2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试重点试卷（附答案）92

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、单位工程预验收的程序中，监理机构应编写质量评估报告，并经（）签字后报建设单位。A.专业监理工程师和施工单位技术负责人B.专业监理工程师和监理单位技术负责人C.总监理工程师和施工单位技术负责人D.总监理工程师和监理单位技术负责人

2、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应（）。A.校验修改部分B.简化审批程序C.增加审批程序D.按程序重新审查

3、某项目现金流量如下表，则第3年初的净现金流量为（）万元。A.-500B.-400C.300D.500

4、在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明（）。A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期

5、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员

6、根据现行规定，计算建筑安装工程费用的增值税时，其税前工程造价是指（）之和。A.人工费、材料费、施工机具使用费B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、措施项目费

7、所谓“缺陷”是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定，而缺陷责任期一般为（）年，最长不超过（）年，由发、承包双方在合同中约定。A.1，2B.2，3C.3，4D.4,5

8、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑

9、某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805

10、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（）万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0

11、某防洪堤坝填筑压实后，经核算不满足抗渗能力要求，只能挖除不合格土，重新填筑，进行（）。A.修补处理B.返工处理C.调整处理D.平行处理

12、在建设工程进度监测过程中，定期收集进度报表资料情况属于（）的主要方式。A.实际进度与计划进度的对比分析B.实际进度数据的加工处理C.进度计划执行中的跟踪检查D.实际进度数据的统计分析

13、在双代号网络计划中，下列说法正确的是（）。A.两端为关键节点的工作一定是关键工作B.关键节点的最早时间与最迟时间有可能相等C.关键工作两端的节点不一定是关键节点D.由关键节点组成的线路一定是关键线路

14、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（）不属于特别重大质量事故的条件。A.造成30人以上死亡B.造成100人以上的重伤C.造成5000万元以上的直接经济损失D.造成1亿元以上的直接经济损失

15、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度

16、某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。已知（P／A，10%，4）=3.1699A.1510万元和3.67年B.1510万元和2.67年C.645万元和2.67年D.645万元和3.67年

17、某工程双代号网络计划如下图所示，关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4

18、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。A.人员素质B.工程材料C.方法D.环境条件

19、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列

20、按照宪法制定的理论，下列表述不正确的有A.最早系统地提出制宪权概念并建立理论体系的是奥地利规范法学派代表任务汉斯.凯尔森B.按照法国思想家西耶士的观点，制宪权的主体是立法机关C.制宪权、修宪权、立法权属于同一层次的权利形态D.中国共产党是我国的制宪主体，全国人民代表大会是我国的制宪机关

21、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的总时差和自由时差（）。A.均为1周B.分别为1周和0周C.均为0周D.分别为2周和0周

22、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是()A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.有关方拖欠资金，资金不到位D.不可靠技术的应用

23、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着（）。A.同意延长施工合同工期B.免除承包商的误期损失赔偿C.确认承包商在合理的状态下施工D.同意支付承包商赶工的全部额外开支

24、检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.检测机构

25、杜某是市卫生局工作人员，其妻于某在市某区经营一超市。某日，区工商局经检查后发现该超市内售有假冒伪劣香烟，遂对该超市作出没收香烟并罚款20000元的行政处罚。杜某得知后与工商局执法人员争执并殴打执法人员，后被公安机关作出拘留10日的行政处罚，杜某也被卫生局作出记过处分。杜某针对区工商局的处罚向市工商局申诉，市工商局维持了该处罚决定。则在此案中，可以提起行政诉讼的行为有：A.区工商局的处罚决定B.公安机关的处罚决定C.市卫生局的处分决定D.市工商局的维持决定

26、建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。A.专业性质B.施工特点C.施工程序D.设计系统

27、当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，得到的是索赔金额，这种方式运用的索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.修正的实际费用法

28、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%

29、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106

30、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。A.计量、计数的抽样B.—次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样

31、（2021年真题）采用定额单价法编制施工图预算时，若某分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致，则正确的做法是（）。A.按实际使用材料价格换算预算单价，再套用换算后的单价B.直接套用预算单价，再根据材料价差调整工程费用C.改用实物量法编制施工图预算D.改用工程量清单单价法编制施工图预算

