2026年新《民法典》知识题库及答案

2026年新《民法典》知识题库及答案一、单项选择题1.根据《民法典》规定，自然人的民事权利能力始于何时，终于何时？A.始于出生，终于死亡B.始于胎儿，终于死亡C.始于出生，终于宣告死亡D.始于具备完全民事行为能力，终于死亡答案：A解析：《民法典》第十三条规定：“自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。”民事权利能力是法律赋予自然人享有民事权利、承担民事义务的资格，是自然人成为民事主体的前提，具有平等性和不可剥夺性，始于出生，终于死亡。2.甲与乙签订一份房屋买卖合同，约定甲将一套房屋以300万元的价格出售给乙。合同签订后，乙支付了定金30万元。后因房价上涨，甲反悔，拒绝办理过户手续。根据《民法典》规定，乙可以如何主张权利？A.只能要求甲返还定金30万元B.可以要求甲返还定金30万元，并支付违约金C.可以要求甲双倍返还定金，即60万元D.可以要求甲继续履行合同，办理过户手续答案：D解析：《民法典》第五百七十七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”定金罚则（《民法典》第五百八十七条）与继续履行是并行的违约责任承担方式，守约方有权选择适用。乙作为守约方，有权要求甲继续履行合同，办理房屋过户手续。若合同无法继续履行或乙选择解除合同，则可适用定金罚则，要求甲双倍返还定金。3.小王（17周岁）以自己的压岁钱购买了一台价值8000元的笔记本电脑。其父母知道后，认为价格过高，要求退货。根据《民法典》，该买卖合同的效力如何？A.有效，因为小王是限制民事行为能力人，可以独立实施纯获利益的民事法律行为B.无效，因为小王是限制民事行为能力人，实施该行为未经其法定代理人同意或追认C.效力待定，取决于其法定代理人是否同意或追认D.有效，因为小王是用自己的钱购买答案：C解析：《民法典》第十九条规定：“八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。”购买8000元的笔记本电脑，通常被认为超出了17周岁未成年人一般可独立实施的、与其年龄、智力相适应的民事法律行为的范围，且非纯获利益行为。因此，该行为效力待定，需经其法定代理人（父母）同意或追认后方为有效，若拒绝追认则无效。4.下列哪种情形下，遗嘱无效？A.遗嘱人立遗嘱时患有轻度阿尔茨海默病，但神志基本清醒B.打印遗嘱，有两名无利害关系的见证人在场见证，但只有遗嘱人和其中一名见证人签名并注明了年月日C.自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写，签名，但未注明年月日D.公证遗嘱由遗嘱人经公证机构办理答案：C解析：《民法典》第一千一百三十四条规定：“自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。”未注明日期，无法确定遗嘱成立的时间，可能影响对遗嘱人立遗嘱时行为能力的判断，以及当存在多份遗嘱时无法确定其先后效力，因此不符合法定形式要件，遗嘱无效。选项A，需具体判断立遗嘱时是否处于不能辨认自己行为的状态，轻度患病未必导致无效。选项B，打印遗嘱需有两名以上见证人在场见证，遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名并注明年月日，缺少一名见证人签名不符合形式要求。选项D，公证遗嘱符合法定形式。5.甲因急需用钱，向乙借款10万元，约定一年后归还，但未约定利息。一年后，甲归还了10万元本金。乙要求甲支付逾期还款期间的利息。根据《民法典》，乙的请求能否得到支持？A.能，自然人之间的借款合同，未约定利息的，出借人有权主张逾期利息B.能，但利息应按银行同期存款利率计算C.不能，因为借款时未约定利息，视为无息借款D.不能，但乙可以主张甲赔偿其他损失答案：A解析：《民法典》第六百八十条第三款规定：“借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；自然人之间借款的，视为没有利息。”本案中，借款时未约定利息，视为无息借款，乙无权主张借款期内的利息。但《民法典》第六百七十六条规定：“借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。”即使借款合同本身无息，借款人逾期还款，仍应依法支付逾期利息。国家有关规定通常参照贷款市场报价利率（LPR）计算。6.业主大会或者业主委员会的决定，对业主是否具有法律约束力？A.仅对投赞成票的业主有约束力B.对全体业主具有法律约束力C.仅对业主委员会委员有约束力D.没有法律约束力，仅为建议答案：B解析：《民法典》第二百八十条第一款规定：“业主大会或者业主委员会的决定，对业主具有法律约束力。”这是建筑物区分所有权制度中共同管理权行使的必然要求，旨在保障小区公共事务的有效管理。当然，若决定侵害业主合法权益，受侵害的业主可以请求人民法院予以撤销。7.甲将一辆汽车出租给乙使用，租赁期间，乙未经甲同意，将该汽车转租给丙。根据《民法典》，下列说法正确的是？A.甲可以解除与乙的租赁合同B.甲与丙之间直接成立租赁关系C.甲必须承认乙与丙之间的转租合同有效D.转租合同一律无效答案：A解析：《民法典》第七百一十六条第二款规定：“承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。”因此，甲享有法定解除权。转租合同在乙和丙之间，若无其他无效事由，其效力独立判断，但甲作为所有权人/出租人，可以基于所有权或租赁合同主张权利，并非直接与丙建立合同关系。8.因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向谁请求赔偿？