2025年建筑工程合同管理试题及答案

2025年建筑工程合同管理试题及答案一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.依据2024版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2024-0201），下列合同文件的优先解释顺序正确的是（）A.中标通知书→投标函及其附录→专用合同条款→通用合同条款→技术标准和要求B.投标函及其附录→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→技术标准和要求C.中标通知书→专用合同条款→投标函及其附录→通用合同条款→技术标准和要求D.投标函及其附录→中标通知书→通用合同条款→专用合同条款→技术标准和要求【答案】A【解析】2024版示范文本明确合同文件优先解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件。2.某国有资金投资的施工总承包项目，招标控制价为1.2亿元，中标价为1.12亿元，合同约定承发包双方采用固定总价合同，风险包干范围不含人工价格波动。施工期间当地住建部门发布人工单价上调12%，该项目人工费用原合同额为2800万元，无政策性调整风险约定，则发包人应承担的人工调价金额为（）万元A.0B.336C.302.4D.268.8【答案】B【解析】合同未约定人工价格调整风险的，按照住建部门发布的人工调价政策执行，调价金额=2800×12%=336万元。固定总价合同仅对约定风险范围内的价格包干，政策性人工调整不属于承包人应承担的风险。3.依据《民法典》合同编建设工程部分，下列情形中承包人行使工程价款优先受偿权的期限起算点正确的是（）A.建设工程已竣工的，自竣工验收合格之日起算B.建设工程未竣工的，自合同约定的竣工之日起算C.发包人迟延支付工程款的，自应付工程款之日起算D.建设工程已交付的，自交付之日起算【答案】C【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕25号）明确，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。4.某施工项目因发包人提供的地质勘察资料有误，导致基坑开挖时出现大面积流沙，承包人停工15天，人员窝工损失8万元，机械闲置损失12万元，后续地基处理增加费用35万元，工期顺延10天。合同约定工期延误赔偿限额为合同价的0.5‰，该项目合同价为5000万元，若承包人无过错，则发包人应支付的赔偿金额为（）万元A.55B.52.5C.47.5D.20【答案】A【解析】发包人原因导致的损失由发包人全部承担，总损失=8+12+35=55万元。工期赔偿限额针对承包人违约情形，不适用于发包人违约，因此无需扣减。5.依据2024版《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2024-0216），承包人收到发包人提出的变更指示后，认为该变更无法执行的，应当在收到变更指示后（）天内提出异议并说明理由A.7B.14C.21D.28【答案】A【解析】2024版工程总承包示范文本第13.2.2款规定，承包人收到变更指示后，认为不能执行的，应在收到指示后7天内提出异议，说明原因并附相关依据。6.某依法必须招标的项目，中标人提交的履约保证金金额不得超过中标合同金额的（）A.2%B.5%C.10%D.15%【答案】C【解析】《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。2024年住建部发布的《工程建设项目招标投标管理办法》进一步明确，若采用银行保函形式，金额可降低至5%，但最高不得超过10%。7.某施工项目合同约定，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起算，期限为12个月。工程于2024年5月10日竣工验收合格，2024年7月1日因承包人施工的防水工程出现渗漏，承包人维修后于2024年7月20日修复合格，则该项目缺陷责任期届满时间为（）A.2025年5月9日B.2025年7月19日C.2025年7月31日D.2026年5月9日【答案】B【解析】缺陷责任期内，承包人原因导致的缺陷修复后，缺陷责任期相应顺延，顺延时间为缺陷存在的时长。本题中缺陷自2024年7月1日出现至7月20日修复，共20天，因此缺陷责任期届满时间为2025年5月9日+20天=2025年7月19日。8.下列情形中，属于发包人违约的是（）A.发包人未按合同约定时间提供施工图纸B.承包人采购的材料不符合合同约定C.不可抗力导致工程停工D.