32、发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，监理单位应责令施工单位（）。A.立即停工B.立即整改C.立即退场D.立即返工

33、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工单位技术负责人、专业监理工程师B.施工单位技术负责人、总监理工程师C.施工项目技术负责人、专业监理工程师D.施工项目技术负责人、总监理工程师

34、招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。A.14B.15C.28D.30

35、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）。A.积极参与事故调查B.要求施工单位提供相应证据C.回避参与事故调查D.积极协助，客观提供相应证据

36、在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期

37、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术（经济）方案至少应进行()个方案的比选。A.2B.3C.4D.5

38、在工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.14C.15D.17

39、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是()。A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中

40、混凝土结构预埋螺栓检验时，外露长度允许偏差只允许有正偏差+10mm，不允许有负偏差，沿纵、横两个方向量测的中心线位置最大允许偏差为：()A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm

41、对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。A.最早开始时间B.最早结束时间C.最迟开始时间D.最迟结束时间

42、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布

43、在下面层中不得敷设管线的整体楼地面面层是（）。A.硬化耐磨面层B.防油渗混凝土面层C.水泥混凝土面层D.自流平面层

44、影响设计进度的因素不包括（）。A.工程延期的影响B.设计审批时间的影响C.设计各专业之间协调配合的影响D.工程变更的影响

45、天宝市莲花区居民董某因涉嫌在该区康复路农贸市场违法经营农副产品，被位于莲花区的市工商分局处以罚款2万元。董某不服该处罚决定，向位于泾渭区的市政府申请复议。市政府经审理，维持了该处罚决定。董某不服，提起行政诉讼。则以下说法正确的是：A.董某可向莲花区人民法院提起行政诉讼B.董某可向市政府所在地的中级人民法院提起行政诉讼C.董某可向泾渭区人民法院提起行政诉讼D.若董某起诉时只起诉市工商局，人民法院应当告知原告追加被告，若原告不同意追加，人民法院应当将市政府列为共同被告

46、（2022年真题）工程勘察单位应履行的勘察后期服务职责是（）。A.审查施工设计图纸B.配合桩基工程施工C.签署工程保修书D.与工程质量事故分析

47、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目总进度计划D.施工准备工作计划

48、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.10%B.8.33%C.8%D.10.31%

49、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5

50、（2019年真题）在建设工程设计阶段，会对进度造成影响的因素之一是（）。A.可行性研究B.建设意图及要求C.工程材料供货洽谈D.设计合同洽谈

51、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的施工技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍

52、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为320元/m3，实际采购价为360元/m3。则发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.320B.344C.332D.360

53、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。A.结果B.战略C.顾客与市场D.测量、分析和改进

54、在项目BIM实施过程中软件资源配置不包括()。A.根据应用内容及结合企业自身情况合理选择B.IM软件B根据软件对运行环境的具体需求，对相应电脑配置进行重新匹配C.根据甲方具体要求以及同项目各参与方进行协同，合理选择软件版本，对不符合要求的版本软件进行相应的升级D.根据具体需求自主研发或委托软件开发公司进行相应的实用性软件开发

55、关于破坏交通工具、设施危害公共安全的犯罪，下列哪一选项是正确的？A.多次窃取公共交通工具零部件，造成重大经济损失，即使该行为没有使交通工具发生倾覆、毁坏危险的，也要认定为破坏交通工具罪B.在砸毁火车的重要部件时，砸掉的金属击中行人头部致人死亡的，属于破坏交通工具“造成严重后果”的情形C.成立破坏交通工具罪，要求被破坏的交通工具处于正在行驶（飞行）的过程中，故对于维修中的交通工具不可能成立破坏交通工具罪D.甲将十字路口的交通信号灯由红色改为绿色，可能成立破坏交通设施罪

56、下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是（）。A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积

57、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于（）。A.建设全过程B.决策阶段C.设计阶段D.施工阶段

58、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，在建设工程开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，可以与工程质量监督手续合并办理的是（）。A.施工许可证B.招标备案C.施工图审查D.委托监理

59、工程项目年度计划中不应包括的内容是（）。A.投资计划年度分配表B.年度计划项目表C.年度建设资金平衡表D.年度竣工投产交付使用计划表

60、单位工程中的分部工程是按（）划分的。A.设计系统或类别B.工种、材料C.施工工艺、设备类别D.专业性质、工程部位

61、某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为（）万元。A.-36B.36C.-40D.40

