丽水市一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年)

丽水市一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年)一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某大型基础设施项目位于丽水市境内，根据《民法典》及相关法律，关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只能在土地的地表设立B.建设用地使用权自登记时设立C.建设用地使用权可以采取出让或者划拨等方式D.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】D【解析】本题考查建设用地使用权。根据《民法典》第三百四十四条，建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立，A错误。第三百四十五条，建设用地使用权自登记时设立，B正确。第三百四十七条，建设用地使用权可以采取出让或者划拨等方式，C正确。第三百五十九条，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期，D正确。注意本题是多选题变形，但作为单选题出现时，需注意题目问法。若为单选题，通常考察最核心特征。此处D是《民法典》关于住宅用地的重大亮点。但严格来说，B、C、D在法条中均是正确表述。若必须选一个最符合题意或最常考点，D的“自动续期”是民法典物权编的热点。但在考试中，若B、C、D均为正确描述，题目设计可能存在问题。假设本题考察设立方式，则选C；考察设立时间，选B。此处修正题目为单选最优解，通常考察“自动续期”这一特殊规定。若为单选题，且选项均为正确表述，需根据出题意图判断。鉴于D涉及民生热点，选D。但需注意，B和C也是法条原文。原题若为单选，可能存在选项设置瑕疵。在此按常规考点，D为民法典新增/强调重点。2.关于建设工程代理的法律特征，下列说法错误的是（）。A.代理行为必须是具有法律意义的行为B.代理人在代理权限内独立实施代理行为C.代理行为必须是民事法律行为D.代理人以自己的名义实施代理行为【答案】D【解析】本题考查代理的法律特征。代理是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。D选项错误，代理人应以被代理人名义，而非自己名义（除非是间接代理或无权代理等特殊情况，但一般代理特征要求以被代理人名义）。3.丽水市某施工企业在2025年2月1日取得建筑业企业资质证书，后因企业改制需变更资质证书，根据规定，应当在资质证书变更后（）日内，办理资质证书变更手续。A.15B.30C.60D.90【答案】B【解析】本题考查企业资质变更。根据《建筑业企业资质管理规定》，企业在建筑业企业资质证书变更后，应当及时提出变更申请，并在资质证书变更后30日内办理资质证书变更手续。4.根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列情形中，属于挂靠情形的是（）。A.施工总承包单位将其承包工程中的主体结构施工分包给其他单位的B.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的C.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的D.分包单位将其承包的劳务作业再分包的【答案】C【解析】本题考查挂靠的认定。C选项属于《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》中明确规定的挂靠情形。A属于违法分包（主体结构分包）；B属于违法分包（再分包）；D中，劳务作业分包在部分地区或特定情况下允许再分包，但通常情况下，劳务分包单位将其承包的劳务再分包给个人或无资质单位属违法，但严格定义上，C是典型的“挂靠”定义。5.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应当支付剩余工程款。施工过程中，发包人未经竣工验收，擅自使用该工程。后承包人诉请支付工程款，关于该工程款支付时间的说法，正确的是（）。A.应当以合同约定的付款时间为准B.应当以发包人擅自使用的时间为准C.应当以承包人提交的时间为准D.应当以最终竣工验收合格的时间为准【答案】B【解析】本题考查擅自使用的后果。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。对于工程款支付时间，通常视为发包人擅自使用之日转移占有，即视为竣工，付款条件成就，以擅自使用时间为准。6.根据《招标投标法实施条例》，投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。下列关于投诉处理的说法，正确的是（）。A.行政监督部门应当自收到投诉之日起10个工作日内作出决定B.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料C.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由先收到投诉的部门负责处理D.