监理人未按约定时间发出检验指令【答案】A【解析】发包人义务包括提供施工图纸、场地、施工条件等，未按约定提供属于发包人违约。B属于承包人违约，C属于不可抗力事件，D属于监理人履职迟延，责任由发包人承担。9.某单价合同项目，投标文件中钢筋报价为5800元/吨，工程量清单中工程量为1200吨，实际施工中经确认的钢筋工程量为1500吨，合同约定工程量偏差超过15%时，超出部分单价调整系数为0.95。则钢筋工程的结算价款为（）万元A.865.8B.861.3C.870D.826.5【答案】A【解析】工程量偏差上限=1200×(1+15%)=1380吨，超出部分工程量=1500-1380=120吨，结算价款=1380×5800+120×5800×0.95=7994400+662400=8658000元=865.8万元。10.依据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为（）年A.2B.3C.5D.设计文件规定的合理使用年限【答案】C【解析】法定最低保修期限：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。11.某施工项目采用邀请招标方式，应当向（）个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书A.2B.3C.5D.7【答案】B【解析】《招标投标法》规定，邀请招标应当向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。12.承包人按照监理人指示完成额外工作，产生的费用应由（）承担A.承包人B.发包人C.监理人D.设计人【答案】B【解析】监理人发出的指示视为已得到发包人的批准，因此按监理人指示完成的额外工作属于发包人应承担的责任，费用由发包人支付。13.某工程总承包合同约定，合同价格为可调总价，因市场价格波动影响合同价格时，仅对钢材、水泥、商品混凝土三类材料进行调价，调价公式采用价格指数法。已知合同中钢材权重为0.2，水泥权重为0.15，商品混凝土权重为0.25，定值权重为0.4。基准日期钢材价格指数为120，结算当期价格指数为132；水泥基准指数为110，结算当期指数为121；商品混凝土基准指数为130，结算当期指数为143。不考虑其他因素，则该三类材料的价格调整系数为（）A.1.08B.1.1C.1.12D.1.15【答案】B【解析】价格调整系数=定值权重+Σ(各可调因子权重×当期价格指数/基准价格指数)=0.4+0.2×(132/120)+0.15×(121/110)+0.25×(143/130)=0.4+0.2×1.1+0.15×1.1+0.25×1.1=0.4+0.22+0.165+0.275=1.1。14.下列文件中，不属于工程索赔依据的是（）A.合同协议书B.工程变更指令C.承包人内部管理制度D.施工现场签证记录【答案】C【解析】索赔依据需是对承发包双方有约束力的文件或经双方确认的现场记录，承包人内部管理制度仅约束承包人自身，不能作为索赔依据。15.某依法必须招标的施工项目，投标有效期从（）之日起算A.发售招标文件B.提交投标文件截止C.开标D.发出中标通知书【答案】B【解析】《招标投标法实施条例》规定，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。16.依据2024版《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在监理人收到进度付款申请单后（）天内，将进度应付款支付给承包人A.7B.14C.28D.56【答案】C【解析】2024版示范文本第14.2.2款规定，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人逾期支付的，应按合同约定支付逾期付款违约金。17.下列情形中，承包人可以解除合同的是（）A.发包人未按约定支付工程进度款，经催告后14天内仍未支付B.发包人提供的材料不符合合同约定C.监理人未按约定进行隐蔽工程验收D.设计变更导致工程量增加10%【答案】A【解析】《民法典》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，承包人可以解除合同。B、C、D属于一般违约，承包人可主张索赔但不能直接解除合同。18.某施工项目招标，招标文件要求投标保证金为80万元，下列关于投标保证金的说法正确的是（）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.中标人放弃中标项目的，招标人可以没收其投标保证金，但不得要求赔偿超过投标保证金金额的损失C.未中标的投标人的投标保证金，招标人应当在中标通知书发出后5日内退还D.