62、某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有()条。＜br>A.1B.2C.3D.4

63、在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同

64、某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.124C.126D.108

65、在流水施工中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水强度B.施工过程C.施工段D.流水节拍

66、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量C.能够及时检验工序活动效果的质量D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析

67、在工程建设中，经济制裁属于进度控制常见因素的（）。A.政策因素B.社会环境因素C.资金因素D.组织管理因素

68、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.资产负债率C.利息备付率D.内部收益率

69、建设工程组织流水施工时，其特点之一是（）。A.单位时间内投入的劳动力较少B.专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.施工现场的组织、管理比较简单

70、对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和()方式。A.委托厂家监控B.设置质量控制点监控C.定期监控D.日常监控

71、胡某故意伤人案，检察院以第一审判决量刑畸轻为由提起抗诉，第二审法院维持第一审判决以后，检察院按照审判监督程序再次提出抗诉，下列哪一选项说法是不正确的？A.检察院前后两次抗诉的对象和权限都不同B.接受抗诉的法院应当组成合议庭重新审理，该法院可以自行审判，也可以指令下级法院再审C.审理再审案件的法院可以适用第一审程序进行审理，也可以适用第二审程序进行审理D.法院对此案进行再审时，同级检察院应当派员出庭。同级检察院接到出庭通知后没有派员出庭，且未说明原因的，法院可以裁定按撤回抗诉处理

72、对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）核实施工单位申报的修复工程费用，签认工程款支付证书，并报建设单位。A.监理单位B.项目经理C.设计单位D.监测单位

73、在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（）。A.供应单位B.供应方式C.供应数量D.总造价

74、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为20时的最小抽样数量是（）。A.2B.3C.5D.8

75、采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位

76、在工程施工质量验收中，单位工程竣工验收应由（）组织进行。A.建设单位B.施工单位C.质检单位D.监理单位

77、桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。A.14B.28C.30D.42

78、下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.可行性研究费B.工程竣工验收费C.环境影响评价费D.劳动安全卫生评价费

79、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位

80、根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场二、多选题

81、竣工决算是指建设工程从()到竣工所发生的所有实际支出。A.筹建B.可行性研究C.初步设计D.开工

82、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零

83、监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、（）的原则。A.以人为核心B.提高质量效益C.质量进度并重D.减少质量损失

84、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送()和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据

85、项目监理机构安全生产的监理行为应满足的要求不包括（）。A.编制监理规划和安全监理实施细则B.审查施工组织设计中的安全技术措施C.审核各相关单位资质、安全生产许可证等并做好记录D.编制危大工程安全专项施工方案

86、对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程

87、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.承运单位的检查B.设备包装质量C.海关及保险手续D.运输安全措施

88、采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。A.起点节点B.中间节点C.重点节点D.终点节点

89、派监理人员常驻现场，随时检查进度计划的实际执行情况，属于（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.现场实地检查工程进展情况D.实际进度与计划进度的对比分析

90、公路工程设计年限一般按等级控制在（）。A.10～20年B.15～30年C.30～40年D.30～50年

91、陈某与王某打架斗殴，乡派出所对陈某作出行政拘留的处罚，对王某作出罚款100元的处罚，陈某不服，申请行政复议。下列哪一选项说法是正确的？A.乡派出所对陈某做出拘留决定前，应告知陈某有申请听证的权利B.派出所可以当场做出对王某的罚款决定，还可当场收缴C.陈某申请复议，复议机关为县公安局D.若王某也不服，可向县公安局申请复议

92、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料

93、施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲

94、在分项工程质量验收记录表中，施工单位的检查结果应由（）签字。A.施工单位技术负责人B.施工单位项目负责人C.施工单位项目专业技术负责人D.专业监理工程师

95、监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。A.建立进度计划审核制度B.建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度C.编制进度控制工作细则D.加强工程进度风险管理

96、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单价估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。这种编制预算的方法是()A.工料单价法B.综合单价法C.全费用单价法D.实物单价法

