2026年监理工程师土建案例真题(含答案)

2026年监理工程师土建案例真题(含答案)【单项选择题】1.根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，下列工作中，总监理工程师可以委托给总监理工程师代表的是（）A.组织编制监理规划B.审批监理实施细则C.组织审查和处理工程变更D.签发工程竣工报验单正确答案：C解析：选项ABD均属于总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的法定工作范畴，仅组织审查和处理工程变更可按程序委托。2.下列施工环节中，属于监理必须旁站的关键部位、关键工序的是（）A.内墙抹灰B.土方回填C.混凝土灌注桩浇筑D.门窗安装正确答案：C解析：旁站范围覆盖地基基础与主体结构类关键工序，混凝土灌注桩浇筑属于地基基础类强制旁站工序，其余选项不属于法定强制旁站范畴。3.某分部工程有3个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）A.2天，3个B.4天，3个C.2天，7个D.4天，7个正确答案：C解析：加快成倍节拍流水的流水步距为各施工过程流水节拍的最大公约数，即6、4、4的最大公约数为2天；专业工作队数=各施工过程节拍/流水步距之和=6/2+4/2+4/2=3+2+2=7个。4.根据《建设工程质量保证金管理办法》，建设工程质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的（）A.2%B.3%C.5%D.10%正确答案：B解析：现行规定明确质量保证金预留比例上限为工程价款结算总额的3%。5.下列质量事故中，属于较大质量事故的是（）A.造成3人以下死亡，或者10人以下重伤的事故B.造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤的事故C.造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤的事故D.造成30人以上死亡，或者100人以上重伤的事故正确答案：B解析：选项A为一般质量事故，选项C为重大质量事故，选项D为特别重大质量事故。6.施工单位编制的超过一定规模的危大工程专项施工方案，需经（）签字后方可实施。A.施工单位技术负责人、总监理工程师B.施工单位项目技术负责人、总监理工程师C.施工单位技术负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人D.施工单位项目技术负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人正确答案：C解析：危大工程专项方案经施工单位技术负责人审核签字盖公章、总监理工程师签字盖执业章、建设单位项目负责人签字后方可实施，超过一定规模的危大工程还需先完成专家论证程序。7.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，监理人未按约定时间对已完工程量进行计量的，下列说法正确的是（）A.承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量B.监理人应在收到报告后14天内补充计量C.承包人应重新提交工程量报告D.应按发包人核算的工程量计量正确答案：A解析：监理人逾期未完成计量的，视为认可承包人提交的工程量报告所载工程量。8.混凝土结构表面出现麻面、露筋等一般质量缺陷，正确的处理方式是（）A.直接进行抹灰覆盖B.由施工单位提出技术处理方案，经监理机构认可后进行处理C.必须由设计单位提出处理方案后实施D.拆除后重新浇筑正确答案：B解析：不影响结构安全的一般质量缺陷，由施工单位出具技术处理方案，监理机构审核认可后实施，处理完成后重新组织验收。9.下列费用中，属于建筑安装工程规费的是（）A.劳动保护费B.住房公积金C.夜间施工增加费D.职工教育经费正确答案：B解析：规费包含社会保险费和住房公积金，选项AD属于企业管理费，选项C属于措施项目费。10.某项目合同价为1000万元，合同约定采用价格指数调整价差，可调值部分占合同总价的60%，可调值部分的成本要素及价格指数分别为：人工费占可调值部分的30%，价格指数上涨10%；钢材占可调值部分的50%，价格指数上涨8%；其余可调值部分价格指数不变。则该项目应调整的价差为（）万元。