2026年电力工程造价从业人员专业能力考试（电力工程建设管理）模拟试题及答案

2026年电力工程造价从业人员专业能力考试（电力工程建设管理）模拟试题及答案一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在电力工程建设管理中，项目管理的核心目标通常是“三大控制”，这指的是（）。A.质量、进度、安全B.质量、进度、成本C.成本、安全、环保D.进度、合同、信息2.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），投标人应按招标工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与（）一致。A.招标文件B.招标工程量清单C.投标人自主计算D.设计图纸3.某电力变电站项目，因发包人原因导致工程暂停10天。承包人要求赔偿窝工损失及机械闲置费。根据标准施工合同条件，若承包人机械设备为承包人自有，其机械闲置费的索赔计算标准通常为（）。A.机械台班费B.机械折旧费C.机械租赁费D.机械台班费乘以降效系数4.在电力工程概预算编制中，人工费、材料费、施工机具使用费构成了（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.直接费D.人工、材料、机具费（即定额直接费）5.对于采用工程量清单计价的电力工程，若工程变更引起工程量增减，且合同中约定了单价调整条款。当某分部分项工程工程量偏差超过（）时，综合单价可进行调整。A.5%B.10%C.15%D.20%6.在电力工程招投标活动中，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.7日B.10日C.15日D.20日7.下列费用中，属于电力建设工程措施项目费的是（）。A.工程排污费B.环境保护费C.财务保险费D.劳动保险费8.某输电线路工程合同总额为5000万元，工程预付款比例为15%，主要材料及构配件金额占工程总造价的60%。根据起扣点公式，工程预付款的起扣点为（）万元。A.2500B.3000C.3125D.37509.在电力工程竣工结算时，若因发包人未按约定支付工程进度款，导致施工无法进行，承包人可（）。A.停工并要求发包人承担违约责任B.自行将工程转包C.向法院起诉但不得停工D.减慢施工速度等待款项10.根据《建设工程质量管理条例》，电力建设工程的保修期自（）起计算。A.竣工验收合格之日B.竣工验收之日C.提交竣工验收报告之日D.工程交付之日11.在电力工程造价管理中，"价差调整"主要针对的是（）。A.设计变更引起的费用变化B.政策性调整引起的费用变化C.施工期间人工、材料、机械价格波动D.工程量清单漏项引起的费用12.某火电项目施工中，由于地下障碍物处理导致工期延长和费用增加。关于该风险的处理，通常认为（）。A.属于发包人风险，由发包人承担B.属于承包人风险，由承包人承担C.属于不可抗力，双方各自承担D.属于有经验的承包人应预见的风险，由承包人承担13.电力工程建设项目必须实行（）。A.工程监理制B.招标投标制C.合同管理制D.以上三项都是14.在编制电力工程概算时，其他费用通常包括（）。A.建设场地征用及清理费、项目建设管理费、项目建设技术服务费等B.人工费、材料费、机械费C.措施费、规费、税金D.企业管理费、利润、税金15.关于电力工程中的"暂估价"，下列说法正确的是（）。A.暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额B.暂估价在结算时不得调整C.暂估价属于承包人的风险范围D.暂估价由投标人在投标时自主确定16.FIDIC施工合同条件中，关于工程计量的说法，错误的是（）。A.必须由工程师计量B.承包人应协助工程师进行计量C.承包人若对工程师计量结果有异议，可要求重新计量D.工程师计量结果无需经发包人确认17.在电力工程建设中，建设管理费包括（）。A.项目法人管理费、招标费、工程监理费等B.勘察设计费、可行性研究费C.生产准备费、办公家具购置费D.土地征用费、迁移补偿费18.某风电项目，合同约定采用固定总价合同。在施工过程中，发生重大地质条件变化导致基础工程量大幅增加。对此，合同价款应（）。A.不予调整，风险由承包人承担B.予以调整，风险由发包人承担C.双方协商分担D.按实结算19.下列不属于电力建设工程规费的是（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.安全文明施工费20.在施工成本控制中，"挣值法"（EarnedValueManagement）的核心指标不包括（）。A.已完工作预算费用（BCWP）B.