2026年监理工程师资格考试试卷及答案（二）

2026年监理工程师资格考试试卷及答案（二）一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于建设工程监理委托方式的说法，正确的是（）A.平行承发包模式下，监理单位只能委托一家监理单位B.施工总承包模式下，监理单位应委托多家监理单位C.项目总承包模式下，监理单位需对项目全过程进行监理D.委托监理单位时，建设单位无需考虑监理单位资质等级2.专业监理工程师的职责不包括（）A.编制监理实施细则B.审核进场材料质量C.签发工程暂停令D.参与分项工程验收3.工程质量控制中，事前控制的核心是（）A.审核施工单位资质B.控制施工准备工作质量C.审核施工方案D.预防质量隐患4.施工单位提交的施工组织设计，应由（）审核批准后实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位技术负责人5.隐蔽工程验收时，监理工程师应在（）到场见证。A.施工单位自检合格后B.施工单位提交验收申请后C.隐蔽前24小时D.隐蔽施工过程中6.重大工程质量事故的直接经济损失标准是（）A.100万元以下B.100万元以上1000万元以下C.1000万元以上5000万元以下D.5000万元以上7.工程进度计划的表达形式不包括（）A.横道图B.网络图C.直方图D.进度曲线8.工程投资控制中，事中控制的核心是（）A.控制工程变更B.审核工程概算C.审核竣工结算D.优化设计方案9.监理工程师在巡视检查时，发现施工单位违规操作，应立即（）A.签发工程暂停令B.要求施工单位整改C.上报建设单位D.扣除工程款10.建设工程竣工验收应由（）组织。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.专业监理工程师D.施工单位项目经理11.监理实施细则应根据（）编制。A.监理合同B.监理规划C.施工组织设计D.施工图纸12.分项工程验收应由（）组织。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位质量员13.工程计量的主体是（）A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位14.建设工程质量保修书中，不应明确的内容是（）A.保修范围B.保修期限C.保修责任D.保修费用15.监理工程师延续注册的有效期为（）年。A.2B.3C.4D.516.监理单位的专业资质分为（）个等级。A.1B.2C.3D.417.施工单位未按设计图纸施工，监理工程师应采取的措施是（）A.要求施工单位整改B.签发工程暂停令C.上报建设单位D.要求施工单位赔偿损失18.工程竣工验收合格后，施工单位应在（）日内提交竣工报告。A.7B.15C.30D.6019.下列属于可补偿工程延期的是（）A.施工单位自身原因导致的工期延误B.不可抗力导致的工期延误C.施工单位管理不善导致的工期延误D.施工单位设备故障导致的工期延误20.进场材料的抽样检验应由（）负责实施。A.专业监理工程师B.施工单位质量员C.第三方检测机构D.建设单位代表21.建设工程监理的核心职责是（）A.质量控制B.进度控制C.投资控制D.安全管理22.监理工作“三管”不包括（）A.合同管理B.安全管理C.信息管理D.投资管理23.工程质量事中控制的重点是（）A.施工工序质量控制B.施工准备质量控制C.竣工质量验收D.质量隐患排查24.工程竣工结算的审核主体是（）A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.工程造价咨询机构25.监理规划的编制主体是（）A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位项目负责人26.工程安全控制的核心是（）A.预防安全事故B.审核安全施工方案C.排查安全隐患D.落实安全责任制27.监理工程师初始注册的条件不包括（）A.