夹板门）及其附属项

目；

3、该工程图纸载明的的所有防火涂料工程。

四、协议金额：本协议第三条载明的所有工程承包项目合计

总价：元。该价款为本协议第三条载明的所有工程承包项目发

生的人工费、材料费、机械费组成的直接费和间接费、措施费、

鉴定检测费、利润、税金以及完成该所有工程项目内容所需的全

部费用。

五、工期时间：

开工时间：年月日，竣工时间：年月日。

开工时间以实际开工日计算，竣工以质监站抽检复查合格为

准。

六、责任目标：

1、质量目标：严格按国家及济南军区质监站、地方主管部

门颁布制定的建筑工程施工质量统一标准和验收规范要求，严格

按该工程图纸载明的设计说明，不得以任何理由发生任何质量瑕

疵及事故。

2、安全生产、文明施工目标：严格执行国家关于建筑工程

安全生产管理条例及济南军区质监站、营区施工队伍管理办公

室关于建筑施工现场安全管理规定，不得以任何理由发生任何安

全事故。

3、该工程严禁发生被济南军区、7—部队营区主管部门通报

批评、处罚等事件。

七、款项拨付：

该综合库房土建工程砌体竣工前日，甲方向乙方拨付本协

议总价的%工程款；乙方完成预埋进入施工现场开始进行钢结构

安装，钢梁、柱进场后，甲方向乙方拨付本协议总价的%工程

款；围护材料进场后，甲方向乙方拨付本协议总价的％工程款;该

综合库房工程竣工验收合格，甲方向乙方拨付本协议总价的%工

程款;余款％作为质保金，自竣工验收合格、移交使用之E起，

一年后付%,两年后付%,三年后付%o

八、双方责任：

1、甲方向乙方提供施工图纸一份，施工用电送至场内，电

费乙方负担。

2、在本协议第三条载明的所有工程承包项目中的相关技

术、安全资料的编制由乙方随进度完成，每拖延一天，罚款50

yco

3、乙方须严椽教育部属施工人员，严格遵守71217部队营

区施工管理规定，严格服从甲方统一安排、领导。

4、乙方在本协议第三条载明的所有工程承包项目中，使用

的材料必须提供材料合格证;材料如未按规范、图纸、设计说明

采购、制作、安装使用，因此发生的使用责任均由乙方负担，并

按每次、每项罚款500—1000元。

5、乙方在进入施工现场时，向甲方提供部属施工人员的花

名册及身份证复印件，接受甲方拨付款时，向甲方提供工资表和

身份证复印件，严禁拖欠工人工资，如有安全等事故须及时妥善

处结。

6、钢结构工程保修年，门窗工程保修年;在约定的保修期

内，属乙方责任产生的工程质量缺陷，乙方在接到通知后，一个

工作日内仍不派人修复的，由甲方安排人员处理，发生的该维修

费向乙方双倍收取。

7、乙方须严格按规定，定期与不定期开展对所属班组、个

人进行工程质量标准与规范以及安全生产等学习培训及检查工

作。

8、乙方自开工到竣工期间，直至清场，凡发生质量事故、