投标保证金只能以银行转账形式提交【答案】A【解析】B选项错误，中标人放弃中标给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，招标人可以要求赔偿超出部分；C选项错误，未中标的投标保证金应当在中标通知书发出后30日内退还，同时支付银行同期存款利息；D选项错误，投标保证金可以采用银行保函、保兑支票、银行汇票、现金支票、转账等多种形式。19.工程竣工验收合格后，承包人应当在（）天内向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料A.14B.28C.42D.56【答案】B【解析】2024版施工合同示范文本规定，工程竣工验收合格后28天内，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。20.依据《民法典》，建设工程施工合同无效，但工程经验收合格的，下列说法正确的是（）A.承包人可以请求参照合同约定支付工程价款B.承包人只能请求支付工程成本C.发包人可以拒绝支付工程价款D.应当按照市场价格重新核算工程价款【答案】A【解析】《民法典》第七百九十三条规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。21.某专业分包工程，分包人施工的工程存在质量缺陷，给发包人造成15万元损失。下列关于责任承担的说法正确的是（）A.发包人只能要求分包人承担15万元赔偿责任B.发包人只能要求总承包人承担15万元赔偿责任C.发包人可以要求总承包人承担15万元赔偿责任，总承包人赔偿后可以向分包人追偿D.分包人仅对总承包人负责，不对发包人承担责任【答案】C【解析】总承包人与分包人就分包工程对发包人承担连带责任，发包人可以向任意一方主张全部赔偿责任，一方承担责任后可向有过错的另一方追偿。22.下列合同类型中，承包人承担风险最大的是（）A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同【答案】A【解析】固定总价合同下，除合同约定的重大变更、政策性调整等风险外，承包人承担全部工程量和价格风险，风险最大；成本加酬金合同下承包人几乎不承担风险。23.某工程合同约定，发承包双方对结算文件有异议的，应当在收到对方结算文件后28天内提出，逾期未提出视为认可。发包人收到承包人提交的竣工结算报告后35天未提出任何异议，承包人要求按照结算报告支付结算价款，下列说法正确的是（）A.发包人应当按照结算报告支付价款B.发包人可以要求重新审核结算报告C.应当由造价咨询机构重新鉴定结算价款D.视为结算报告未生效【答案】A【解析】合同约定逾期未提出异议视为认可结算文件的，从其约定，发包人逾期未提出异议，应按照承包人提交的结算报告支付价款。24.依据2024版《工程总承包合同示范文本》，“设计-采购-施工”总承包模式下，承包人的义务不包括（）A.完成工程设计文件B.负责工程材料设备的采购C.办理建设用地规划许可证D.组织工程竣工验收【答案】D【解析】组织工程竣工验收是发包人的义务，A、B、C均属于工程总承包承包人的义务，其中建设用地规划许可证虽由发包人负责办理，但部分项目合同可约定由总承包人代办，费用由发包人承担。25.某施工项目因不可抗力导致下列损失：已运至现场的材料损失12万元，承包人施工设备损坏损失8万元，发包人人员伤亡损失5万元，承包人人员伤亡损失3万元，工程修复费用18万元。则承包人应承担的损失金额为（）万元A.11B.19C.23D.38【答案】A【解析】不可抗力下损失承担原则：发包人承担的损失包括已运至现场的材料设备损失、发包人人员伤亡、工程修复费用、第三方人员伤亡损失；承包人承担的损失包括自身施工设备损坏、自身人员伤亡。因此承包人应承担的损失=8+3=11万元。26.下列文件中，属于要约的是（）A.招标公告B.投标文件C.中标通知书D.施工合同【答案】B【解析】招标公告属于要约邀请，投标文件属于要约，中标通知书属于承诺，施工合同属于承诺生效后双方订立的正式合同。27.某施工项目合同价为8000万元，预付款比例为合同价的20%，主要材料及构件占合同价的比重为60%，则预付款起扣点为（）万元A.1600B.3200C.4800D.5333【答案】D【解析】预付款起扣点=合同总价-预付款/主要材料占比=8000-(8000×20%)/60%=8000-2666.67=5333.33万元，约为5333万元。28.承包人提交的索赔报告应当由（）签字并加盖公章A.项目经理B.承包人法定代表人或其授权代表C.项目技术负责人D.监理工程师【答案】B【解析】索赔报告属于正式合同文件，应当由承包人法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，项目经理签字需有法定代表人授权才有效。