A.42B.30C.70D.60正确答案：A解析：价差调整额=1000×60%×（30%×10%+50%×8%）=600×7%=42万元。11.单位工程完工后，施工单位自检合格后，应向（）提交工程竣工报验单，申请竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.住房和城乡建设主管部门D.工程质量监督机构正确答案：B解析：施工单位自检合格后，应先向监理机构提交竣工报验单，经总监理工程师组织竣工预验收合格后，再由建设单位组织正式竣工验收。12.根据《民法典》合同编，建设工程承包人行使优先权的期限为（），自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。A.6个月B.1年C.2年D.3年正确答案：A解析：承包人工程价款优先受偿权的行使期限为6个月。13.下列进度计划调整方法中，属于改变某些工作间逻辑关系的是（）A.增加劳动力投入缩短关键工作持续时间B.将顺序施工的工作调整为平行施工C.采用更先进的施工机械缩短非关键工作持续时间D.调整非关键工作的总时差正确答案：B解析：选项AC属于缩短工作持续时间的调整方法，选项D属于资源调整范畴，只有平行施工属于改变工作逻辑关系的调整方式。14.下列文件资料中，需要施工单位和监理单位长期保存的是（）A.监理规划B.监理实施细则C.工程暂停令D.旁站监理记录正确答案：C解析：工程暂停令属于施工、监理单位均需长期保存的文件，其余选项监理单位长期保存、施工单位无需长期保存。15.某分项工程计划工程量1500m³，预算单价380元/m³，已完工程量1600m³，实际单价400元/m³，则该分项工程的费用绩效指数为（）A.0.95B.1.05C.0.97D.1.03正确答案：A解析：费用绩效指数CPI=已完工作预算费用/已完工作实际费用=（1600×380）/（1600×400）=380/400=0.95。16.主体结构分部工程验收的组织负责人是（）A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.设计单位项目负责人正确答案：B解析：分部工程由总监理工程师组织验收。17.下列风险中，属于施工单位应承担的风险是（）A.施工图纸缺陷造成的损失B.施工机械损坏造成的损失C.不可抗力导致的已完工程损坏D.建设单位采购的材料不合格造成的损失正确答案：B解析：选项ACD均属于建设单位应承担的风险范畴，施工单位自有机械损坏由施工单位自行承担。18.混凝土结构实体检验中，不属于必检项目的是（）A.混凝土强度B.钢筋保护层厚度C.结构位置与尺寸偏差D.钢筋力学性能正确答案：D解析：钢筋力学性能属于进场检验项目，不属于实体检验必检项。19.根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改的，将被处以（）的罚款。A.1万元以上5万元以下B.10万元以上30万元以下C.30万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下正确答案：B解析：监理单位未履行安全监理职责的，处10万元以上30万元以下罚款，情节严重的降低资质等级。20.某项目建安工程费为5000万元，设备购置费3000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率5%，建设期利息600万元，流动资金1000万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.9000B.9450C.9600D.10050正确答案：B解析：静态投资=建安工程费+设备购置费+工程建设其他费+基本预备费=（5000+3000+1000）×（1+5%）=9450万元。【多项选择题】1.下列文件中，属于监理规划编制依据的有（）A.建设工程的相关法律、法规及项目审批文件B.与建设项目相关的标准、设计文件、技术资料C.监理大纲、委托监理合同文件以及与建设项目相关的合同文件D.监理实施细则E.施工组织设计正确答案：ABC解析：监理规划编制在前，监理实施细则编制在后，施工组织设计是监理实施细则的编制依据，二者均不属于监理规划的编制依据。2.施工单位报送的施工组织设计，项目监理机构应审查的内容包括（）A.编审程序是否符合相关规定B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施是否符合施工合同要求C.