电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案(宜春2025年)

电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案(宜春2025年)一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在电力工程建设管理中，项目管理的核心目标通常是“三控制”，即造价控制、质量控制和进度控制。当这三个目标发生冲突时，现代项目管理理念通常优先考虑（）。A.造价最低B.进度最快C.质量合格D.利益相关者满意度【答案】D【解析】虽然传统的“三控制”强调造价、质量和进度的平衡，但在现代项目管理及电力工程实际建设中，最终目标是实现项目的价值。当目标发生根本性冲突时，必须以利益相关者（尤其是投资方和最终用户）的总体满意度和项目整体价值为决策依据，而非单一地追求某一指标。质量是生存底线，进度和造价是约束条件，而满意度是综合导向。2.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在电力工程招投标及合同履行过程中，若工程量清单特征描述与设计图纸不符，且该差异导致工程造价发生变化，结算时应（）。A.以工程量清单特征描述为准B.以设计图纸为准C.由发包人确定D.由承包人提出，发包人确认【答案】A【解析】根据清单计价规范基本原则，工程量清单的项目特征是确定综合单价的前提。当清单特征描述与图纸不符时，应以清单中的特征描述为准，因为这是投标人组价的基础。这体现了合同严守原则，除非该项属于重大设计变更或清单编制失误导致的实质性偏差，需按变更程序处理，否则在结算口径上通常优先依据清单特征进行组价调整。3.某电力变电站项目在施工过程中，因连续暴雨导致基坑淹水，造成工期延误和费用增加。关于该风险的处理，下列说法正确的是（）。A.工期和费用均由承包人承担B.工期顺延，费用由承包人承担C.工期顺延，费用由发包人承担D.工期和费用均由发包人承担【答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及电力工程惯例，不可抗力（如连续暴雨达到不可抗力标准）造成的工期延误通常予以顺延。但对于费用损失，工程本身的损害及清理修复费用由发包人承担，但承包人人员窝工费、机械停工费通常由承包人自行承担（除非合同另有约定）。若暴雨属于当地季节性常规降雨，则视为有经验的承包人应预见的风险，不予顺延工期和补偿费用。本题设定为“连续暴雨”导致基坑淹水，通常视为不可抗力或恶劣气候，工期顺延，但窝工费用一般由承包人承担。4.在电力建设工程造价管理中，关于“暂列金额”的使用，下列表述错误的是（）。A.暂列金额包括在合同价款之内B.暂列金额由发包人掌握使用C.暂列金额用于工程变更、索赔、现场签证等D.暂列金额在竣工结算时若有余额，归承包人所有【答案】D【解析】暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。它用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用。暂列金额由发包人掌握使用，若有余额，归发包人所有，而非承包人。5.2025年宜春某220kV输电线路工程采用工程量清单招标。关于综合单价的确定，下列说法正确的是（）。A.综合单价由招标人根据定额统一确定B.综合单价应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润及一定范围内的风险费用C.综合单价不包括税金，税金单独计列D.措施项目费应分摊入分部分项工程的综合单价中【答案】B【解析】综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。选项A错误，应由投标人自主确定或招标人提供暂估价；选项C错误，根据营改增后的计价规则，综合单价是不含税单价（除税），但税金并非“单独计列”在单价内，而是作为总价汇总的一部分；选项D错误，措施项目费通常单独列项计价，不应分摊入分部分项单价。6.在电力工程建设项目管理中，关于施工图预算与招标控制价的关系，下列理解正确的是（）。A.招标控制价必须低于施工图预算B.招标控制价是投标报价的最高限价，通常依据施工图预算编制C.施工图预算是投标的最高限价D.招标控制价可以上浮一定比例作为投标报价的底线【答案】B【解析】招标控制价（拦标价）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及招标文件、工程量清单、施工图等编制的，对招标工程限定的最高工程造价。它通常是在施工图预算的基础上进行编制和调整的，是投标人投标报价的上限。