29.依据《建设工程价款结算暂行办法》，单项工程竣工结算金额在5000万元以上的，发包人应当从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内完成审查A.20B.30C.45D.60【答案】D【解析】竣工结算审查期限规定：500万元以下为20天，500-2000万元为30天，2000-5000万元为45天，5000万元以上为60天。30.下列情形中，属于违法分包的是（）A.总承包人将主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务企业B.总承包人经发包人同意，将非主体工程分包给具有相应资质的单位C.分包人将其承包的工程再分包D.施工总承包单位将建筑工程的钢结构工程分包给其他单位【答案】C【解析】违法分包情形包括：分包给不具备资质的单位、未经发包人同意分包、主体结构分包（钢结构除外）、分包单位再分包。A属于合法劳务分包，B、D属于合法专业分包。二、多项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.依据2024版《建设工程施工合同（示范文本）》，下列属于发包人义务的有（）A.办理建设工程施工许可证B.向承包人提供施工场地的地质勘察资料C.负责施工场地周边生态环境的保护D.组织设计单位向承包人进行设计交底E.编制施工组织设计【答案】ABD【解析】C、E属于承包人的义务，A、B、D均为发包人法定及合同约定的义务。2.下列费用中，属于建筑安装工程费中规费的有（）A.养老保险费B.住房公积金C.工伤保险费D.职工教育经费E.财产保险费【答案】ABC【解析】规费包括社会保险费（养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险）和住房公积金，D、E属于企业管理费。3.工程索赔成立的条件包括（）A.事件已造成了承包人实际损失B.造成损失的原因不属于承包人的责任C.承包人在合同约定的期限内提交了索赔意向通知和索赔报告D.事件是由不可抗力导致的E.监理人已对事件进行了确认【答案】ABC【解析】索赔成立的三个必要条件：①与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；②造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；③承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。不可抗力、监理人确认不是索赔成立的必要条件。4.依据《民法典》，下列建设工程施工合同应当认定无效的有（）A.承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.承包人将全部工程转包给第三人的E.合同约定的工程价款低于成本价的【答案】ABC【解析】D选项属于转包行为，合同无效，但表述不准确，转包是合同订立后的违法行为，而ABC是合同订立时即无效的情形；E选项属于可撤销合同，并非无效合同。5.下列关于单价合同的说法正确的有（）A.单价合同下，工程量风险由发包人承担，价格风险由承包人承担B.实际工程款按照实际完成的工程量乘以合同单价计算C.单价合同适用于工期短、工程量变化幅度小的项目D.单价合同可以分为固定单价合同和可调单价合同E.固定单价合同下，无论发生任何情况都不能调整单价【答案】ABD【解析】C选项错误，单价合同适用于工期较长、工程量可能变化较大的项目；E选项错误，固定单价合同下，当发生重大设计变更、政策性调价等合同约定的情形时，可以调整单价。6.依据2024版《建设工程施工合同（示范文本）》，下列情形中可以调整合同价格的有（）A.国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款B.省级或行业建设主管部门发布的人工费调整C.市场价格波动超过合同约定的幅度D.承包人施工组织设计调整导致费用增加E.发包人变更工程内容【答案】ABCE【解析】D选项属于承包人自身原因导致的费用增加，由承包人自行承担，不能调整合同价格。7.下列关于缺陷责任期与保修期的说法正确的有（）A.缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起算，一般为1年，最长不超过2年B.保修期从工程竣工验收合格之日起算，最低保修期限由法律规定C.缺陷责任期内，承包人原因导致的缺陷，承包人应负责维修并承担费用D.保修期内，非承包人原因导致的工程缺陷，承包人可以不负责维修E.缺陷责任期届满后，发包人应将质量保证金全额返还给承包人【答案】ABCE【解析】D选项错误，保修期内，无论缺陷原因是否属于承包人，承包人都有维修义务，但非承包人原因导致的维修费用由发包人承担。