A.只能向产品的生产者请求赔偿B.只能向产品的销售者请求赔偿C.可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿D.必须同时向生产者和销售者请求赔偿答案：C解析：《民法典》第一千二百零三条第一款规定：“因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。”此规定赋予了被侵权人选择求偿对象的权利，便于被侵权人及时获得救济。属于生产者责任的，销售者赔偿后有权向生产者追偿；属于销售者责任的，生产者赔偿后有权向销售者追偿。9.夫妻一方因家庭日常生活需要而实施的民事法律行为，其效力如何？A.对夫妻双方发生效力，但夫妻另一方不得对抗善意相对人B.仅对实施行为的一方发生效力C.必须经夫妻双方共同同意才有效D.对夫妻双方发生效力，但相对人知道该行为超出日常家事代理范围的除外答案：A解析：《民法典》第一千零六十条规定：“夫妻一方因家庭日常生活需要而实施的民事法律行为，对夫妻双方发生效力，但是夫妻一方与相对人另有约定的除外。夫妻之间对一方可以实施的民事法律行为范围的限制，不得对抗善意相对人。”这确立了日常家事代理权制度，旨在便利夫妻共同生活，保护交易安全。10.物业服务人已经按照约定和有关规定提供服务的，业主是否可以以未接受或者无需接受相关物业服务为由拒绝支付物业费？A.可以，因为合同具有相对性B.可以，但需经业主大会同意C.不可以D.不可以，但可以要求减免部分费用答案：C解析：《民法典》第九百四十四条第一款规定：“业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。物业服务人已经按照约定和有关规定提供服务的，业主不得以未接受或者无需接受相关物业服务为由拒绝支付物业费。”物业服务具有公共性和整体性，服务于整个物业区域和全体业主，单个业主不能以其个人未直接使用或认为不需要某项服务为由拒绝承担共同费用。二、多项选择题1.根据《民法典》，下列哪些财产为夫妻一方的个人财产？A.一方的婚前财产B.一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿C.遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产D.一方专用的生活用品答案：A、B、C、D解析：《民法典》第一千零六十三条规定：“下列财产为夫妻一方的个人财产：（一）一方的婚前财产；（二）一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿；（三）遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产；（四）一方专用的生活用品；（五）其他应当归一方的财产。”以上选项均符合法律规定。2.甲公司与乙公司签订货物买卖合同，甲公司交付的货物质量不符合约定。根据《民法典》，乙公司可以采取哪些救济措施？A.要求甲公司承担修理、重作、更换的违约责任B.要求减少价款C.要求赔偿损失D.解除合同答案：A、B、C、D解析：《民法典》第五百八十二条规定：“履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。”第五百六十三条规定了合同法定解除的情形，包括“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”。货物质量严重不合格导致合同目的无法实现的，乙公司有权解除合同。同时，根据第五百七十七条，违约方应赔偿损失。因此，所有选项均可能成为乙公司的合法权利。3.关于诉讼时效，下列哪些说法是正确的？A.向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间一般为三年B.诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算C.诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩D.未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满十八周岁之日起计算答案：A、B、C、D解析：《民法典》第一百八十八条规定了普通诉讼时效期间为三年及起算点（A、B正确）。第一百九十二条第二款规定：“诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩……”（C正确）。第一百九十一条规定：“未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满十八周岁之日起计算。”（D正确）。4.下列哪些情形下，担保物权消灭？A.主债权消灭B.担保物权实现C.债权人放弃担保物权D.法律规定担保物权消灭的其他情形答案：A、B、C、D解析：《民法典》第三百九十三条规定：“有下列情形之一的，担保物权消灭：（一）主债权消灭；（二）担保物权实现；（三）债权人放弃担保物权；（四）法律规定担保物权消灭的其他情形。”此规定概括了担保物权消灭的主要原因。5.根据《民法典》关于隐私权和个人信息保护的规定，处理个人信息应当遵循哪些原则？A.合法、正当、必要原则B.征得该自然人或者其监护人同意原则，法律、行政法规另有规定的除外C.公开处理规则，明示处理目的、方式和范围D.不违反法律、行政法规的规定和双方的约定答案：A、B、C、D解析：《民法典》第一千零三十五条规定：“处理个人信息的，应当遵循合法、正当、必要原则，不得过度处理，并符合下列条件：（一）征得该自然人或者其监护人同意，但是法律、行政法规另有规定的除外；（二）公开处理信息的规则；（三）明示处理信息的目的、方式和范围；（四）不违反法律、行政法规的规定和双方的约定。”