计划工作预算费用（BCWS）C.已完工作实际费用（ACWP）D.未完工作预算费用21.电力工程概算编制中，设备购置费的计算公式通常为（）。A.设备原价×(1+运杂费率)B.设备原价+运杂费+采购保管费C.设备出厂价×(1+税金)D.设备到岸价+国内运杂费22.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后（）内核对。A.7日B.14日C.28日D.30日23.在电力工程索赔计算中，"利息"通常作为索赔费用的组成部分。其利率标准应按（）执行。A.中国人民银行规定的同期同类贷款利率B.商业银行贷款利率C.双方约定的任意利率D.活期存款利率24.对于隐蔽工程，在电力建设工程施工中，必须（）。A.由承包人自行覆盖B.通知监理人和发包人进行检查，合格后方可覆盖C.通知发包人即可D.留置影像资料后即可覆盖25.下列关于电力工程建设项目法人责任制的描述，正确的是（）。A.项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还及资产的保值增值实行全过程负责B.项目法人仅负责建设实施C.项目法人由政府主管部门指定D.项目法人不承担债务偿还责任26.在工程量清单计价模式下，税金是指（）。A.营业税、城市维护建设税、教育费附加B.增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加C.增值税、所得税D.营业税、所得税27.某电力工程施工中，由于台风导致现场临时设施损坏。该损失属于（）。A.发包人风险B.承包人工程设备风险C.不可抗力，双方各自承担自己的损失D.承包人管理不善28.在电力工程进度款支付中，通常约定有质量保证金。根据最新规定，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.3%B.5%C.10%D.15%29.编制电力工程施工图预算时，定额中的"综合工日"单价通常包含（）。A.基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费B.仅基本工资C.基本工资和奖金D.基本工资和社保30.在国际电力工程EPC总承包项目中，风险转移的主要手段是（）。A.保险B.提高报价C.分包D.索赔二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.电力工程造价的构成中，建筑安装工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费E.设备购置费32.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更的范围包括（）。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.删除合同中任何一项工作33.电力工程建设其他费用中，项目建设技术服务费包括（）。A.工程勘察费B.工程设计费C.工程监理费D.设备监造费E.技术经济标准编制管理费34.在电力工程索赔管理中，承包人可以提出索赔的理由通常有（）。A.发包人延迟提供图纸B.发包人提供的基准点错误C.不可预见的地下障碍物D.发包人要求加速施工E.物价上涨35.关于电力工程招标控制价（最高投标限价），下列说法正确的有（）。A.招标控制价应在招标文件中公布，不得上浮或下浮B.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核C.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并必须编制招标控制价D.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝E.招标控制价可以由投标人编制36.电力工程概算编制依据包括（）。A.批准的可行性研究报告B.初步设计图纸C.现行的概算定额、指标D.建设地区的自然、技术经济条件E.施工组织设计37.在电力工程结算中，发包人应扣回的预付款，其扣回方式通常有（）。A.按公式计算起扣点后，按比例扣回B.在工程进度款支付中按约定比例均匀扣回C.工程竣工验收合格后一次性扣回D.承包人同意后随时扣回E.不扣回38.下列属于电力工程中"措施项目"的有（）。A.冬雨季施工增加费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.脚手架工程费E.混凝土模板及支架费39.在电力工程EPC总承包模式下，承包人的工作范围通常包括（）。A.设计B.采购C.施工D.试运行E.项目审批40.关于电力工程安全文明施工费，下列说法正确的有（）。A.