2026年监理工程师资格考试试卷及答案（六）

2026年监理工程师资格考试试卷及答案（六）一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程监理的核心任务是（）A.控制工程质量B.控制工程投资C.控制工程进度D.三大目标控制统一2.专业监理工程师的职责，应由（）明确。A.监理单位法定代表人B.总监理工程师C.建设单位D.监理单位技术负责人3.工程质量控制中，事前控制的重点是（）A.审核施工组织设计B.处理质量事故C.检验分项工程质量D.验收分部工程4.施工单位编制的施工组织设计，应由（）审核签字后报监理单位。A.施工单位项目经理B.施工单位技术负责人C.建设单位项目负责人D.专业监理工程师5.见证取样的试样，应由（）送至具备相应资质的检测机构进行检测。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.见证人员和施工单位共同6.重大工程质量事故的直接经济损失标准是（）A.100万元以下B.100万元以上1000万元以下C.1000万元以上5000万元以下D.5000万元以上7.下列属于工程进度控制经济措施的是（）A.审核施工进度计划B.对工期提前给予奖励C.优化施工方案D.建立进度控制台账8.工程投资控制中，事中控制的核心是（）A.控制工程变更B.审核工程概算C.审核竣工结算D.审核初步设计9.监理工程师在巡视检查时，发现施工单位存在重大质量隐患，应（）A.要求施工单位整改B.签发工程暂停令C.上报建设单位D.直接上报政府主管部门10.建设工程竣工验收应由（）组织。A.总监理工程师B.建设单位项目负责人C.专业监理工程师D.施工单位项目经理11.监理实施细则应在（）编制完成并报总监理工程师审批。A.工程开工前B.分部工程施工前C.工程施工过程中D.监理规划编制完成后12.分项工程验收应由（）组织。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位质量员13.工程计量的核心是（）A.计量的准确性B.计量的及时性C.计量的规范性D.计量的完整性14.建设工程质量保修的最低期限，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为（）A.1年B.2年C.3年D.5年15.监理工程师延续注册的有效期为（）年。A.2B.3C.4D.516.监理单位的专业资质分为（）个等级。A.1B.2C.3D.417.施工单位未按批准的施工组织设计施工，监理工程师应采取的措施是（）A.要求施工单位整改B.签发工程暂停令C.上报建设单位D.扣除工程款18.工程竣工验收备案的主体是（）A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位19.下列属于可补偿工程延期的是（）A.施工单位自身原因导致的工期延误B.不可抗力导致的工期延误C.施工单位管理不善导致的工期延误D.施工单位设备故障导致的工期延误20.进场设备的质量验收，应由（）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.施工单位设备管理员建设工程监理的独立性体现在（）A.独立于建设单位B.独立于施工单位C.独立于建设单位和施工单位D.独立于政府主管部门22.监理工作“三管”不包括（）A.合同管理B.安全管理C.信息管理D.投资管理23.工程质量事中控制的核心是（）A.控制施工工序质量B.审核施工准备工作C.处理质量问题D.竣工质量验收24.工程竣工结算的审核主体是（）A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.工程造价咨询机构25.监理规划的编制主体是（）A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位项目负责人26.工程安全控制的核心任务是（）A.预防安全事故B.排查安全隐患C.