97、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员

98、BIM是从()发展起来，逐渐扩建到全球。A.英国B.日本C.中国D.美国

99、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07

100、在收到施工图审查机构审查合格的施工图设计文件后，（）应及时主持召开图纸会审会议，组织相关人员进行图纸会审。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：考核建筑工程施工质量验收程序和合格规定。监理机构应编写质量评估报告，并经总监理工程师和监理单位技术负责人签字后报建设单位。

2、答案：D本题解析：2022/2021版教材P110本题考查的是施工组织设计审查。施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。

3、答案：B本题解析：教材页码P67-68注意题干是第3年初的净现金流量，即第二年末的净现金流量，为100-500=-400。

4、答案：A本题解析：2022/2021版教材P102本题考查的是列表比较法。列表法中比较实际进度与计划进度，如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差。

5、答案：C本题解析：考核现场施工准备质量控制。项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由专业监理工程师审查。专业监理工程师应审查施工单位的测量依据、测量人员资格和测量成果是否符合规范及标准要求，符合要求的，予以签认。参见教材P113。

6、答案：C本题解析：2022/2021版教材P16、22本题考查的是建筑安装工程费用组成与计算（按照费用构成要素）。其中，增值税是国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的增值税销项税额；税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费，企业管理费、利润和规费之和。

7、答案：A本题解析：所谓"缺陷"是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定，而缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。

8、答案：A本题解析：2021教材P31本题考查的是建设期利息。选项B错误，Pj-1---建设期第（j-1）年末累计贷款本金与利息之和。选项CD错误，在总贷款分年均衡发放前提下，可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。

9、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程项目投资的概念。固定资产投资可分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。因此，静态投资=3000+4000+600=7600（万元）。参见教材P1。

10、答案：C本题解析：本题考查的是工程量偏差。招标文件中估计工程量为10000m3，工程结束时承包商实际完成工程量为12000m3。题中规定，实际工程量超过估计工程量10%以上时，单价调整为18元／m3。通过计算可以得出，实际工程量超过估计工程量20%[（12000-10000）／10000]。该项工程结算款=20×（10000+10000×10%）+18×[12000-（10000+10000×10%）]=220000+18000=238000（元）=23.8（万元）。故选项C符合题意。

11、答案：B本题解析：本题考查的是工程质量事故处理。当工程质量未达到规定的标准和要求，存在严重质量缺陷，对结构的使用和安全构成重大影响，且又无法通过修补处理的情况下，可对检验批、分项、分部工程甚至整个工程返工处理。

12、答案：C本题解析：对进度计划的执行情况进行跟踪检查是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据，也是进度控制的关键步骤。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好以下三方面的工作：(1)定期收集进度报表资料；(2)现场实地检查工程进展情况；(3)定期召开现场会议。

13、答案：B本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。在双代号网络计划中，关键线路上的节点称为关键节点。关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间必然相等。关键节点必然处在关键线路上，但由关键节点组成的线路不一定是关键线路。故选项B符合题意。

14、答案：C本题解析：2022/2021版教材P190本题考查的是工程质量事故等级划分。特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。选项C，5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故属于重大事故。

15、答案：D本题解析：2022/2021版教材P118本题考查的是施工进度控制目标体系。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。

16、答案：D本题解析：本题考查的是财务分析主要指标的计算。绘制以下的现金流量图：根据净现值的计算公式，则有该方案的NPV＝-8000＋3000（P／A，10%，4）×（P／F，10%，1）＝-8000+3000×3.1699×0.909=645（万元）。同时，根据静态投资回收期的计算公式，静态投资回收期=1+8000/3000=3.67年。

17、答案：C本题解析：考核双代号网络计划时间参数的计算。关键线路有：1→2→5→9→10；1→2→5→6→7→9→10；1→4→6→7→9→10，工期为19。

18、答案：B本题解析：2022/2021版教材P3本题考查的是影响工程质量的因素。影响工程质量的因素：4M1E，即人、材料、机械、方法、环境。其中，工程材料泛指构成工程实体的各类建筑材料、构配件、半成品等，它是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。