8.工程总承包模式下，发包人可以对承包人的工作进行审查的内容包括（）A.设计文件的合规性B.施工组织设计的合理性C.工程材料设备的质量D.分包单位的资质E.承包人的内部财务管理制度【答案】ABCD【解析】发包人仅对与工程建设相关的工作进行审查，承包人内部财务管理制度属于企业内部事务，发包人无权干预。9.下列情形中，发包人可以解除合同的有（）A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人将承包的建设工程转包、违法分包的C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.承包人未能在合同约定的工期内完工的E.承包人未按合同约定使用预付款的【答案】ABC【解析】D、E属于一般违约，发包人应先催告，要求承包人整改，逾期未整改的才能解除合同，不能直接解除。10.下列属于工程变更内容的有（）A.增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作B.改变合同中任何工作的质量标准或其他特性C.改变工程的基线、标高、位置和尺寸D.改变工程的时间安排或实施顺序E.调整施工人员安排【答案】ABCD【解析】E选项属于承包人内部施工管理安排，不属于工程变更。11.依据《招标投标法实施条例》，下列投标文件应当被否决的有（）A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件对招标文件的实质性要求作出了响应E.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为【答案】ABCE【解析】D选项属于合格投标文件的要求，其余选项均为否决投标的法定情形。12.下列关于预付款的说法正确的有（）A.预付款是发包人预先支付给承包人的工程备料款和施工准备款B.预付款应当在进度款中逐次扣回C.预付款担保的金额应当与预付款金额相等D.未取得施工许可证的，发包人可以不支付预付款E.预付款的比例不得低于合同价的10%，不得高于30%【答案】ABC【解析】D选项错误，施工许可证的取得与预付款支付没有必然联系，预付款支付条件由合同约定；E选项错误，预付款比例由合同约定，无强制比例限制，通常为10%-30%。13.承包人可以提出工期索赔的情形有（）A.发包人未按合同约定提供施工场地B.发包人提供的设计图纸存在错误C.异常恶劣的气候条件D.承包人施工机械出现故障E.不可抗力导致工程停工【答案】ABCE【解析】D选项属于承包人自身原因导致的工期延误，不能索赔工期。14.下列关于工程价款优先受偿权的说法正确的有（）A.优先受偿权的范围包括工程价款、利息、违约金、损害赔偿金B.装饰装修工程的承包人，有权就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿C.承包人行使优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付工程价款之日起算D.发包人逾期支付工程价款的，承包人可以直接将工程拍卖并优先受偿E.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗该消费者【答案】BCE【解析】A选项错误，优先受偿权的范围仅包括工程价款，不包括利息、违约金、损害赔偿金；D选项错误，承包人应与发包人协议将工程折价，或申请人民法院将工程依法拍卖，不能直接拍卖。15.下列属于合同交底内容的有（）A.合同的主要内容B.合同风险的识别与应对措施C.各参与方的合同责任划分D.索赔的机会和处理策略E.工程进度计划安排【答案】ABCD【解析】合同交底是对合同相关内容的交底，工程进度计划属于施工管理交底内容，不属于合同交底。三、案例分析题（共3题，每题20分，共60分）案例一某国有资金投资的办公楼项目，建筑面积32000㎡，地上12层，地下2层，采用公开招标方式选择施工总承包单位。招标控制价为1.68亿元，招标文件约定采用固定单价合同，人工价格按当地住建部门发布的调价文件调整，材料价格波动超过±5%时调整超出部分，风险费用包干范围为合同价的3%以内。经评标，甲施工单位以1.59亿元中标，双方于2024年3月10日签订施工合同，合同约定：工期420天，开工日期2024年3月20日，预付款比例为合同价的20%，在进度款支付至合同价的60%时开始扣回，分三次等额扣回；质量保证金为结算价的3%，缺陷责任期12个月。施工过程中发生如下事件：事件1：2024年4月15日，发包人通知承包人，因建设用地规划许可证办理延迟，开工日期推迟至2024年4月25日，承包人为此产生人员窝工损失6.2万元，机械闲置损失8.5万元，承包人于2024年4月18日向监理人提交了索赔意向通知。