2026年监理工程师职业资格考试(建设工程合同管理)综合能力测试题及答案

2026年监理工程师职业资格考试(建设工程合同管理)综合能力测试题及答案一、单项选择题（共30题，每题1分，共30分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，关于要约撤回的说法，正确的是（）A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B.撤回要约的通知应当与要约同时到达受要约人方可生效C.要约人确定了承诺期限的，要约仅可撤销不可撤回D.撤回意思表示的通知在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人的，发生撤回效力2.根据《必须招标的工程项目规定》，下列基础设施项目中，属于必须招标的是（）A.总投资2800万元的城市轨道交通项目B.总投资3200万元的生态环境保护项目，其中施工单项合同估算价180万元C.总投资4500万元的市政工程项目，其中重要设备采购单项合同估算价220万元D.总投资5000万元的科技项目，其中勘察服务采购单项合同估算价80万元3.根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列合同文件中，解释优先级最高的是（）A.专用合同条款B.中标通知书C.投标函及其附录D.技术标准和要求4.关于监理人在施工合同履行中的地位，说法正确的是（）A.监理人是发包人聘请的合同履行管理人，所有指示均需经发包人同意后方可发出B.监理人在授权范围内发出的指示，视为已得到发包人的批准，承包人应遵照执行C.监理人无权免除合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任，但有权变更合同约定的计价方式D.承包人对监理人作出的指示有异议的，可直接向发包人提出，无需执行该指示5.某施工项目招标，招标文件要求投标保证金为100万元，该项目招标估算价为3500万元，关于投标保证金的说法，正确的是（）A.投标保证金金额符合规定B.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天C.投标人撤回应投标文件的，招标人应当自收到投标人书面撤回通知之日起10日内退还投标保证金及同期存款利息D.中标人拒绝签订合同的，招标人有权没收其投标保证金6.下列情形中，属于效力待定合同的是（）A.无民事行为能力人签订的房屋买卖合同B.施工单位超越资质等级签订的施工合同C.代理人超越代理权限与善意第三人签订的材料采购合同D.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下签订的设备租赁合同7.根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人向监理人报送竣工验收申请报告的前提不包括（）A.已按合同约定完成了全部承包范围内的工作B.已按合同约定配备了完整的竣工验收资料C.已完成监理人要求的全部竣工前试验工作D.已结清全部农民工工资8.根据《建设工程质量管理条例》，供热与供冷系统的最低保修期限为（）A.1年B.2年C.2个采暖期、供冷期D.5年9.关于设计施工总承包合同模式下的风险分担，说法正确的是（）A.发包人应承担“发包人要求”错误导致的全部损失B.承包人应承担施工场地地质条件与勘察报告不符导致的全部损失C.承包人应承担自身设计缺陷导致的工程质量损失D.发包人应承担承包人施工方案不合理导致的工期延误损失10.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），工程师收到承包人提交的最终结清申请单后，应在（）天内出具最终支付证书A.14B.28C.56D.8411.某施工合同约定的开工日期为2026年3月1日，承包人因施工机械未到位推迟至3月8日开工，3月5日因发包人未按约定提供施工图纸导致无法施工，3月10日施工场地遭遇百年一遇的洪水，直至3月15日洪水消退恢复施工。根据通用合同条款，承包人的开工日期应为（）A.3月1日B.3月5日C.3月8日D.3月15日12.关于联合体投标的说法，正确的是（）A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级B.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己的名义单独投标同一项目C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任D.招标人可以强制要求投标人组成联合体共同投标13.根据《民法典》合同编，定金的数额不得超过主合同标的额的（），超过部分不产生定金效力A.5%B.10%C.20%D.30%14.下列情形中，承包人可以提出利润索赔的是（）A.发包人延迟提供施工场地B.不可抗力导致的工期延误C.施工过程中发现文物导致的暂停施工D.法律法规变化导致的费用增加15.根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内提交索赔意向通知书，否则丧失索赔权利A.7B.14C.28D.5616.关于工程分包的说法，正确的是（）A.承包人可以将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包单位可以将其承包的工程再分包给具有相应资质的单位C.承包人应就分包工程的质量与分包单位向发包人承担连带责任D.