承德保温外墙板技术协议书

承德保温外墙板技术协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：承德市筑美节能建材有限公司（以下简称“甲方”）。

甲方地址：河北省承德市双桥区迎宾路18号。

甲方法定代表人/负责人：张伟。

甲方联系方式业务电话）手机）。

甲方是一家专注于保温外墙板研发、生产及销售的高新技术企业，成立于2010年，注册资本5000万元人民币。公司致力于绿色建筑材料的推广与应用，产品符合国家《外墙保温系统技术规程》（JGJ144-2015）及《建筑节能设计标准》（GB50176-2016）的要求。甲方凭借先进的生产工艺和严格的质量管理体系，产品在京津冀地区市场享有较高声誉，并与多家知名房地产开发商建立了长期合作关系。近年来，随着国家对建筑节能政策的持续加码，甲方加大了对保温外墙板技术的研发投入，引进了自动化生产线和智能化检测设备，进一步提升了产品的性能和稳定性。

甲方此次与乙方合作，旨在引进先进的保温外墙板技术，提升自身产品的市场竞争力，满足日益增长的绿色建筑需求。甲方的采购需求主要涵盖住宅、商业综合体及公共建筑领域，计划在合作期内采购乙方的保温外墙板产品共计5000平方米，用于甲方正在建设的“承德绿色智慧城”项目。该项目的总建筑面积达200万平方米，是承德市重点打造的环保型住宅社区，对保温材料的质量和性能提出了高标准要求。甲方希望通过此次合作，与乙方建立长期稳定的供应链关系，共同推动建筑节能技术的进步。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：北京恒泰保温材料科技有限公司（以下简称“乙方”）。

乙方地址：北京市朝阳区建国路88号。

乙方法定代表人/负责人：李明。

乙方联系方式业务电话）手机）。

乙方是一家专注于高性能保温材料研发、生产和销售的企业，成立于2005年，注册资本3000万元人民币。公司主导产品包括聚苯乙烯（EPS）、挤塑聚苯乙烯（XPS）及岩棉板等保温材料，广泛应用于建筑节能领域。乙方拥有自主知识产权的保温技术，产品通过了国家检测中心认证，并获得多项发明专利。公司客户群体涵盖房地产开发商、施工单位及保温工程公司，市场覆盖全国30多个省市，其中在华北地区市场份额居领先地位。近年来，乙方积极拓展绿色建筑材料市场，与多家科研机构合作，研发了新型环保保温材料，产品环保等级达到欧盟E0级标准。

乙方此次与甲方合作，旨在将先进的保温外墙板技术推向承德市场，并通过甲方的高效采购渠道，扩大产品的市场影响力。乙方的技术优势主要体现在以下几个方面：一是保温性能优异，导热系数低于0.018W/(m·K)；二是防火等级达到A级，符合国家《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求；三是施工便捷，安装周期短，能有效降低工程成本；四是环保性能突出，不含甲醛等有害物质，符合绿色建筑标准。乙方承诺在合作期内，将向甲方提供技术支持、产品培训和售后服务，确保甲方采购的保温外墙板产品满足项目需求。

双方合作的背景是：甲方计划在“承德绿色智慧城”项目中采用乙方的保温外墙板技术，而乙方则希望通过此次合作，进一步巩固在京津冀地区的市场地位。双方在前期已进行多次技术交流，就产品规格、质量标准及供货条款达成初步共识。甲方对乙方的技术实力和产品质量表示认可，乙方也对甲方的市场渠道和项目规模充满信心。本次合作不仅能够满足甲方的采购需求，也将推动双方在建筑节能领域的深度合作，实现互利共赢。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在承德保温外墙板技术合作中的权利与义务，确保乙方按照甲方的要求提供符合标准的保温外墙板产品及技术服务，满足甲方“承德绿色智慧城”项目建设的需求。协议范围包括保温外墙板的采购、技术支持、质量保证、交货、验收及售后服务等环节。具体内容涵盖保温外墙板的型号、规格、技术参数、质量标准、供货数量、交货时间、付款条件、违约责任及争议解决方式等。通过本协议，双方旨在建立长期稳定的合作关系，共同推动建筑节能技术的应用与发展。

第二条定义

本协议中下列词语具有以下含义：

1.“保温外墙板”指由乙方生产、供应，用于建筑外墙保温系统的预制板材，包括但不限于聚苯乙烯（EPS）、挤塑聚苯乙烯（XPS）及岩棉板等材料制成的板材。

2.“技术参数”指保温外墙板的具体规格、性能指标、环保等级及防火等级等技术要求，具体以乙方提供的产品规格书为准。

3.“质量标准”指保温外墙板应符合的国家及行业相关标准，包括《外墙保温系统技术规程》（JGJ144-2015）、《建筑节能设计标准》（GB50176-2016）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等。