需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计入投诉处理时限【答案】B【解析】本题考查投诉处理。A错误，应为30个工作日（特殊情况可延长）。B正确，行政监督部门有权查阅、复制文件。C错误，应当由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。D错误，检验、检测、鉴定、专家评审所需时间不计算在投诉处理时限内。7.在丽水市某市政项目施工中，施工单位发现地下文物，应当立即停止施工，保护现场，并报告（）。A.建设单位B.文物行政部门C.公安机关D.人民政府【答案】B【解析】本题考查文物保护。根据《文物保护法》，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。8.关于建设工程安全生产责任，下列说法正确的是（）。A.施工现场安全由建设单位负责B.实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责C.分包单位不服从总承包单位的管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D.项目负责人的安全生产责任主要包括制定安全生产规章制度【答案】C【解析】本题考查安全生产责任。A错误，施工现场安全由施工单位负责。B错误，实行施工总承包的，由总承包单位负总责。C正确，根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位不服从管理导致事故的，由分包单位承担主要责任。D错误，制定安全生产规章制度主要是企业主要负责人的职责，项目负责人的职责是落实规章制度、保证资金投入等。9.某施工合同约定因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任。2025年夏季，丽水遭遇特大暴雨导致工地停工30天。关于此期间损失承担的说法，正确的是（）。A.承包人的人员窝工费由发包人承担B.承包人的机械设备损坏由发包人承担C.工程本身的损坏由承包人承担D.待工期间的清理修复费用由发包人承担【答案】D【解析】本题考查不可抗力后果。根据《民法典》及建设工程施工合同（示范文本），不可抗力导致的人员窝工费、机械损坏通常由承包人自行承担（A、B错误）；工程本身的损坏、清理修复费用、赶工费用等由发包人承担（C错误，D正确）。10.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期限，下列说法正确的是（）。A.基础设施工程保修期为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程保修期为5年C.供热与供冷系统保修期为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道工程保修期为3年【答案】A【解析】本题考查最低保修期限。A正确，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。B错误，屋面防水工程为5年（正确）；C错误，供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期（正确）；D错误，电气管线、给排水管道、设备安装为2年。本题若为单选，A是涵盖最广且法律强制规定最严的，但B、C也是正确表述。若题目为单选，通常考察“主体结构/地基基础”的特殊性。若选项中有多个正确，需看题目问“下列说法正确的是”，可能为多选。此处按单选处理，A是最核心的终身责任制体现。11.施工项目成本管理过程中，施工成本核算需按（）进行。A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.形象进度【答案】D【解析】本题考查施工成本核算。成本核算应按照形象进度、产值统计、实际成本归集“三同步”的原则进行。12.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，紧后工作N、K的最早开始时间分别为第20天、第18天。则工作M的自由时差为（）天。A.1B.3C.4D.8【答案】A【解析】本题考查自由时差计算。自由时差等于紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间。工作M的最早完成时间E=E+13.关于建设工程项目总进度目标的论证，下列说法正确的是（）。A.建设工程项目总进度目标的控制是工程设计的任务B.在进行总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性C.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要D.总进度目标论证应首先编制各项工作之间的逻辑关系【答案】B【解析】本题考查总进度目标论证。A错误，总进度目标的控制是业主方（或项目管理方）的任务。B正确。C错误，核心工作是编制总进度纲要，但论证是前提工作。D错误，应首先调查研究和收集资料。14.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理规划应包括（）。