发包人可以直接指定分包工程的承包人17.下列文件中，不属于设计施工总承包合同承包人文件的是（）A.设计文件B.施工组织设计C.监理实施细则D.竣工文件18.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于（）日A.3B.5C.7D.1019.当事人对建设工程实际竣工日期有争议，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期为（）A.承包人提交竣工验收报告之日B.工程竣工验收合格之日C.发包人要求承包人整改完成之日D.工程实际交付使用之日20.下列情形中，不属于发包人违约的是（）A.发包人未按合同约定支付工程进度款B.发包人提供的材料设备不符合强制性标准C.发包人无正当理由不接收竣工工程D.发包人要求承包人更换不合格的项目经理21.根据《标准施工招标文件》通用合同条款，缺陷责任期自（）起计算A.合同约定的竣工日期B.工程竣工验收合格之日C.承包人提交竣工验收申请报告之日D.工程实际交付使用之日22.关于争议评审的说法，正确的是（）A.争议评审组的裁决具有终局性，对双方均有约束力B.争议评审组由3名以上单数专家组成，专家由发包人和承包人共同选定C.采用争议评审方式解决争议的，争议解决前双方可暂停履行合同义务D.当事人对争议评审组的裁决不服的，可在收到裁决后28天内提出仲裁或诉讼申请23.某施工合同约定采用单价合同，施工过程中承包人实际完成的工程量超过工程量清单中载明的工程量，关于该部分工程量价款的说法，正确的是（）A.超出部分工程量不予计量B.超出部分工程量按承包人实际成本结算C.超出部分工程量按合同约定的单价结算D.超出部分工程量由发包人和承包人协商确定单价24.FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（银皮书）下，下列风险中属于发包人承担的是（）A.施工工艺缺陷风险B.不可预见的地质条件风险C.工程所在国法律变化风险D.材料价格波动风险25.根据《民法典》合同编，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有A.1B.3C.5D.1026.关于工程预付款的说法，正确的是（）A.预付款的担保形式只能是银行保函B.预付款担保的金额应始终高于预付款总额C.预付款应从进度款中按约定比例逐次扣回D.发包人逾期支付预付款的，承包人有权直接解除合同27.下列不属于要约失效情形的是（）A.要约被拒绝B.要约被依法撤销C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.受要约人对要约内容作出非实质性变更28.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人要求中出现错误导致承包人损失的，下列说法正确的是（）A.无论发包人要求中是否约定错误责任承担，均由发包人承担全部损失B.发包人要求中约定承包人自行核实相关数据的，损失由承包人自行承担C.属于原始基准点、基准线和基准标高错误的，由发包人承担损失D.属于承包人设计范围内的错误，由发包人和承包人各承担50%损失29.某施工项目招标，共有甲、乙、丙、丁4家单位投标，下列情形中可以否决所有投标的是（）A.甲单位报价低于成本B.乙单位未按要求密封投标文件C.丙单位未提交投标保证金D.所有投标均不符合招标文件实质性要求30.根据《民法典》合同编，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，承担违约责任的方式不包括（）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.行政罚款二、多项选择题（共15题，每题2分，共30分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列属于合同法律关系客体的有（）A.建筑物B.工程监理服务C.工程设计专利D.地震灾害E.施工单位的履约行为2.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于投标人相互串通投标的有（）A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C.投标人之间约定中标人D.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标E.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容3.根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列属于发包人义务的有（）A.办理施工许可证B.提供施工场地C.编制施工组织设计D.组织工程竣工验收E.负责施工场地周边环境和生态的保护4.下列情形中，合同无效的有（）A.承包人未取得建筑业企业资质签订的施工合同B.建设工程必须进行招标而未招标签订的施工合同C.承包人将全部工程转包给第三人签订的转包合同D.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下签订的材料采购合同E.违反法律、行政法规强制性规定的建设工程合同5.索赔成立的前提条件包括（）A.索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误B.造成损失的原因不属于承包人的行为责任C.造成损失的原因不属于承包人应承担的风险D.