2026年监理工程师职业资格考试全真模拟试卷及答案（十五）

2026年监理工程师职业资格考试全真模拟试卷及答案（十五）一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程监理的服务对象是（）A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.政府主管部门2.下列关于专业监理工程师职责的表述，错误的是（）A.负责编制监理实施细则B.负责审核进场材料、设备的质量证明文件C.负责签发工程暂停令D.负责验收检验批3.工程质量控制中，事前控制的关键是（）A.施工准备工作的控制B.施工工序的控制C.竣工验收的控制D.工程签证的控制4.下列不属于危大工程的是（）A.深基坑工程B.模板支撑体系工程C.普通砌筑工程D.起重吊装工程5.重大工程质量事故的直接经济损失标准是（）A.1000万元以上5000万元以下B.5000万元以上1亿元以下C.1亿元以上D.500万元以上1000万元以下6.工程进度控制的核心任务是（）A.确保工程按合同约定工期完工B.加快施工进度C.控制施工成本D.保证工程质量7.下列关于工程投资控制的表述，正确的是（）A.投资控制仅关注施工阶段B.投资控制的核心是控制工程变更费用C.投资控制无需考虑工程质量D.投资控制的目标是实现工程投资最小化8.工程签证的签发主体是（）A.施工单位项目经理B.建设单位项目负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师9.建设工程监理的公正性体现在（）A.只维护建设单位的利益B.只维护施工单位的利益C.在建设单位和施工单位之间保持中立，依法公正履职D.维护监理单位自身的利益10.设计变更的提出主体不包括（）A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.质量监督机构11.监理实施细则的编制依据不包括（）A.监理规划B.施工方案C.工程建设标准D.监理合同12.分部工程验收合格的条件不包括（）A.所含分项工程均验收合格B.质量控制资料完整C.观感质量验收合格D.所含检验批均验收合格13.工程计量的原则不包括（）A.准确性原则B.合法性原则C.及时性原则D.随意性原则14.建设工程质量保修的范围和期限，由（）约定。A.监理单位和施工单位B.建设单位和施工单位C.设计单位和施工单位D.政府主管部门15.监理工程师初始注册的有效期为（）年。A.2B.3C.4D.516.监理单位的综合资质可承担（）类建设工程监理业务。A.对应专业B.所有C.3类及以下D.1类17.施工单位擅自修改施工方案，监理工程师应采取的措施是（）A.要求施工单位整改B.签发工程暂停令C.上报建设单位D.扣除工程款18.工程竣工验收的前提是（）A.工程完工B.施工单位提交竣工验收申请C.工程质量合格D.监理单位出具质量评估报告下列属于可补偿工程延期的是（）A.施工单位自身原因导致的工期延误B.不可抗力导致的工期延误C.建设单位原因导致的工期延误D.第三方原因导致的工期延误20.进场材料检验不合格，监理工程师应（）A.允许施工单位降级使用B.责令施工单位退场C.要求施工单位重新检验D.上报建设单位21.建设工程监理的服务性体现在（）A.为建设单位提供专业的监理服务，收取监理费用B.直接参与工程施工C.直接管理工程质量、进度和投资D.代替建设单位行使管理职责22.监理工作“三控”不包括（）A.质量控制B.进度控制C.安全控制D.投资控制23.工程质量事中控制的重点是（）A.施工工序质量控制B.施工准备工作控制C.竣工质量验收D.进场材料检验24.工程进度款支付的审核主体是（）A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目经理25.监理规划的审批主体是（）A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.