A.项目管理规划大纲和项目管理实施规划B.项目管理规划和项目实施细则C.项目管理规划大纲和项目施工组织设计D.项目管理目标和项目实施方案【答案】A【解析】本题考查项目管理规划。项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划。15.某分项工程混凝土消耗量为1020，损耗率为2。则该分项工程混凝土的净用量为（）。A.1000B.1000.40C.1020D.1040.40【答案】A【解析】本题考查材料消耗量计算。消耗量=净用量×(1+16.在施工成本控制中，挣值法的三个基本参数不包括（）。A.已完工作预算费用B.计划工作预算费用C.已完工作实际费用D.未完工作预算费用【答案】D【解析】本题考查挣值法参数。挣值法的三个基本参数是：已完工作预算预算费用（BCWP）、计划工作预算费用（B17.某工程第5个月末的成本数据如下：BCWS=100万元，BCWA.CV=−B.CV=5C.CV=−D.CV=5【答案】A【解析】本题考查挣值法计算。成本偏差CV进度偏差SV公式如下：CS18.关于建设工程施工质量验收，下列说法正确的是（）。A.检验批的质量验收应由监理工程师组织B.分项工程的质量验收应由总监理工程师组织C.分部工程的质量验收应由建设单位项目负责人组织D.单位工程的质量验收应由设计单位项目负责人组织【答案】B【解析】本题考查施工质量验收组织。A错误，检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。B正确，分项工程应由专业监理工程师组织。C错误，分部工程应由总监理工程师组织。D错误，单位工程应由建设单位（项目负责人）组织。19.根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施。A.施工单位技术负责人、总监理工程师B.施工单位项目经理、总监理工程师C.施工单位技术负责人、专业监理工程师D.施工单位项目经理、专业监理工程师【答案】A【解析】本题考查专项施工方案签字。专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。20.某工程项目发生质量事故，造成直接经济损失100万元，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】D【解析】本题考查质量事故等级。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，事故等级划分：特别重大：损失>1亿，死>30人，伤>100人；重大：5000万<损失<=1亿，10<死<=30，50<伤<=100；较大：100万<损失<=5000万，3<死<=10，10<伤<=50；一般：损失<=100万，死<=3，伤<=10。本题损失100万元，属于一般事故。21.施工单位在施工现场入口处设置的“五牌一图”中，“一图”是指（）。A.施工现场平面图B.施工现场总平面图C.施工现场进度图D.施工现场组织机构图【答案】B【解析】本题考查现场布置。“五牌一图”包括：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图。22.关于职业健康安全管理体系标准要素，下列说法正确的是（）。A.核心要素包括10个，辅助要素包括7个B.核心要素包括7个，辅助要素包括10个C.环境因素识别和风险评价是核心要素D.运行控制是辅助要素【答案】A【解析】本题考查职业健康安全管理体系（GB/T28001）。在《职业健康安全管理体系要求及使用指南》中，一级要素包括7个（领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、改进），但旧标准（OHSAS18001）中，核心要素10个，辅助要素7个。本题若基于新标准ISO45001，结构已变。若基于常见考试题库（旧版），答案为A。鉴于题目未指定版本，通常考察旧版分类：核心要素10个，辅助要素7个。若按新版，无此分类。此处按常规考试惯例选A。23.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的是（）。A.发包人若需对工程进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更指示B.承包人若需对工程进行变更，应向发包人提出变更建议，经发包人同意后实施C.变更指示必须由发包人发出D.变更导致工程量减少，承包人可要求调整合同单价【答案】B【解析】本题考查工程变更。A错误，发包人提出变更，无固定“提前14天”的硬性规定，需协商。B正确，承包人未经同意不得擅自变更。C错误，变更指示通常由监理人（代表发包人）发出。D错误，工程量减少在一定幅度内（如15%以内），通常不调整单价，超过部分才调整。24.某工程合同总额为2000万元，工程预付款为300万元，主要材料及构件所占比重为60%。起扣点为（）万元。A.1200B.1500C.1700D.1800【答案】B【解析】本题考查预付款起扣点计算。公式：T其中T为起扣点，P为合同总额，M为预付款，N为主要材料比重。T25.关于建设工程索赔证据，下列说法错误的是（）。A.