落实安全责任制D.审核安全施工方案27.监理工程师初始注册的条件不包括（）A.具有相应的专业技术职称B.持有监理工程师职业资格证书C.受聘于监理单位D.无不良执业记录28.建设工程施工合同中，定金的数额一般不得超过合同价款的（）A.5%B.10%C.20%D.30%29.工程变更价款的确定，若合同中有类似工程价格，应（）A.按合同约定价格执行B.参照类似工程价格执行C.由双方协商确定D.按政府指导价执行30.监理档案的保管期限，长期保管期限为（）年。A.1-5B.5-10C.10-20D.20以上31.施工单位未按规定进行安全生产教育培训，监理工程师应采取的措施是（）A.要求施工单位整改B.签发工程暂停令C.上报政府主管部门D.扣除工程款32.监理日志应由（）编制。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.监理单位技术负责人33.工程投资控制的最终目标是（）A.控制投资在批准的概算范围内B.节约投资C.降低工程造价D.实现投资效益最大化34.建设工程监理的公正性体现在（）A.维护建设单位的合法权益B.维护施工单位的合法权益C.维护建设单位和施工单位的合法权益D.独立于建设单位和施工单位35.监理工程师在控制工程进度时，应采用的主要控制方法是（）A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.动态控制36.工程质量事故处理的核心是（）A.查明问题原因B.制定处理方案C.确保处理后质量合格D.追究责任人责任37.工程投资事后控制的重点是（）A.审核竣工结算B.控制工程变更C.审核工程量计量D.审核工程概算38.监理实施细则的核心内容是（）A.监理工作范围B.监理工作流程和方法C.监理人员职责D.监理工作制度39.施工单位将工程转包给其他单位，属于（）A.合法分包B.违法分包C.转包D.挂靠40.工程竣工预验收的核心是（）A.检查工程质量是否符合设计和规范要求B.检查工程是否完成合同约定内容C.检查工程竣工资料是否完整D.签署竣工预验收报告41.监理工程师的权利不包括（）A.履行监理职责B.对施工单位进行处罚C.签发工程暂停令和复工令D.审核工程价款支付42.建设工程施工阶段质量控制的核心是（）A.控制施工工序质量B.审核进场材料质量C.审核施工组织设计D.排查质量隐患43.工程进度款的支付时间，应在（）支付。A.工程开工前B.工程施工过程中C.工程竣工验收后D.工程结算审核完成后44.监理单位与建设单位的关系是（）A.委托与被委托关系B.监理与被监理关系C.领导与被领导关系D.隶属关系45.工程进度控制的组织措施包括（）A.建立进度控制体系B.优化施工方案C.对工期提前给予奖励D.加强进度检查46.下列属于施工单位管理制度的是（）A.监理旁站制度B.安全生产管理制度C.监理日志制度D.工程计量制度47.竣工结算的审核时限，合同中约定的，应按合同约定执行，无约定的，大型工程应在收到竣工结算文件后（）日内审核完毕。A.30B.60C.90D.12048.工程变更的提出主体不包括（）A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.政府主管部门49.监理工程师在执业过程中，应履行的义务是（）A.对施工单位进行处罚B.保守商业秘密C.要求建设单位支付监理费D.自主决定工程变更50.建设工程监理的科学性体现在（）A.采用科学的监理方法和手段B.维护建设单位合法权益C.独立于建设单位和施工单位D.为建设单位提供专业服务二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.建设工程监理的基本任务包括（）A.质量控制B.进度控制C.投资控制D.安全管理、合同管理、信息管理2.专业监理工程师的职责包括（）A.编制监理实施细则B.审核进场材料、设备质量C.签署工程付款凭证D.处理质量问题3.工程质量事前控制的内容包括（）A.审核施工组织设计B.审核施工准备工作C.