国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。7.某电力工程建设项目，发包人要求承包人垫资建设，并在合同中约定垫资利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。根据相关法律法规，该约定（）。A.完全有效B.垫资条款无效，利息条款有效C.垫资条款有效，利息条款无效D.如果垫资条款有效，约定的利息计算标准高于同期同类贷款利率的部分无效【答案】D【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。如果对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。8.在电力工程建设进度管理中，关键线路是指（）。A.持续时间最长的线路B.时标网络计划中波形线最长的线路C.总时差为零的线路D.单时差为零的线路【答案】C【解析】关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。因此，关键线路是总时差为零的线路。选项A不够严谨，因为持续时间最长是结果而非定义属性；选项B波形线代表自由时差（单时差）。9.电力工程竣工验收合格后，发包人应当根据（）确认工程竣工结算价款。A.竣工验收报告B.竣工结算文件C.中标合同及补充协议、变更签证等有效文件D.财务决算报告【答案】C【解析】工程竣工结算价款由发包人和承包人按照合同约定的方式进行确认。结算的依据是合同（包括中标通知书、投标书等）、合同履行过程中的变更签证、索赔报告、法律法规等。竣工验收报告是质量合格的证明，不是结算价款的直接计算依据；竣工结算文件是承包人提交的草案，需经发承包双方确认；财务决算报告是项目最终的财务总账，包含建设成本、转资等，不仅是工程价款。10.在宜春2025年电力建设工程造价管理中，关于增值税的计算，若某电力设备材料采购适用一般计税方法，其进项税额（）。A.可以抵扣B.不可以抵扣C.只有取得增值税专用发票才可抵扣D.只有取得增值税普通发票才可抵扣【答案】C【解析】根据“营改增”相关政策，一般纳税人采用一般计税方法时，增值税进项税额凭合法有效的增值税扣税凭证（通常是增值税专用发票）予以抵扣。如果未取得专用发票或用于简易计税项目、免税项目等，则不得抵扣。11.在电力工程项目管理中，挣值法（EVM）是常用的成本-进度综合控制方法。若进度绩效指数（SPI）小于1，说明（）。A.进度提前B.进度延误C.成本节约D.成本超支【答案】B【解析】SPI=EV/PV（挣值/计划价值）。SPI<1表示挣值小于计划价值，即实际完成的工作量未达到计划工作量，因此进度延误。SPI>1表示进度提前。CPI=EV/AC（挣值/实际成本）用于判断成本。12.电力工程建设项目风险应对策略中，“将风险的责任转移给另一方”属于（）。A.风险规避B.风险减轻C.风险转移D.风险自留【答案】C【解析】风险转移是指通过合同、保险、担保等手段，将风险的部分或全部法律责任或财务损失转移给第三方。例如，通过签订固定总价合同将通货膨胀风险转移给承包人，或购买工程一切险将自然灾害损失风险转移给保险公司。13.根据《电力建设工程工程量清单计算规范》（DL/T系列），架空输电线路工程中，土石方挖填计算规则通常按照（）。A.设计图示体积以立方米计算B.实际开挖体积以立方米计算C.设计图示尺寸加操作裕度以立方米计算D.设计图示基础底面积乘以挖土深度以立方米计算【答案】D【解析】电力工程清单计价规范通常遵循设计图示尺寸进行工程量计算，这符合清单计价“物理净量”的原则。实际施工中的放坡、操作工作面增加的土方量，应包含在综合单价中，而不作为工程量计算的基础。因此，按照设计图示基础底面积乘以挖土深度计算。14.某电力工程因设计变更导致工程量增加，且该工程量增加超出招标工程量清单中列示的工程量的（）时，综合单价通常需要调整。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量变更导致工程量增加超过15%时，增加部分的工程量的综合单价应予调低（通常由发承包双方协商，参考原单价降低）；当工程量减少超过15%时，剩余部分的工程量的综合单价应予调高。这是为了平衡因工程量大幅变化导致的固定成本摊销不均问题。15.在电力工程招投标中，关于联合体投标，下列说法正确的是（）。A.两个以上法人可以组成联合体B.联合体各方资质等级可以不同C.联合体各方必须签订共同投标协议D.联合体中标的，联合体各方分别与招标人签订合同【答案】C【解析】联合体投标需满足：1.两个以上法人或其他组织；2.联合体各方均应具备承担招标项目的相应资质，按资质等级低的确定联合体资质等级；3.必须签订共同投标协议，明确各方工作及责任；4.中标后，联合体各方共同与招标人签订合同，对招标人承担连带责任。16.