索赔证据必须具有真实性B.索赔证据必须具有关联性C.索赔证据必须具有法律效力D.索赔证据可以是口头指令【答案】D【解析】本题考查索赔证据。索赔证据应当具备真实性、关联性、及时性、可靠性。口头指令不能直接作为证据，必须有书面确认（如会议纪要、确认函等）。26.某工程网络计划中，工作A有两项紧后工作B和C，最迟完成时间分别为第20天和第25天，工作A的持续时间为6天。则工作A的最迟开始时间为（）天。A.11B.14C.15D.19【答案】B【解析】本题考查最迟开始时间计算。工作A的最迟完成时间L=工作A的最迟开始时间L=27.根据《建设工程监理规范》，监理工程师应履行的职责包括（）。A.审核工程分包单位资质B.组织编制监理规划C.签发工程款支付证书D.调解合同争议【答案】A【解析】本题考查监理职责。A正确，审核分包单位资质是专业监理工程师职责。B错误，编制监理规划是总监理工程师职责。C错误，签发支付证书是总监理工程师职责。D错误，调解争议通常由总监理工程师或更高层级进行。28.在施工合同履行过程中，因发包人原因造成窝工，承包人索赔机械窝工费时，若机械为自有机械，通常按（）计算索赔费用。A.机械台班费B.机械折旧费C.机械租赁费D.机械折旧费+司机窝工费【答案】B【解析】本题考查窝工费索赔。自有机械窝工，一般按折旧费计算（不含机上人工费，或人工费另算）；租赁机械窝工，按租赁费计算。选项B最符合。29.关于建设工程信息管理，下列说法正确的是（）。A.信息管理是信息收集、整理、存储、传播和应用的过程B.建设工程项目的信息包括项目的组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息C.项目信息管理的目的是为了实现项目的信息共享D.信息处理应通过手工操作为主，计算机为辅【答案】B【解析】本题考查信息管理。A描述过于简单，B是教材标准分类（组织、管理、经济、技术）。C正确，但B更具体且是核心考点。D错误，应基于信息技术。30.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标报价的说法，正确的是（）。A.投标报价可以低于工程成本B.投标人必须按招标工程量清单填报价格C.投标人可以根据施工方案调整措施项目费D.安全文明施工费不得作为竞争性费用【答案】D【解析】本题考查投标报价。A错误，不得低于成本。B正确，但D是“不得竞争”的强制性规定，更为关键。C错误，措施项目费应根据招标文件及施工方案自主报价，但并非“可以随意调整”，需在清单范围内。D正确，安全文明施工费、规费、税金不得作为竞争性费用。31.某工程包含A、B两个分项工程，A工程量100m³，综合单价300元/m³；B工程量200m³，综合单价400元/m³。施工中，A工程量增加20%，B工程量减少10%。则调整后的合同价款差额为（）元。A.+6000B.-8000C.-2000D.+4000【答案】C【解析】本题考查工程量偏差调价。A工程原价：100×A工程现价：100×B工程原价：200×B工程现价：200×原总价：30000+现总价：36000+差额：108000−（注：此题假设未超过约定的调价幅度（如15%），若超过则需调整综合单价。A增加20%超过15%，通常需调低单价；B减少10%未超过15%，单价不变。但题目未给调价系数，故按单价不变计算，选C）。32.在施工成本控制的步骤中，“分析”是核心，其目的是（）。A.发现偏差B.确定偏差产生的原因C.预测最终成本D.纠正偏差【答案】B【解析】本题考查成本控制步骤。比较是确定偏差；分析是确定偏差产生的原因，这是核心。33.关于建设工程竣工验收，下列说法正确的是（）。A.竣工验收由监理单位组织B.竣工验收应当具备完整的工程技术档案和施工管理资料C.竣工验收后，发包人即可使用工程D.承包人应当在工程竣工验收合格后15日内提交竣工结算文件【答案】B【解析】本题考查竣工验收。A错误，由建设单位组织。B正确，是竣工验收的条件之一。C错误，未备案不得使用（虽实务中常有发生，但法律规定需备案）。D错误，合同有约定按约定，无约定通常为28天。34.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在工程竣工验收后，应向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的时限是（）。A.1个月内B.3个月内C.6个月内D.1年内【答案】B【解析】本题考查档案移交。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。档案移交时间通常为3个月内。35.某工程双代号时标网络计划中，工作M的箭线上有波形线，且波形线水平投影长度为3天。则工作M的（）。A.总时差为3天B.自由时差为3天C.总时差和自由时差均为3天D.自由时差小于总时差【答案】B【解析】本题考查时标网络计划。在时标网络计划中，波形线的水平投影长度表示工作的自由时差。总时差需要通过计算得出，通常大于等于自由时差。36.关于施工总承包管理模式与施工总承包模式的区别，下列说法正确的是（）。A.施工总承包管理模式下，分包合同由业主与分包签订B.施工总承包模式下，分包合同由业主与分包签订C.施工总承包管理模式下，总承包管理单位只收取管理费，不承担经济责任D.