建设单位项目负责人D.专业监理工程师26.工程安全控制的首要任务是（）A.落实安全责任制B.审核安全施工方案C.排查安全隐患D.预防安全事故发生27.监理工程师变更注册的申请主体是（）A.监理单位B.建设单位C.监理工程师本人D.施工单位28.建设工程施工合同中，违约金的数额（）A.由施工单位确定B.由建设单位确定C.按合同约定执行，不得超过合同价款的30%D.由监理单位确定29.工程变更价款的确定，若合同中没有类似工程价格，应（）A.按合同约定价格执行B.参照类似工程价格执行C.由双方协商确定D.按政府指导价执行30.监理档案的保管主体是（）A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位31.施工单位未按规定配备安全防护设施，监理工程师应采取的措施是（）A.要求施工单位整改B.签发工程暂停令C.上报政府主管部门D.扣除工程款32.监理日志应由（）编制。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.监理单位技术负责人33.工程计量的依据包括（）A.施工图纸、工程量清单、施工记录B.监理合同、施工图纸、施工记录C.施工图纸、监理日志、工程量清单D.工程量清单、监理合同、施工方案34.建设工程监理的独立性要求监理单位（）A.独立于建设单位B.独立于施工单位C.独立于建设单位和施工单位D.独立于设计单位35.监理工程师在控制工程质量时，应重点控制（）A.施工准备阶段B.施工阶段C.竣工阶段D.全过程36.工程质量事故处理的核心是（）A.查明事故原因B.明确事故责任C.制定处理方案D.确保处理效果37.工程投资事前控制的重点是（）A.审核工程概算、预算B.控制工程变更费用C.审核竣工结算D.优化施工方案38.监理实施细则的核心内容是（）A.监理工作范围B.监理工作方法和措施C.监理机构组织形式D.监理工作制度39.施工单位将主体结构工程分包给其他单位，监理工程师应（）A.要求施工单位终止分包合同B.认可分包行为C.协商处理D.上报建设单位40.工程竣工验收备案的时间是（）A.竣工验收合格后7日内B.竣工验收合格后15日内C.竣工验收合格后30日内D.竣工验收合格后60日内41.监理工程师的义务不包括（）A.遵守法律法规B.恪守职业道德C.制定施工方案D.履行监理职责42.建设工程质量控制的基本原则不包括（）A.质量第一原则B.预防为主原则C.事后控制原则D.全过程控制原则43.工程预付款的支付条件是（）A.工程开工后B.施工单位提交预付款申请C.监理工程师审核通过D.合同约定的支付条件成就44.监理单位与施工单位的关系是（）A.委托与被委托关系B.监理与被监理关系C.领导与被领导关系D.隶属关系45.工程进度控制的组织措施包括（）A.建立进度控制体系B.优化施工方案C.对工期提前给予奖励D.加强进度检查46.下列不属于监理工作制度的是（）A.监理例会制度B.监理验收制度C.施工安全管理制度D.监理档案管理制度47.竣工结算的编制主体是（）A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.政府主管部门48.设计变更的审核主体是（）A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位49.监理工程师在执业过程中，不得有的行为是（）A.廉洁自律B.客观公正C.弄虚作假D.诚实守信50.建设工程监理的主要阶段是（）A.决策阶段B.设计阶段C.施工阶段D.运营阶段二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.建设工程监理的工作内容包括（）A.质量控制B.进度控制C.投资控制D.安全管理、合同管理、信息管理2.施工单位的义务包括（）A.按设计要求施工B.提交竣工资料C.履行质量保修义务D.