控制进场材料、设备质量D.排查质量隐患4.施工单位的质量责任和义务包括（）A.建立健全质量管理制度B.按设计要求施工C.对工程质量承担相应责任D.提交竣工资料5.监理工程师在进度控制中的组织措施包括（）A.建立进度控制体系B.明确进度控制职责C.加强进度检查D.调整施工进度计划6.工程投资控制的技术措施包括（）A.优化设计方案B.控制工程变更C.审核工程价款支付D.加强成本核算7.监理实施细则的主要内容包括（）A.监理工作流程B.监理工作方法和措施C.监理工作要点D.监理人员职责8.工程质量事故的分类包括（）A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故9.工程签证的审核要点包括（）A.签证事由的真实性B.签证工程量的准确性C.签证费用的合理性D.签证手续的完整性10.工程变更的审批程序包括（）A.提出变更申请B.审核变更申请C.批准变更申请D.实施变更11.工程安全隐患的处理程序包括（）A.隐患排查B.隐患整改C.隐患复核D.隐患销号12.工程工程量计量的原则包括（）A.按合同约定计量B.按施工图纸计量C.按实际完成工程量计量D.按规范计量13.监理工程师延续注册的条件包括（）A.完成继续教育B.持有监理工程师职业资格证书C.受聘于监理单位D.无不良执业记录14.监理单位的资质申请条件包括（）A.专业技术人员数量B.注册资本C.工程监理业绩D.技术装备15.工程延期的审批条件包括（）A.非施工单位自身原因导致B.影响总工期C.施工单位已采取有效措施D.提交完整的延期申请资料16.工程安全施工方案的审核要点包括（）A.安全性B.可行性C.针对性D.完整性17.监理工程师在安全管理中的职责包括（）A.审核安全施工方案B.检查安全防护设施C.排查安全隐患D.处理安全事故18.工程投资控制的经济措施包括（）A.审核工程价款支付B.控制工程变更C.加强成本核算D.优化设计方案19.监理月报的主要内容包括（）A.工程进度情况B.工程质量情况C.工程投资情况D.监理工作情况20.工程竣工验收的内容包括（）A.检查工程质量是否符合设计和规范要求B.检查工程是否完成合同约定内容C.检查工程竣工资料是否完整D.签署工程竣工验收报告21.工程质量保修的范围包括（）A.主体结构工程B.屋面防水工程C.电气管线工程D.装修工程22.监理工程师的职业道德包括（）A.公正廉洁B.诚实守信C.爱岗敬业D.保守秘密23.工程变更的原因包括（）A.建设单位需求变更B.设计单位设计错误C.施工单位施工困难D.现场条件变化24.监理档案的主要内容包括（）A.监理合同B.监理规划和监理实施细则C.监理日志和监理月报D.工程验收资料25.建设单位的安全责任和义务包括（）A.提供安全施工条件B.落实安全责任制C.对施工单位进行安全交底D.监督施工单位的安全施工26.工程质量事故的处理方法包括（）A.返工处理B.返修处理C.加固处理D.报废处理27.违法分包的情形包括（）A.分包给不具备相应资质的单位B.未经建设单位和监理单位批准分包C.分包主体结构工程D.分包单位再次分包28.监理单位的义务包括（）A.履行监理职责B.保守商业秘密C.对施工单位进行处罚D.提交监理报告29.监理工作的方法包括（）A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.见证取样30.工程竣工结算的编制依据包括（）A.施工图纸B.施工合同C.工程量清单D.相关规范和标准三、案例分析题（共6题，每题20分，共120分）案例一某建设工程，建设单位委托甲监理单位承担施工阶段监理任务，甲监理单位组建了项目监理机构，总监理工程师1名、专业监理工程师3名、监理员2名。施工过程中发生以下事件：事件1：施工单位进场一批水泥，提交了出厂合格证和检验报告，专业监理工程师审核时发现，该批水泥的生产日期超过有效期，且检验报告中强度指标不符合规范要求，专业监理工程师要求施工单位将该批水泥退场，施工单位以水泥仍可使用、不影响工程质量为由，拒绝退场。