安全等任何事故，均由乙方自负，并负担由此发生的法律责任、

民事责任、经济赔偿等一切相关责任。

9、该工程发生的任何事故，乙方须二日内上报甲方，并对

事故原因、改进措施、处理结果等于事毕后五日内书面上报甲

方。如因该事故给建设单位或甲方造成影响、损失，由乙方承担

全部赔偿，甲方保留对乙方的索赔权。

10、乙方须于开工前10日内，向甲方提交一份切实可行的

施工组织设计与形象进度计划，经甲方审批后，不折扣的组织实

施。

11、工程移交使用前，乙方负责对该工程承包项目成品的看

护、保护，期间发生的毁损等由乙方无偿修复。

九、违约责任：

1、乙方因工程质量、安全文明施工等责任目标达不到本协

议约定的标准，每发生一项，按该工程总造价的2%向甲方缴纳

违约金。

2、属乙方责任导致工程工期拖延，每逾期一天，向甲方缴

纳该工程总造价的0.1%的违约金。

十、本协议自签订日生效，未尽事宜，双方另行协商补充°

甲方：乙方：

法定代表人：

年月日

结构施工合同书篇4

建设单位：北京市乾景园林绿化有限公司（简称甲方）

施工单位：惠州市金佳运实业有限公司（简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑

法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

一、工程概况：（包括工程的名称、地点、钢构面积等内容）

腐木地板。

二、工程承包方式：包工包料包质量包安全

三、工程材料确认：图纸上标示的有些材料规格市场上没

有，由甲乙双方协商确定。100_250方通更换成100_200方

通。因市场上木型材的特殊性，

四、工程日期：10天

五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须

达同行业验评之合格标准。

七、工程验收方式：

工程竣工之后（指本项目钢结构子分部工程），根据图纸和合

同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办

理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自

使用即视为工程全面合格。

八、付款期限和方式：合同鉴定日甲方付给乙方预付款

10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。

甲方若逾期付款，按日万分之五支付潸纳金，并承担乙方窝工期

限的人员工资和机械损失。

九、保修内容和期限一年。

十、双方的其它义务：所以廊架上的80_200防腐木，足

只有80」85。六、工程造价：合计18710元。（壹万捌仟柒百

壹拾元）

甲方义务：

1、用地和施工许可证:

2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等

施工进场条件。

3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料

进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的

沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙

方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻

工地代表为高经理。

4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停

工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停

置费（人员工资每天元，机械按每台班元计算。）

乙方的义务：

1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。

2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲

方的原因造成的安全责任由甲方负责。

十一、违约责任：

本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款

5%支付守约方违约金。

十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，

补充协议与本合同同等生效。

十三、本合同一式2份，双方各执1份，签字盖章生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

住所：住所：

电话：电话：

开户行：开户行：

银行帐号：钗行帐号：

签订合同时间：

结构施工合同书篇5

甲方：

乙方：

为明确双方权利和义务关系和方便工程顺利进行，本着平

等、自愿、诚实守信的原则，经双方协商一致，自愿签订本合

同。

一、承包项目

包括放线、砌砖、支筋、钢筋的下料与绑扎、二次浇筑、施

工技术人员、堵所有二次结构工程施工洞口、养护、二次结构剔

凿、清理、抹灰包括内外抹灰、楼梯、地面、胶灰顶、喷浆、贴

网、台阶、散水、砌砖抹灰、地下室地面、房顶及室外工程所有

人工和机械。按图施到交工为止。

二、甲方义务：

甲方向乙方提供工作场地水电三通及住宿、原材料。物料

机、搅拌机（维修乙方自理）。按本合同约定向乙方支付劳动报酬

工程款。

三、乙方义务：

乙方自备在施工当中的各种机械、用具和小五金。生活自

理，在施工过程中因乙方自身责任造成的质量、进度、安全等罚

款，由乙方承担C

四、工程结算：

按图纸结算，总平方为,每平方元，总工程款

为元。有增加或减少的按实际工程量结算（具体参照大包

方核报平方面积结算）。

付款方式：砌砖完工，付总工程款的，抹灰完工甲方验收后

付总工程款,二次结构完工验收以后付工程款,剩

余在工程验收交工后一次性付清。

五、工期要求：

根据甲方要求和结合实际工期为天，乙方进场当天算数。乙

方如有计划不周，组织不力、技术力量不足，造成工期延误，使

甲方受到不必要的损失，甲方保留索赔的权利，若达不到进度要

求，每超一天罚款1000元，同时，甲方有权安排其他班组进常

因甲方提供材料延误工期的，由甲方负责，造成乙方误工、窝

工、返工的，相关费用和损失由甲方承担。

六、质量要求：

严格按图施工，必须达到规范要求及甲方合同约定验收标

准。

七、安全：

在施工期间，必须加强队伍管理教育，所有人员必须遵守甲

方的规章制度和管理条例，不准打架二殴，如有发现，每次罚款

1000元。在施工期间，如有违章操作工伤自负，甲方不承担任

何责任。

A：其它：

乙方自已材料自行保管，其中费用包括在承包单价中。在施

工期间不得无故停工、罢工和价格争议，若有发现，甲方有权拒

绝支付工程款。合同内所标明的‘施工项目，如果乙方没干，甲

方将按市场价扣除，如果增加项目，甲方应向乙方增加该项目的

人工费。

九、违约处理

乙方自与甲方签订协议当天，应交质量保证金、安全保证

金、进度保证金共计万元，待工程结束退还乙方。在施工

期间如发生因乙方自身责任造成罚款损失的，本合同由乙方承