接受监理单位的监理3.专业监理工程师的权限包括（）A.编制监理实施细则B.审核施工方案C.验收检验批、分项工程D.签发工程暂停令4.工程质量事中控制的措施包括（）A.施工工序质量控制B.进场材料检验C.旁站监理D.巡视检查5.监理工程师在投资控制中的权利包括（）A.审核工程概算、预算B.审核工程进度款支付申请C.审核竣工结算D.控制工程变更费用6.工程进度控制的经济措施包括（）A.对工期提前给予奖励B.对工期延误给予处罚C.优化施工方案D.建立进度控制体系7.监理实施细则的主要内容包括（）A.监理工作流程B.监理工作方法和措施C.监理工作要点D.监理工作制度8.工程质量验收的层次包括（）A.检验批验收B.分项工程验收C.分部工程验收D.单位工程验收9.工程签证的类型包括（）A.工程量签证B.费用签证C.工期签证D.质量签证10.设计变更的类型包括（）A.设计内容变更B.设计标准变更C.设计工艺变更D.设计工期变更11.工程质量事故的处理程序包括（）A.事故报告B.事故调查C.事故分析D.制定处理方案、实施处理、验收12.工程进度款支付的条件包括（）A.工程质量合格B.工程量已计量C.施工单位提交付款申请D.监理工程师审核通过13.监理工程师的注册条件包括（）A.取得监理工程师职业资格证书B.受聘于监理单位C.无不良执业记录D.达到继续教育要求14.建设工程监理的范围应根据（）确定。A.工程规模B.工程性质C.建设单位要求D.法律法规规定15.工程延期的审批原则包括（）A.非施工单位自身原因B.工期延误影响总工期C.施工单位按合同约定提交延期申请D.延期申请资料齐全16.工程质量问题的分类包括（）A.一般质量问题B.严重质量问题C.质量事故D.质量缺陷17.监理工程师在安全控制中的权利包括（）A.审核安全施工方案B.检查安全防护设施C.责令施工单位整改安全隐患D.签发工程暂停令18.工程投资控制的基本原则包括（）A.动态控制原则B.全过程控制原则C.主动控制原则D.目标控制原则19.监理例会的主要内容包括（）A.检查工程进度、质量、安全情况B.解决施工中存在的问题C.明确下一步工作要求D.审核工程进度款支付申请20.工程竣工验收的条件包括（）A.工程已完工B.质量控制资料完整C.工程质量合格D.施工单位提交竣工验收申请21.工程质量保修的责任包括（）A.施工单位负责维修B.维修费用由责任方承担C.维修期限按合同约定执行D.维修后确保工程质量符合要求22.监理单位的权利包括（）A.独立履行监理职责B.审核施工方案C.签发工程暂停令和复工令D.验收工程质量23.工程变更的审批条件包括（）A.变更理由充分B.变更方案可行C.变更费用合理D.变更程序合规24.监理档案的主要内容包括（）A.监理合同、监理规划、监理实施细则B.监理日志、监理月报C.工程验收记录、工程签证D.竣工结算审核报告25.监理单位专业资质的申请条件包括（）A.具有独立法人资格B.具有相应数量的注册监理工程师C.具有完善的管理制度D.具有相应的监理业绩26.建设单位的安全责任包括（）A.提供安全施工条件B.督促施工单位落实安全责任制C.审核安全施工方案D.组织安全检查27.工程安全隐患的分类包括（）A.一般安全隐患B.重大安全隐患C.轻微安全隐患D.严重安全隐患28.合法分包的条件包括（）A.分包给具备相应资质的单位B.分包非主体结构工程C.经建设单位和监理单位批准D.分包单位不得再分包29.监理工程师的职业道德包括（）A.廉洁自律B.客观公正C.诚实守信D.恪尽职守30.建设工程监理的工作方法包括（）A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样三、案例分析题（共6题，每题20分，共120分）案例一某建设工程，建设单位委托某监理单位承担施工阶段和竣工阶段的监理任务，监理合同明确约定，监理单位负责工程质量、进度、投资控制和安全管理，对施工单位的违规行为有权责令整改、签发工程暂停令。