承包人按合同约定提交了索赔意向通知书和索赔报告E.发包人存在违约行为6.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），工程师的权力包括（）A.签发工程进度款支付证书B.指示变更工程C.批准分包工程D.修改合同约定的承包人义务E.裁决发包人和承包人之间的争议7.关于履约保证金的说法，正确的有（）A.履约保证金不得超过中标合同金额的10%B.履约保证金的形式只能是银行保函C.中标人不按要求提交履约保证金的，取消其中标资格D.发包人应在工程竣工验收合格后28天内将履约保证金退还给承包人E.承包人违约导致合同无法履行的，发包人有权没收履约保证金8.设计施工总承包合同模式相较于传统施工单价合同的优点有（）A.发包人协调管理工作量小B.可以缩短建设周期C.发包人对设计的管控力度大D.有利于投资控制E.承包人承担的风险小9.根据《民法典》合同编，下列属于可撤销合同的有（）A.基于重大误解签订的合同B.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下签订的合同C.无民事行为能力人签订的合同D.一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的E.恶意串通，损害他人合法权益的合同10.根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列情形中，发包人可以解除合同的有（）A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人将其承包的全部工程转包给他人的C.发生不可抗力导致合同无法履行的D.承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的E.承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地的11.不可抗力导致的损失中，应由发包人承担的有（）A.永久工程的损害B.承包人的施工设备损坏C.发包人的人员伤亡损失D.承包人的停工损失E.停工期间监理人要求承包人照管工程的费用12.下列属于建设工程合同争议解决方式的有（）A.协商B.调解C.仲裁D.行政复议E.诉讼13.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，招标人可以没收投标保证金的有（）A.投标人在投标有效期内撤销其投标文件B.中标人无正当理由不与招标人签订合同C.中标人未按要求提交履约保证金D.投标人未通过资格预审E.投标人在投标截止时间前修改其投标文件14.关于工程保修期的说法，正确的有（）A.保修期自工程竣工验收合格之日起计算B.发承包双方可以在合同中约定高于法定最低保修期限的保修期C.保修期内因承包人原因导致的工程缺陷，承包人应承担维修义务并承担费用D.保修期内因第三人原因导致的工程损坏，由发包人负责维修，承包人承担费用E.保修期届满后，承包人不再承担任何工程质量责任15.监理人在合同管理中的工作内容包括（）A.审查承包人提交的施工组织设计B.签发工程暂停令和复工令C.审核承包人提交的竣工结算申请D.代替发包人签订工程变更补充协议E.调解发包人和承包人之间的合同争议三、填空题（共10题，每题1分，共10分）1.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于______日。2.根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为______年。3.设计施工总承包合同中，承包人文件中最主要的是______，需在专用条款约定的范围和期限内报送监理人审批。4.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的______。5.FIDIC《施工合同条件》（1999版）中，______是业主在招标文件中明确规定的一笔金额，供工程任何部分的施工，或提供货物、材料、设备、服务，或供不可预见事件使用的款项。6.根据《民法典》合同编，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方______适用违约金或者定金条款。7.建设工程合同争议解决方式中，______是指双方当事人自愿将争议交给第三方作出裁决，双方有义务执行的一种争议解决方式。8.根据《标准施工招标文件》通用合同条款，______是指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按合同约定所作的变更。9.根据《民法典》合同编，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起______年内行使，自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。10.根据《标准施工招标文件》通用合同条款，监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后______天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。四、简答题（共4题，每题5分，共20分）1.（封闭型）根据《标准施工招标文件》通用合同条款，简述可以给承包人顺延合同工期的常见情形。2.（封闭型）简述建设工程施工投标被否决的法定情形。3.