担。甲方不及时核定工程量、验收完工工程的，或不按约定及时

支付工程款的，应按本合同工程款总额的20%向乙方承担违约责

任。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，

账目结算履行完毕后本协议自行失效。

甲方：乙方：

______年一月—0

结构施工合同书篇6

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，结合本工程的具体情况双方就工程二次结构施工劳务承包事

宜协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程结构：剪力墙结构

4、建筑面积：

5、承包方式：包人工、包机械、包耗材、包安全、包质

量、包工期。

二、劳务承包范围：

二次结构工程，除主体结构外所有的施工工序包括砌体、舲

二次构件、室内外粉刷、天棚批涂、楼地面工程、屋面工程（除

卷材防水）中所有分项工程的施工；室外散水、门厅、台阶、坡

道等零星工程；变形缝的制作安装；物料机的搭设、防护及拆

除，文明施工；具体承包范围包括并不限于以下工作内容：

（1）砌体的砌筑-预留的植筋，材料的多次搬运等；

（2）室内外粉刷，包括线条、阴阳角、护角及零星抹灰等

工序；

（3）於二次构件包括构造柱、过梁、圈梁、压顶、挑檐及

零星舲构件等内容，二次构件的模板制作、安装及拆除，二次构

件钢筋植筋、制作及绑扎，校搅拌、运输及浇筑，构件需要预制

的采用现场预制及安装；

（4）楼地面的砂浆找平及细石就找平等，楼梯踏步及平台

的找平，底部抹灰及批顶等；

（5）天棚批顶、抹灰等；

（6）屋面工程：防水找平层、保温层珍珠岩及保温板铺

设、隔离层铺设、细石校找平、钢丝网片、屋面瓦、屋面铺砖

等；

（7）室外工程：散水、坡道、台阶及台阶铺设花岗岩等；

（8）变形缝的制作安装；

（9）物料机的搭设、防护及拆除，文明施工；

（10）材料的多次运输等，砌体、粉刷及找平砂浆的搅拌、

运输等；

（11）预留洞口、架眼的封堵；

（12）简易架、施工操作的搭设及拆除；

（13）样板间制作，符合业主、监理及甲方要求后方能大面

积施工；

（14）建筑垃圾运至甲方指定地点，楼层清理达到竣工验收

标准。

三、质量要求及工程验收：

1、工程质量按照国家现行有关施工及验收规范达到合格标

准；

2、乙方应严格施工图纸及甲方提出的施工要求依据建筑规

范进行施工，因乙方原因造成的返工或整改引起的费用、损失及

后果由乙方承担。

3、乙方在施工时，必须认真执行施工质量规范及相关图

集，符合规范要求。如因乙方施工原因造成监理、业主及质监站

等部分验收不合格，除由乙方负责修复外，甲方视情节轻重每次

向乙方处罚500—5000元；影响甲方工程质量创优评验的，由乙

方向甲方承担由此而造成的所有损失。

4、乙方所承包的施工内容向甲方承担质量责任。乙方必须

遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方

整改意见即时整改；如拒绝或拖延整改，甲方有权对乙方照章罚

款。因乙方施工质量低劣，且屡警无效而无法履行合同的，甲方

有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的全部损失。

5、乙方在施工期间应妥善保管、维修和正确使用甲方提供

的所有施工机具，履行施工前检查、使用中爱护、完工后清理，

工闲时保养制度。因乙方使用不当、俣养不善造成机具带病操作

而提前损坏或报废的，由乙方承担赔偿责任。

四、工期要求：

1、工期必须达到甲方的工期要求，乙方应按照甲方项目部

每个工期控制点和总工期进行施工（与各个班组签订工期任务书

作为本合同的附件）。如不能按照甲方控制的节点施工，给甲方

带来的罚款及产生的后果均由乙方承担。

2、施工班组，在法定节假日、农忙季节必须保证正常连续

施工，否则乙方承担业主及监理对甲方的一切罚款。

3、甲方、业主及监理要求夜间加班时，乙方必须服从。

五、结算与付款

（一）结算办法

1、工程量计算：依据建筑面积计算，建筑面积按照《建筑

工程建筑面积计算规范》GB/T50353-20_规则进行计算，其中

外保温不再施工范围内不计算建筑面积。

2、承包单价：本工程地下车库承包范围内的工程质量验收