电力工程造价从业人员在进行全过程造价咨询时，施工阶段造价控制的核心是（）。A.编制施工图预算B.工程计量与支付C.编制招标控制价D.竣工结算审核【答案】B【解析】施工阶段是资金投入最大的阶段。此阶段造价控制的主要任务包括控制工程拨款、控制工程变更、处理索赔等，其核心操作手段是工程计量（确认完成多少）和工程支付（依据计量支付款项），从而动态控制造价。17.下列关于电力工程建设项目“安全文明施工费”的说法，正确的是（）。A.竞标时，投标人可以自主竞争下浮该费用B.该费用作为竞争性费用，计入其他项目费C.该费用属于非竞争性费用，应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算D.若发生安全事故，该费用不予支付【答案】C【解析】安全文明施工费（包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）是不可竞争费用。在招标投标和合同签订时，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计取，不得作为竞争性费用进行下浮或调整。18.在电力工程索赔管理中，承包人提出的索赔要求成立必须具备的条件不包括（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人实际的额外费用或工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同约定的程序和时限提交了索赔意向通知和索赔报告D.发包人同意承包人的索赔金额【答案】D【解析】索赔成立的条件：1.索赔事件造成了实际损失；2.损失原因非承包人造成；3.承包人按程序提交了索赔文件。发包人是否同意是索赔处理的结果，而不是索赔成立的客观前提条件。即使发包人暂时不同意，只要具备前三个条件，索赔权在法律和合同上是存在的。19.某电力工程基础施工采用混凝土灌注桩，在混凝土浇筑过程中，因钻机设备故障导致混凝土中断浇筑超过2小时，导致桩身出现断桩。该质量事故的处理方案通常不包括（）。A.返工重做B.补强加固C.修补处理D.不做处理【答案】D【解析】断桩属于严重质量事故，影响结构安全，绝对不能不做处理。通常需要根据检测情况，采取返工（清除重浇）、补强（如高压注浆）或设计认可的专项加固方案。修补处理一般针对表面缺陷，不适用于断桩等内部严重缺陷。20.2025年宜春电力工程推行BIM技术辅助造价管理。关于BIM在造价中的应用价值，下列描述不准确的是（）。A.提高工程量计算的准确性和效率B.实现造价数据的实时积累与共享C.完全替代造价工程师的判断和决策D.支持设计变更对造价的快速响应【答案】C【解析】BIM技术是辅助工具，能够大幅提升算量效率、准确度，便于数据管理和变更管理，但它无法完全替代造价工程师的专业判断、商务谈判决策、风险预判等高阶智能工作。21.根据《建设工程质量管理条例》，电力工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务。对于电气管线、给排水管道、设备安装工程，保修期通常为（）。A.1年B.2年C.5年D.设计文件规定的合理使用年限【答案】B【解析】根据条例，电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期为2年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏为5年；基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限。22.在电力工程概预算编制中，关于“动态投资”的构成，下列属于动态投资的是（）。A.建筑工程费B.安装工程费C.基本预备费D.建设期贷款利息【答案】D【解析】电力工程动态投资是指在建设期内，因建设期利息、汇率变动、税费政策调整等引起的价格变动而增加的投资。主要包括建设期贷款利息、价差预备费等。建筑工程费、安装工程费、设备购置费属于静态投资；基本预备费虽然在初步设计概算中列出，但通常也归类为应对基本变更的静态费用范畴（不同定义略有差异，但建设期贷款利息是典型的动态投资要素）。23.某电力工程合同约定采用固定总价合同。在施工过程中，因市场价格波动导致钢材价格大幅上涨。关于由此产生的价款调整，下列说法正确的是（）。A.无论合同如何约定，发包人都应给予补偿B.承包人应自行承担，因为是固定总价合同C.若合同约定了风险范围和幅度，超出部分可调整D.只有当承包人亏损时才可调整【答案】C【解析】固定总价合同并不意味着承包人承担所有风险。通常合同会约定风险范围（如材料价格波动在±3%以内由承包人承担）。当价格波动超出约定幅度时，通常应按合同约定的调价公式或方法进行调整。若合同明确约定“所有市场价格风险由承包人承担”，则选B，但通常规范的合同会设置调价条款。