安全文明施工费不得作为竞争性费用B.安全文明施工费应专款专用C.发包人应在工程开工后预付一部分安全文明施工费D.若承包人未按规定落实安全措施，发包人可扣回相应费用E.安全文明施工费计入规费41.电力工程竣工结算报告的内容应包括（）。A.工程竣工图B.竣工结算编制说明C.工程竣工结算汇总表D.分部分项工程结算表E.索赔及现场签证记录42.在电力工程造价分析中，常用的动态分析方法包括（）。A.比较法B.因素分析法C.挣值分析法D.趋势分析法E.比率法43.下列费用中，属于进口设备原价构成的有（）。A.货价（FOB）B.国际运费C.运输保险费D.关税E.增值税44.电力工程建设项目在施工阶段，造价控制的主要措施包括（）。A.严格控制工程变更B.及时处理工程索赔C.做好工程计量工作D.合理进行工程价款结算E.优化设计方案45.关于电力工程中的"暂列金额"，下列描述正确的有（）。A.暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项B.用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购C.用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整D.用于索赔、现场签证确认等的费用E.暂列金额如有余额，归承包人所有46.在电力工程合同纠纷解决方式中，包括（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政复议47.编制电力工程预算时，材料预算价格的计算内容包括（）。A.材料原价B.材料运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费E.检验试验费48.在电力工程建设管理中，"三通一平"指的是（）。A.水通B.电通C.路通D.场地平整E.气通49.下列关于电力工程规费（社会保险费）的计取，说法正确的有（）。A.以定额人工费为计算基数B.包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费C.费率由工程造价管理机构根据国家政策确定D.投标人可自主确定费率E.税金也属于规费的一种50.电力工程进度计划编制中，常用的网络计划技术包括（）。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.双代号时标网络计划D.单代号搭接网络计划E.横道图计划三、判断题（共15题，每题1分。请判断各题说法的正确或错误，正确的选A，错误的选B）51.电力工程定额中的“机械台班消耗量”仅包括主要施工机械，不包括辅助机械。（）52.在工程量清单计价模式下，措施项目费必须按“项”为单位计价，不得采用综合单价计价。（）53.发包人若需要对工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。（）54.电力工程建设项目实行法人责任制，意味着项目法人必须自行组织施工，不得外包。（）55.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师提交索赔意向通知书。（）56.预付款保函的金额通常与预付款金额相等，并在预付款全部扣回后保持有效。（）57.电力工程中的“价差预备费”主要用于应对在建设期间因价格波动引起的工程造价变化。（）58.竣工决算是由承包人编制的，反映工程实际造价的文件。（）59.在固定单价合同中，工程量清单中的工程量若有误，其风险由发包人承担。（）60.电力工程概算定额是预算定额的扩大与合并，项目划分更粗，步距更大。（）61.所有的工程变更都必须由原设计单位出具变更图纸。（）62.在电力工程计价中，税金是税前造价与税率的乘积，属于非竞争性费用。（）63.承包人在投标报价中，若发现招标工程量清单有漏项，可以自行补充，并在结算时索赔。（）64.FIDIC合同条件中，工程师在做出决定时，必须完全公正，无偏袒地行事。（）65.建设期利息是指电力工程项目在建设期间因筹集资金而发生的利息支出。（）四、案例分析及计算题（共3题，共40分）66.（本题15分）某220kV变电站新建工程，合同工期为12个月。承包合同采用工程量清单计价模式，约定：分部分项工程费为1500万元，措施项目费为100万元，其他项目费中暂列金额为50万元，暂估价为80万元（其中材料暂估价30万元，专业工程暂估价50万元），规费费率为分部分项工程费、措施项目费及其他项目费（不含暂列金额）之和的5%，税金税率为9%。合同中约定，工程预付款比例为合同价款（扣除暂列金额）的10%。施工过程中发生如下事件：事件1：开工前，发包人按约定支付了预付款。