事件2：工程施工至主体结构阶段，施工单位未按设计要求进行模板支撑施工，总监理工程师发现后，要求施工单位立即停止施工，整改模板支撑工艺，施工单位整改后，总监理工程师复核时发现，模板支撑强度仍不符合规范要求，存在坍塌隐患，施工单位以工期紧张为由，要求尽快签署复工令。事件3：工程进度控制过程中，施工单位提交的施工进度计划经总监理工程师审核确认后，由于设计单位设计变更，导致施工单位工期滞后1.5个月，施工单位向监理单位提出工期补偿和费用补偿申请，要求补偿人员窝工费用8万元、机械闲置费用4万元。问题：1.事件1中，专业监理工程师的做法是否正确？说明理由。水泥生产日期过期、强度指标不合格的处理原则是什么？施工单位拒绝退场的行为应如何处理？2.事件2中，总监理工程师的做法是否正确？说明理由。模板支撑强度整改的核心要求是什么？施工单位要求尽快签署复工令的请求应如何处理？3.事件3中，施工单位的工期补偿和费用补偿申请是否合理？说明理由。监理单位应如何处理该申请？设计单位应承担什么责任？案例二某建设工程，合同工期为24个月，工程总投资为4000万元，建设单位与施工单位签订总价合同，监理单位承担施工阶段监理任务。施工过程中发生以下事件：事件1：工程施工至基础工程阶段，遭遇地震袭击，导致基础工程施工延误1个月，施工单位提出工程延期1个月，并要求建设单位补偿人员窝工费用6万元、机械闲置费用3万元，监理工程师审核后，发现地震属于不可抗力，施工单位采取了有效措施减少损失，未产生扩大损失。事件2：工程施工至装饰装修阶段，施工单位未按设计要求进行墙面抹灰施工，导致墙面平整度不符合规范要求，专业监理工程师发现后，要求施工单位整改，施工单位整改后，经专业监理工程师复核合格，但产生额外费用2万元，施工单位要求建设单位承担该部分额外费用。事件3：工程竣工后，施工单位提交了竣工结算价款为4200万元，监理工程师审核后，发现施工单位存在费用计算错误、未按合同约定扣除质保金等问题，遂将结算价款调整为4050万元，施工单位对调整后的结算价款有异议，向人民法院提起诉讼。问题：1.事件1中，监理工程师应如何处理施工单位的延期申请和费用补偿申请？说明理由。不可抗力导致的损失分担原则是什么？施工单位采取有效措施减少损失的意义是什么？2.事件2中，施工单位的额外费用请求是否合理？说明理由。施工单位未按设计要求进行墙面抹灰施工的行为应如何处理？墙面抹灰质量整改的验收要求是什么？3.事件3中，施工单位向人民法院提起诉讼的行为应如何处理？竣工结算价款的诉讼程序是什么？监理工程师应如何配合诉讼工作？案例三某建设工程，监理单位在实施监理过程中，发现以下质量、安全和投资问题：1.施工单位浇筑的梁体构件，出现露筋现象，经检测，该露筋现象超过规范允许范围，需返工处理，产生返工费用6万元，工期延误0.5个月。2.施工现场的脚手架未按专项施工方案进行搭设，存在坍塌隐患，监理工程师要求施工单位整改，施工单位整改后，监理工程师复核时发现，脚手架搭设仍不符合规范要求，施工单位以脚手架搭设不影响工程进度为由，拒绝再次整改。3.工程投资控制过程中，施工单位提交的工程进度款支付申请中，存在费用计算错误问题，专业监理工程师审核时发现该问题，要求施工单位修正支付申请，施工单位拒绝修正，坚持按原申请支付工程进度款。问题：1.针对问题1，监理工程师应采取哪些措施？梁体构件露筋的返工处理方法是什么？返工完成后应如何验收？2.针对问题2，监理工程师应采取哪些措施？施工现场脚手架搭设的核心要求是什么？施工单位拒绝再次整改的后果是什么？3.针对问题3，监理单位的做法是否正确？说明理由。施工单位拒绝修正支付申请的行为应如何处理？工程进度款支付申请中费用审核的要点有哪些？案例四某建设工程，工程竣工后，建设单位组织竣工验收，监理单位出具了工程质量评估报告，验收合格后，办理了工程交付手续，双方签署了工程竣工验收报告。事件1：工程交付使用后2年，地面出现起砂现象，建设单位要求施工单位维修，施工单位认为地面起砂属于使用不当，拒绝维修，双方产生争议。