施工过程中发生以下事件：事件1：施工单位进场一批钢筋，提交了出厂合格证和检验报告，专业监理工程师审核后，组织施工单位进行抽样检验，检测结果显示钢筋力学性能不符合设计要求，监理工程师责令施工单位将该批钢筋退场，施工单位以钢筋已进场且部分已使用为由，拒绝退场。事件2：工程施工至屋面防水阶段，总监理工程师发现施工单位未按专项施工方案施工，屋面防水卷材铺设不符合规范要求，存在渗漏隐患，遂要求施工单位整改，施工单位整改后，提交了整改报告，专业监理工程师核实后，确认整改符合要求，但总监理工程师未进行复核，便签署了复工令。事件3：工程竣工后，施工单位提交了竣工结算价款为5000万元，监理工程师审核后，发现施工单位存在多计工程量、重复计费等问题，遂将结算价款调整为4800万元，施工单位对调整结果有异议，未按调整后的价款提交竣工结算报告，导致工程竣工结算无法办理。问题：1.事件1中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。施工单位拒绝退场的行为应如何处理？钢筋检验的核心要求是什么？2.事件2中，总监理工程师的做法是否正确？说明理由。整改复核的正确流程是什么？屋面防水工程的验收重点是什么？3.事件3中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。施工单位对结算价款调整有异议时，应如何处理？竣工结算的办理流程是什么？案例二某建设工程，合同工期为18个月，工程总投资为4000万元，建设单位与施工单位签订单价合同，监理单位承担施工阶段监理任务。施工过程中发生以下事件：事件1：工程施工过程中，建设单位提出设计变更，增加一项分项工程，设计单位出具了正式变更文件，施工单位提交了费用调整方案和工期调整方案，监理工程师审核后，确认增加费用8万元，增加工期1个月，建设单位批准了该变更申请，但施工单位未按变更要求施工，导致分项工程质量不符合设计要求，需重新施工，产生额外费用5万元，工期延误0.5个月。事件2：工程施工至基础阶段，遭遇持续降雨，导致工期延误1个月，施工单位提出工程延期1个月，并要求建设单位补偿人员窝工费用4万元、机械闲置费用3万元，监理工程师审核后，发现持续降雨属于季节性降雨，并非不可抗力，且施工单位未采取有效措施减少工期延误。事件3：工程进度款支付过程中，施工单位提交的付款申请中，工程量计量不准确，多计工程量50m³，多计费用1万元，专业监理工程师审核时未发现该问题，总监理工程师签发了支付证书，建设单位支付进度款后，发现该问题，要求监理单位承担相应责任。问题：1.事件1中，施工单位的做法是否正确？说明理由。设计变更实施的核心要求是什么？额外费用和工期延误应由谁承担？2.事件2中，监理工程师应如何处理施工单位的延期申请和费用补偿申请？说明理由。季节性降雨导致的工期延误应如何处理？3.事件3中，监理单位的做法是否存在过错？说明理由。监理单位应承担什么责任？工程进度款支付的审核要点是什么？案例三某建设工程，监理单位在实施监理过程中，发现以下质量、安全和进度问题：1.施工单位浇筑的混凝土楼板，出现蜂窝、麻面现象，经检测，蜂窝、麻面面积超过规范允许范围，影响楼板外观质量，但不影响结构安全。2.施工现场临时用电不符合规范要求，电线乱拉乱接，存在触电隐患，监理工程师要求施工单位整改，施工单位拖延整改。3.施工单位未按施工进度计划施工，导致关键工作工期延误2个月，影响总工期，施工单位未提交工程延期申请。问题：1.针对问题1，监理工程师应采取哪些措施？混凝土楼板蜂窝、麻面的整改方法是什么？整改完成后应如何验收？2.针对问题2，监理工程师应采取哪些措施？施工现场临时用电的整改要求是什么？3.针对问题3，监理工程师应如何处理？关键工作工期延误的处理原则是什么？施工单位未提交延期申请的后果是什么？案例四某建设工程，工程竣工后，建设单位组织竣工验收，监理单位出具了工程质量评估报告，验收合格后，办理了工程交付手续，施工单位按合同约定履行质量保修义务。