建设单位设计监理费合同模板

建设单位设计监理费合同模板甲方（建设单位）：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方（设计监理单位）：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]资质等级：[乙方资质等级]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方提供[项目名称]项目设计阶段监理服务事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：[项目名称]1.2项目地点：[项目地点]1.3工程性质与规模：[工程性质，如建筑工程、市政工程等]，总建筑面积约为[建筑面积]平方米，结构类型为[结构类型]，其他规模说明[具体规模说明]。1.4监理范围：乙方依据国家及地方相关法律法规、技术标准和本合同约定，对甲方委托的[项目名称]项目的设计阶段提供专业监理服务，具体包括：(1)审查设计单位提交的设计依据、设计基础资料是否符合要求；(2)参与设计方案的技术经济论证，对设计方案的可行性、先进性、合理性、经济性及合规性进行监理；(3)审查初步设计文件的内容是否完整，是否满足设计任务书要求，是否符合有关强制性标准，投资控制是否符合批准的概算；(4)审查施工图设计文件的内容、深度和表示是否清晰，是否满足规范要求，是否具备施工条件，材料设备选用是否合理；(5)对设计文件中涉及的结构安全、重要材料、主要设备、系统功能等关键部位和环节进行重点审查；(6)协助甲方组织设计交底和图纸会审，检查设计单位是否向施工单位及有关部门进行了充分的技术交底；(7)监督设计单位按合同约定的时间节点提交各阶段设计文件；(8)参与设计变更的管理，审查设计变更的必要性、合理性，并协助甲方进行技术经济分析；(9)协助甲方收集、整理设计文件，并做好相关监理记录；(10)完成甲方委托的其他与设计阶段监理相关的工作。第二条监理依据2.1适用的法律法规：中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、中华人民共和国合同法、中华人民共和国招投标法及其实施条例、其他相关法律、行政法规。2.2适用的技术标准：国家、行业、地方现行的设计规范、标准、规程、图集等（包括但不限于[列举几项主要标准名称]）。2.3合同文件：甲方与设计单位签订的设计合同；本监理合同及其附件；本项目可行性研究报告、项目建议书及相关批准文件；甲方提供的设计基础资料、技术要求、会议纪要等文件。第三条监理内容与目标3.1监理内容：除本合同第一条第1.4款约定的内容外，还包括乙方为履行监理职责所进行的一切辅助性工作，如参加相关会议、现场巡查、编写监理日志和报告、整理监理资料等。3.2监理目标：(1)确保设计工作符合国家法律法规及强制性标准要求；(2)协助甲方优化设计方案，控制设计质量，使设计成果经济合理；(3)督促设计单位按合同约定的进度提交各阶段设计文件；(4)有效管理和控制设计变更，降低因设计变更造成的成本增加和工期延误；(5)协助甲方实现项目的总体设计目标。第四条监理期限与阶段4.1本合同监理期为自乙方收到甲方书面发出的开始监理通知并完成进场准备之日起，至乙方完成本合同约定的全部监理工作、提交最终监理资料并经甲方书面确认之日止，共计[总监理月数]个月。4.2监理阶段划分：(1)方案设计阶段监理：自[开始日期]至[结束日期]；(2)初步设计阶段监理：自[开始日期]至[结束日期]；(3)施工图设计阶段监理：自[开始日期]至[结束日期]。（注：如为全过程监理，则改为：监理期限自本合同生效之日起至本项目的施工图设计文件最终完成并经甲方确认之日止，具体时间以甲方通知为准，但最长不超过[总时长]个月。）第五条设计监理费5.1监理费总额：甲乙双方经协商一致，约定本合同项下设计监理费总额为人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元）。该费用为[固定总价/固定单价/其他方式]包干价（请选择并删除其他方式），包含乙方为提供本合同约定的监理服务所需要的人员费、技术装备费、管理费、利润等一切费用，[是否包含/不包含]税费。具体计算方式/费率详见附件[附件名称]（如有）。5.2税费承担：监理费总额[包含/不包含]按国家税法规定应缴纳的税费，如需由甲方承担，甲方应在每次付款时按[税率或比例]向乙方支付相应税费。第六条付款方式与时间6.1付款节点与比例：(1)预付款：本合同签订后[天数]日内，甲方支付监理费总额的[百分比]%，即人民币[金额]元（¥[金额小写]元），作为预付款。预付款在后续监理费中逐月抵扣。(2)方案设计阶段进度款：乙方完成方案设计文件，并经甲方书面确认后[天数]日内，甲方支付至监理费总额的[百分比]%，即人民币[金额]元（¥[金额小写]元）。(3)初步设计阶段进度款：乙方完成初步设计文件，并通过[相关方，如审查机构]审查后[天数]日内，甲方支付至监理费总额的[百分比]%，即人民币[金额]元（¥[金额小写]元）。(4)施工图设计阶段进度款：乙方完成全部施工图设计文件，并通过[相关方]审查后[天数]日内，甲方支付至监理费总额的[百分比]%，即人民币[金额]元（¥[金额小写]元）。(5)尾款：乙方提交全部监理资料，完成监理工作，并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付剩余的[百分比]%监理费，即人民币[金额]元（¥[金额小写]元）。6.2付款条件：乙方应在每个付款节点前[天数]日内，向甲方提交符合要求的付款申请、相关成果证明文件及等额发票。甲方在收到申请及文件并审核无误后[天数]日内，按合同约定支付款项。6.3付款账户：甲方应将监理费支付至乙方指定的以下银行账户：账户名称：[乙方账户名称]开户银行：[乙方开户银行]银行账号：[乙方银行账号]6.4逾期付款：若甲方无正当理由未按本合同约定支付监理费，每逾期一日，应按当期应付未付款项的[万分之几]向乙方支付滞纳金。第七条监理人员的权利与义务7.1乙方应在合同生效后[天数]日内向甲方提交本项目监理机构主要成员名单及资格证书复印件。