事件2：监理单位在整理监理档案时，发现部分工程验收资料缺失，建设单位要求监理单位补充完善，监理单位以工程验收资料由施工单位提供、施工单位未提交完整资料为由，无法补充完善。事件3：工程质量保修期满后，施工单位向建设单位申请返还质量保修金，建设单位以工程存在质量遗留问题为由，拒绝返还质量保修金，施工单位向监理单位提出调解申请。问题：1.事件1中，施工单位的做法是否正确？说明理由。地面起砂的维修责任应由谁承担？工程质量保修中使用不当的责任划分原则是什么？2.事件2中，监理单位的做法是否正确？说明理由。工程验收资料的编制和保管要求是什么？缺失工程验收资料应如何处理？3.事件3中，建设单位的做法是否正确？说明理由。监理单位应如何处理施工单位的调解申请？质量保修金返还的条件是什么？案例五某建设工程，施工单位将装饰装修工程分包给不具备相应资质的专业分包单位，双方签订了专业分包合同，但未报监理单位和建设单位备案。施工过程中发生以下事件：事件1：专业分包单位在施工过程中，未按设计要求进行墙面涂料施工，导致墙面涂料脱落，需返工处理，产生额外费用5万元，工期延误0.4个月，施工单位要求专业分包单位承担该部分费用和工期延误责任，专业分包单位认为施工单位未及时提供涂料，拒绝承担责任。事件2：监理工程师对专业分包单位的施工进行巡视检查时，发现专业分包单位的施工人员未持证上岗，要求专业分包单位整改，专业分包单位以施工人员已进行培训、未取得证书为由，拒绝整改。事件3：工程竣工后，专业分包单位未按合同约定支付施工人员工资，导致施工人员上访，影响工程竣工验收，施工单位要求专业分包单位及时支付施工人员工资，专业分包单位以施工单位未支付全部分包工程款为由，拒绝支付。问题：1.事件1中，专业分包单位的理由是否成立？说明理由。额外费用和工期延误应由谁承担？监理工程师应采取哪些措施？2.事件2中，专业分包单位的做法是否正确？说明理由。施工人员持证上岗的核心要求是什么？专业分包单位拒绝整改的行为应如何处理？3.事件3中，专业分包单位的做法是否正确？说明理由。专业分包单位不具备相应资质的后果是什么？监理工程师应如何处理该问题，确保工程顺利办理竣工验收手续？案例六某建设工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务，监理合同约定，监理单位应严格履行监理职责，若因监理失职导致工程质量问题或投资损失，监理单位应承担相应的赔偿责任。施工过程中发生以下事件：事件1：施工阶段，监理工程师未按规定进行见证取样，导致施工单位使用了不合格的水泥材料，后续检测发现，该部分水泥材料浇筑的混凝土强度不符合设计要求，需返工处理，产生额外费用4万元，工期延误0.6个月。事件2：工程施工过程中，施工单位未按安全施工方案进行基坑支护施工，存在重大安全隐患，监理工程师巡视检查时未发现该隐患，施工过程中发生基坑坍塌事故，造成人员伤亡和财产损失共计12万元。事件3：工程进度款支付过程中，监理工程师审核施工单位提交的工程进度款支付申请时，未发现费用计算错误问题，导致多支付进度款6万元，建设单位发现后，要求监理单位赔偿该部分损失。问题：1.事件1中，监理工程师的做法是否存在失职？说明理由。监理单位应承担什么责任？见证取样的核心要求是什么？2.事件2中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。基坑支护安全巡视检查的核心要点是什么？监理单位应承担什么责任？3.事件3中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。多支付进度款的责任应由谁承担？监理单位应如何加强工程进度款支付申请的费用审核工作？