具有完全民事行为能力B.持有监理工程师职业资格证书C.具有5年以上监理工作经验D.受聘于监理单位28.建设工程施工合同中，定金的数额一般不得超过合同价款的（）A.5%B.10%C.20%D.30%29.工程变更价款的确定，若合同中已有类似工程价格，应（）A.按合同约定价格执行B.参照类似工程价格执行C.由双方协商确定D.按政府指导价执行30.监理档案的保管期限分为（）类。A.2B.3C.4D.531.施工单位未按规定进行安全技术交底，监理工程师应采取的措施是（）A.要求施工单位整改B.签发工程暂停令C.上报政府主管部门D.扣除工程款32.监理月报应由（）编制。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.监理单位技术负责人33.工程投资控制的最终目标是（）A.控制投资在批准的概算范围内B.节约投资C.降低工程造价D.减少工程变更34.建设工程监理的公正性体现在（）A.独立于建设单位和施工单位B.维护建设单位的合法权益C.维护施工单位的合法权益D.公平、公正地处理各方利益关系35.监理工程师在控制工程质量时，应优先采用的控制方法是（）A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.动态控制36.工程质量问题处理的核心是（）A.查明问题原因B.制定处理方案C.确保处理后质量符合要求D.验收处理结果37.工程投资事后控制的重点是（）A.审核竣工结算B.控制工程变更C.审核工程量计量D.审核工程概算38.监理实施细则的核心内容是（）A.监理工作流程B.监理工作方法和措施C.监理工作范围D.监理人员职责39.施工单位将非主体结构工程分包给其他单位，应（）A.经建设单位和监理单位批准B.自行分包C.仅经建设单位批准D.仅经监理单位批准40.工程竣工验收的依据不包括（）A.施工图纸B.工程建设标准C.施工单位的施工记录D.施工合同41.监理工程师的权利不包括（）A.签发工程暂停令B.审核工程变更C.对施工单位进行处罚D.签署工程付款凭证42.建设工程质量控制的核心是（）A.施工阶段质量控制B.设计阶段质量控制C.勘察阶段质量控制D.保修阶段质量控制43.工程预付款的支付比例一般不超过合同价款的（）A.10%B.20%C.30%D.40%44.监理单位与建设单位的关系是（）A.委托与被委托关系B.监理与被监理关系C.领导与被领导关系D.隶属关系45.工程进度控制的技术措施包括（）A.建立进度控制体系B.优化施工方案C.对工期提前给予奖励D.加强进度检查46.下列不属于监理工作制度的是（）A.监理旁站制度B.监理巡视制度C.施工质量管理制度D.监理报告制度47.竣工结算的审核时限，合同中约定的，应按合同约定执行，无约定的，小型工程应在收到竣工结算文件后（）日内审核完毕。A.30B.60C.90D.12048.设计变更的提出主体不包括（）A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位49.监理工程师在执业过程中，应遵守的职业准则不包括（）A.公正廉洁B.诚实守信C.弄虚作假D.爱岗敬业50.建设工程监理的服务性质体现在（）A.为建设单位提供专业服务B.为施工单位提供专业服务C.为政府主管部门提供专业服务D.为设计单位提供专业服务二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.建设工程监理的委托方式包括（）A.平行承发包模式下的委托B.施工总承包模式下的委托C.项目总承包模式下的委托D.分包模式下的委托2.专业监理工程师的职责包括（）A.编制监理实施细则B.审核进场材料、设备质量C.参与分项、分部工程验收D.签发工程暂停令和复工令3.工程质量事前控制的内容包括（）A.审核施工单位资质B.审核施工组织设计和施工方案C.审核进场材料、设备质量D.控制施工工序质量4.施工单位的质量责任和义务包括（）A.建立健全质量管理制度B.