以上选项完整列出了处理个人信息的基本原则和条件。三、判断题1.合同成立即生效。答案：错误解析：《民法典》第五百零二条规定：“依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”合同成立是事实判断，合同生效是价值判断。法律有特殊规定（如需要批准、登记）或当事人约定了生效条件/期限的，合同成立后并不立即生效。2.不动产物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，一律不发生效力。答案：错误解析：《民法典》第二百零九条规定：“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。”此外，地役权、土地承包经营权的设立等情形，法律有特别规定。因此，“一律”不准确。3.自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。答案：正确解析：《民法典》第一百八十四条规定：“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。”此即“好人条款”，旨在鼓励见义勇为，消除救助人的后顾之忧。4.遗产分割时，应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。答案：正确解析：《民法典》第一千一百四十一条规定：“遗嘱应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。”这是对遗嘱自由的必要限制，以保障特定继承人的基本生存权益，体现了法律的公平原则和人道主义精神。5.承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以要求承租人恢复原状或者赔偿损失。答案：正确解析：《民法典》第七百一十五条规定：“承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。”这体现了对出租人所有权的保护。四、简答题1.简述《民法典》中关于“格式条款”提供方的提示说明义务及未尽该义务的法律后果。答案：根据《民法典》第四百九十六条规定，格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未尽到提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。解析：此规定旨在平衡格式条款双方的地位，保护处于信息弱势一方的利益。提示义务要求采取“合理方式”（如特殊字体、符号等），说明义务则在对方要求时必须履行。法律后果是该条款“不成为合同的内容”，即视为未订立，而非当然无效，这给了相对方选择权。2.简述《民法典》确立的“居住权”制度的主要内容。答案：《民法典》物权编增设了居住权制度。居住权是指居住权人有权按照合同约定，对他人的住宅享有占有、使用的用益物权，以满足生活居住的需要。其主要内容包括：（1）设立方式：主要通过合同约定，也可以遗嘱方式设立。设立居住权，应当向登记机构申请居住权登记，居住权自登记时设立。（2）权利内容：居住权人有权占有、使用他人的住宅，但原则上不得转让、继承，设立居住权的住宅原则上不得出租，除非当事人另有约定。（3）权利期限：可以是长期或终身。（4）消灭原因：居住权期限届满或居住权人死亡；居住权合同解除等。解析：居住权制度旨在贯彻“房子是用来住的”理念，保障特定人群（如离婚后无房一方、老年人等）的居住权益，是对房屋所有权结构的丰富，有利于物尽其用。五、案例分析题案例：甲房地产开发公司（以下简称“甲公司”）与乙建筑公司（以下简称“乙公司”）签订《建设工程施工合同》，约定由乙公司承建甲公司某住宅楼项目，合同总价款8000万元，工期18个月。合同约定，若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金。施工过程中，因甲公司未能按照合同约定及时支付工程进度款，导致乙公司停工2个月。后乙公司克服困难继续施工，但最终工程竣工日期比合同约定日期延迟了3个月。工程竣工验收合格后，甲公司以乙公司工期延误3个月为由，拒绝支付剩余工程尾款1200万元，并要求乙公司支付工期延误违约金（按3个月计算）。乙公司则主张因甲公司拖欠工程进度款导致停工2个月，该期间工期应予顺延，其只应就剩余的1个月延误承担违约责任，并要求甲公司支付剩余工程款及拖欠进度款的利息。双方协商未果，诉至法院。问题：1.甲公司是否有权以乙公司工期延误为由拒绝支付全部工程尾款？为什么？2.本案中工期延误的责任应如何划分？乙公司关于违约金的主张是否成立？3.乙公司要求甲公司支付拖欠进度款利息的请求是否应予支持？法律依据是什么？答案与解析：1.甲公司无权以乙公司工期延误为由拒绝支付全部工程尾款。解析：根据《民法典》第七百九十九条第一款规定：“建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”以及第八百零七条关于工程价款优先受偿权的规定精神，支付工程价款是发包人的主要合同义务。工程竣工验收合格，表明承包人主要合同义务已经履行完毕。工期延误属于违约行为，发包人有权追究承包人的违约责任（如主张违约金、赔偿损失），但这并不能当然免除其支付工程价款的义务。除非合同有明确约定将支付尾款与工期违约金抵扣或作为履行抗辩的条件，否则发包人拒绝支付全部尾款缺乏法律依据。甲公司应支付剩余工程款，其关于工期延误的索赔请求应另行主张或在本案中提出反诉。2.工期延误的责任应部分归属于甲公司，部分归