合格，工期、安全文明如期完成，按照建筑面积元/m2算；

3、若业主或甲方要求分项工程工序取消时，按下列单价以

实际面积扣除工程劳务费用：

a、顶棚批顶单价元/m2

b、屋面挂瓦单价元/m2

c、楼地面找平单价元/m2

4、如因乙方原因（包括但不限于：人员不足、施工难度

大、技术力量薄弱、资金不到位等原因）不能完成承包范围施工

内容或中途退场的按照已完工程量及相应节点单价的60%进行结

算。

5、零星用工元/工日，每工日为十个小时。

6、上述承报单价为包干费用，施工中不作任何调整，不因

政策变动及人工费调整而增加费用，且包含所有设计变更部分的

费用，施工中的设计变更不再另行计费，若出现重大设计变更造

成面积增减，据实结算。

（二）付款办法：

六、材料、设备、设施的供应与使用

1、甲方提供的材料设备设施如下：

（1）提供钢筋、砌块、小砖、水泥、砂、石子、模板、周

转材料（钢管、扣件）；

（2）塔吊、物料机等垂直运输机械；

（3）提供施工现场临时住房，临时水电；

2、乙方提供的材料设备设施如下：

（1）乙方施工的小型工器具、二级配电柜之后的电线电

缆、照明用具、砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、喷浆设备、电钻、

扳手、铁锤、手推车、铁锹、水管、测量仪器、靠尺、木搓、抹

子、瓦刀、锤子、小型机械（震动电机、震动棒）等以及本条第

1款未提及的其它圻需料具等，乙方提供劳保用品如安全帽、安

全带、手套、胶鞋、雨衣等，乙方应俣证上述防护用品应当为正

规厂家的合格产品。

（2）乙方购买除甲方供应的主材外的所有材料，包括但不

限于：钢丝网、扎丝、圆钉、水泥钉、胶带、植筋胶、焊条、砂

片、砂布等。

3、双方对材料、设备的供应和使用应遵循以下要求：

（1）乙方在施中对材料的使用应遵循节约用材、合理用材

的原则，严格控制材料的用量，杜绝浪费，若材料损耗量超过预

算用量的1%,超出部分由乙方承担；

（2）乙方在施工中应按甲方有关规定对成品、半成品进行

保护，若因乙方过错发生损坏、丢失的应折价赔偿。

（3）乙方负责在材料到场后，按甲方的要求在指定的场地

内进行装卸车，若乙方接到甲方通知进行材料装卸车，乙方未及

时派人，甲方有权另行派工人，发生的费用由乙方负责人在派工

单上签字，若乙方负责人拒绝签字，项目部在派工单上注明乙方

拒签，发生的费用按照双倍扣除，应扣除的费用甲方付乙方进度

款时由财务直接扣除。

七、双方责任

（一）甲方责任：

1、负责开工前使施工场地具备施工条件；

2、甲方负责在开工时向乙方提供一套施工图纸，负责向乙

方进行施工技术、质量及安全交底，在开工后继续协助解决有关

技术事项；

3、协调乙方与其他施工队的关系；

4、按约定拨付乙方工程劳务费用，及时办理工程结算。

（二）乙方责任：

1、乙方应按照国家施工规范和甲方要求进行施工；

2、乙方在施工过程中应当遵守甲方的各种现场施工管理规

章制度；

3、乙方必须配备一名技术管理人员到项目施工地点进行乙

方的施工管理，并作双方本合同履行的联系人，保证吃住在工

地，协助甲方参与管理工作；

4、乙方人员进入工地，必须接受甲方对其人员进行安全教

育，乙方人员必须按甲方规定的各项安全操作规程进行施工，违

反规定造成的伤亡事故，由乙方责任人自己全部负责；

5、乙方人员进场后，必须按照项目部要求提供个人身份证

复印件及照片三张，进行登记造册，办理工人工资卡，以确保工

人工资发放到每个工人手中。

6、甲方付款之前，乙方须将签字后的工人工资单汇总好，

交项目部签字，甲方监督发放。

7、甲方提供五零线及主轴线，乙方负责现场的测量放线。

8、临时停水、停电及雨天以及不可抗力、乙方自身原因造

成的停工整改，或有特殊原因有预先通知的停工，不增加任何费

用。

八、安全文明施工要求

(1)甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全

检查标准》，以及有关的各项规范，自觉遵守当地政府、有关安

全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法

律、法规、规范标准及各项规定，切实保障施工人员的安全与健

康。

(2)甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产