4.“交货时间”指乙方按照本协议约定，将保温外墙板送达甲方指定地点的时间节点。

5.“售后服务”指乙方在保温外墙板安装及使用过程中提供的技术咨询、问题解决及保修服务等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定的技术参数和质量标准提供保温外墙板产品，并有权对乙方的供货能力、技术实力及售后服务进行监督和评估。

（2）甲方有权在采购前对乙方的生产设施、质量管理体系及产品样品进行考察，并有权根据项目需求提出具体的采购要求。

（3）甲方应按照本协议约定的数量和规格，及时向乙方下达采购订单，并确保订单信息的准确性。

（4）甲方应按照本协议约定的付款条件，按时足额支付乙方货款，并有权对乙方提供的发票及相关凭证进行审核。

（5）甲方应指定专人负责与乙方进行技术对接和商务谈判，并确保项目现场具备接收和存储保温外墙板的条件。

（6）甲方应按照本协议约定的验收标准，对乙方提供的保温外墙板进行验收，并在验收合格后签署验收报告。

（7）甲方应配合乙方进行技术培训和售后服务，并及时反馈使用过程中发现的问题。

（8）甲方应遵守国家及地方的环保法规，合理利用乙方提供的保温外墙板产品，并确保项目符合建筑节能标准。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照本协议约定的采购要求提供明确的订单信息，并有权对甲方的付款能力进行评估。

（2）乙方有权按照本协议约定的技术参数和质量标准，自主选择原材料和生产工艺，确保保温外墙板产品的性能和品质。

（3）乙方应按照本协议约定的交货时间，将保温外墙板送达甲方指定地点，并承担运输过程中的风险和费用。

（4）乙方应提供完整的产品技术文件和质量证明文件，并确保产品符合国家及行业相关标准。

（5）乙方应指定专人负责与甲方进行技术对接和商务谈判，并提供必要的技术支持和售后服务。

（6）乙方应配合甲方进行产品安装和调试，并及时解决使用过程中出现的技术问题。

（7）乙方应保证所提供的保温外墙板产品不存在质量缺陷，并承担因产品质量问题导致的损失和责任。

（8）乙方应遵守国家及地方的环保法规，采用环保材料和生产工艺，确保产品符合绿色建筑标准。

（9）乙方应按时提交产品发票及相关凭证，并配合甲方进行财务结算。

（10）乙方应保守甲方提供的商业秘密，不得将甲方的项目信息泄露给第三方。

第四条价格与支付条件

保温外墙板的价格根据双方确认的规格、型号、数量及质量标准确定。乙方应在收到甲方订单后3个工作日内，向甲方提供正式的报价单，经甲方确认后作为本次订单的最终价格依据。价格单位为人民币元/平方米。乙方承诺其报价已包含产品生产、运输、保险及类似所有费用，为最终成交价。

付款方式采用分期付款方式。首付款为订单总金额的30%，甲方在收到乙方首次交付的保温外墙板并验收合格后15日内支付；尾款为订单总金额的70%，甲方在项目整体竣工验收合格并收到乙方最终所有结算单据后30日内支付。甲方应将款项支付至乙方在本协议中载明的银行账户。乙方应向甲方开具合法有效的增值税发票。

第五条履行期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自协议生效之日起三年。在本协议有效期内，双方可根据市场情况及项目需求，通过补充协议形式延长合作期限。

乙方的交货期限：乙方应在收到甲方确认的订单后30日内，将首批保温外墙板交付至甲方指定地点。后续交付的保温外墙板，应根据甲方的实际需求和项目进度，在双方协商一致的基础上分批进行。每批次的交货时间应提前10个工作日通知甲方，并确保按时交付。

甲方的付款期限：首付款应在验收合格后15日内支付，尾款应在项目竣工验收合格后30日内支付。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未按本协议约定支付首付款，每逾期一日，应向乙方支付首付款总额千分之五的违约金。逾期超过30日，乙方有权解除协议，并要求甲方赔偿因此造成的损失，包括但不限于乙方已产生的生产成本、运输费用等。

（2）若甲方未按本协议约定支付尾款，每逾期一日，应向乙方支付尾款总额千分之五的违约金。逾期超过60日，乙方有权暂停后续货物的交付，并要求甲方支付全部剩余款项及违约金。逾期超过90日，乙方有权解除协议，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。

（3）若甲方未按约定时间进行验收，导致货物逾期存储，甲方应承担由此产生的仓储费用，且每逾期一日，还应向乙方支付该批货物总价千分之五的违约金，但违约金总额不超过该批货物总价的10%。

（4）若因甲方原因导致项目延期，甲方应承担相应的损失，并应提前通知乙方，双方协商调整交货时间及付款安排。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未按本协议约定的时间、数量及质量标准交付保温外墙板，每逾期一日，应向甲方支付该批逾期货物总价千分之五的违约金。逾期超过30日，甲方有权解除协议，并要求乙方赔偿因此造成的损失，包括但不限于甲方已支付的工程进度款、寻找替代供应商的费用等。