事件1：工程交付使用后1年，卫生间出现渗漏现象，建设单位要求施工单位维修，施工单位维修后，渗漏问题仍未解决，建设单位要求施工单位重新维修，施工单位以维修已完成为由，拒绝重新维修。事件2：监理单位在监督质量保修过程中，发现施工单位使用的维修材料不符合设计要求，便要求施工单位更换维修材料，施工单位以维修材料已采购为由，拒绝更换。事件3：工程质量保修期满后，施工单位要求建设单位返还质量保修金，建设单位以工程存在质量问题为由，拒绝返还质量保修金，双方产生争议。问题：1.事件1中，施工单位的做法是否正确？说明理由。卫生间渗漏的最低保修期限是多少年？维修后仍存在问题的处理方法是什么？2.事件2中，监理工程师应采取哪些措施？维修材料不符合设计要求的危害是什么？施工单位拒绝更换维修材料的后果是什么？3.事件3中，建设单位的做法是否正确？说明理由。质量保修金返还的条件是什么？双方产生争议时应如何处理？案例五某建设工程，施工单位将机电安装工程分包给具备相应资质的专业分包单位，双方签订了专业分包合同，但未报监理单位和建设单位备案。施工过程中发生以下事件：事件1：专业分包单位在施工过程中，未按设计要求安装机电设备，导致机电设备无法正常运行，需重新安装，产生额外费用12万元，工期延误1.5个月。事件2：监理工程师发现专业分包单位未备案后，要求施工单位补办备案手续，施工单位以分包合同已签订为由，拒绝补办备案手续。事件3：工程竣工后，专业分包单位未按合同约定提交竣工资料，导致机电安装工程无法验收，进而影响整体工程的竣工验收。问题：1.事件1中，额外费用和工期延误应由谁承担？说明理由。监理工程师应采取哪些措施？专业分包单位的安装质量责任是什么？2.事件2中，施工单位的做法是否正确？说明理由。专业分包合同备案的要求是什么？监理工程师应如何处理施工单位拒绝补办备案的行为？3.事件3中，专业分包单位的做法是否正确？说明理由。竣工资料提交的要求是什么？监理工程师应如何处理该问题，确保整体工程顺利验收？案例六某建设工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务，监理合同约定，监理单位应严格履行监理职责，对工程质量、进度、投资进行全面控制，若因监理失职导致工程质量问题或工期延误，监理单位应承担相应责任。施工过程中发生以下事件：事件1：施工阶段，监理工程师发现施工单位未按设计要求绑扎钢筋，钢筋间距过大，影响结构安全，遂要求施工单位整改，施工单位整改后，监理工程师未进行复核，便允许施工单位继续施工，后续检测发现，钢筋绑扎仍不符合设计要求，需重新绑扎，产生额外费用8万元，工期延误1个月。事件2：工程施工过程中，施工单位为降低施工成本，擅自使用不合格的建筑材料，监理工程师发现后，未及时责令施工单位整改，导致工程质量出现严重缺陷，需返工处理，产生额外费用20万元，工期延误2个月。事件3：工程竣工前，监理单位发现施工单位存在虚报工程量、伪造施工记录的行为，多计费用3万元，监理工程师要求施工单位调整竣工结算价款，施工单位调整后，监理工程师签署了审核意见，建设单位以监理单位未尽到审核职责为由，要求监理单位承担多计费用的赔偿责任。问题：1.事件1中，监理工程师的做法是否存在失职？说明理由。监理单位应承担什么责任？钢筋绑扎整改后的复核要求是什么？2.事件2中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。施工单位使用不合格建筑材料的处理原则是什么？监理单位应承担什么责任？3.事件3中，监理单位的做法是否正确？说明理由。虚报工程量、伪造施工记录的处理原则是什么？建设单位要求监理单位承担赔偿责任的理由是否成立？