19、答案：D本题解析：本题考查的是建筑安装工程计价程序。暂列金额的数值按招标文件中提供的金额计算。

20、答案：A、B、C、D本题解析：宪法的制定是制宪主体依据程序制定宪法、行使制宪权的活动。最早系统地提出制宪权概念并建立理论体系的是法国大革命时期的思想家西耶士，他主张只有国民才享有制宪权。A、B项错误。制宪主体是国家主权的所有者。在我国，人民是制宪主体，只不过是间接行使该项权利而已。制宪机关是指一国有权制定宪法的国家机关，制宪机关是特定的国家机关，并且是拥有制定宪法的权利的国家机关。中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次全体会议通过了《中华人民共和国宪法》，这意味着第一届全国人民代表大会第一次会议是我国的制宪机关。故D项表述错误。修宪权依据制宪权而产生，受制宪权约束，不得违背制宪权的基本精神和原则。制宪权和修宪权都是根源性的国家权利，能够创造立法权、行政权、司法权等其他具体组织性的国家权利的权利。所以，C项错误。

21、答案：B本题解析：2022/2021版教材P63本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。C工作不存在波形线，自由时差为0；总时差最小为CEJ，总时差为1周。

22、答案：A本题解析：选项B是社会环境因素.选项C是资金因素，选项D是施工技术因素，只有A项合同签订时遗漏条款、表达失当属于组织管理因素。

23、答案：C本题解析：2022/2021版教材P122本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。监理工程师对修改后的施工进度计划的确认，并不是对工程延期的批准，他只是要求承包单位在合理的状态下施工。

24、答案：C本题解析：检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。

25、答案：A、B本题解析：《行政诉讼法》第12条第1款规定：“人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：（一）对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照，责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的；（二）对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的；（三）申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的；（四）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；（五）对征收、征用决定及其补偿决定不服的；（六）申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；（七）认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的；（八）认为行政机关滥用行政权利排除或者限制竞争的；（九）认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；（十）认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的；（十一）认为行政机关不依法履行，未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的；（十二）认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的，”据此可知，无论是区工商分局的处罚决定，还是公安机关的处罚决定，杜某均可以依法提起行政诉讼。AB项正确；第13条规定：“人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（一）国防、外交等国家行为；（二）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（三）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（四）法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。”据此可知，市卫生局对杜某作出的处分决定，属于行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定，属于内部行政行为，不具有可诉性，杜某不得提起行政诉讼。C项错误。《行诉法解释》第1条第2款规定：“公民、法人或者其他组织对下列行为不服提起诉讼的，不属于人民法院行政诉讼的受案范围：（一）行政诉讼第12条规定的行为；（二）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；（三）调解行为以及法律规定的仲裁行为；（四）不具有强制力的行政指导行为；（五）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；（六）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。”市工商局的维持决定属于驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为，人民法院不予受理。D项错误。

26、答案：D本题解析：考核建筑工程施工质量验收层次划分原则。通常，多层及高层建筑的分项工程可按楼层或施工段来划分检验批；单层建筑的分项工程可按变形缝等划分检验批；地基与基础的分项工程一般划分为一个检验批，有地下层的基础工程可按不同地下层划分检验批；屋面工程的分项工程可按不同楼层屋面划分为不同的检验批；其他分部工程中的分项工程，一般按楼层划分检验批；对于工程量较少的分项工程可划分为一个检验批；安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批；室外工程一般划分为一个检验批；散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。参见教材P156。

27、答案：B本题解析：考核索赔费用的计算。总费用法即总成本法，就是当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额。参见教材P186。

28、答案：B本题解析：考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。主控项目：对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5%。一般项目：对应于合格质量水平的α不宜超过5%，β不宜超过10%。参见教材P64。

29、答案：D本题解析：本题考查的是施工图预算的编制内容。建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件。建设投资=设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费+预备费+建设期利息。建设项目投资总额=建设投资+流动资金投资=（450/15%+450+7000+1500）×（1+8%）+1200=14106（万元）。参见教材P1、P74。

30、答案：D本题解析：考点:建筑工程施工质量验收基本规定。根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用调整型抽样方案。参见教材P159。

31、答案：A本题解析：2022/2021版教材P122本题考查的是施工图预算的编制方法。分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不能直接套用预算单价；需要按实际使用材料价格换算预算单价。

32、答案：B本题解析：考点:巡视与旁站。发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，监理单位应责令施工单位立即整改。参见教材P124。