落实质量责任制C.对工程质量进行自检D.提交质量保修书5.监理工程师在进度控制中的工作内容包括（）A.审核施工进度计划B.监督施工进度执行C.分析进度偏差原因D.调整施工进度计划6.工程投资控制的技术措施包括（）A.优化设计方案B.审核施工方案C.控制工程变更D.加强合同管理7.监理实施细则的主要内容包括（）A.监理工作流程B.监理工作方法和措施C.监理工作要点D.监理人员职责8.工程质量验收的依据包括（）A.施工图纸B.工程建设标准C.施工合同D.质量验收规范9.工程签证的审核要点包括（）A.签证事由真实B.签证依据充分C.签证内容完整D.签证程序合法10.工程变更的分类包括（）A.设计变更B.施工变更C.进度变更D.费用变更11.工程质量事故的分类包括（）A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故12.工程工程量计量的原则包括（）A.合同约定原则B.实际完成原则C.公平公正原则D.准确计量原则13.监理工程师延续注册的条件包括（）A.完成继续教育B.受聘于监理单位C.无不良执业记录D.持有监理工程师职业资格证书14.监理单位的资质条件包括（）A.有足够数量的专业技术人员B.有健全的管理制度C.有必要的工程试验检测设备D.有良好的信誉15.工程延期的分类包括（）A.可补偿延期B.不可补偿延期C.关键线路延期D.非关键线路延期16.工程安全隐患的处理措施包括（）A.立即整改B.限期整改C.停工整改D.上报整改17.监理工程师在安全管理中的工作内容包括（）A.审核安全施工方案B.检查安全防护设施C.排查安全隐患D.处理安全事故18.工程投资控制的合同措施包括（）A.加强合同管理B.控制工程变更C.审核工程价款支付D.优化设计方案19.监理日志的主要内容包括（）A.施工进度情况B.工程质量情况C.安全管理情况D.监理工作情况20.工程竣工验收的程序包括（）A.施工单位提交竣工验收申请B.监理单位出具质量评估报告C.建设单位组织验收D.签署竣工验收报告21.工程质量保修的责任包括（）A.施工单位的保修责任B.监理单位的保修责任C.建设单位的保修责任D.设计单位的保修责任22.监理单位的权利包括（）A.签发工程暂停令和复工令B.审核工程变更C.签署工程付款凭证D.对施工单位进行处罚23.工程变更的审批程序包括（）A.变更提出B.变更审核C.变更批准D.变更实施24.监理档案的主要内容包括（）A.监理合同和委托监理合同B.监理规划和监理实施细则C.监理日志和监理月报D.工程验收资料和工程签证资料25.建设单位的质量责任和义务包括（）A.提供真实、准确的设计资料B.委托具备相应资质的施工单位C.组织工程竣工验收D.对工程质量承担终身责任26.工程安全事故的分类包括（）A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故27.违法分包的情形包括（）A.分包给不具备相应资质的单位B.未经建设单位和监理单位批准分包C.分包主体结构工程D.分包单位再分包28.监理工程师的职业道德包括（）A.公正廉洁B.诚实守信C.爱岗敬业D.保守秘密29.建设工程监理的特点包括（）A.服务性B.公正性C.独立性D.科学性30.监理工作的方法包括（）A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.见证取样三、案例分析题（共6题，每题20分，共120分）案例一某建设工程采用平行承发包模式，建设单位委托甲监理单位承担整个工程的监理任务，甲监理单位组建了项目监理机构，配备了总监理工程师1名、专业监理工程师5名、监理员3名。施工过程中发生以下事件：事件1：建设单位将主体结构工程发包给A施工单位，将装饰装修工程发包给B施工单位，A施工单位在施工过程中，未按施工组织设计施工，导致主体结构出现质量隐患，专业监理工程师发现后，要求A施工单位整改，A施工单位以建设单位未支付工程进度款为由，拒绝整改。