24.在电力工程项目经理部的组织形式中，“矩阵式组织结构”的主要特点是（）。A.指令源单一，决策迅速B.职能部门与项目部门双重领导，资源利用率高C.适用于小型、简单项目D.项目经理拥有绝对的权力【答案】B【解析】矩阵式组织结构中，员工既归属于职能部门，又服务于项目团队，接受双重领导。其优点是资源利用率高，专业人员可在多个项目间共享；缺点是指令源可能产生矛盾（双指令）。指令源单一是职能式或直线式的特点。25.电力工程勘察设计招标中，评标委员会成员人数一般为5人以上，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4【答案】C【解析】根据《招标投标法》，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。26.某电力工程承包人将主体结构工程分包给其他单位施工，该行为（）。A.经发包人认可后有效B.属于违法分包C.属于转包D.属于合法的专业工程分包【答案】B【解析】根据《建设工程质量管理条例》和《建筑法》，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。分包主体结构属于违法分包。即便发包人认可，法律也禁止主体结构分包。27.在电力工程造价分析中，进行“两算对比”是指（）。A.施工图预算与竣工结算对比B.施工预算与施工图预算对比C.投标报价与招标控制价对比D.目标成本与实际成本对比【答案】B【解析】“两算对比”是施工企业内部加强成本管理的手段，指施工预算（企业内部用于控制成本的预算）与施工图预算（用于招投标和结算的对外预算）进行对比，以分析节约或超支的原因，控制施工消耗。28.宜春某风电场工程，因征地拆迁困难，导致开工时间推迟3个月。在此期间，承包人的人员机械闲置。根据FIDIC施工合同条件，此类延误通常归类为（）。A.不可抗力B.业主风险C.客观原因D.异常恶劣的气候条件【答案】B【解析】征地拆迁通常是发包人（业主）的义务。因未能及时提供施工场地导致的延误和损失，属于业主应承担的风险。虽然在国内常称为“客观原因”或“发包人原因”，但在FIDIC条款体系下，征地问题直接归类为业主风险。29.下列关于电力工程建设项目后评价的说法，正确的是（）。A.后评价应在项目竣工验收之前进行B.后评价主要评价项目实施过程，不关注经济效益C.后评价采用的数据主要是实际发生的数据D.后评价结果仅用于存档，不反馈给新项目【答案】C【解析】项目后评价是在项目竣工验收或投产一段时间后，运用实际数据（而非预测数据）对项目的决策、实施、运营及经济效益、社会影响等进行全面评价。其目的是总结经验教训，反馈给未来新项目的决策和管理。30.在电力工程工程量清单计价中，其他项目清单包含（）。A.暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费B.暂列金额、暂估价、规费、税金C.措施项目费、规费、利润、税金D.人工费、材料费、机械费、管理费【答案】A【解析】其他项目清单主要包含暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工（零星工作费）、总承包服务费。规费和税金属于规费税金清单；人工、材料、机械等属于分部分项工程费。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.电力工程造价的有效控制应遵循的原则包括（）。A.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制B.主动控制与被动控制相结合C.技术与经济相结合D.事后控制为主E.仅关注施工阶段成本节约【答案】ABC【解析】工程造价控制原则：1.以设计阶段为重点（设计阶段对造价影响最大）；2.主动控制与被动控制相结合（主动控制优先）；3.技术与经济相结合（通过技术优化降低造价）。DE是错误的，事后控制是补充，不能仅关注施工阶段。32.根据《电力建设工程工程量清单计价规范》，规费项目清单应包括（）。A.社会保险费（养老保险、失业保险、医疗保险等）B.住房公积金C.工程排污费D.安全文明施工费E.总承包服务费【答案】ABC【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。通常包括社会保险费、住房公积金、工程排污费（现已并入环保税或取消，视具体规范版本，但传统上属于规费）。安全文明施工费属于措施费；总承包服务费属于其他项目费。33.在电力工程合同履行过程中，发生变更时，变更价款的确定方法包括（）。A.合同中有适用变更工程的价格，按合同已有的价格确定B.合同中有类似于变更工程的价格，参照类似价格确定C.