事件2：施工进行到第6个月，由于设计变更，新增了一项电缆沟工程，工程量为200m，综合单价为800元/m。该项变更导致措施项目费增加2万元。事件3：施工进行到第8个月，因发包人提供的变压器设备到货延误，导致现场停工10天。承包人提出工期顺延10天，并索赔人员窝工费3万元，机械闲置费2万元，管理费1万元。事件4：工程竣工结算时，实际发生的暂列金额支出为40万元。专业工程暂估价经招标确认价格为48万元。材料暂估价实际采购价格为32万元。问题：1.计算该工程的合同价款（不含税）。2.计算工程预付款的额度。3.针对事件2，计算变更后的合同价款增加额。4.针对事件3，请分析承包人的索赔是否合理？并说明理由（假设关键线路延误）。5.计算该工程的竣工结算价款（包含税金，假设无其他调整）。67.（本题12分）某架空输电线路工程，基础工程采用挖孔桩。合同约定：土方工程综合单价为100元/m³，挖孔桩混凝土工程综合单价为400元/m³。措施费按分部分项工程费的5%计取，规费按分部分项工程费与措施费之和的6%计取，税金税率为9%。工程预付款为合同价款的20%，从第3个月起扣回，扣回比例为当月进度款的50%。工程进度与计量数据如下：第1个月：完成土方工程2000m³，挖孔桩混凝土500m³。第2个月：完成土方工程1500m³，挖孔桩混凝土800m³。第3个月：完成土方工程1000m³，挖孔桩混凝土1000m³。问题：1.计算该工程合同价款（含税）。2.计算第1个月应支付的工程进度款（假设不扣预付款，且当月支付）。3.计算第2个月应支付的工程进度款（假设不扣预付款，且当月支付）。4.计算第3个月应支付的工程进度款（需扣回预付款，且当月支付）。5.若第3个月发生工程变更，增加挖孔桩混凝土200m³，变更签证当月确认，请计算第3个月实际应支付的工程进度款（含变更）。68.（本题13分）某电力企业拟建设一座风电场，批复的概算中，设备购置费为12000万元，建筑安装工程费为8000万元，工程建设其他费用为3000万元（其中基本预备费为500万元），建设期利息为1000万元。项目建设期为2年，第一年投入资金60%，第二年投入资金40%。假设资金年度投入为均匀分布，年利率为5%。在施工过程中，由于国家政策调整，导致风力发电机组设备价格上涨了10%，同时为满足环保要求，新增了一套污水处理设施，费用为200万元。问题：1.计算该项目的静态投资。2.计算该项目的动态投资（仅计算建设期利息，不考虑价差预备费）。3.计算该项目实际建设期利息（假设按复利计算，使用公式计算）。4.若不考虑预备费的使用，仅考虑设备涨价和新增设施，计算该项目的最终总投资。5.请分析在电力工程造价管理中，静态投资与动态投资的主要区别是什么？答案与解析一、单项选择题1.B解析：电力工程建设管理的“三大控制”核心目标是指质量控制、进度控制和成本（投资）控制。安全虽然重要，但在传统的“三控”中通常不与上述三者并列，而是作为单独的重要目标或“三控三管一协调”中的“安全管理”。2.B解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》，投标人必须严格按照招标工程量清单填报价格，项目编码、名称、特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，以保证公平性和可比性。3.B解析：对于承包人自有的机械设备，因发包人原因导致的闲置，索赔费用通常按照机械折旧费计算，因为承包人并未产生实际的租赁支出，但资产确实闲置产生了折旧损失。若是租赁设备，则按租赁费加调迁费等计算。4.D解析：人工费、材料费、施工机具使用费在定额计价或清单计价中，共同构成了定额直接费（或分部分项工程费中的人材机部分）。直接费还包括措施费，但选项D最准确地描述了这三者的组合名称。5.C解析：根据GB50500-2013，当工程量偏差超过15%时，综合单价可进行调整。这是为了防止因工程量巨大变化导致单价不平衡的风险。6.D解析：根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。7.B解析：环境保护费属于措施项目费。工程排污费属于规费；财务保险费和劳动保险费通常属于企业管理费或工程建设其他费用。8.C解析：起扣点公式为：T=其中，P（合同总额）=5000万元，M（预付款）=5000×15万元，T=9.A解析：发包人未按约定支付进度款构成违约。承包人有权停工，并要求发包人承担违约责任（包括支付违约金、赔偿损失等）。10.A解析：根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自竣工验收合格之日起计算。11.C解析：价差调整主要针对的是施工期间人工、材料、机械价格的波动。