事件2：B施工单位进场一批装饰材料，提交了出厂合格证和检验报告，专业监理工程师审核时发现，该批材料的品牌与施工合同约定不符，专业监理工程师要求B施工单位将该批材料退场，B施工单位认为材料质量合格，品牌差异不影响工程质量，拒绝退场。事件3：工程进度控制过程中，A施工单位提交的施工进度计划符合合同约定的工期要求，总监理工程师审核确认后，A施工单位未按进度计划施工，导致主体结构工程工期滞后2个月，影响了B施工单位的装饰装修工程施工进度，B施工单位向监理单位提出工期补偿申请。问题：1.事件1中，专业监理工程师的做法是否正确？说明理由。A施工单位拒绝整改的理由是否成立？应如何处理A施工单位的行为？2.事件2中，专业监理工程师的做法是否正确？说明理由。材料品牌与合同约定不符的处理原则是什么？B施工单位拒绝退场的行为应如何处理？3.事件3中，B施工单位的工期补偿申请是否合理？说明理由。监理单位应如何处理该工期补偿申请？A施工单位工期滞后的责任应如何追究？案例二某建设工程，合同工期为24个月，工程总投资为4000万元，建设单位与施工单位签订总价合同，监理单位承担施工阶段监理任务。施工过程中发生以下事件：事件1：工程施工至基础工程阶段，施工单位未按安全施工方案进行基坑开挖，监理工程师发现后，要求施工单位立即停止基坑开挖，整改安全隐患，施工单位整改后，监理工程师复核时发现，基坑开挖仍不符合规范要求，存在坍塌隐患，施工单位以工期紧张、基坑开挖已完成大部分为由，要求继续施工。事件2：工程施工至主体结构阶段，遭遇台风袭击，导致主体结构施工延误1.5个月，施工单位提出工程延期1.5个月，并要求建设单位补偿人员窝工费用8万元、机械闲置费用4万元，监理工程师审核后，发现台风属于不可抗力，且施工单位已采取有效措施减少损失。事件3：工程竣工后，施工单位提交了竣工结算价款为4300万元，监理工程师审核后，发现施工单位存在工程量多计、费用计算错误等问题，遂将结算价款调整为3900万元，施工单位对调整后的结算价款无异议，签署了竣工结算审核意见，但建设单位以结算价款过高为由，拒绝支付竣工结算款。问题：1.事件1中，监理工程师的做法应是什么？说明理由。施工单位要求继续施工的请求是否合理？基坑开挖的整改要求是什么？2.事件2中，监理工程师应如何处理施工单位的延期申请和费用补偿申请？说明理由。不可抗力导致的工期延期和费用补偿的审核要点是什么？3.事件3中，建设单位的做法是否正确？说明理由。竣工结算款的支付条件是什么？监理工程师应如何处理建设单位拒绝支付竣工结算款的行为？案例三某建设工程，监理单位在实施监理过程中，发现以下质量、安全和投资问题：1.施工单位浇筑的梁体，出现蜂窝、麻面现象，经检测，该缺陷不影响结构承载力，可进行修补处理，产生修补费用2万元，工期延误0.5个月。2.施工现场的消防设施未按规定配置，监理工程师要求施工单位整改，施工单位以消防设施不影响工程施工为由，拒绝整改。3.工程投资控制过程中，建设单位提出设计变更，增加一项分项工程，施工单位提交了变更工程价款申请，专业监理工程师审核后，确认变更工程价款为15万元，总监理工程师审核确认后，建设单位以变更工程价款过高为由，拒绝支付该部分费用。问题：1.针对问题1，监理工程师应采取哪些措施？梁体蜂窝、麻面的修补处理方法是什么？修补完成后应如何验收？2.针对问题2，监理工程师应采取哪些措施？施工现场消防设施的配置要求是什么？施工单位拒绝整改的后果是什么？3.针对问题3，监理单位的做法是否正确？说明理由。建设单位拒绝支付变更工程价款的行为应如何处理？设计变更价款的审核要点有哪些？案例四某建设工程，工程竣工后，建设单位组织竣工验收，监理单位出具了工程质量评估报告，验收过程中，发现部分分项工程质量不符合验收标准，建设单位要求施工单位整改，施工单位整改后，再次组织验收，验收合格，办理了工程交付手续。事件1：工程交付使用后2年，屋面出现渗漏现象，建设单位要求施工单位维修，施工单位认为屋面渗漏属于防水工程，保修期限为5年，同意维修，但要求建设单位承担维修费用。