（2）若乙方交付的保温外墙板存在质量缺陷，甲方有权要求乙方在规定时间内进行更换或修复。若乙方未能在规定时间内完成更换或修复，甲方有权拒收该部分货物，并要求乙方赔偿因此造成的损失。对于存在质量缺陷的货物，甲方有权按该批次货物总价的10%至30%要求乙方支付质量违约金，具体比例根据缺陷的严重程度确定。

（3）若乙方交付的产品不符合本协议约定的技术参数或质量标准，甲方有权要求乙方进行整改，并有权拒收不符合要求的产品。乙方应在收到甲方通知后15日内完成整改，并重新提交符合要求的产品。若乙方未能按时完成整改，甲方有权解除协议，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

（4）若乙方未按时提交产品发票及相关凭证，导致甲方无法按时付款，每逾期一日，应向甲方支付甲方应付未付款项千分之五的违约金。逾期超过30日，甲方有权暂停后续货物的交付，并要求乙方支付违约金。

3.不可抗力导致的违约：

若因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为等）导致任何一方无法履行本协议约定的义务，该方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。因不可抗力导致的损失，双方互不承担责任。

4.保密条款违约：

若任何一方违反本协议的保密条款，泄露对方的商业秘密，应向对方支付违约金，违约金金额为该笔交易总金额的50%。若违约行为给对方造成实际损失，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿实际损失。

5.争议解决违约：

若任何一方违反本协议的争议解决条款，拒绝通过协商或仲裁解决争议，另一方有权直接向有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因此产生的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费等。

6.其他违约责任：

若任何一方违反本协议的其他约定，应向对方支付违约金，违约金金额为该违约行为所涉及金额的10%。若违约行为给对方造成实际损失，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿实际损失。

第七条不可抗力

1.定义：本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、火灾、战争、罢工、政府行为（如法律、法规的变更或禁令）、骚乱、瘟疫以及其他类似事件。

2.通知义务：任何一方在发生或预见发生不可抗力事件，可能影响其履行本协议义务时，应立即通知对方，并提供相关证明文件。通知应在不可抗力事件发生后48小时内发出，证明文件应在收到对方要求后7个工作日内提供。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议约定的义务，受影响方不承担违约责任。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。若不可抗力事件持续超过30日，双方有权解除协议，并互不承担违约责任。

4.损失承担：因不可抗力造成的损失，由各方自行承担。任何一方不得因不可抗力事件而向对方索赔。若不可抗力事件导致协议解除，双方应就解除前的合作进行结算，已产生的费用由各方承担。

5.协商解决：在不可抗力事件消除后，双方应协商解决因不可抗力事件产生的后续问题，包括但不限于协议的修改或补充。协商结果应以书面形式确认。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议项下的任何争议，包括但不限于协议的订立、履行、变更、解除及其产生的纠纷，均应通过友好协商解决。若协商不成，双方应选择以下第种方式解决争议：

（1）提交（填写具体仲裁委员会名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为（填写具体城市），仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）向（填写具体法院名称，如承德市双桥区人民法院）提起诉讼。管辖法院为（填写具体法院名称），适用中国法律。

2.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应本着公平、合理、高效的原则，通过友好协商或仲裁/诉讼途径解决争议，以避免不必要的诉讼或仲裁程序。

3.证据提交：参与争议解决的任何一方，应向另一方及争议解决机构（如仲裁委员会或法院）提供所有与争议相关的证据材料，包括但不限于协议文本、往来函件、邮件、聊天记录、会议纪要、检验报告等。

4.期间计算：本协议中约定的期间（如通知期间、履约期间、违约金计算期间等），均从约定时间开始计算；期间届满的次日为期间下一日的开始。若期间最后一天是法定休息日或节假日，则顺延至下一个工作日。

5.争议解决效力：无论争议是通过协商、调解、仲裁还是诉讼解决，最终达成的协议或作出的裁决/判决均对双方具有法律约束力。任何一方不得就同一争议事项再行提出异议或采取其他法律行动，但法律另有规定的除外。争议解决完成后，双方应积极配合履行相关义务。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首页载明的地址、电话或电子邮件。任何一方变更联系方式，应提前7个工作日书面通知对方。以电子邮件方式发送的通知，发出时视为送达；以传真方式发送的通知，发送成功时视为送达；以信函方式发送的通知，寄出后7个工作日视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何未经书面确认的变更或补充均无效。

3.分割性：若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

4.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应遵守所有适用的法律法规。

5.保密义务：双方应对在本协议履行过程中获知的对方的商业秘密、技术信息以及其他未公开信息承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露、使用或允许他人使用。此保密义务不因本协议的终止而失效。

6.完整协议：本协议及其附件构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。