的领导，各级专职、兼职的安全员，应有各工种的安全操作规

程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和

定期安全检查制度，安全教育制度等。

(3)如因乙方班组操作不当及管理方面的原因，造成安全

事故，均由乙方负责；材料损失、返工、社会治安处罚的，由乙

方承担。

(4)领导检查现场时，乙方配合项目部整理现场，做好安

全文明工作。

九、履约保证金

甲方双方签订合同当日乙方向甲方缴纳履约保证金元，工人

进场一个月后，且满足施工需要，无息返还。

十、合同的变更、终止与解除

1、本协议签订后，任何一方均无权单方面作出变更，经双

方协商一致同意的情况下，双方可以签订书面补充协议变更本协

议。

2、本协议生效后，无法定或约定事由出现，任何一方均无

权解除或终止本协议的履行；当出现下列情况之一者，除（1）

外受不利影响的一方可以提出解除本协议或终止本协议的履行。

（1）双方协商一致解除或终止本协议履行的；

（2）按本协议约定解除或终止本协议履行的；

（3）因不可抗力或甲乙双方均没有过错且不可抗拒的政府

行为或其他原因致使本协议无法继续履行的；

（4）该项目被行政、司法机关要求无期限停工或拆除或没

收或杳封或取缔的；

（5）依法或依照约定的其他情形。

十一、合同生效及其它

1、本协议所列各标题及各条款的排列，仅系基于方便阅览

而设，本协议之各条款均具有同等的法律效力。

2、本合同执行过程中如发生纠纷，双方应积极协商解决。

协商不成，任何方有权向人民法院起诉。

3、合同附件一、附件二作为本合同的组成部分，本合同一

式二份，甲乙双方各执一份，效力相同。

甲方（盖章）：

乙方（身份证复印件附后）：

一年一月—日

结构施工合同书篇7

甲方：________________________________

乙方：________________________________

甲方将承建的工程的二次结构工程

承包给乙方。根据《合同法》有关条约，本着平等互利的原则，

经甲、乙双方共同研究，充分协商达成以下条约。

一、主要工作范围

1、本工程施工图范围内全部二次结构工程

2、各种砖的润砖，现场二次转运、多次转运，包括各楼层

装车、下车、水平、垂直运输；

3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。

4、砌筑脚手架的搭设及各种材料的搬运，并按指定现场地

堆码以及定额规定的工作内容。

5、沙石的筛选、装车、下车，搅拌机前后台运输、搅拌；

砂浆的运输，即到各工作的所有垂直、水平运输工作内容并包括

水泥、白石灰的'搬动；

6、所有墙体拉筋的安装。

7、前后台、各楼层的清理、清扫、砌块堆码、每日做到工

完料尽、场地清理，达到现场文明管理的要求；

8、工具及机械费：搅拌机、斗车、广线、掉线托、水平

尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制打磨机械等工程所用一切工具等，

均有乙方承担。

9、钢筋范围：包括构造柱钢筋，锚拉筋，圈梁，过梁，空

调板，飘窗，腰线及造型等钢筋制作、植筋、绑扎及提供扎丝均

由乙方承担

10、木工范围:支撑构造柱，圈梁，水带，过梁，空调板，

飘窗，腰线及造型等所有二次结构木工支模均由乙方承担。

11、泥工范围：所有构造柱，圈梁，水带，过梁，空调板，

飘窗，腰线及造型等所有二次结构浇筑均由乙方承担

12、散水，屋面：按照施工图纸，甲方要求进行施工，达不

到验收、返工费均由乙方承担。

13、内外粉范围：粉刷前的刷胶，贴网，等均有乙方承担，

空调板，飘窗，腰线及造型内粉刷达到毛墙，地平范围：达到毛

地面。

14、所有二次结构的有关事项均有乙方承担。

15、升降机由乙方操作，操作不当，由乙方维修。

二、承包方式

1、承包单价：元/m2

2、（以建筑面积计算，正负零以上均按此方案计

算，不包括地下室）

3、砌体填充墙（包括钢筋工、木工、混凝土）

4、砌体单价元/m2,内粉单价

元/m2,

外粉单价元/m2,室内地坪单价

元/m2,

散水单价元/m2（以建筑面积）

三、价款的支付

甲方按乙方完成工程量结算、并按完成额的%

支付。预留人工费待工程合格验收、乙方又未违反合同规定的'