事件2：监理单位在整理监理档案时，发现部分工程签证资料缺失，建设单位要求监理单位补充完善，监理单位以工程签证资料由施工单位提交、监理单位仅负责审核为由，拒绝补充。事件3：工程质量保修期满后，施工单位要求建设单位返还质量保修金，建设单位以工程存在质量隐患为由，拒绝返还质量保修金，双方产生争议。问题：1.事件1中，施工单位的做法是否正确？说明理由。防水工程的最低保修期限是多少年？屋面渗漏的维修费用应由谁承担？2.事件2中，监理单位的做法是否正确？说明理由。工程签证资料的编制和保管要求是什么？缺失工程签证资料应如何处理？3.事件3中，建设单位的做法是否正确？说明理由。质量保修金返还的流程是什么？双方争议的解决方式有哪些？案例五某建设工程，施工单位将幕墙工程分包给具备相应资质的专业分包单位，双方签订了专业分包合同，并报监理单位和建设单位备案。施工过程中发生以下事件：事件1：专业分包单位在施工过程中，未按设计要求进行幕墙安装施工，导致幕墙与主体结构连接不牢固，存在安全隐患，需返工处理，产生额外费用12万元，工期延误1个月，施工单位要求专业分包单位承担该部分费用和工期延误责任，专业分包单位认为施工单位未提供足够的施工场地，拒绝承担责任。事件2：监理工程师对专业分包单位的施工进行平行检验时，发现专业分包单位的施工质量不符合规范要求，便要求专业分包单位整改，专业分包单位以施工单位未支付分包工程款为由，拒绝整改。事件3：工程竣工后，专业分包单位按合同约定提交了竣工资料，监理工程师审核时发现，竣工资料不完整，要求专业分包单位补充提交，专业分包单位拒绝补充，导致工程无法办理竣工验收手续。问题：1.事件1中，专业分包单位的理由是否成立？说明理由。额外费用和工期延误应由谁承担？监理工程师应采取哪些措施？2.事件2中，专业分包单位的做法是否正确？说明理由。专业分包单位拒绝整改的行为应如何处理？平行检验的作用是什么？3.事件3中，专业分包单位的做法是否正确？说明理由。竣工资料的完整要求是什么？监理工程师应如何处理该问题，确保工程顺利办理竣工验收手续？案例六某建设工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务，监理合同约定，监理单位应严格履行监理职责，若因监理失职导致工程质量问题或投资损失，监理单位应承担相应的赔偿责任。施工过程中发生以下事件：事件1：施工阶段，监理工程师未按规定进行见证取样，导致施工单位使用了不合格的水泥，后续检测发现，该部分水泥浇筑的混凝土强度不符合设计要求，需返工处理，产生额外费用9万元，工期延误1个月。事件2：工程施工过程中，施工单位提交的安全施工方案存在轻微安全隐患，监理工程师审核时发现该隐患，要求施工单位整改，施工单位未按要求整改，监理工程师未进一步采取措施，施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失共计12万元。事件3：工程进度款支付过程中，监理工程师审核施工单位提交的工程量计量报告时，未发现工程量漏计问题，导致少支付进度款6万元，施工单位发现后，要求监理单位赔偿该部分损失。问题：1.事件1中，监理工程师的做法是否存在失职？说明理由。监理单位应承担什么责任？见证取样的核心要求是什么？2.事件2中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。安全施工方案审核的流程是什么？监理单位应承担什么责任？3.事件3中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。少支付进度款的责任应由谁承担？监理单位应如何加强工程量计量的审核工作？