施工总承包管理模式下，开工日期更早【答案】D【解析】本题考查总承包管理模式。A正确，在总承包管理模式（MC）下，分包合同通常由业主与分包签订（或经MC单位确认）。B错误，施工总承包模式（GC）下，分包合同由总承包单位与分包签订。C错误，MC单位需承担管理与协调责任，若造成损失需赔偿，并非只收管理费。D正确，MC模式下，招标可以提前，有利于提前开工。37.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期内，承包人应负责修复因发包人使用造成的缺陷C.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年D.承包人未在缺陷责任期内修复缺陷，发包人可自行修复并从质量保证金中扣除【答案】D【解析】本题考查缺陷责任。A错误，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。B错误，因发包人使用造成的缺陷，承包人不负责。C错误，缺陷责任期一般为1年，具体可约定，最长不超过2年（正确）。D正确，这是发包人的权利。38.某施工企业因经营不善发生严重亏损，无法清偿到期债务，被债权人申请破产。关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权B.承包人的优先受偿权仅限于建筑物的价值C.承包人行使优先受偿权的期限为6个月D.消费者交付购买商品房的全部款项后，承包人仍可就该商品房行使优先受偿权【答案】A【解析】本题考查工程价款优先受偿权。A正确，根据《民法典》第八百零七条及相关司法解释，承包人建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。B错误，限于该工程折价或者拍卖的价款。C错误，期限为18个月（民法典新规，旧法为6个月）。D错误，消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人不得就该商品房行使优先受偿权。39.在施工过程中，若发生设计变更，导致工程量增加，且合同中有适用变更工程的价格，则（）。A.参照合同中的价格B.由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D.按合同中的价格执行【答案】D【解析】本题考查变更估价。合同中有适用的变更工程价格，直接按合同价格执行。40.关于建设工程项目环境管理，下列说法错误的是（）。A.施工现场必须建立环境保护责任制B.施工现场应设置专门的垃圾堆放场C.施工现场的泥浆水可以直接排入城市排水设施D.拆除旧建筑物时，应采用隔离、洒水等措施防止扬尘【答案】C【解析】本题考查施工现场环境保护。C错误，泥浆水未经处理不得直接排入城市排水设施或河流。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.根据《民法典》，下列关于违约责任的表述中，正确的有（）。A.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任B.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加E.定金收受方违约，应当双倍返还定金【答案】ABCD【解析】本题考查违约责任。A正确，合同相对性原则。B正确，减损原则。C正确，违约金与定金择一适用。D正确，违约金调整原则。E错误，定金收受方违约，应当双倍返还定金，这是正确的。为什么选ABCD？因为E也是正确的。此题若为多选，E也是正确选项。修正：E也是正确的。故全选ABCDE。但通常定金罚则是“给付方违约无权要求返还，收受方违约双倍返还”。E表述正确。因此答案为ABCDE。42.建设工程民事纠纷的处理方式主要有（）。A.和解B.调解C.仲裁D.行政复议E.诉讼【答案】ABCE【解析】本题考查纠纷解决方式。民事纠纷处理方式：和解、调解、仲裁、诉讼。D行政复议是行政纠纷处理方式。43.根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的有（）。A.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程B.总承包单位可以将部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再次分包D.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人E.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责【答案】ABDE【解析】本题考查工程承包。A正确，联合体资质按低等级。B正确，合法分包。C错误，禁止再次分包。D正确，禁止转包。E正确，总包对业主负责。44.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制E.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】ABCE【解析】本题考查串通投标。A、B、C、E均属于“投标人之间串通投标”的情形。D属于“视为投标人相互串通投标”的情形。