四、答案部分（一）单项选择题答案1.D2.B3.A4.B5.D6.C7.B8.A9.B10.B11.B12.B13.A14.B15.B16.B17.A18.A19.B20.A21.C22.D23.A24.B25.A26.A27.A28.C29.B30.C31.A32.C33.D34.C35.D36.C37.A38.B39.C40.A41.B42.A43.B44.A45.A46.B47.C48.D49.B50.A（二）多项选择题答案1.ABCD2.ABD3.ABC4.ABCD5.AB6.AB7.ABCD8.ABCD9.ABCD10.ABCD11.ABCD12.ABCD13.ABCD14.ABCD15.ABCD16.ABCD17.ABCD18.AC19.ABCD20.ABCD21.ABCD22.ABCD23.ABCD24.ABCD25.AD26.ABCD27.ABCD28.ABD29.ABCD30.ABCD（三）案例分析题答案案例一1.专业监理工程师的做法正确。理由：进场水泥的生产日期超过有效期，且强度指标不符合规范要求，不符合工程质量控制相关规定和合同约定，专业监理工程师有权要求施工单位将该批水泥退场，严禁用于工程施工。处理原则：①水泥生产日期过期、强度指标不合格的，严禁用于工程施工，必须责令施工单位退场；②施工单位应重新进场符合合同约定和规范要求的水泥，提交出厂合格证、检验报告等相关资料，经专业监理工程师审核验收合格后，方可用于工程施工；③若施工单位无法提供符合要求的水泥，建设单位有权解除施工合同，施工单位承担全部损失；④施工单位未按合同约定使用合格水泥，应承担违约责任。施工单位拒绝退场行为的处理方法：①专业监理工程师再次责令施工单位限期将该批水泥退场，明确退场期限；②若施工单位仍拒不执行，总监理工程师签发工程暂停令，停止相关部位施工；③上报建设单位，由建设单位责令施工单位整改，追究其违约责任；④若施工单位整改后，重新进场的水泥符合要求，签署验收记录，允许恢复施工；⑤若施工单位拒不整改，建设单位有权解除施工合同，施工单位承担全部损失；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。2.总监理工程师的做法正确。理由：施工单位未按设计要求进行模板支撑施工，整改后仍不符合规范要求，存在坍塌隐患，若继续施工，会危及施工人员安全和工程质量，总监理工程师有权要求施工单位继续整改，不得擅自签署复工令。模板支撑强度整改的核心要求：①模板支撑施工工艺应符合专项施工方案和相关规范要求，支撑体系的强度、刚度和稳定性符合设计要求；②模板支撑材料质量合格，规格型号符合设计要求；③模板支撑搭设完成后，及时进行强度检测，检测合格后方可进行后续施工；④整改过程中，安排专业人员现场监督，确保整改到位；⑤整改完成后，施工单位应进行自检，自检合格后提交验收申请。施工单位请求的处理方法：①明确告知施工单位，模板支撑强度未整改合格，存在坍塌隐患，不得签署复工令，要求施工单位继续整改，直至符合规范要求；②要求施工单位重新提交整改方案，明确整改措施和整改期限，方案经总监理工程师审批后实施；③整改完成后，组织施工单位进行强度检测和现场复核，确认模板支撑强度合格后，方可签署复工令；④若施工单位以工期紧张为由拒绝继续整改，上报建设单位，由建设单位责令施工单位整改，追究其违约责任；⑤留存相关证据，作为后续处理争议的依据。3.施工单位的工期补偿和费用补偿申请合理。理由：工期滞后和费用损失是由设计单位设计变更导致的，属于非施工单位自身原因，因此施工单位的工期补偿和费用补偿申请合理。监理单位的处理措施：①批准施工单位的工期补偿申请，同意工期顺延1.5个月；②批准施工单位的费用补偿申请，同意补偿人员窝工费用8万元、机械闲置费用4万元；③督促设计单位尽快提交设计变更文件，避免工期进一步滞后；④监督施工单位利用设计变更文件交付后的时间，采取有效措施追赶工期；⑤上报建设单位，说明工程进度滞后原因和处理情况，由建设单位协调设计单位承担相应责任；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。设计单位应承担的责任：①承担人员窝工费用8万元、机械闲置费用4万元；②承担工期滞后1.5个月的违约责任，按合同约定向建设单位支付违约金；③尽快提交设计变更文件，配合施工单位追赶工期；④若因设计变更给施工单位造成额外损失，应承担赔偿责任。案例二1.