四、答案部分（一）单项选择题答案1.C2.C3.D4.D5.A6.C7.C8.A9.B10.B11.B12.B13.B14.D15.B16.B17.A18.B19.B20.C21.A22.D23.A24.B25.A26.D27.C28.C29.B30.B31.A32.B33.A34.D35.C36.C37.A38.B39.A40.C41.C42.A43.C44.A45.B46.C47.A48.B49.C50.A（二）多项选择题答案1.ABC2.ABC3.ABC4.ABCD5.ABC6.AB7.ABCD8.ABCD9.ABCD10.ABCD11.ABCD12.ABCD13.ABC14.ABCD15.AB16.ABCD17.ABCD18.AB19.ABCD20.ABCD21.AC22.ABC23.ABCD24.ABCD25.ABCD26.ABCD27.ABCD28.ABCD29.ABCD30.ABCD（三）案例分析题答案案例一1.专业监理工程师的做法正确。理由：A施工单位未按施工组织设计施工，导致主体结构出现质量隐患，违反了工程质量控制相关规定，专业监理工程师有权要求A施工单位整改。A施工单位拒绝整改的理由不成立。理由：建设单位未支付工程进度款与工程质量整改是两个独立的法律关系，施工单位不能以未支付进度款为由拒绝整改工程质量隐患，其行为违反了施工合同约定和工程质量控制相关规定。A施工单位行为的处理方法：①专业监理工程师再次责令A施工单位限期整改，明确整改期限和质量标准；②若A施工单位仍拒不整改，总监理工程师签发工程暂停令，停止主体结构相关部位施工；③上报建设单位，说明A施工单位的违规行为，由建设单位责令A施工单位整改，并追究其违约责任；④若A施工单位整改后，经专业监理工程师复核合格，签署复工令，允许恢复施工；⑤若A施工单位拒不整改，建设单位有权解除施工合同，A施工单位承担全部损失；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。2.专业监理工程师的做法正确。理由：进场装饰材料的品牌与施工合同约定不符，违反了施工合同约定，即使材料质量合格，也不符合合同要求，专业监理工程师有权要求B施工单位将该批材料退场。材料品牌与合同约定不符的处理原则：①严格按施工合同约定执行，材料的品牌、规格、型号等必须与合同约定一致；②若材料品牌与合同约定不符，即使质量合格，也应责令施工单位退场，重新进场符合合同约定的材料；③若建设单位同意使用该批材料，需出具书面确认文件，明确材料品牌差异不影响工程质量，并调整材料价款（若有差异）；④施工单位未按合同约定使用材料，应承担违约责任。B施工单位拒绝退场行为的处理方法：①专业监理工程师再次责令B施工单位停止使用该批材料，限期将材料退场；②若B施工单位仍拒不执行，总监理工程师签发工程暂停令，停止装饰装修相关部位施工；③上报建设单位，由建设单位责令B施工单位整改；④若B施工单位整改后，重新进场的材料符合合同约定，签署验收记录，允许用于工程施工；⑤若B施工单位拒不整改，建设单位有权解除与B施工单位的施工合同，B施工单位承担全部损失；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。3.B施工单位的工期补偿申请合理。理由：A施工单位未按进度计划施工，导致主体结构工程工期滞后，影响了B施工单位的装饰装修工程施工进度，属于A施工单位自身原因导致的工期延误，B施工单位无过错，因此其工期补偿申请合理。监理单位的处理措施：①审核B施工单位提交的工期补偿申请，核实工期延误的时间和原因，确认补偿金额和补偿工期；②组织A施工单位和B施工单位进行协商，明确A施工单位应承担的工期补偿责任；③若双方协商一致，签署工期补偿协议，A施工单位承担B施工单位的工期损失；④若协商不成，出具监理意见，明确工期补偿的依据和结果，告知双方争议解决方式；⑤上报建设单位，由建设单位协调处理，追究A施工单位的违约责任；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。A施工单位工期滞后责任的追究方式：①建设单位追究A施工单位的违约责任，扣除相应的工程款；②要求A施工单位制定赶工方案，加快施工进度，弥补工期滞后的损失；③若A施工单位无法按期完成主体结构工程，建设单位有权解除施工合同，A施工单位承担全部损失；④监理单位加强对A施工单位施工进度的监督检查，督促其按进度计划施工。