（开放型）结合监理工作实际，谈谈监理人在建设工程合同管理中防控合同履约风险的主要措施。4.（开放型）相较于传统的施工单价合同，简述设计施工总承包合同模式对发包人合同管理的利弊。五、应用题（共2题，每题5分，共10分）1.（计算类）某建设工程施工项目采用《标准施工招标文件》签订合同，合同约定工程预付款为签约合同价的10%，签约合同价为8000万元，其中暂列金额为500万元，预付款在进度款支付累计达到签约合同价（扣除暂列金额）的30%时开始起扣，按进度款的30%逐次扣回，直至扣完为止。截至第3个月末，承包人累计完成合格工程款2800万元，第4个月承包人完成合格工程款900万元，无其他调整事项。请计算：（1）预付款起扣点金额；（2）第4个月监理人应签发的进度款金额。（计算结果保留整数）2.（综合分析类）某房屋建筑工程，发包人甲与承包人乙按照《标准施工招标文件》签订施工合同，合同工期18个月。施工过程中发生如下事件：事件1：基础施工阶段，发包人负责供应的钢筋进场时间比合同约定晚了7天，导致承包人人员窝工损失12万元，施工机械闲置损失8万元，基础分部工程工期延误7天（该工作为关键工作）。承包人在规定时限内向监理人提交了索赔意向通知书，要求索赔费用20万元，顺延工期7天。事件2：主体结构施工阶段，因承包人采购的模板支撑体系不符合规范要求，发生坍塌事故，造成3人重伤，直接经济损失150万元，主体结构施工暂停15天（该工作为关键工作）。承包人随后向监理人提出索赔，要求顺延工期15天，承担经济损失150万元。事件3：竣工验收阶段，监理人检查发现外墙保温层厚度不符合设计要求，要求承包人整改，承包人整改后重新提交竣工验收申请，最终竣工验收合格日期比合同约定竣工日期晚了12天。发包人以承包人逾期竣工为由，要求承包人承担逾期竣工违约金120万元。问题：（1）事件1中承包人的索赔是否成立？说明理由。（2）事件2中承包人的索赔是否成立？说明理由。（3）事件3中发包人要求承包人承担逾期竣工违约金是否合理？说明理由。参考答案-----------------------------------一、单项选择题1.答案：D解析：《民法典》第141条规定，行为人可以撤回意思表示。撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人，选项AB错误，D正确；要约人确定了承诺期限的，要约不可撤销，但可在要约到达前撤回，选项C错误。2.答案：C解析：必须招标的项目需满足总投资400万元以上，且施工单项合同估算价200万元以上、材料设备采购200万元以上、服务类采购100万元以上的要求。选项A总投资不足4000万元，选项B施工单项合同不足200万元，选项D勘察服务不足100万元，均不属于必须招标范围，选项C正确。3.答案：B解析：合同文件解释顺序为：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及其附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件，因此优先级最高的是中标通知书。4.答案：B解析：选项A错误，监理人在授权范围内可独立发出指示，无需事事经发包人同意；选项C错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；选项D错误，承包人对监理人指示有异议的，应在24小时内提出书面异议，争议解决前仍需执行指示。5.答案：D解析：选项A错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，35002%=70万元，约定100万元不符合规定；选项B错误，投标保证金有效期应当与投标有效期一致；选项C错误，投标人撤回投标文件的，招标人应自收到书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金；选项D正确，中标人拒绝签订合同的，招标人有权没收投标保证金。5.答案：D解析：选项A错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，35002%=70万元，约定100万元不符合规定；选项B错误，投标保证金有效期应当与投标有效期一致；选项C错误，投标人撤回投标文件的，招标人应自收到书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金；选项D正确，中标人拒绝签订合同的，招标人有权没收投标保证金。6.答案：C解析：选项AB属于无效合同，选项D属于可撤销合同，选项C属于无权代理签订的效力待定合同，经被代理人追认后生效。7.答案：D解析：承包人报送竣工验收申请报告的前提包括：已完成合同约定全部工作、有完整的技术档案和施工管理资料、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件、有施工单位签署的工程保修书，结清农民工工资不属于法定报送条件。8.答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期。9.答案：C解析：选项A错误，若发包人要求中明确约定承包人自行核实相关数据的，“发包人要求”错误导致的损失可能由承包人承担；选项B错误，若勘察报告由发包人提供，地质条件不符导致的损失由发包人承担；选项D错误，施工方案不合理属于承包人责任，工期延误损失由承包人自行承担。10.答案：B解析：FIDIC《施工合同条件》规定，工程师收到承包人提交的最终结清申请单后，应在28天内出具最终支付证书。11.