合同中没有适用或类似价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有适用或类似价格，由发包人定价E.无论何种情况，均按当地定额重新组价【答案】ABC【解析】变更价款确定原则：1.有适用，用适用；2.有类似，用类似；3.无适用无类似，由承包人提出，发包人（工程师）确认。若双方协商不成，可提请争议解决机构调解或仲裁。D错误，不能单方面定价；E错误，定额仅作为参考依据，非强制执行标准。34.电力工程建设项目施工招标的必备条件包括（）。A.招标人已依法成立B.初步设计及概算已履行审批手续，并已批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料【答案】ABCDE【解析】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，施工招标需满足：招标人成立；概算已批；招标方式已核；资金已落实；图纸资料已落实。35.下列关于电力工程索赔费用计算的说法，正确的有（）。A.人工费索赔包括增加工作内容的人工费和停工损失费B.材料费索赔包括实际用量超过计划用量的增加费用和材料价格上涨费用C.机械使用费索赔包括机械折旧费、租赁费（如租赁设备）D.现场管理费索赔通常采用分摊法计算E.利润索赔通常针对工程量减少或发包人原因导致的工程取消【答案】ACD【解析】B选项中，材料价格上涨费用是否索赔取决于合同调价条款，若合同为固定总价且包含价格风险，则不可简单索赔。E选项错误，工程量减少通常不补偿利润（甚至单价要调低），发包人原因导致的工程取消可以索赔利润（机会损失），但通常说法是“发包人原因造成的工期延误且导致窝工，一般不补偿利润，除非导致合同终止”。36.电力工程建设项目竣工决算报告的内容包括（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工图D.工程造价对比分析E.建设工程竣工结算书【答案】ABCD【解析】竣工决算是建设单位（业主）编制的反映项目最终财务状况的文件，包括说明书、报表、竣工图、造价分析等。竣工结算书是发承包双方之间的工程价款结算文件，是编制竣工决算的基础资料之一，但不属于竣工决算报告本身的组成部分。37.在电力工程进度计划中，调整进度的方法主要有（）。A.改变某些工作之间的逻辑关系B.缩短某些工作的持续时间C.增加劳动力数量D.增加机械设备E.降低工程质量标准【答案】AB【解析】进度调整的技术方法主要是：1.改变逻辑关系（如将串联改为平行）；2.压缩关键工作的持续时间（如增加资源、提高效率）。CD是实现B的手段，E是违规操作，不能作为方法。38.下列属于电力工程建设项目中“不可抗力”后果承担原则的有（）。A.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人人员伤亡由其所属单位负责C.承包人停工损失由发包人承担D.运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担E.工程所需清理、修复费用，由承包人承担【答案】ABD【解析】不可抗力原则：工程本身损害、待安装设备损害、第三方损失、清理修复费用->发包人承担。承包人人员伤亡、停工损失（窝工费）->承包人承担。C错误，E错误。39.电力工程概算编制中，设备购置费包括（）。A.设备原价B.设备运杂费C.设备采购保管费D.设备安装费E.设备试验费【答案】ABC【解析】设备购置费=设备原价+设备运杂费。运杂费通常包含运输费、装卸费、采购保管费等。安装费属于安装工程费，不属于设备购置费；试验费通常包含在调试费或安装费中。40.在电力工程招投标中，出现（）情形时，评标委员会应当否决其投标。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价E.投标报价低于成本【答案】ABCDE【解析】根据《招标投标法实施条例》，以上情形均属于应当否决投标（废标）的情形。41.电力工程造价控制中，价值工程（VE）的公式是V=A.V代表价值B.F代表功能C.C代表成本D.提高V的途径包括降低C或提高FE.价值工程的核心是对产品进行功能分析【答案】ABCDE【解析】价值工程公式及定义。V=F/C。提高价值的途径：1.F↑，C→；2.F→，C↓；3.F↑，C↓；4.F↑↑，C↑；5.F↓，C↓↓。核心是功能分析。42.下列关于电力工程建设项目质量验收的说法，正确的有（）。A.检验批验收应由监理工程师组织B.分项工程验收应由监理工程师组织C.分部工程验收应由总监理工程师组织D.单位工程验收应由建设单位负责人组织E.所有的隐蔽工程必须在隐蔽前进行验收【答案】ABCDE【解析】根据电力工程及建筑工程质量验收统一标准：检验批及分项由监理工程师组织；分部由总监理工程师组织；单位工程由建设单位（负责人）组织设计、施工、监理等单位验收；隐蔽工程必须隐蔽前验收。