四、答案部分（一）单项选择题答案1.B2.C3.A4.C5.B6.A7.B8.C9.C10.D11.D12.D13.D14.B15.B16.B17.A18.D19.C20.B21.A22.C23.A24.A25.B26.B27.C28.C29.C30.A31.A32.C33.A34.C35.D36.D37.A38.B39.A40.B41.C42.C43.D44.B45.A46.C47.C48.B49.C50.C（二）多项选择题答案1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ACD5.ABCD6.AB7.ABC8.ABCD9.ABC10.ABC11.ABCD12.ABCD13.ABCD14.ABCD15.ABCD16.ABCD17.ABCD18.ABCD19.ABC20.ABCD21.ABCD22.ABCD23.ABCD24.ABCD25.ABCD26.ABD27.AB28.ABCD29.ABCD30.ABCD（三）案例分析题答案案例一1.监理工程师的做法正确。理由：进场钢筋即使有出厂合格证和检验报告，也需进行抽样检验，检测结果不合格的，监理工程师有权责令施工单位退场，确保工程质量，施工单位拒绝退场的行为违反了工程质量控制相关规定。施工单位拒绝退场的处理方法：①监理工程师再次责令施工单位退场，明确告知其拒绝退场的后果；②若施工单位仍拒不退场，上报建设单位，由建设单位责令施工单位退场；③若施工单位仍拒绝执行，监理单位可按合同约定，协助建设单位采取进一步措施（如解除施工合同、追究违约责任）；④留存相关证据，作为后续处理争议的依据。钢筋检验的核心要求：①施工单位进场钢筋后，必须提交出厂合格证、检验报告等质量证明文件，确保文件齐全、有效；②监理工程师审核质量证明文件后，组织施工单位进行抽样检验，抽样比例、检测项目应符合规范要求；③检测机构应具备相应资质，检测结果真实、准确；④检测结果合格的，方可允许钢筋用于工程施工；检测结果不合格的，必须责令施工单位退场，严禁使用。2.总监理工程师的做法不正确。理由：施工单位整改完成后，专业监理工程师核实整改效果后，总监理工程师应进行复核，确认整改符合设计和规范要求后，方可签署复工令，总监理工程师未进行复核便签署复工令，存在监理失职行为。整改复核的正确流程：①施工单位整改完成后，提交整改报告、整改记录、检测报告等相关资料；②专业监理工程师现场核实整改效果，确认符合要求后，提交复核申请；③总监理工程师对整改资料和现场情况进行复核，必要时组织建设单位、施工单位、设计单位共同复核；④复核合格后，总监理工程师签署复工令，施工单位方可恢复施工；⑤复核不合格的，责令施工单位重新整改，直至复核合格。屋面防水工程的验收重点：①屋面防水卷材的铺设方式、搭接宽度、铺设顺序是否符合设计和规范要求；②屋面防水层的厚度、平整度是否符合要求；③屋面节点（如女儿墙、管道根部）的防水处理是否到位，无渗漏；④屋面防水工程的闭水试验结果是否合格；⑤质量控制资料（如防水卷材的质量证明文件、施工记录、闭水试验报告）是否完整、准确。3.监理工程师的做法正确。理由：监理工程师审核竣工结算时，发现施工单位多计工程量、重复计费等问题，有权调整竣工结算价款，确保结算准确、合规，符合合同约定和相关规定。施工单位对结算价款调整有异议时的处理方法：①施工单位应在收到结算价款调整通知后，在合同约定的期限内，向监理单位和建设单位提出异议，说明异议理由和依据，提交相关证明材料；②监理单位组织建设单位和施工单位进行协商，对异议部分进行核实，确认调整是否合理；③若协商达成一致，调整竣工结算价款，施工单位按调整后的价款提交竣工结算报告；④若协商不成，施工单位、建设单位可按合同约定的争议解决方式（如仲裁、诉讼）处理；⑤施工单位不得无理由拒绝提交调整后的竣工结算报告，不得拖延竣工结算办理。竣工结算的办理流程：①施工单位工程竣工后，提交竣工结算报告和完整的竣工结算资料；②监理工程师审核竣工结算资料和结算价款，发现问题及时与施工单位沟通，调整结算价款；③监理工程师出具竣工结算审核报告，提交建设单位；④建设单位审核竣工结算审核报告，若有异议，与监理单位、施工单位协商调整；⑤建设单位审核通过后，与施工单位签订竣工结算协议，支付竣工结算价款；⑥施工单位收到竣工结算价款后，办理工程移交手续。