设计变更引起的是工程变更费用；政策性调整引起的是规费或税金等费用的调整。12.A解析：地下障碍物通常被视为发包人应提供的施工现场地质条件的一部分，除非是有经验的承包人应当预见到的（如招标文件中提供了详细资料且未提及异常），否则通常由发包人承担风险。13.D解析：电力工程建设项目必须实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。14.A解析：电力工程概算中，其他费用主要包括建设场地征用及清理费、项目建设管理费、项目建设技术服务费、生产准备费等。选项B属于直接费，选项C属于建筑安装工程费的其他部分。15.A解析：暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。结算时，材料单价通常根据发包人确认价调整，专业工程通常通过招标确定价格。16.D解析：在FIDIC条件下，工程师的计量结果通常被视为准确的，但最终工程价款的支付往往需要工程师向发包人签发支付证书，发包人据此付款。虽然工程师有计量权，但支付流程涉及发包人。不过D选项称“无需经发包人确认”在严格的法律意义上，计量是工程师的职权，但支付证书需发包人授权。在标准考试中，通常强调工程师的独立计量权，但更严谨的是，工程师计量是支付的基础。对比其他选项，D表述相对容易引起争议，但在FIDIC体系下，工程师拥有决定权，除非发包人主动干预。但在标准教材中，通常认为计量由工程师负责，结果作为支付依据。实际上，A、B、C均为正确做法。D选项在部分语境下被视为错误，因为最终支付往往涉及发包人的财务确认。但在纯技术计量层面，工程师说了算。修正：根据标准施工合同，工程师计量结果需经发包人同意作为支付依据。但在FIDIC中，工程师决定具有约束力。本题若按中国标准合同背景，D是错的。若按FIDIC，D有一定道理。但考虑到是“电力工程造价从业人员”考试，多依据国内规范，故选D。17.A解析：建设管理费主要包括项目法人管理费、招标费、工程监理费、设备监造费等。选项B属于技术服务费，选项C属于生产准备费。18.B解析：即使是固定总价合同，对于重大地质条件变化（不可预见）导致的工程量大幅增加，通常属于发包人风险或合同约定的可调价范围，不应完全由承包人承担。19.D解析：规费包括社会保险费、住房公积金、工程排污费。安全文明施工费属于措施项目费，虽然也是不可竞争费用，但归类不同。20.D解析：挣值法的三个核心参数是：已完工作预算费用（BCWP）、计划工作预算费用（BCWS）、已完工作实际费用（ACWP）。未完工作预算费用不是核心指标。21.B解析：设备购置费=设备原价+运杂费+采购保管费。选项A是概算估算常用的简化公式。22.C解析：发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后28天内核对。23.A解析：索赔利息按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算。24.B解析：隐蔽工程必须在覆盖前通知监理人和发包人（或工程师）进行检查，验收合格后方可覆盖，这是质量控制的关键环节。25.A解析：项目法人责任制要求项目法人对项目的全过程负责，包括策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还及资产保值增值。26.B解析：“营改增”后，建筑安装工程费用中的税金是指增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。27.C解析：台风属于不可抗力。对于不可抗力，通常原则是：工程本身的损害、人员伤亡由发包人承担；承包人机械设备的损坏及停工损失由承包人承担；人员伤亡各自承担。临时设施若为工程专用，通常视合同约定，一般各自承担自己的损失。28.A解析：根据最新规定（如《建设工程质量保证金管理办法》），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。29.A解析：定额人工单价（综合工日）包括基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费。30.A解析：在EPC总承包中，承包人承担大部分风险，保险是转移风险（如工程一切险、第三方责任险等）的主要手段。二、多项选择题31.ABCD解析：建筑安装工程费由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。设备购置费属于设备及工器具购置费，不属于建安费。32.ABCD解析：根据示范文本，变更范围包括改变工作质量特性、基线标高位置尺寸、施工时间工艺顺序、追加额外工作。删除工作也属于变更，但需经双方协商。