答案：A解析：承包人原因导致开工延迟的，开工日期仍按合同约定的开工日期为准，发包人延迟提供图纸属于可顺延工期的情形，但不改变开工日期的认定。12.答案：C解析：选项A错误，同一专业单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定资质等级；选项B错误，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标同一项目；选项D错误，招标人不得强制投标人组成联合体投标。13.答案：C解析：《民法典》规定，定金数额不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金效力。14.答案：A解析：选项BCD的索赔事项均只能索赔工期和（或）费用，不能索赔利润，发包人延迟提供施工场地属于发包人违约，可索赔利润。15.答案：C解析：《标准施工招标文件》通用条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书，否则丧失索赔权利。16.答案：C解析：选项A属于转包，为法律禁止；选项B错误，分包单位不得再分包工程；选项D错误，发包人不得直接指定分包人。17.答案：C解析：监理实施细则属于监理单位编制的文件，不属于承包人文件。18.答案：A解析：《招标投标法实施条例》规定，中标候选人公示期不得少于3日。19.答案：A解析：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。20.答案：D解析：要求承包人更换不合格的项目经理属于监理人/发包人的正当权利，不属于违约。21.答案：B解析：缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。22.答案：D解析：选项A错误，争议评审组的裁决不具有终局性，当事人不服可提出仲裁或诉讼；选项B错误，争议评审组可由1名或3名专家组成；选项C错误，争议解决前双方应继续履行合同义务。23.答案：C解析：单价合同以实际完成工程量乘以合同约定单价结算工程款。24.答案：C解析：银皮书模式下，发包人仅承担政治风险、法律变化风险、不可抗力风险等，其余风险基本由承包人承担。25.答案：C解析：《民法典》规定，债权人领取提存物的权利自提存之日起5年内不行使而消灭。26.答案：C解析：选项A错误，预付款担保形式可包括银行保函、担保公司担保等；选项B错误，预付款担保的金额应随预付款的扣回逐步减少；选项D错误，发包人逾期支付预付款的，承包人可催告支付，逾期仍不支付的可暂停施工，不能直接解除合同。27.答案：D解析：受要约人对要约内容作出实质性变更的，要约失效，非实质性变更不导致要约失效。28.答案：C解析：原始基准点、基准线和基准标高错误属于发包人应承担的责任，无论是否约定责任承担，均由发包人承担损失。29.答案：D解析：所有投标均不符合招标文件实质性要求的，招标人可以否决所有投标，选项ABC仅属于否决单个投标的情形。30.答案：D解析：行政罚款属于行政责任，不属于民事违约责任的承担方式。二、多项选择题1.答案：ABCE解析：合同法律关系客体包括物、行为、智力成果三类，选项A属于物，选项BE属于行为，选项C属于智力成果，选项D属于法律事实中的事件，不属于客体。2.答案：CDE解析：选项AB属于视为投标人相互串通投标的情形，选项CDE属于法定的属于投标人相互串通投标的情形。3.答案：ABD解析：选项CE属于承包人的义务。4.答案：ABCE解析：选项D属于可撤销合同，不属于无效合同。5.答案：ABCD解析：索赔成立无需发包人存在违约行为，如不可抗力、不利物质条件等非发包人原因导致的损失，承包人也可提出索赔。6.答案：ABCE解析：工程师无权修改合同约定的承包人义务，选项D错误。7.答案：ACDE解析：选项B错误，履约保证金的形式可包括银行保函、担保公司担保、履约担保书等。8.答案：ABD解析：设计施工总承包模式下，发包人对设计的管控力度小，承包人承担的风险大，选项CE错误。9.答案：ABD解析：选项CE属于无效合同。10.答案：ABCE解析：选项D中，承包人未能按进度计划完成工作，造成工期延误，监理人可要求承包人赶工，只有承包人逾期仍未完成且明确表示不履行的，发包人才可解除合同。11.答案：ACE解析：选项BD属于承包人应承担的损失。12.答案：ABCE解析：行政复议属于行政争议的解决方式，不适用于民事合同争议。13.答案：ABC解析：选项DE均不属于没收投标保证金的情形。14.答案：ABC解析：选项D错误，第三人原因导致的工程损坏，由发包人承担维修费用；选项E错误，保修期届满后，承包人仍应对地基基础和主体结构在设计使用年限内承担质量责任。15.答案：ABCE解析：监理人无权代替发包人签订合同补充协议，选项D错误。三、填空题1.202.53.设计文件4.2%5.暂定金额6.可以选择7.仲裁8.合同工期9.110.14四、简答题1.参考答案：可以顺延工期的情形包括：①发包人增加合同工作内容；②发包人延迟提供图纸、施工场地、基准资料等；③发包人提供的材料、设备不合格或延迟供应；④设计变更导致工程量增加或返工；⑤不可抗力影响；⑥监理人指示暂停施工（非承包人原因）；⑦法律法规变化导致工期延长；⑧发包人未按约定支付进度款导致施工暂停。（答对任意5点得满分）2.参考答案：投标被否决的情形包括：①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；②投标联合体没有提交共同投标协议；③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标