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划是否满足工程施工需要D.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准E.施工成本核算方法是否合理正确答案：ABCD解析：施工成本核算方法属于施工单位内部管理内容，不属于监理机构审查范畴。3.下列情形中，总监理工程师应签发工程暂停令的有（）A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的B.施工单位未经批准擅自施工的C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的D.施工单位存在一般安全隐患的E.施工单位违反工程建设强制性标准的正确答案：ABCE解析：存在一般安全隐患时应签发监理通知单要求整改，无需签发暂停令。4.下列费用中，承包人可以向发包人索赔的有（）A.发包人原因导致的工程延误期间的材料涨价损失B.承包人提前竣工产生的赶工费用C.异常恶劣气候导致的施工机械损坏损失D.监理工程师错误指令导致的返工损失E.承包人自行采购的材料质量不合格导致的返工损失正确答案：ABD解析：选项C属于不可抗力，施工机械损坏由承包人自行承担；选项E属于承包人自身责任，不得索赔。5.主体结构分部工程验收时，需参加的人员有（）A.总监理工程师B.施工单位项目负责人、项目技术负责人C.施工单位技术、质量部门负责人D.设计单位项目负责人E.勘察单位项目负责人正确答案：ABCD解析：勘察单位项目负责人可参加地基基础分部工程验收，主体结构分部验收无需勘察单位参加。6.下列进度控制措施中，属于技术措施的有（）A.编制进度控制工作细则B.采用网络计划技术进行进度动态管控C.建立进度协调会议制度D.优选施工方案E.落实进度控制的人员职责正确答案：ABD解析：选项CE属于组织措施范畴。7.工程质量事故处理的依据包括（）A.相关法律法规B.合同文件C.质量事故的实况资料D.有关的工程技术文件、资料和档案E.施工单位的内部管理制度正确答案：ABCD解析：施工单位内部管理制度不属于质量事故处理的法定依据。8.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，下列费用中，属于不可竞争费用的有（）A.安全文明施工费B.规费C.税金D.总承包服务费E.计日工正确答案：ABC解析：安全文明施工费、规费、税金属于法定不可竞争费用，不得下浮。9.下列关于危大工程专项施工方案专家论证的说法，正确的有（）A.专家论证会由施工单位组织召开B.专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成C.项目总监理工程师可以作为专家组成员参加论证D.专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按照论证报告修改后直接实施E.专家论证报告应当作为专项方案修改完善的指导意见正确答案：ABE解析：本项目参建各方人员不得以专家身份参加专家论证会，专项方案重大修改后需重新组织专家论证。10.下列监理文件资料中，需要建设单位永久保存的有（）A.工程竣工总结B.工程竣工验收报告C.监理月报D.质量事故报告及处理意见E.工程延期报告及审批正确答案：ABE解析：监理月报由建设单位长期保存，质量事故报告及处理意见由建设单位长期保存，其余选项均需永久保存。【填空题】1.根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，总监理工程师代表应具有____年以上同类工程监理工作经验。正确答案：32.危大工程专项施工方案由____组织编制。正确答案：施工单位项目负责人3.进度偏差SV的计算公式为：SV=____-已完工作预算费用（BCWP）。正确答案：计划工作预算费用（BCWS）4.混凝土结构实体检验的必检项目包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、____。正确答案：结构位置与尺寸偏差5.根据《民法典》合同编，建设工程合同包括工程勘察合同、工程设计合同、____合同三类。正确答案：建设工程施工【简答题（封闭型）】1.简述单位工程质量验收合格的法定条件。