33.ABDE解析：项目建设技术服务费包括工程勘察费、工程设计费、设备监造费、技术经济标准编制管理费等。工程监理费属于项目建设管理费。34.ABCD解析：承包人可索赔的理由包括：发包人原因（延迟图纸、基准错误、要求加速施工）、不可预见的外部条件等。物价上涨通常在可调价合同中索赔，在固定单价合同中若超过约定范围也可索赔，但通常E属于约定调价范畴，不完全算“索赔事件”，而是调价机制。但在广义上，物价波动也是费用调整的依据。在考试中，通常选ABCD更为稳妥，E视合同类型而定。35.ABCD解析：招标控制价应公开、不得上浮、超概算需审核、国有资金必须编制、投标高于控制价应废标。招标控制价由招标人（或委托有资质的咨询单位）编制，不是投标人编制。36.ABCDE解析：概算编制依据包括批准的可行性研究报告、初步设计图纸、现行定额指标、建设地区条件、施工组织设计等。37.AB解析：预付款扣回方式主要有按公式计算起扣点和按约定比例均匀扣回。38.ABCDE解析：措施项目包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、脚手架、模板支架等。39.ABCD解析：EPC承包范围包括设计、采购、施工、试运行。项目审批通常由发包人负责。40.ABCD解析：安全文明施工费不可竞争、专款专用、预付、未落实可扣回。它属于措施项目费，不是规费。41.BCDE解析：竣工结算报告主要包括编制说明、汇总表、分部分项表、索赔签证等。工程竣工图是竣工验收资料的一部分，不一定直接附在结算报告文件包中，但结算依据包含图纸。42.ABCDE解析：常用的动态分析方法包括比较法、因素分析法、挣值分析法、趋势分析法、比率法。43.ABCDE解析：进口设备原价（抵岸价）包括货价、国际运费、运输保险费、银行财务费、外贸手续费、关税、增值税、消费税等。44.ABCD解析：施工阶段造价控制措施包括控制变更、处理索赔、准确计量、合理结算。优化设计属于设计阶段的工作。45.ABCD解析：暂列金额用于必然发生但暂不确定的费用、变更、索赔等。余额归发包人所有。46.ABCD解析：合同纠纷解决方式：和解、调解、仲裁、诉讼。行政复议通常用于行政纠纷。47.ABCDE解析：材料预算价格=(原价+运杂费+运输损耗费)×(1+采购及保管费率)。检验试验费通常包含在采购保管费或单独计列。48.ABCD解析：“三通一平”指水通、电通、路通、场地平整。49.ABC解析：规费按定额人工费计算，包括五险，费率由造价管理机构确定。税金不属于规费。50.ABCD解析：网络计划技术包括双代号、单代号、时标网络、搭接网络。横道图计划不是网络计划技术。三、判断题51.B(错误)解析：机械台班消耗量包括主要施工机械和辅助机械。52.B(错误)解析：措施项目费可以按“项”计价，也可以采用综合单价计价（如脚手架、混凝土模板）。53.A(正确)解析：发包人需提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。54.B(错误)解析：项目法人责任制不要求法人自行施工，可以通过招标选择承包人。55.A(正确)解析：索赔意向通知书应在事件发生后28天内提交。56.B(错误)解析：预付款保函金额应随预付款扣回而相应递减。57.A(正确)解析：价差预备费用于应对建设期间价格波动。58.B(错误)解析：竣工决算由建设单位（发包人）编制。59.A(正确)解析：在固定单价合同中，工程量风险由发包人承担（按实结算）。60.A(正确)解析：概算定额是预算定额的综合扩大。61.B(错误)解析：一般变更由设计单位出具，但一些小的变更或现场签证可能由监理工程师或发包人代表确认，不一定非要原设计单位出图（尽管重大变更必须由设计单位）。62.A(正确)解析：税金是税前造价乘以税率，属于不可竞争费用。63.B(错误)解析：投标人发现漏项，应在投标前提出质疑，不得自行补充，否则结算时可能不被认可。64.A(正确)解析：FIDIC工程师应行为公正。65.A(正确)解析：建设期利息是建设期间因借贷资金发生的利息。四、案例分析及计算题66.解：(1)计算合同价款（不含税）分部分项工程费=1500万元措施项目费=100万元其他项目费=暂列金额+暂估价=50+80=130万元规费=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额)×规费率注意：通常规费计算基数不包含暂列金额，或包含。根据题目描述“规费费率为分部分项工程费、措施项目费及其他项目费（不含暂列金额）之和的5%”。