43.电力工程材料预算价格主要由（）构成。A.材料原价B.材料运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费E.检验试验费【答案】ABCD【解析】材料预算价格=(材料原价+运杂费)*(1+运输损耗率)*(1+采购保管费率)。检验试验费已取消，并入企业管理费或材料费原价中视具体定额规定，但传统构成主要是ABCD。44.在电力工程建设管理中，项目经理的职责包括（）。A.代表企业实施项目管理B.履行合同C.处理与项目有关的外部关系D.进行项目决算E.对工程质量负终身责任【答案】ABC【解析】项目经理职责：1.代表企业执行合同；2.管理项目资源；3.处理外部关系；4.进行项目结算（决算通常由企业财务或建设单位做）。E选项中，项目经理对施工质量负责任，但“终身责任”通常指法定代表人和项目负责人在特定情况下承担的法律责任，作为一般职责描述，ABC更为准确和基础。45.关于电力工程建设项目“建设期利息”的计算，下列说法正确的有（）。A.建设期利息是指项目建设期间发生的借款利息B.假定借款均在年中支用，当年借款按半年计息C.假定借款均在年初支用，当年借款按全年计息D.以前年度借款按全年计息E.建设期利息计入固定资产原值【答案】ABDE【解析】为了简化计算，通常假定借款在年中支用，当年按半年计息，以前年度按全年计息。C错误。建设期利息属于资本化利息，计入固定资产。46.电力工程概预算定额中，人工消耗量包括（）。A.基本用工B.辅助用工C.超运距用工D.人工幅度差E.额外用工【答案】ABCD【解析】定额人工工日=(基本用工+辅助用工+超运距用工)*(1+人工幅度差系数)。无“额外用工”这一标准术语。47.下列属于电力工程建设项目中“措施项目”的有（）。A.脚手架工程B.混凝土模板及支架C.大型机械设备进出场及安拆D.垂直运输E.钢筋混凝土基础【答案】ABCD【解析】措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。脚手架、模板、机械进出场、垂直运输均为措施项目。钢筋混凝土基础属于分部分项工程实体。48.在电力工程合同纠纷解决方式中，包括（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政命令【答案】ABCD【解析】合同纠纷解决方式：和解（私下）、调解（第三方）、仲裁（仲裁委，一裁终局）、诉讼（法院）。E不是法律规定的纠纷解决方式。49.电力工程造价咨询企业资质等级分为（）。A.甲级B.乙级C.丙级D.暂定甲级E.暂定乙级【答案】AB【解析】根据工程造价咨询企业管理办法，资质等级分为甲级、乙级。50.BIM技术在电力工程全生命周期管理中的应用阶段包括（）。A.规划设计阶段B.招投标阶段C.施工阶段D.运维阶段E.拆除阶段【答案】ABCD【解析】BIM应用于全生命周期，包括规划、设计、招投标（算量模型）、施工（进度模拟、成本控制）、运维（资产管理）。拆除阶段虽也有应用，但主要核心阶段为前四项。三、判断题（共20题，每题0.5分。正确的选A，错误的选B）51.电力工程建设项目总投资中的铺底流动资金，通常按流动资金总额的30%计算。（）【答案】A【解析】铺底流动资金是指为保证项目初期生产正常进行所需的流动资金，一般按流动资金总额的30%计算。52.在电力工程清单计价中，税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。（）【答案】B【解析】营业税已改为增值税。税金是指增值税销项税额。53.承包人在电力工程索赔中，只能索赔费用，不能索赔工期。（）【答案】B【解析】若非承包人原因造成关键线路上的工期延误，承包人可以索赔工期。54.电力工程设计概算不得任意突破，如需调整，必须经过原审批部门的批准。（）【答案】A【解析】设计概算是投资的最高限额，调整需报批。55.所有电力工程都必须进行公开招标。（）【答案】B【解析】涉及国家安全、专利技术、技术复杂或只有少量潜在投标人等情形，经批准可以邀请招标或不招标。56.在电力工程进度控制中，S形曲线比较法不仅可以用来比较进度偏差，还可以用来比较费用偏差。（）【答案】A【解析】S形曲线（挣值曲线）是时间-累计费用曲线，通过对比计划曲线和实际曲线，可同时反映进度和费用偏差。57.电力工程安全文明施工费应在工程开工前一次性支付给承包人。（）【答案】B【解析】通常随工程进度按比例支付，或在开工预付款中支付一部分，剩余部分在进度款中支付，并非一次性支付。58.当电力工程分部分项工程量清单项目特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准确定综合单价。（）【答案】B【解析】应以工程量清单项目特征描述为准。