正确答案：（1）所含分部工程的质量均应验收合格；（2）质量控制资料应完整；（3）所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；（4）主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；（5）观感质量应符合要求。2.简述建设工程费用索赔的常用计算方法及适用条件。正确答案：（1）实际费用法：最常用的索赔计算方法，以承包人实际发生的成本为依据，适用于索赔事件责任清晰、成本核算资料完整的情形；（2）总费用法：以承包人实际总支出减去投标报价总费用计算索赔额，适用于多个索赔事件混杂、难以准确分项计算的情形；（3）修正总费用法：对总费用法的优化，剔除不合理因素后计算索赔额，适用于总费用法适用情形下、可对总费用进行合理修正的场景。3.简述监理机构对施工单位报送的分包单位资格审核的基本内容。正确答案：（1）营业执照、企业资质等级证书；（2）安全生产许可文件；（3）类似工程业绩；（4）专职管理人员和特种作业人员的资格。【简答题（开放型）】1.某住宅项目施工过程中，施工单位未按已审批的高支模专项方案搭设模板，架体立杆间距超出方案要求20cm，监理人员巡视发现后口头要求施工单位整改，施工单位以赶工为由拒不整改且继续施工，作为总监理工程师应采取哪些处理措施？正确答案：（1）立即签发书面《监理通知单》，要求施工单位限期完成整改，整改期间暂停该部位施工；（2）若施工单位逾期未整改，立即签发《工程暂停令》，并第一时间告知建设单位；（3）若施工单位拒不停工整改，及时向项目所在地住房城乡建设主管部门或安全监督机构报送《监理报告》，留存书面送达凭证；（4）对拒不整改期间该部位的工程量不予计量，拒绝签署该部位的进度款支付凭证；（5）做好整改跟踪记录，留存影像、书面沟通资料，若触发施工合同违约条款，按合同约定协助建设单位追究施工单位违约责任；（6）整改完成后组织验收，验收合格后方可恢复施工。2.某办公楼项目竣工验收交付后第4年，业主发现屋面防水出现大面积渗漏，施工单位以工程已竣工验收合格、合同约定的保修期为2年为由拒绝维修，作为运维阶段的监理工程师应如何协调处理？正确答案：（1）首先向施工单位出具《监理工作联系单》，明确屋面防水工程的法定最低保修期为5年，合同约定保修期低于法定标准的约定无效，施工单位应承担法定保修责任；（2）组织建设单位、施工单位、业主共同现场查勘渗漏情况，分析渗漏原因，若属于施工质量原因，要求施工单位在7日内提交维修方案，限期完成维修；（3）若施工单位拒不履行保修义务，建议建设单位动用该项目的质量保证金，委托具备资质的第三方单位进行维修，维修费用、业主损失赔偿费用从质量保证金中扣除；（4）若质量保证金不足以覆盖维修及赔偿费用，发函要求施工单位承担剩余费用，必要时协助建设单位通过诉讼、仲裁等合法途径追偿；（5）留存渗漏检测记录、维修方案、费用核算凭证等全部资料，作为费用结算、争议解决的依据。【应用题（计算类）】背景：某市政配套附属工程，合同约定采用工程量清单计价，分部分项工程清单工程量为2000m³，综合单价为520元/m³，合同约定：当实际工程量超过清单工程量15%时，超出部分的综合单价调整为原综合单价的0.9倍；当实际工程量低于清单工程量15%时，全部工程量的综合单价调整为原综合单价的1.1倍。施工完成后经监理核实的实际工程量为2500m³。问题：1.计算该分部分项工程的实际结算价款。2.若实际工程量为1600m³，计算该分部分项工程的实际结算价款。正确答案：1.实际工程量2500m³，超出清单工程量的比例=（2500-2000）/2000=25%>15%，超出15%的部分工程量=2500-2000×（1+15%）=2500-2300=200m³，结算价款=2300×520+200×520×0.9=1196000+93600=1289600元。2.实际工程量1600m³，低于清单工程量的比例=（2000-1600）/2000=20%>15%，全部工程量执行调整后单价，结算价款=1600×520×1.1=915200元。【应用题（分析类）】背景：某新建厂房项目，建筑面积18000㎡，钢结构单层厂房，建设单位与甲施工单位签订了施工合同，与乙监理单位签订了监理合同。施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位在基础浇筑前，自检合格后直接通知监理工程师进行隐蔽验收，监理工程师要求施工单位补充报送隐蔽工程质量验收资料，施工单位以工期紧张为由拒绝提供，要求监理工程师先验收后补资料。