案例二1.施工单位的做法不正确。理由：建设单位提出的设计变更，经设计单位出具正式变更文件、监理工程师审核、建设单位批准后，施工单位应按变更要求施工，其未按变更要求施工导致工程质量不符合要求，违反了合同约定和设计变更实施的相关要求。设计变更实施的核心要求：①设计变更必须经设计单位出具正式变更文件，明确变更内容、变更标准、变更工期和费用；②设计变更需经监理工程师审核，确认变更方案可行、费用合理、工期调整合理；③设计变更需经建设单位批准后，方可实施；④施工单位必须严格按变更文件施工，不得擅自更改变更要求；⑤变更实施完成后，监理工程师需对变更工程质量进行验收，确保符合设计和规范要求。额外费用和工期延误应由施工单位承担。理由：额外费用和工期延误是由于施工单位未按变更要求施工导致的，属于施工单位自身原因，因此应由施工单位承担全部责任，自行承担额外费用，弥补工期延误。2.监理工程师应驳回施工单位的工程延期申请和费用补偿申请。理由：持续降雨属于季节性降雨，是施工单位可预见的风险，并非不可抗力，且施工单位未采取有效措施（如搭设防雨设施、调整施工计划）减少工期延误，不符合工程延期和费用补偿的审批条件，因此应驳回其申请。季节性降雨导致的工期延误的处理方法：①季节性降雨属于施工单位可预见的风险，工期延误由施工单位自行承担，不得申请工程延期；②施工单位应提前制定应急预案，采取有效措施应对季节性降雨，减少工期延误和费用损失；③若季节性降雨导致工程质量出现问题，施工单位应及时整改，整改费用由自身承担；④监理工程师应督促施工单位调整施工计划，加快施工进度，弥补工期延误。3.监理单位的做法存在过错。理由：专业监理工程师审核施工单位提交的进度款付款申请时，未发现工程量计量不准确、多计费用的问题，总监理工程师未进行严格复核便签发支付证书，存在监理失职行为，违反了工程投资控制和进度款支付审核的相关要求。监理单位应承担的责任：①承担相应的监理失职责任，向建设单位说明情况，协助建设单位追回多支付的1万元进度款；②对审核流程进行整改，加强对工程量计量和进度款支付的审核力度，避免类似问题再次发生；③若因多支付进度款导致建设单位产生额外损失，监理单位应按合同约定承担相应的赔偿责任；④接受建设单位的监督和整改要求。工程进度款支付的审核要点：①审核施工单位提交的付款申请是否完整，包含工程量计量报告、质量验收记录、进度证明等相关资料；②审核工程量计量是否准确，是否符合施工图纸、工程量清单和施工记录，杜绝多计、漏计工程量；③审核工程质量是否合格，只有质量合格的工程才能支付进度款；④审核进度款支付比例是否符合合同约定，不得超过合同约定的支付比例；⑤审核付款申请中的费用计算是否准确，无重复计费、错算等问题；⑥专业监理工程师审核后，总监理工程师进行复核，确认无误后签发支付证书。案例三1.针对问题1，监理工程师应采取的措施：①责令施工单位停止楼板施工，对蜂窝、麻面现象进行全面排查，明确蜂窝、麻面的位置、面积和严重程度；②要求施工单位分析蜂窝、麻面产生的原因（如混凝土配合比不当、振捣不密实、模板清理不干净等），制定专项整改方案；③监督施工单位按整改方案执行，确保整改工艺符合规范要求；④整改完成后，组织建设单位、施工单位进行验收，合格后方可继续施工。混凝土楼板蜂窝、麻面的整改方法：①清理蜂窝、麻面部位的松散混凝土和浮浆，直至露出坚实的混凝土表面；②用清水冲洗干净，保持湿润；③采用与原混凝土强度等级相同的水泥砂浆或细石混凝土进行修补，修补过程中进行充分振捣，确保修补部位与原混凝土结合紧密；④修补完成后，进行养护，养护时间符合规范要求；⑤修补部位的外观质量应与原楼板一致，无裂缝、起砂等现象。整改完成后的验收要求：①施工单位整改完成后，提交整改报告、整改记录、外观检查报告等相关资料；②监理工程师组织建设单位、施工单位对整改后的楼板进行现场检查，核实蜂窝、麻面是否彻底整改，修补部位的外观质量是否符合要求；③对修补部位进行强度检测（必要时），确认符合设计和规