2026年水电工程合同争议解决方式合同协议书

2026年水电工程合同争议解决方式合同协议书本协议书由以下双方于2026年[具体日期]在[具体地点]签订：甲方（发包人/业主）：[全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]联系地址：[地址]统一社会信用代码：[代码]乙方（承包人/施工单位）：[全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]联系地址：[地址]统一社会信用代码：[代码]鉴于甲方拟发包[项目名称]水电工程项目（以下简称“本项目”），乙方具备承担该项目施工的能力和资质，双方于[日期]签订了《2026年水电工程施工合同》（以下简称“主合同”），现就主合同履行过程中可能发生的争议解决方式，达成如下协议：第一条争议范围本协议书适用于双方因履行主合同所发生的或与本合同有关的一切争议，包括但不限于：（一）主合同条款的理解与解释争议；（二）工程量计算、工程款支付、工期延误、费用索赔等经济纠纷；（三）工程质量、安全文明施工等方面的争议；（四）合同变更、解除等引起的争议；（五）一方违约责任承担的争议。本协议书不适用于以下争议：（一）涉及国家法律、法规强制性规定的争议；（二）涉及国家秘密或商业秘密且法律规定不能通过协商、调解等方式解决的争议；（三）本协议书明确排除的其他争议。第二条争议解决方式双方确认，对于本协议书第一条约定的争议，应按照以下顺序解决：（一）协商：发生争议后，双方应首先通过友好协商方式解决。协商应在[地点]进行，由双方授权代表进行。任何一方提出协商请求后，另一方应在[天数]日内响应。双方应在协商开始后[天数]日内达成一致解决方案。协商期间，不影响争议各方按照主合同约定继续履行其义务，但双方另有约定的除外。（二）调解：若协商在[天数]日内未能解决争议，任何一方均有权书面申请由[调解机构名称]对争议进行调解。调解应遵循自愿、公平、中立的原则。经调解达成调解协议的，调解协议书经双方签字盖章后，即具有合同约束力，双方应自觉履行。调解不成的，或双方不同意调解结果的，视为调解失败，应进入下一程序。（三）仲裁：若协商、调解未能解决争议，或双方在主合同或本协议书中另有明确约定选择仲裁的，应将争议提交至[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[仲裁地点]。双方应将在协商或调解失败后[天数]日内将争议提交仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方承担，或根据仲裁规则及双方约定分担。双方应遵守并履行仲裁裁决。（四）诉讼：若双方未选择仲裁，且在调解失败后[天数]日内未能就仲裁达成补充协议，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。根据主合同约定，争议由[法院名称]专属管辖。或，双方一致同意由[法院名称]管辖。诉讼程序按照中华人民共和国相关法律法规进行。第三条通知与送达（一）本协议书中所述地址为双方进行通知、送达的合法地址。任何一方变更地址，应提前[天数]日书面通知对方。否则，按原地址送达的通知或文件视为有效送达。（二）所有通知、请求、文件等均应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、快递服务）发送至本协议书载明的地址或双方另行书面确认的地址。（三）以快递服务发送的，签收日视为送达日；以传真或电子邮件发送的，发送成功日视为送达日。邮寄发送的，寄出后[天数]日视为送达日。（四）任何一方在收到对方按照本条约定发送的通知或文件后，应确认收到，或应在合理期限内（不迟于收到后[天数]日）以书面形式告知对方未收到。第四条证据双方应本着诚实信用的原则，全面、及时、有效地收集和保存与争议有关的证据材料。证据形式包括但不限于合同文件、往来函件、会议纪要、工程记录、监理报告、验收证明、财务凭证、视听资料、证人证言等。任何一方在争议解决过程中提交的证据，对方有权要求其提供原件或经确认的复印件进行核对。第五条时效（一）对于本协议书约定或主合同约定的权利主张（包括但不限于索赔、解除合同、赔偿损失等），双方均应在权利产生或知道/应当知道权利被侵害之日起[天数，通常为一年或两年]内主张权利或提起诉讼/仲裁，否则该权利可能丧失。（二）本协议书约定的协商、调解期限，以及提交仲裁/诉讼的期限，均应符合相关法律规定。第六条费用承担（一）在争议解决过程中，除本协议书另有约定或仲裁/法院规则另有规定外，双方因协商、调解、仲裁或诉讼所发生的合理费用（包括但不限于差旅费、文件复印费、翻译费、鉴定费、律师代理费等）均由该方自行承担。（二）仲裁费用按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则执行，由败诉方承担。双方另有约定的，从其约定。（三）诉讼费用按照人民法院的有关规定执行，由败诉方承担。双方另有约定的，从其约定。第七条其他（一）本协议书是主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。本协议书未约定的事项，适用主合同及相关法律法规的规定。（二）本协议书一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。（三）本协议书自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。甲方