案例二1.监理工程师的做法：立即签发工程暂停令，停止基坑开挖施工，责令施工单位重新制定基坑开挖整改方案，明确整改工艺、安全措施和整改期限，方案经专业监理工程师审批后，方可实施；同时安排专业人员现场监督整改过程，确保整改到位。理由：基坑开挖不符合规范要求，存在坍塌隐患，若继续施工，可能引发安全事故，威胁施工人员生命安全，监理工程师有权签发工程暂停令，要求施工单位整改。施工单位要求继续施工的请求不合理。理由：基坑开挖存在坍塌隐患，不符合安全施工要求，即使工期紧张、基坑开挖已完成大部分，也必须先整改安全隐患，消除坍塌风险后，方可继续施工，施工单位的请求违反了安全管理相关规定，可能导致安全事故发生。基坑开挖的整改要求：①基坑开挖应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》等相关规范要求，开挖坡度、开挖深度符合设计和规范规定；②基坑支护措施到位，根据基坑深度和地质条件，设置有效的支护结构（如土钉墙、排桩等）；③基坑周边设置防护栏杆，悬挂警示标志，禁止人员靠近；④做好基坑降水措施，防止基坑积水导致坍塌；⑤整改过程中，安排专业人员进行监测，实时掌握基坑变形情况；⑥整改完成后，提交整改报告，经监理工程师复核确认，签署复工令后，方可恢复施工；⑦基坑开挖人员必须具备相应的操作资质，持证上岗。2.监理工程师应批准工程延期1.5个月，批准费用补偿申请（人员窝工费用8万元、机械闲置费用4万元）。理由：台风属于不可抗力，符合工程延期和费用补偿的审批条件；且施工单位已采取有效措施减少损失，根据不可抗力损失分担原则，施工单位的人员窝工损失和机械闲置损失应由建设单位承担，因此应批准工期延期和费用补偿申请。不可抗力导致的工期延期和费用补偿的审核要点：①审核不可抗力事件的真实性，是否属于不可抗力范畴（如自然灾害、战争等），需有相关证明材料（如气象部门的台风预警、政府部门的通知等）；②审核工期延期的合理性，确认工期延误是由不可抗力直接导致的，且影响总工期；③审核费用补偿的合理性，确认费用损失是由不可抗力直接导致的，且施工单位已采取有效措施减少损失；④审核施工单位提交的延期申请和费用补偿申请资料是否完整，包括延期申请报告、费用计算清单、证明材料等；⑤结合施工合同约定，确认工期延期和费用补偿的范围和标准。3.建设单位的做法不正确。理由：监理工程师审核后的竣工结算价款3900万元，是根据施工图纸、施工合同和相关规范审核确定的，符合合同约定和相关规定，施工单位已签署竣工结算审核意见，建设单位以结算价款过高为由拒绝支付竣工结算款，违反了施工合同约定和竣工结算相关规定。竣工结算款的支付条件：①工程竣工验收合格，已办理工程交付手续；②施工单位提交完整的竣工结算资料，且经监理工程师审核确认；③双方已签署竣工结算审核意见，对结算价款无异议；④施工单位已提交竣工结算款支付申请；⑤质量保修金已按合同约定预留（若有）。监理工程师的处理措施：①要求建设单位说明拒绝支付竣工结算款的理由，并提交相关证据；②组织建设单位和施工单位进行协商，针对结算价款争议进行核实，结合施工图纸、施工合同和相关规范，给出合理的解释和建议；③若双方协商一致，建设单位按审核后的竣工结算价款支付款项；④若协商不成，出具监理意见，明确竣工结算价款的审核依据和结果，告知双方争议解决方式（协商、调解、仲裁、诉讼）；⑤上报建设行政主管部门，由相关部门协调处理；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。案例三1.针对问题1，监理工程师应采取的措施：①责令施工单位提交梁体蜂窝、麻面修补处理方案，明确修补工艺、材料和质量标准，方案经专业监理工程师审批后，方可实施；②监督施工单位按修补方案执行，安排专业人员现场监督，确保修补工艺符合规范要求，材料质量合格；③修补完成后，组织施工单位进行验收，检查修补部位的外观质量，确认无蜂窝、麻面，与原梁体结合紧密；④签署验收记录，允许恢复施工；⑤上报建设单位，说明工程质量