监理工程师应批准工程延期1个月，批准费用补偿申请9万元（人员窝工费用6万元、机械闲置费用3万元）。理由：地震属于不可抗力，符合工程延期审批条件，因此批准工期延期1个月；施工单位采取了有效措施减少损失，未产生扩大损失，因此批准全部费用补偿申请。不可抗力导致的损失分担原则：①工程本身的损失、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失、运至施工现场用于施工的材料和设备的损失，由建设单位承担；②施工单位人员伤亡和财产损失、施工机械闲置损失、人员窝工损失，由施工单位承担；③因不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延；④施工单位未采取有效措施减少损失的，扩大的损失由施工单位自行承担。施工单位采取有效措施减少损失的意义：①避免损失进一步扩大，降低自身和建设单位的经济损失；②体现施工单位的责任意识，减少违约责任；③获得全部费用补偿，降低自身成本；④确保工程尽快恢复施工，减少工期延误。2.施工单位的额外费用请求不合理。理由：施工单位未按设计要求进行墙面抹灰施工，导致墙面平整度不符合规范要求，产生的额外整改费用，是由施工单位自身违规行为导致的，应由施工单位自行承担，无权要求建设单位承担。施工单位未按设计要求进行墙面抹灰施工行为的处理方法：①责令施工单位立即停止墙面抹灰施工，恢复原设计要求；②要求施工单位提交整改方案，明确整改措施和整改期限，方案经专业监理工程师审批后实施；③整改完成后，组织施工单位进行验收，验收合格后，方可继续施工；④追究施工单位的违约责任，扣除相应的工程款；⑤若施工单位拒不整改，总监理工程师签发工程暂停令，上报建设单位，由建设单位责令施工单位整改，情节严重的，建设单位有权解除施工合同。墙面抹灰质量整改的验收要求：①施工单位提交整改报告、施工记录、材料质量证明文件等相关资料；②专业监理工程师组织施工单位、建设单位进行现场验收，检查墙面平整度、垂直度等是否符合原设计要求和规范规定；③采用专业检测工具检测墙面抹灰质量，确认符合要求；④验收合格后，签署验收记录，允许继续施工；⑤验收不合格的，责令施工单位重新整改，直至验收合格；⑥留存整改和验收相关资料，作为工程质量追溯的依据。3.施工单位向人民法院提起诉讼的处理方法：①监理单位应配合人民法院的诉讼工作，提交竣工结算审核的相关资料，包括审核依据、审核过程、审核结果等；②向人民法院说明竣工结算审核的合理性和准确性，提供施工图纸、施工合同、工程量清单等相关证据；③协助人民法院核实争议部分的费用计算，配合人民法院的调查工作；④若人民法院判决维持审核结果，督促施工单位接受审核结果，履行结算义务；⑤若人民法院判决调整结算价款，按判决结果调整，配合建设单位和施工单位办理结算手续；⑥留存相关证据，作为后续处理争议的依据。竣工结算价款的诉讼程序：①施工单位向人民法院提交起诉状，明确诉讼请求、事实和理由，并提交相关证据；②人民法院受理起诉状后，向建设单位和监理单位送达起诉状副本和应诉通知书；③双方当事人提交答辩状和相关证据，人民法院组织双方进行证据交换；④人民法院组织开庭审理，双方当事人进行陈述、质证和辩论；⑤人民法院根据审理情况和相关证据，作出判决；⑥双方当事人按判决履行义务，若一方不履行，另一方可向人民法院申请强制执行。监理工程师配合诉讼工作的措施：①整理竣工结算审核的全部资料，包括审核记录、计算过程、相关依据等，提交给人民法院；②按时参加庭审，如实陈述审核过程和审核依据，回答人民法院的询问；③配合人民法院的调查核实工作，提供必要的协助；④根据人民法院的要求，补充相关资料和说明；⑤尊重判决结果，配合后续结算工作。案例三1.针对问题1，监理工程师应采取的措施：①立即签发工程暂停令，停止梁体构件相关部位施工，责令施工单位提交梁体构件露筋返工处理方案，明确返工工艺、材料和质量标准，方案经总监理工程师审批后，方可实施；②监督施工单位按返工方案执行，安排专业人员现场监督，确保返工工艺符合规范要求，材料质量合格；③返工完成后，组织施工单位、建设单