59.电力工程建设项目后评价应当在项目竣工验收之前进行。（）【答案】B【解析】后评价在项目投产运营一段时间后进行。60.在电力工程合同中，暂估价中的材料是招标人购买，承包人保管的。（）【答案】B【解析】暂估价中的材料通常由招标人（发包人）提供，或由承包人采购（招标人给定单价）。若是发包人提供，称为甲供材；若是承包人采购，则按暂估价结算。题目表述过于绝对且不准确。61.电力工程定额中的“人工工日”不包含人工的休息时间。（）【答案】B【解析】定额人工工日包含基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差，是综合工日，已考虑了正常的休息和必要间隙。62.电力工程建设项目必须实行工程监理。（）【答案】B【解析】并非所有，大中型项目或国家规定项目必须实行，小型或特定项目可不实行。63.承包人可以将电力工程的主体结构工程分包给具有相应资质的单位。（）【答案】B【解析】主体结构工程禁止分包。64.在电力工程费用构成中，夜间施工增加费属于措施费。（）【答案】A【解析】夜间施工增加费是为了应对夜间施工带来的降效和照明等费用，属于措施项目费。65.电力工程索赔事件发生后，承包人必须在28天内提交索赔意向通知书。（）【答案】A【解析】根据FIDIC及国内示范合同，索赔意向通知应在事件发生后28天内提交。66.建设期利息是指工程项目在建设期间因借款而发生的利息。（）【答案】A【解析】定义正确。67.电力工程工程量清单计价中，综合单价应包含风险费用。（）【答案】A【解析】综合单价包含完成工程量清单项目所需的人工、材料、机械、管理费、利润及一定范围内的风险费用。68.电力工程招标控制价应在招标文件中公布，且不得上浮或下浮。（）【答案】A【解析】招标控制价应公开，且所有投标人面对的拦标价应一致，不得调整。69.承包人未按期完工，应向发包人支付违约金，违约金数额通常由合同约定，一般不超过合同额的30%。（）【答案】B【解析】违约金由合同约定，一般不超过合同额的30%是针对违约金过高请求调整的司法上限参考，并非必须设定为30%。70.电力工程竣工结算书是承包人向发包人索取最终工程款的依据。（）【答案】A【解析】正确，竣工结算书确认了最终应付工程款。四、案例分析及计算题（共5题，共60分。要求计算过程清晰，公式准确，结果保留两位小数）71.某电力工程建设项目，合同约定采用可调单价合同。合同中约定了调值公式。已知该工程合同价款为5000万元，其中不调价部分（固定要素）占15%，可调部分中人工费占45%，钢材费占30%，水泥费占10%。基期价格指数（投标截止日前28天）为：人工100，钢材120，水泥110。结算时，价格指数为：人工110，钢材130，水泥105。请计算该工程的调值合同价款差额。【答案】调值公式为：P其中：=5000万元a（固定系数）=0.15（人工系数）=0.45（钢材系数）=0.30（水泥系数）=0.10===代入公式：PPPPP=调值差额=P−答：该工程的调值合同价款差额为327.25万元。72.某宜春2025年电力变电站项目，施工过程中因设计变更导致某项工程量增加。原合同中该项目的综合单价为400元/，工程量为1000。变更后工程量增加至1600。合同约定：当工程量变化超过15%时，超出部分的综合单价调整系数为0.9（即降低10%）。同时，该项目管理费率为10%，利润率为5%，规费费率为8%（含税），税率为9%。请计算该项目的工程结算价款。（注：假设原综合单价已包含管理费、利润、规费和税金，仅针对超出部分调整直接费后的组价逻辑，或简单按合同约定调整单价。本题按简化模型：调整系数直接作用于原综合单价。）【答案】1.计算工程量变化率：变化率=×由于变化率60%>15%，需调整单价。2.确定调整界限：界限工程量=1000×(超出部分工程量=1600−11503.确定单价：原综合单价=400元/超出部分单价=400×0.94.计算结算价款：界限内价款=1150×超出部分价款=450×总结算价款=460,答：该项目的工程结算价款为622,000.00元。73.某电力架空线路工程，计划工期为120天，预算总成本为600万元。在工程进行到第60天时，项目经理部进行了检查，发现：已完工作预算费用（BCWP，即挣值）为280万元；已完工作实际费用（ACWP）为300万元；计划工作预算费用（BCWS）为320万元。请计算：(1)费用偏差（CV）和费用绩效指数（CPI）；(2)进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）；(3)分析成本和进度的执行情况。【答案】(1)计算费用偏差及指数：费用偏差CV费用绩效指数C(2)计算进度偏差及指数：进度偏差SV进度绩效指数S(3)分析执行情况：由于CV<0由于CPI<由于SV<0由于SPI<结