题目问“属于...的情形”，广义上包括视为，但严格分类，D是“视为”。若题目严格区分，选ABCE。若包含视为，全选。通常教材将A、B、C、E列为“串通投标”，D列为“视为串通投标”。故选ABCE。45.关于安全生产许可证的说法，正确的有（）。A.安全生产许可证的有效期为3年B.企业未发生死亡事故的，许可证可以自动延期C.安全生产许可证遗失的，不需要补办D.企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件E.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动【答案】ADE【解析】本题考查安全生产许可证。A正确，有效期3年。B错误，未发生事故并非自动延期，需在期满前3个月申请延期，并接受审查。C错误，遗失需申明作废并补办。D正确。E正确。46.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4E.6【答案】A【解析】本题考查安全教育培训。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训。本题是多选题形式，但答案只有一个选项符合。此类题目在考试中可能为单选，若为多选，则选A。注意题目要求。47.关于工程质量检测的说法，正确的有（）。A.检测机构不得与行政机关有隶属关系B.检测机构可以推荐建筑材料C.检测机构应当对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责D.检测机构发现检测结果不合格时，应及时报告工程所在地建设主管部门E.质量检测业务由工程项目施工单位委托【答案】ACD【解析】本题考查质量检测。A正确，独立法人，无隶属关系。B错误，不得推荐材料。C正确。D正确。E错误，检测业务通常由建设单位委托（特殊情况除外，但主要是建设单位）。48.在施工成本管理的任务中，成本控制的过程包括（）。A.预测B.比较C.分析D.纠偏E.检查【答案】BCDE【解析】本题考查成本控制。成本控制的程序：比较、分析、预测、纠偏、检查。A预测是成本管理的另一项任务，不是控制程序的核心步骤（虽然控制中包含预测，但通常列在管理任务中）。严格来说，控制步骤是：比较、分析、预测、纠偏、检查。故选BCDE。49.关于关键线路和关键工作的说法，正确的有（）。A.关键线路是网络计划中持续时间最长的线路B.关键线路上的工作总时差为零C.当网络计划中计划工期等于计算工期时，关键工作的总时差为零D.关键线路只有一条E.关键工作没有自由时差【答案】AC【解析】本题考查关键线路。A正确。B错误，关键工作总时差最小，不一定为零（当计划有要求工期且大于计算工期时，最小总时差>0）。C正确。D错误，关键线路可能有多条。E错误，关键工作自由时差最小，通常为零，但总时差为零的工作自由时差不一定为零（若有多条紧后线路），但在关键线路上，自由时差通常也为零。但最准确的描述是A和C。50.建设工程项目施工成本计划的编制方式有（）。A.按施工成本组成编制B.按项目组成编制C.按工程进度编制D.按投资构成编制E.按合同结构编制【答案】ABC【解析】本题考查成本计划编制。施工成本计划的编制方式有：按施工成本组成、按项目组成、按工程进度编制。51.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程验收的说法，正确的有（）。A.隐蔽工程在隐蔽前，承包人应当通知监理人验收B.监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交延期要求C.监理人未按时验收，也未提出延期要求，承包人可以自行验收D.监理人未验收，承包人覆盖工程后，监理人要求剥露检查的，费用由发包人承担E.检查结果质量合格的，发包人承担由此增加的费用和工期延误【答案】ACDE【解析】本题考查隐蔽工程验收。A正确。B错误，应提前48小时。C正确。D正确，若监理人未到场且未提出延期，承包人可自行覆盖，若事后要求剥露且合格，费用由发包人承担。E正确。52.关于施工质量验收层次划分的说法，正确的有（）。A.检验批是工程施工质量验收的最小单位B.分项工程由检验批组成C.分部工程由若干个分项工程组成D.单位工程由若干个分部工程组成E.单项工程是验收层次之一【答案】ABCD【解析】本题考查验收层次。施工质量验收层次：单位工程、分部工程、分项工程、检验批。不存在“单项工程”这一法定验收层次（在施工质量验收标准中，它是建设项目的组成部分，但不是施工质量验收的直接层级，验收时通常按单位工程进行）。故选ABCD。53.建设工程监理的工作性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性E.强制性【答案】ABCD【解析】本题考查监理性质。建设工程监理的工作性质有：服务性、科学性、独立性、公正性。54.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于其他项目清单的说法，正确的有（）。A.暂列金额由招标人估算确定B.暂估价包括材料暂估单价和专业工程暂估价C.计日工由招标人填写数量，投标人填写单价D.总承包服务费由招标人提出，投标人报价E.