计算基数=1500+100+(130-50)=1500+100+80=1680万元规费=1680×5%=84万元合同价款（不含税）=1500+100+130+84=1814万元(2)计算工程预付款额度预付款基数=合同价款（不含税）-暂列金额=1814-50=1764万元预付款=1764×10%=176.4万元(3)计算变更后的合同价款增加额新增分部分项工程费=200m×800元/m=160000元=16万元新增措施项目费=2万元新增规费=(16+2)×5%=0.9万元合同价款增加额=16+2+0.9=18.9万元(4)索赔分析承包人的索赔是合理的。理由：变压器设备到货延误是由于发包人原因造成的，且该延误在关键线路上（导致工期延误）。因此，承包人有权要求工期顺延（10天）。由于发包人原因导致的人员窝工和机械闲置是发包人应承担的费用损失，管理费索赔也是合理的。(5)计算竣工结算价款原合同价款（不含税）=1814万元变更增加额=18.9万元暂列金额调整：暂列金额预留50万元，实际支出40万元，余额10万元归发包人，故结算时扣除10万元（或直接按实际发生额计入）。通常结算方式为：原暂列金额50被替换为实际发生费用40。暂估价调整：材料暂估价：暂估30，实际32，差额+2万元（计入材料费，从而影响规费税金）。专业工程暂估价：暂估50，实际48，差额-2万元。综合调整：分部分项工程费调整=材料差额+专业工程差额=2+(-2)=0万元？不，材料暂估价是计入材料费，专业工程是计入结算价。更准确的计算：结算时分部分项工程费=原分部分项1500+新增16+(材料实际32-暂估30)=1518万元措施项目费=原措施100+新增2=102万元其他项目费=实际暂列金额支出40+专业工程实际价格48=88万元规费=(1518+102+88)×5%=1708×5%=85.4万元（注：这里暂列金额是否计入规费基数？通常规费基数不含暂列金额，但此处40是实际发生的其他费用，性质上可能变为服务采购等，视具体规定。若按原题目逻辑“其他项目费（不含暂列金额）”，则基数中应扣除暂列金额部分。即基数=1518+102+48=1668万元，规费=83.4万元。暂列金额40单独列。）让我们按题目逻辑重新梳理：题目规费基数=分部分项+措施+其他(不含暂列)。结算时：分部分项=1500+16+(32-30)=1518措施=100+2=102其他项目=实际暂列金额(40)+实际专业工程(48)=88规费基数=1518+102+(88-40)=1518+102+48=1668万元规费=1668×5%=83.4万元不含税总价=1518+102+88+83.4=1791.4万元含税总价=1791.4×(1+9%)=1791.4×1.09=1952.626万元答案：竣工结算价款为1952.63万元。67.解：(1)计算合同价款（含税）假设合同工程量为已知或题目隐含合同总价即为清单价。分部分项工程费=100×(土方总量?)+400×(混凝土总量?)题目未给总量，只给了进度。通常合同价款是基于清单总量。但此处无法反推总量。修正理解：题目可能隐含“合同价款”指基于当期或特定总量？或者题目意在考察进度款计算，合同价款是已知条件？再看题目：“合同约定：土方工程综合单价为...混凝土...”。没给总量。这种情况下，通常题目默认“合同价款”即指基于第1、2、3个月的总和作为合同范围？或者题目缺失总量？鉴于是计算题，我们可以假设合同范围即为这三个月的工作量之和，或者题目意在考察进度款的计算逻辑，暂且计算“合同价款”作为所有工作量的总和（假设后续无工程）。总土方=2000+1500+1000=4500m³总混凝土=500+800+1000=2300m³分部分项工程费=4500×100+2300×400=450,000+920,000=1,370,000元=137万元措施费=137×5%=6.85万元规费=(137+6.85)×6%=143.85×0.06=8.631万元不含税造价=137+6.85+8.631=152.481万元合同价款（含税）=152.481×(1+9%)=166.20万元(2)第1个月进度款当月分部分项=2000×100+500×400=20+20=40万元当月措施费=40×5%=2万元当月规费=(40+2)×6%=2.52万元当月不含税=40+2+2.52=44.52万元第1个月进度款=44.52×1.09=48.53万元(3)第2个月进度款当月分部分项=1500×100+800×400=15+32=47万元当月措施费=47×5%=2.35万元当月规费=(47+2.35)×6%=2.961万元当月不含税=47+2.35+2.961=52.311万元第2个月进度款=52.311×1.09=57.02万元(4)第3个月进度款（扣预付款）当月分部分项=1000×100+1000×400=10+40=50万元当月措施费=50×5%=2.5万元当月规费=(50+2.5)×6%=3.15万元当月不含税=50+2.5+3.