33、答案：B本题解析：专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

34、答案：C本题解析：考点:法律法规变化。招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。参见教材P118。

35、答案：D本题解析：本题考查重点是“工程质量事故处理的程序”。监理工程师在事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应证据，若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故调查；若监理方有责任，则应予以回避，但应配合调查组工作。因此．本题的正确答案为D。

36、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。如果由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位有权提出延长工期的申请。监理工程师应根据合同规定，审批工程延期时间。经监理工程师核实批准的工程延期时间，应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。即新的合同工期应等于原定的合同工期加上监理工程师批准的工程延期时间。

37、答案：A本题解析：可行性研究报告应在以下方面达到使用要求：①应能充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，结论明确，数据准确，论据充分，满足决策者确定方案和项目决策的要求。②选用主要设备的规格、参数应能满足预订货的要求。③重大技术、经济方案，应有两个以上方案的比选。④确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要求。⑤构造的融资方案，应能满足银行等金融部门信贷决策的需要。⑥应反映可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由，以供委托单位与投资者权衡利弊进行决策。⑦应附有评估、决策（审批）所必需的合同、协议、意向书、政府批件等。

38、答案：A本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。对于有紧后工作的工作，M工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值15天，M工作的最迟开始时间=15-4=11天。参见教材P49。

39、答案：C本题解析：本题考核的是投标报价的审核内容。暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。故选项A正确。专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。故选项B正确。计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。故选项C错误。招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中。故选项D正确。

40、答案：A本题解析：暂无解析

41、答案：B本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。对于无紧后工作的工作，也就是以网络计划终点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差。

42、答案：B本题解析：2022/2021版教材P59本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。正态分布最重要、最常见、应用最广泛。

43、答案：B本题解析：B项，《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209—2010）第5.6.5条规定，防油渗混凝土面层内不得敷设管线。露出面层的电线管、接线盒、预埋套管和地脚螺栓等的处理，以及与墙、柱、变形缝、孔洞等连接处泛水均应采取防油渗措施并应符合设计要求。

44、答案：A本题解析：考核影响设计进度的因素。影响设计进度的因素主要有：（1）建设意图及要求改变的影响；（2）设计审查时间的影响；（3）设计各专业之间协调配合的影响；（4）工程变更的影响；（5）材料代用、设备选用失误的影响。参见教材P113。

45、答案：A、C、D本题解析：《行政诉讼法》第18条第1款规定：“行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。”《行诉法适用解释》第8条规定：“作出原行政行为的行政机关和复议机关为共同被告的，以作出原行政行为的行政机关确定案件的级别管辖。”据此可知，复议维持的案件，原机关与复议机关所在地法院均有管辖权，并且以原机关确定级别管辖。因此本案的莲花区人民法院与泾渭区人民法院均有管辖权。AC项正确，B项错误。《行诉法适用解释》第7条规定：“复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告。原告只起诉作出原行政行为的行政机关或者复议机关的，人民法院应当告知原告追加被告。原告不同意追加的，人民法院应当将另一机关列为共同被告。”D项正确

46、答案：D本题解析：2022教材P12本题考查的是勘察单位的质量责任和义务。应当对勘察后期服务工作负责：组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；组织参与施工验槽；组织勘察人员参加工程竣工验收，验收合格后在相关验收文件上签字，对城市轨道交通工程，还应参加单位工程、项目工程验收并在验收文件上签字；组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析，并对因勘察原因造成的质量安全事故，提出与勘察工作有关的技术处理措施。

47、答案：C本题解析：暂无解析

48、答案：C本题解析：本题考查的是财务分析主要指标的计算。总投资收益率＝息税前利润/总投资=（180+20）/（2000+100+120/30%）＝8%。

49、答案：A本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值。D工作最早完成时间=5+9=14（天）；FFD=min[16-14；18-14；19-14]=2（天）。参见教材P49。

50、答案：B本题解析：2022/2021版教材P113本题考查的是影响设计进度的因素。影响设计进度的因素包括：（1）建设意图及要求改变的影响；（2）设计审批时间的影响；（3）设计各专业之间协调配合的影响；（4）工程变更的影响；（5）材料代用、设备选用失误的影响。

51、答案：A本题解析：具体的技术措施有：（1）改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；（2）采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量（如将现浇框架方案改为预制装配方案）；（3）采用更先进的施工机械。