暂列金额在施工过程中必然发生【答案】ABCD【解析】本题考查其他项目清单。A正确。B正确。C正确。D正确。E错误，暂列金额是可能发生，不必然发生。55.关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的有（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人实际的额外费用或工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔事件必须是由于发包人原因造成的E.索赔事件必须是不可抗力【答案】ABC【解析】本题考查索赔成立条件。构成施工项目索赔的必要条件是：A（与合同对照，已造成损失）；B（非承包人原因）；C（按程序提交）。D错误，也可能是第三方、不可抗力等。E错误，不一定是不可抗力。56.在施工合同履行过程中，发生索赔事件后，承包人通常可索赔的费用包括（）。A.人工费B.材料费C.机械费D.利润E.税金【答案】ABCD【解析】本题考查索赔费用。索赔费用包含：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、迟延付款利息等。E税金通常包含在取费中，一般不单独列项索赔，除非税率变化。57.关于建设工程现场文明施工管理的措施，正确的有（）。A.施工现场必须设置“五牌一图”B.现场围挡高度市区主要路段不低于2.5mC.现场泥浆水必须排入城市排水设施D.现场严禁焚烧各类废弃物E.施工现场的主要道路必须进行硬化处理【答案】ABDE【解析】本题考查文明施工。A正确。B正确。C错误，严禁直接排入。D正确。E正确。58.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到报告后，应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。A.0.5小时B.1小时C.2小时D.24小时【答案】B【解析】本题考查事故报告。单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上安监部门报告。本题是多选题形式，但答案唯一。59.关于建设工程项目信息编码的方法，正确的有（）。A.项目的结构编码应依据项目结构图B.项目管理组织结构编码应依据项目组织结构图C.项目的政府主管部门和各参与单位编码应包括在项目编码中D.项目实施的工作项编码应覆盖项目实施的工作任务目录E.项目的投资项编码应按概预算定额分部分项工程划分【答案】ABCD【解析】本题考查信息编码。A、B、C、D均正确。E错误，投资项编码应按概预算定额或工程量清单规范，但不仅仅是“分部分项工程划分”，且项目编码通常有自己的体系。60.关于国际建设工程承包合同的说法，正确的有（）。A.FIDIC系列合同条件是国际通用的B.NEC合同由英国土木工程师学会编制C.AIA合同条件主要用于美国D.FIDIC施工合同条件（新红皮书）主要用于由业主设计的房屋建筑和工程E.FIDICEPC交钥匙项目合同条件（银皮书）由承包人承担大部分风险【答案】ABCDE【解析】本题考查国际合同。A、B、C、D、E表述均正确。三、案例分析题（共5题，前3题各20分，后2题各30分）（一）背景资料：丽水市某大型商业综合体项目，建筑面积约15万平方米，地下3层，地上6层，框架-剪力墙结构。建设单位通过公开招标方式选定甲施工总承包单位，乙监理单位承担监理任务。合同工期为600天。2025年3月1日开工。施工过程中发生如下事件：事件1：基础工程施工中，甲单位将基坑支护工程分包给具有相应资质的丙专业分包单位，并报给了乙监理单位备案。丙单位在施工中，未按经审批的专项施工方案实施，导致基坑局部出现坍塌隐患，乙监理单位下达了暂停施工令。事件2：主体结构施工至4层时，因建设单位提出设计变更，导致图纸暂停提供，造成甲单位停工20天，机械闲置损失30万元，人员窝工费10万元。甲单位按合同约定程序提交了索赔意向通知书。事件3：工程竣工验收前，甲单位提交了竣工验收申请报告。建设单位以“部分消防工程未完成”为由，拒绝组织验收。甲单位辩称消防工程已由建设单位另行发包给丁单位，不在其承包范围内。问题：1.指出事件1中甲单位做法的不妥之处，并说明理由。2.针对事件1，乙监理单位做法是否妥当？写出正确做法。3.事件2中，甲单位可以索赔哪些费用和工期？说明理由。4.事件3中，建设单位和甲单位的说法是否妥当？说明理由。【答案与解析】1.不妥之处：甲单位将基坑支护工程分包给丙单位，并报给乙监理单位备案。理由：根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，基坑支护工程属于主体结构的一部分（或涉及深基坑危险性较大的分部分项工程），严禁违规分包。虽然基坑支护在特定条件下可由专业单位施工，但总包单位必须对现场安全负总责，且该分包属于合法分包需符合合同约定及法规。若题目强调“主体结构”，则地基基础及主体结构必须由总包自行完成。基坑支护属于地基基础工程范畴，总包不得将其肢解发包。（注：若认为基坑支护可分包，则不妥之处在于“备案”而非“经建设单位认可”。根据《建筑法》，总包分包除合同约定外，需经建设单位认可。）2.乙监理单位下达暂停施工令的做法妥当。正确做法：监理单位发现施工单位未按审批的方案施工，存在安全隐患，有权下达暂停施工令，并及时报告建设单位。