监理人员应具备相应的执业资格和丰富的实践经验。7.2乙方的权利：(1)有权要求设计单位按照设计合同约定和本合同约定提供设计文件、技术资料和数据；(2)有权进入设计单位办公场所、设计现场以及与设计相关的其他场所进行检查、查阅资料；(3)有权对设计文件的内容、深度、进度、质量以及设计单位履行设计合同的情况提出审查意见、修改建议或暂停要求；(4)有权参加甲方组织的相关会议，如设计交底会、图纸会审会、设计协调会等，并有权发表意见；(5)有权要求设计单位就设计文件中的问题进行解释和说明；(6)有权获得甲方按合同约定支付的监理报酬；(7)法律、法规及本合同赋予的其他权利。7.3乙方的义务：(1)依据国家法律法规、技术标准和合同约定，认真履行监理职责，维护甲方的合法权益；(2)选派具有相应资格和经验的专业监理工程师组成项目监理机构，并保持人员相对稳定。更换主要监理人员应事先征得甲方同意；(3)做好监理记录，及时、准确、完整地编写监理日志、监理月报及监理意见，并定期向甲方报告监理工作情况；(4)对监理工作的成果负责，确保监理工作质量；(5)保守在履行本合同过程中知悉的甲方的商业秘密和技术秘密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露；(6)遵守职业道德和行为规范，勤勉尽责，廉洁自律；(7)接受甲方的监督和管理；(8)法律、法规及本合同约定的其他义务。第八条建设单位的权利与义务8.1甲方的权利：(1)有权对乙方的监理工作进行检查和监督，要求乙方按时提交监理报告和监理资料；(2)有权审核乙方的监理意见，并可以对监理工作中存在的问题提出要求和建议；(3)对乙方违反本合同约定的行为，有权要求乙方纠正；(4)有权根据项目进展情况，对乙方提出调整监理人员或工作内容的要求（需给予乙方合理准备时间）；(5)按合同约定获得监理服务并支付监理费。8.2甲方的义务：(1)按照合同约定及时向乙方提供设计所需的设计基础资料、技术要求和其他相关文件；(2)为乙方开展监理工作提供必要的条件，包括提供必要的办公场所、会议设施、交通通讯等便利，并承担相关费用（如有约定）；(3)组织或参与设计单位的设计交底、图纸会审等活动，协调设计单位与其他相关单位的关系；(4)审查设计单位提交的设计文件，对设计变更进行决策审批；(5)按合同约定及时足额支付监理费；(6)法律、法规及本合同约定的其他义务。第九条违约责任9.1若乙方未能按合同约定的监理范围、内容和目标履行监理职责，导致设计质量、进度或投资控制目标受到严重影响，或给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，并可能被甲方要求扣减相应监理费。乙方还应根据违约严重程度承担合同总价款[百分比]%至[百分比]%的违约金。9.2若甲方未能按合同约定支付监理费，每逾期一日，应按当期应付未付款项的[万分之几]向乙方支付滞纳金。逾期超过[天数]日，乙方有权暂停监理工作，直至甲方付清款项。若因此造成乙方损失，甲方应予以赔偿。9.3任何一方违反本合同保密条款，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。9.4本合同约定的其他违约责任。第十条不可抗力10.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱、政府行为等。10.2任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本合同义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[天数]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。第十一条争议解决11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院/指定的仲裁委员会]提起诉讼/申请仲裁（请选择并删除对方）。选择诉讼的，约定由[项目所在地/合同签订地/其他]有管辖权的人民法院管辖。选择仲裁的，约定由[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条合同生效、变更与终止12.1本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3本合同在以下情况下终止：(1)合同期限届满，双方义务履行完毕；(2)双方协商一致同意终止；(3)因一方违约，守约方根据合同约定或法律规定解除合同；(4)发生不可抗力，导致合同无法继续履行；(5)法律法规规定的其他终止情形。12.4合同终止后，乙方应向甲方提交最终监理资料，双方进行结算，清理债权债务。属于乙方保管的设计文件、资料等应在结算完成后[天数]日内移交给甲方，或按合同约定方式处理。第十三条保密条款13.1甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）和未公开信息承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用该等保密信息。13.2本保密义务不因本合同的终止而失效，双方应在合同终止后[年数]年内继续有效。第十四条通知与送达14.1双方在本合同中载明的通讯地址、联系电话、电子邮箱为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[天数]日书面通知对方。14.2所有根据本合同发出的通知、文件等，均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达上述有效联系方式。以专人递送方式送达的，签收日为送达日；以挂号信方式送达的，寄出后[天数]日为送达日；以传真或电子邮件方式送达的，发出当日为送达日。任何一方以其未收到通知、文件为由提出抗辩的，均不成立，但若通知、文件发生遗漏或错误送达，对方应及时通知对方更正。第十五条法律适用15.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人