52、答案：C本题解析：本题考查的是物价变化。360－320×（1+5%）＝24元/m3；承包人结算时确认的单价＝308+24＝332（元/m3）。

53、答案：D本题解析：2022/2021版教材P51本题考查的是《卓越绩效评价准则》的结构模式与评价内容。“测量、分析和改进”是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。

54、答案：B本题解析：根据软件对运行环境的具体需求，对相应电脑配置进行重新匹配是属于硬件资源配置。

55、答案：D本题解析：①该行为仅成立盗窃罪，要成立破坏交通工具罪必须要有使得交通工具发生倾覆、毁坏的为危险。A选项错误。②该行为不属于破坏交通工具造成严重后果的情形，只能认定为破坏交通工具罪的基本犯（尚未造成严重后果）与过失致人死亡罪的想象竞合犯。B选项错误。③若交通工具处于已经交付随时使用的状态，或者不需要再检修便使用的状态，但维修人员破坏交通工具的，仍然可以成立破坏交通工具罪。C选项错误。④破坏交通设施罪中的破坏行为包括使交通设施本身遭受损毁和使交通设施丧失应有功能的行为，而不限于对交通设施本身物理性的毁坏。D选项正确。

56、答案：A本题解析：《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353—2013）第3.0.27条第6款规定，挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷不应计算建筑面积。第3.0.16条规定，有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积；无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上的，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。【说明】根据规范，将题干“下列雨棚建筑面积计算正确的是”改为“下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是”。

57、答案：A本题解析：2022/2021版教材P3本题考查的是建设工程投资控制的原理。所谓建设工程投资控制，就是在投资决策阶段、设计阶段、发包阶段、施工阶段以及竣工阶段，把建设工程投资控制在批准的投资限额以内，随时纠正发生的偏差，以保证项目投资管理目标的实现。

58、答案：A本题解析：2022/2021版教材P11本题考查的是建设单位的质量责任和义务。在建设工程开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

59、答案：A本题解析：工程项目年度计划主要包括文字和表格两部分内容。表格部分：年度计划项目表；年度竣工投产交付使用计划表；年度建设资金平衡表；年度建设资金平衡表。选项A是属于工程项目建设总进度计划的表格部分。

60、答案：D本题解析：本题考查重点是“建筑工程施工质量验收的划分”。分部工程的划分应按下列原则确定：①分部工程的划分应按专业性质、工程部位确定。如建筑工程划分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯九个分部工程；②当分部工程较大或复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干个子分部工程。根据第①点可知选项D符合题意。因此，本题的正确答案为D。

61、答案：C本题解析：本题考查的是赢得值法。进度偏差（SV）=已完工作预算投资（BCWP）-计划工作预算投资（BCWS）=4000×400-5000×400=1600000-2000000=-400000（元）=-40（万元），故选项C符合题意。

62、答案：B本题解析：关键线路有两条。分别为C-D-H-J,C-E-I-J。＜br>

63、答案：A本题解析：本题考查的是投资控制的措施。项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施如下：组织措施：（1）在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工。（2）编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。经济措施：（1）编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。（2）进行工程计量。（3）复核工程付款账单，签发付款证书。（4）在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。（5）协商确定工程变更的价款。审核竣工结算。（6）对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。技术措施：（1）对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。（2）继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。（3）审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。合同措施：（1）做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与处理索赔事宜。（2）参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。

64、答案：D本题解析：由于是每年计息且每年末付息，所以为单利计息。第3年末的本利和为100x8%+100=108（万元）

65、答案：C本题解析：本题考查的是流水施工参数。空间参数是表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，通常包括工作面和施工段。参见教材P23。

66、答案：A、B、C、D本题解析：对工序的绿色性能进行分析属于BIM技术在绿色施工中的应用，不属于质量控制。

67、答案：B本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是影响进度的因素分析。影响建设工程进度的社会环境因素包括：外单位临近工程施工干扰；节假日交通、市容整顿的限制；临时停水、停电、断路；以及在国外常见的法律及制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭等。