同时应要求施工单位整改。3.甲单位可以索赔工期20天，费用40万元（机械闲置30万+人员窝工10万）。理由：设计变更是建设单位原因，导致非承包人原因停工，且造成机械闲置和人员窝工，属于发包人应承担的风险责任。4.建设单位的说法妥当，甲单位的说法不妥。理由：根据《建设工程质量管理条例》及《建设工程施工合同（示范文本）》，建设工程竣工后，应进行整体竣工验收。虽然消防工程另行发包，但甲单位作为施工总承包，应对整个项目的质量、安全及进度负总责，且需配合消防工程的验收。若消防工程未完成，不具备竣工验收条件，建设单位有权拒绝组织验收。甲单位不能以分包为由推卸总包管理责任。（二）背景资料：某施工单位承建丽水市一桥梁工程，合同约定采用工程量清单计价方式，单价合同，结算按实际完成工程量调整。合同中约定：预付款为合同额的10%，开工前支付；进度款按月支付，质量保证金为3%。施工过程中，由于地质条件变化，导致桥梁桩基工程量大幅增加。原清单中桩基工程量为1000m³，综合单价为1200元/m³，实际完成1500m³。施工单位向监理工程师提出了调整综合单价的要求，认为施工难度增加，要求将综合单价调整为1300元/m³。监理工程师审核后，认为施工难度虽有增加，但幅度不大，不同意调整单价，仅同意按原单价结算工程量增加部分。工程完工后，施工单位提交了竣工结算文件。问题：1.关于桩基工程的单价调整，监理工程师的做法是否合理？请说明理由。2.计算该桩基工程的结算价款。3.若合同总额为2000万元，预付款为多少？起扣点如何计算？（假设主要材料及构件所占比重为60%）4.质量保证金应如何扣留？【答案与解析】1.监理工程师的做法合理。理由：根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量偏差超过15%时，综合单价可进行调整。本工程中，工程量增加幅度为(15002.桩基工程结算价款计算：由于工程量增加50%，超过15%。约定范围内（15%以内）工程量：1000×约定范围外工程量：1500−由于题目未给出具体的调价系数（如约定降低10%），且监理不同意调整单价，此处按监理决定结算：按原单价结算全部工程量。结算价款=1500×（注：若按规范严格计算，超过部分应调低，假设调低系数为x，则价款=1150×3.预付款=2000×起扣点T=4.质量保证金扣留方式：通常有两种方式：（1）每次支付进度款时，按比例（如3%）直接扣留。（2）竣工结算时，从工程价款中一次性扣留。本题中合同约定为3%，通常在竣工结算时一次性扣留，或者在进度款中累计扣留至达到3%为止。（三）背景资料：某住宅楼工程，地下1层，地上18层，剪力墙结构。在施工过程中，发生如下事件：事件1：项目经理部编制了《施工安全管理计划》，明确了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，但未明确具体的应急演练计划。事件2：外墙装修采用落地式外脚手架。脚手架搭设完成后，项目经理组织安全员、施工员进行了检查验收，并签署了合格意见，随即投入使用。事件3：施工电梯安装完毕后，安装单位自检合格，出具了自检合格证明，并向使用单位进行移交，使用单位立即投入使用。问题：1.指出事件1的不妥之处，并写出正确做法。2.指出事件2的不妥之处，并说明理由。3.指出事件3的不妥之处，并说明理由。4.列出脚手架检查验收的主要内容（至少列出5项）。【答案与解析】1.不妥之处：未明确具体的应急演练计划。正确做法：施工安全管理计划中应包含应急准备和响应措施，包括应急演练计划、应急救援组织及物资配备等。2.不妥之处：项目经理组织检查验收。理由：根据《建设工程安全生产管理条例》，脚手架搭设完成后，应由项目负责人组织，但必须由施工企业技术负责人、安全部门负责人及监理工程师等进行联合验收。或者，对于高大脚手架，验收人员应包括企业技术、安全部门。通常脚手架验收由项目经理组织，但需技术、安全部门及监理参与。题目仅提到安全员、施工员，缺少技术负责人和监理工程师。3.不妥之处：使用单位（施工总包）在安装单位移交后立即投入使用。理由：施工电梯属于特种设备，安装完成后，必须经有资质的检验检测机构监督检验合格，取得检验合格报告，并办理使用登记手续后，方可投入使用。4.脚手架检查验收的主要内容包括：（1）杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；（2）地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空；（3）扣件螺栓是否松动；（4）安全防护措施是否符合要求；（5）立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范要求；（6）架体安全防护网等设施是否完好。（四）背景资料：某工程项目采用公开招标方式，有A、B、C、D、E五家施工单位参加投标。经评标，C单位中标。2025年4月1日，建设单位与C单位签订了施工合同，合同价款8000万元，合同工期300天。C单位的项目经理部绘制了如下双代号网络计划图（逻辑关系如下）：A(开始)->B(30)->D(20)->F(40)->H(30)->结束A(开始)->C(40)->E(30)->FB->G(50)->HC->G（