行为、余款待竣工后3个月内付清。

四、工程质量要求

1、乙方接受任务后；由甲方工长向乙方工作人员进行技术

交底、每道工序完工后由乙方进行自检，在得到甲方所管工长的

认可后方可验收、如不合格，返工费用均由乙方承担；

2、施工过程中不得有干转上墙、砂浆饱满度达到

%以二；墙面垂直度要小于或等于3nlln,平整度要

求小于或等于5mm；钢筋方面，支拆模方面，混凝土方面，内外

粉方面等所有事项按甲方技术交底施工，否则进行处罚，不足一

天按一天计算。

五、工期要求

工程施工时，乙方按甲方编制的每天工作任务必须按时合格

完成，未完成时按拖延工期处罚。

六、现场及标准化工地要求

1、乙方现场施工使用的所有材料必须堆码整齐。

2、乙方应严格按照甲方安全人员的要求进行施工操作，如

乙方不按照施工安全进行施工，所发生的安全事故均由乙方承

担。

3、乙方应自行完善其标准化文明施工要求工作。

七、甲乙双方职责

1、甲方及时提供甲方应该提供的资料

2、乙方及时提供机具及其他材料、工具、确保工程顺利施

工

3、甲方为了整个项目顺利施工的需要，乙方必须服从甲方

的安排、调整、否则按拖延工期处罚。

4、如果乙方自行退场或有未完成的工作，未完成的工程量

按承包单价的倍从已完工程量中扣除。

八、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止

合同

九、合同期限

本合同双方签字后生效，财务结算后，自动失效。

甲方签字：乙方签字：

签订日期：签订日期：

结构施工合同书篇8

甲方：

乙方：

根据甲方工程需要甲方将二次结构工程承包给乙方，为保证

工程顺利完成，经双方协商一致，达成如下协议，望共同遵守。

一、承包内容：

经一纬九3#楼二次结构所包括的所有工程（包括图纸变

更）：加气块的砌筑，构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板

等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程，拉结筋的制作焊接和

标识，一次结构错留所有钢筋的更正，木楔的制作和安装，射钉

块的制作和安装，后塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐，临时脚手架的

搭拆，完工后的清理。

二、工期要求：

无条件服从甲方的分层工期要求，整体工程完工时间定为

年—月—Ho

三、质量要求：

必保验收时达到结构杯的质量要求。

四、工程价款：

砌体按元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏

板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米元每米，拉结筋按

元每处两根，模板按接触面积每平方米，以上价格

中80%为工程劳务费10%为质量奖10%为工期奖。

五、付款方式：

每完成五层由乙方上报工程量经甲方核定后付至工作量的

60%,主体完工后付至80%。年底付至90%,余款待质检站验收后

半年内付清。如乙方中途无论因任何理由退场，视为乙方自动放

弃本合同，按以完成工程量的百分之五十结算，余款作为甲方另

选班组的损失。如乙方其中任何工种达不到甲方的要求甲方有权

更换。

六、工程施工及验收：

乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规

程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工

序，质监站及有关部门的检查中提出的问题应立即整改，否则造

成的一切损失由乙方负担。因甲方交底出现的问题由甲方负责。

七、甲方责任：

编制施工方案、进度计划，及时提供技术交底，解决工程中

的一切问题，提供临时设施和住宿，俣证材料机械的供应，组织

有关部门验收，办理工程量认可，按合同支付乙方人工费。并做

好有关配属单位的协调工作。

八、乙方责任：

熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、机

具的保养。组织工人，保证工程进度，配备施工班组长，作好班

组自检。砌块的润湿搬运和砌筑，砂浆的搅拌，模板安装前的'

选模、模板刷隔离剂，安装时的立模，安装后的校正、找平、清

理模板内的杂物，模板拆除后的起钉、砂浆的清理，并将模板堆

放到指定地点，做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔造和清

理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求，钢

筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场，乙方负责

对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵

纪守法等各方面的教育，负责各有关证件的办理。乙方造成的罚

款由乙方承担。对不安全因素提出要求。

九、安全责任：

宿舍内不允许私拉电线，职工进入现场必须戴好安全帽，如

有违反每人每次罚款50元。安全事故有责任方自负，甲方安全

不到位时乙方有权拒绝施工。家属不得住进工地不得私开食堂，

工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人500至1000

元罚款，不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费

用。情节严重交公安部门处理。

十、本合同一式两份，各一份，双方签字后生效。

甲方：乙方：

年—月—0

结构施工合同书篇9

甲方：

乙方：

为保证工程顺利完成，经甲、乙双方协商一致，达成如下协

议，望共同遵守。

一、承包内容：

1.天鹅湖1#楼二次结构所包括的所有工程（包括图纸变

更）：加气块的砌筑，构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板

等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程，所有主辅材垂直倒

运，拉结筋的制作焊接和标识，后塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐，

临时脚手架的搭拆，完工后的清理。

2.内墙抹灰。

二、承包形式：人工费清包

三、工期要求：服从甲方的分层工期要求，整体工程完工时

间定为年—月日。

四、质量要求：按图纸技术要求施工，达到甲方及监理的

施工质量要求。

五、工程价款:

L工程二次结构总包价按285元每立方米，其中砌体按

240元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制

作和绑扎按构件延长米10元每米，拉结筋按4元每处两根，

模板按接触面积50元每平方米。

2.内墙抹灰21元每平米，按实际抹灰发生量计算。

六、付款方式：乙方工人进场甲方预付乙方5000元工人生

活费，每完成一层由乙方上报工程量经甲方核定后付款至工作量

的85%,主体完工后付款至总工程量的95%。余款在乙方整体工

程完工后十天内甲方验收并一次性付清。

七、工程施工及验收：乙方应严格按照施工图与有关技术

交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲

方验收方可进行下道工序，质监站及有关部门的检查中提出的属

于乙方施工质量问题应立即整改，否则造成的一切损失由乙方负

担。因甲方原因和技术交底出现的问题由甲方负责。

八、甲方责任：提供技术交底，解决工程中的一切问题，

提供临时设施和住宿，保证材料机械的供应，组织有关部门及时

验收，及时办理工程量认可，按合同及时支付乙方人工费；由于

甲方未按合同及时支付乙方人工费所造成损失及工期延误由甲方

承担；由甲方原因造成乙方停工、误工的，由甲方按每人每天

200元补偿乙方损失，与工程量无关。

九、乙方责任：熟悉施工图纸、布置操作地点领退衿具、

队伍自检互检、机具的保养。组织工人，保证工程进度，配备施

工班组长，作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑，砂浆的搅

拌，模板安装前的选模、模板刷隔离剂，安装时的立模，安装后

的校正、找平、清理模板内的杂物，并将模板堆放到指定地点，

做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和

绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求，钢筋下脚料必须放

进废料油或指定地点c工人进入现场，乙方负责对工人进行文明

施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面

的教育，负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。

对不安全因素提出要求。

十、安全责任：宿舍内不允许私拉电线，职工进入现场必

须戴好安全帽，如有违反每人每次罚款50元。安全事故由责任

方自负，甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。工人上班后宿舍

内切断电源。出现打架斗殴按每人200至500元罚款，不论有无

道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公

安部门处理。

十一、本合同一式四份，各持两份，双方签字后生效。未

尽事宜双方协商解决，协商解决不了可通过法律途径解决。本合

同至工程竣工后甲方付清乙方全部人工费后截止。

甲方：乙方：

年月日

结构施工合同书篇10

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》

及行业法律法规，遵照平等自愿的原则，双方应建筑工程劳务施

工事项协商一致订立合同C

一、工程概况

二、承包方：包人工、包文明施工。

1、承包内容：屋面工程、室内楼梯、台阶、碎现场搅拌、

预留洞口的预留、架眼封堵、室内卫生间及厨房间、消防预留、

通风井等等预留洞的封堵，施工图中所有与砌体相关内容等所有

工序均含承包范围之内（包括后期图纸变更内容）。

三、甲方职责：

1、工具：甲方无偿提供施工电梯、电源、水源及砖、砂、

石子、水泥、钢筋、楼板、扒钩及工人生活用水电、宿舍。

2、甲方提供主轴线、标高、技术交底，乙方配合测量员进

行了砌体放线、复线、待轴线复核后方能施工。

3、甲方提供楼上二级配电盘，配电盘以下所有施工机具由

乙方处理，向乙方进行技术交底、安全交底，升降机以外的材料

运输道路由甲方自行搭拆，女儿墙上的预留翻水槽和外架连墙体

的钢筋洞口留，直到二次结构的验收配合到合格。

四、乙方职责：

1、乙方应服从甲方统一指挥和工作部署，按甲方现场管理

人员指令施工，现场委派不少于三个管理人员，严格按照甲方要

求组织施工，建立健全质量控制制度，每道工序施工前应将该道

工序施工计划，质量控制要求上报甲方，对该工程施工进行系统

的科学管理，其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范的

要求，乙方应在施工现场自觉接受甲方监督及工程质量验收，如

验收不合格，造成返工，其返工所需一切费用由乙方承担。

2、乙方自备施工所需的各种机具（二次结构搅拌机、砂浆机

设备、铁丝、铁钉、斗车、铁锹、合金尺杆、砖、刀子和施工相

关的劳保用品、所有小型电动工具及电线等）。

3、乙方应对工程施工全过程的质量负责，其工作内容如

下：熟悉施工图纸，布置操作地点，班组自检、互检、保养机

具，操作完毕后场地清理