68、答案：D本题解析：本题考查的是财务分析主要指标的计算。选项ABC均属于静态评价指标，不考虑资金时间价值。参见教材P84。

69、答案：B本题解析：2022/2021版教材P21本题考查的是流水施工方式。流水施工的特点包括：（1）尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；（2）各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率，也有利于提高工程质量；（3）专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织；（5）为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。选项AD属于依次施工的特点，选项C属于平行施工的特点。

70、答案：B本题解析：驻厂监造：即监造人员人员直接进入设备造厂的制造现场，成立监造小组，编制监造规划，实施设备制造全过程的质量监控。巡回监控：质量控制的主要任务是监督管理制造厂商不断完善质量管理体系，监督检查材料进厂使用的质量控制，工艺过程、半成品的质量控制，复核专职质检人员质量检验的准确性、可靠性。设置质量控制点监控：针对影响设备制造质量的诸多因素，设置质量控制点，做好预控及技术复核，实现制造质量的控制。

71、答案：C本题解析：二审抗诉的对象是地方各级人民法院尚未发生法律效力的一审判决、裁定；而再审抗诉的对象是已经发生法律效力的判决和裁定，因此，二审抗诉和再审抗诉的对象不同；基层人民检察院只能提出二审抗诉，无权提出再审抗诉；而最高人民检察院只能提出再审抗诉，无权提出二审抗诉。因此，两种抗诉的权限不同。故A项正确；《刑事诉讼法》第243条第4款规定，人民检察院抗诉的案件，接受抗诉的人民法院应当组成合议庭重新审理，对于原判决事实不清楚或者证据不足的，可以指令下级人民法院再审。故B项正确；《刑事诉讼法》第245条第1款规定，人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，由原审人民法院审理的，应当另行组成合议庭进行。如果原来是第一审案件，应当依照第一审程序进行审判，所作的判决、裁定，可以上诉、抗诉；如果原来是第二审案件，或者是上级人民法院提审的案件，应当依照第二审程序进行审判，所作的判决、裁定，是终审的判决、裁定。故C项错误；《刑事诉讼法》第245条第2款规定，人民法院开庭审理的再审案件，同级人民检察院应当派员出席法庭。《高法解释》第387条规定，人民法院审理人民检察院抗诉的再审案件，人民检察院在开庭审理前撤回抗诉的，应当裁定准许；人民检察院接到出庭通知后不派员出庭，且未说明原因的，可以裁定按撤回抗诉处理，并通知诉讼参与人，故D项表述正确。

72、答案：A本题解析：2022/2021版教材P189本题考查的是工程质量缺陷的处理。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，工程监理单位核实施工单位申报的修复工程费用，签认工程款支付证书，并报建设单位。

73、答案：B本题解析：本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的供应方式。

74、答案：B本题解析：本题考查的是工程施工质量验收基本规定。检验批的容量为16～25时，最小抽样数量是3。参见教材P144。

75、答案：D本题解析：教材控制P133。设备采购方案最终应获得建设单位的批准

76、答案：A本题解析：考核建筑工程施工质量验收程序和合格规定。建设单位收到工程竣工验收报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。参见教材P169。

77、答案：B本题解析：考点:工程实体质量控制。混凝土灌注桩采用28d试块强度或钻芯法进行强度检验，检验结果不小于设计值。参见教材P127。

78、答案：B本题解析：本题考查的是工程建设其他费用。选项ACD与建设单位管理费并列，属于与项目建设有关的其他费用。参见教材P31。

79、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量事故处理。对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。参见教材P169。

80、答案：B本题解析：考点:索赔的主要类型。选项A、C、D，可以索赔工期、费用和利润，选项B，发现化石、硬币或有价值的文物，可以索赔工期和费用，不能索赔利润。参见教材P138。

81、答案：A本题解析：竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。通过竣工决算，一方而能够正确反映建设工程的实际造价和投资结果；另一方面可以通过竣工决算与概算、预算的对比分析，考核投资控制的工作成效，总结经验教训，积累技术经济方面的签础资料，提高未来建设工程的投资效益。竣工决算是建设工程从筹建到竣工投产过程中产生的所有实际支出。

82、答案：A本题解析：考点:网络计划时间参数的概念。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差，选项A正确；在网络计划的执行过程中，工作的自由时差是该工作可以自由使用的时间。但是，如果利用某项工作的总时差，则有可能使该工作