事件2：主体结构施工期间，当地住建部门于2024年8月发布人工单价上调10%的文件，执行日期为2024年7月1日。该项目2024年7月1日之前完成的人工费用为2100万元，7月1日之后完成的人工费用为2800万元，合同未约定人工调价的风险承担。事件3：外墙保温施工时，发包人提出变更保温材料类型，导致工程量增加1200㎡，原合同保温材料单价为128元/㎡，承包人报价浮动率为6.2%，变更后该材料的市场价格为142元/㎡，无相同或类似项目单价。事件4：工程于2025年6月15日竣工验收合格，承包人于2025年7月2日提交竣工结算报告，结算价为1.72亿元。发包人委托造价咨询机构审核，2025年9月10日出具审核报告，审定结算价为1.69亿元，承包人对审核结果无异议。问题：1.事件1中，承包人的索赔是否成立？说明理由，索赔金额为多少？2.事件2中，人工调价金额为多少？说明理由。3.事件3中，变更后的保温工程单价应如何确定？增加的工程价款为多少？4.事件4中，发包人最迟应于何时支付竣工结算款？质量保证金应于何时返还？返还金额为多少？【参考答案】1.（1）索赔成立。理由：建设用地规划许可证办理延迟属于发包人应承担的责任，导致开工延误给承包人造成了实际损失，承包人在合同约定的期限内提交了索赔意向通知。（2）索赔金额=6.2+8.5=14.7万元。2.人工调价金额=2800×10%=280万元。理由：合同未约定人工价格风险承担，按照当地住建部门发布的调价文件执行，仅对文件执行之日后完成的人工费用进行调整。3.（1）变更单价确定方法：因无相同或类似项目单价，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更单价，报发包人确认后调整。（2）变更后单价=142×(1-6.2%)=133.2元/㎡（3）增加的工程价款=1200×133.2=159840元=15.984万元。4.（1）竣工结算款支付时间：合同约定发包人应在收到竣工结算报告后28天内完成审核并支付结算款，承包人于7月2日提交结算报告，发包人9月10日出具审核报告且承包人无异议，因此最迟应于2025年9月17日前支付（审核报告出具后7天内）。（2）质量保证金返还时间：缺陷责任期12个月，自2025年6月15日竣工验收合格之日起算，因此应于2026年6月14日前返还。（3）返还金额=1.69亿元×3%=507万元（不考虑利息）。案例二某工业厂房项目采用工程总承包模式发包，发包人与乙工程总承包单位签订EPC总承包合同，合同约定总价为2.35亿元，工期730天，设计变更、市场价格波动超过±8%时可以调整合同价格，不可抗力导致的损失由双方各自承担自身损失。合同履行过程中发生如下事件：事件1：承包人完成初步设计后报发包人审核，发包人认为厂房使用功能不符合需求，要求修改设计，导致设计工作延误25天，增加设计费用32万元，承包人据此提出工期顺延25天、费用补偿32万元的索赔。事件2：设备安装阶段，因承包人采购的核心设备在运输途中遭遇特大暴雨（属于当地罕见气象灾害，气象部门认定为不可抗力），设备损坏，维修费用120万元，运输延误导致工期延误10天，承包人提出设备维修费用由发包人承担，工期顺延10天。事件3：施工过程中，当地钢材价格持续上涨，基准日期钢材价格指数为115，结算当期价格指数为128，钢材占合同总价的权重为0.3，定值权重为0.7，合同约定采用价格指数法调整材料价格。事件4：工程竣工后，发包人发现厂房消防系统不符合设计要求，经检测为承包人设计存在缺陷，承包人整改后消防验收合格，导致工期延误15天，发包人要求承包人承担工期延误违约金180万元（合同约定违约金为12万元/天）。问题：1.事件1中，承包人的索赔是否成立？说明理由。2.事件2中，承包人的索赔是否成立？说明理由。3.事件3中，钢材的价格调整金额为多少？4.事件4中，发包人要求的违约金是否合理？说明理由，工程总承包模式下承包人的设计责任是什么？【参考答案】1.索赔成立。理由：工程总承包模式下，发包人对功能需求的调整属于发包人提出的设计变更，由此增加的费用和延误的工期应由发包人承担，因此工期顺延25天、费用补偿32万元的索赔成立。2.（1）设备维修费用索赔不成立。理由：承包人负责采购的设备，在交付发包人之前的损坏风险由承包人承担，不可抗力导致的承包人自有设备损失由承包人自行承担。（2）工期索赔成立。理由：特大暴雨属于不可抗力，不可抗力导致的工期延误应予顺延，因此工期顺延10天的索赔成立。3.价格波动幅度=(128-115)/115≈11.3%>8%，超出部分可以调整。调整金额=2.35×0.3×(128/115-1.08)=2.35×0.3×(1.113-1.08)=2.35×0.3×0.033≈0.0233亿元=233万元。4.（1）违约金合理。理由