事件2：钢结构吊装前，施工单位将自行分包的钢结构吊装单位的资质资料报送监理机构审核，专业监理工程师审核后认为该吊装单位不具备相应资质，要求施工单位更换吊装单位，施工单位以吊装单位是建设单位推荐为由拒绝更换。事件3：厂房竣工验收时，发现屋面钢结构焊缝存在质量缺陷，经检测为焊接工艺不符合规范要求，施工单位维修后重新验收合格，要求监理单位承担检测费用，理由是监理单位前期验收未发现质量缺陷。事件4：工程竣工后，施工单位将全部工程资料整理后直接报送当地城建档案管理机构归档。问题：分别指出上述4个事件中的不妥之处，说明正确做法。正确答案：事件1不妥之处：（1）施工单位自检合格后未报送隐蔽验收资料直接通知验收不妥；（2）拒绝报送隐蔽验收资料要求先验收不妥。正确做法：隐蔽工程验收前，施工单位应将自检合格的隐蔽验收资料报送监理机构审核，审核合格后监理工程师再组织现场验收，资料不合格的不得组织验收。事件2不妥之处：（1）施工单位自行分包钢结构吊装工程未提前报监理机构审批不妥；（2）以吊装单位是建设单位推荐为由拒绝更换不妥。正确做法：分包工程开工前施工单位应将分包单位资质资料报监理机构审核，审核合格后方可进场施工；无论分包单位是否为建设单位推荐，只要不具备相应资质，施工单位必须更换合格的分包单位。事件3不妥之处：施工单位要求监理单位承担检测费用不妥。正确做法：质量缺陷是施工单位施工工艺不符合规范导致的，检测费用及维修费用均应由施工单位自行承担，监理单位的验收不免除施工单位的质量责任。事件4不妥之处：施工单位直接将工程资料报送城建档案管理机构不妥。正确做法：施工单位应将施工资料整理后报送监理机构审核，审核合格后报送建设单位，由建设单位汇总勘察、设计、监理、施工资料后统一报送城建档案管理机构归档。【应用题（综合类）】背景：某商业综合体项目，总建筑面积72000㎡，地上26层，地下3层，钢筋混凝土核心筒+钢框架结构，建设单位与施工总承包单位签订的施工合同约定：合同工期730天，合同总价10.2亿元；预付款为合同总价的10%，自累计完成工程进度款达到合同总价的30%时开始抵扣，分3个月等额抵扣；进度款按月结算，按每次进度款的3%扣留质量保证金；人工、材料价格波动超过±5%时，按造价管理部门发布的信息价调整价差；工期提前奖励标准为12万元/天，逾期违约金标准为15万元/天。监理机构批准的施工总进度计划关键线路为：基础施工→地下结构施工→核心筒施工→钢框架安装→二次结构施工→机电安装→装饰装修→竣工验收，各工作持续时间分别为60天、120天、310天、180天、90天、120天、140天、10天，总工期730天，符合合同要求。施工过程中发生如下事件：事件1：基础施工阶段，遇到勘察报告未披露的地下溶洞，施工单位采取溶洞处理措施增加费用18万元，基础施工时间延误12天，施工单位在规定时限内提交了费用索赔18万元、工期索赔12天的申请。事件2：核心筒施工到第180天时，遭遇当地百年一遇的台风灾害，导致施工单位自有塔吊损坏损失12万元，人员窝工损失4万元，建设单位采购的待安装钢构件损坏损失22万元，现场清理及修复费用3万元，核心筒施工停工8天，施工单位提交费用索赔41万元、工期索赔8天的申请。事件3：钢框架安装阶段，施工单位采购的钢材进场验收时发现硫磷含量超标，监理单位要求退场更换，施工单位重新采购钢材导致费用增加26万元，钢框架安装时间延误15天，施工单位提交费用索赔26万元、工期索赔15天的申请。事件4：二次结构施工阶段，当月进场的商品混凝土价格较基准价上涨9%，该月商品混凝土分项工程原合同价款为270万元，施工单位提出调整混凝土价款的申请。事件5：工程施工到第450天时，累计完成合同价3.4亿元，当月施工单位上报进度款金额为4800万元，经监理机构审核该金额无误。问题：1.判断事件1、事件2、事件3的工期索赔是否成立，分别说明理由，计算索赔事件发生后的总工期，若后续工作均按计划完成，计算施工单位可获得的工期奖励或需支付的逾期违约金金额。2.判断事件1、事件2、事件3的费用索赔是否成立，分别说明理由，计算可索赔的总费用。3.计算事件4中可调整的商品混凝土价款金额。4.计算本项目预付款金额、预付款起扣点金额、第450天当月应付的进度款金额。5.针对事件3中钢材进场不合格的情况，监理机构应采取哪些处理措施？正确答案：1.（1）事件1工期索赔成立：理由为地下溶洞属于勘察未披露的地质风险，是建设单位应承担的责任，基础施工为关