建设部监理工程师考试：2026监理工程师《建设工程投资控制》真题及答案

建设部监理工程师考试：2026监理工程师《建设工程投资控制》真题及答案【一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）】1.某建设项目设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为1800万元，工程建设其他费为800万元，基本预备费率为10%，建设期2年，预计年均投资价格上涨率为5%，则该项目的静态投资为（）万元。A.5100B.5610C.6042.75D.6215.25答案：B解析：静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，计算过程为（2500+1800+800）×（1+10%）=5100×1.1=5610万元。2.下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）A.新材料的试验费B.建设单位委托检测机构对构件进行破坏性试验的费用C.施工企业对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用D.施工单位搭建临时试验设施的费用答案：C解析：选项A、B属于工程建设其他费中的研究试验费，选项D属于措施项目费中的临时设施费，只有选项C属于企业管理费中的检验试验费。3.某进口设备FOB价为1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费4.47万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，关税217万元，增值税税率13%，消费税税率为0，则该进口设备的抵岸价为（）万元。A.1698.62B.1712.77C.1721.35D.1735.82答案：B解析：到岸价（CIF）=1200+72+4.47=1276.47万元，增值税=（1276.47+217）×13%≈194.15万元，抵岸价=1276.47+6+19.15+217+194.15≈1712.77万元。4.下列费用中，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）A.施工企业技术革新的研究试验费B.勘察设计费C.建设单位对构件进行破坏性试验的费用D.施工企业的检验试验费答案：C解析：研究试验费是建设单位为验证设计参数等开展试验的费用，不包含施工单位的检验试验费、科技三项费用开支的项目、勘察设计费列支的项目。5.某建设项目建设期2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，按年均衡发放，建设期内利息只计息不支付，则该项目建设期利息为（）万元。A.500B.515C.565D.715答案：C解析：第一年利息=3000/2×10%=150万元，第二年利息=（3000+150+2000/2）×10%=415万元，建设期利息合计=150+415=565万元。6.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，工程量清单的编制和准确性负责主体是（）A.投标人B.招标人C.造价咨询机构D.招标代理机构答案：B解析：采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其完整性和准确性由招标人负责。7.下列定额中，属于企业定额性质的是（）A.预算定额B.概算定额C.施工定额D.概算指标答案：C解析：施工定额是施工企业组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。8.下列投资估算方法中，属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是（）A.指标估算法B.比例估算法C.预算单价法D.扩大单价法答案：B解析：项目建议书阶段投资估算方法包括生产能力指数法、比例估算法、系数估算法、混合法等，指标估算法是可行性研究阶段的估算方法，预算单价法、扩大单价法是设计概算的编制方法。9.当初步设计有详细设备清单时，编制设备及安装工程概算宜采用的方法是（）A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法答案：A解析：预算单价法适用于初步设计有详细设备清单的情况，计算精度较高。10.下列施工图预算审查方法中，审查速度快、审查精度高的是（）A.全面审查法B.标准预算审查法C.分组计算审查法D.对比审查法答案：B解析：标准预算审查法的优点是时间短、效果好、易定案，适用于采用标准图纸的工程。11.关于招标控制价的说法，正确的是（）A.招标控制价可以上浮，但不得下浮B.招标控制价可以下浮，但不得上浮C.招标控制价上浮或下浮均应当在招标文件中明确D.招标控制价不得上浮或下浮答案：D解析：招标控制价应当按照国家或省级、行业建设主管部门的计价规定编制，不得上浮或下浮。12.投标人投标报价时，下列费用中不得作为竞争性费用的是（）A.总承包服务费B.安全文明施工费C.计日工D.措施项目费答案：B解析：安全文明施工费、规费、税金属于不可竞争性费用，投标人必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得让利。13.某招标工程量清单中某分项工程的工程量为1000m³，投标人实际施工的工程量为1200m³，合同约定工程量偏差超过15%时综合单价调整系数为0.9，该分项工程的投标综合单价为200元/m³，则该分项工程的结算价款（不含规费税金）为（）元。A.240000B.237000C.228000D.216000答案：B解析：工程量偏差率=（1200-1000）/1000=20%＞15%，15%以内部分工程量=1000×1.15=1150m³，超过部分=1200-1150=50m³，结算价款=1150×200+50×200×0.9=230000+9000=237000元。14.某工程合同总价为1000万元，预付款比例为20%，主要材料及构件占合同总价的比重为50%，则预付款的起扣点为（）万元。A.200B.400C.600D.800答案：C解析：预付款=1000×20%=200万元，起扣点=合同总价-预付款/主要材料占比=1000-200/50%=600万元。15.下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是（）A.异常恶劣的气候导致停工B.发包人原因导致工程暂停C.工程范围变更D.施工机械故障导致停工答案：C解析：一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、发包人未能提供现场等引起的索赔，承包人可以列入利润。选项A只能索赔工期，选项B一般只能索赔工期和部分费用（不含利润），选项D属于承包人自身原因，不能索赔。16.采用调值公式法进行价格调整时，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（）天的各可调因子的价格指数。A.14B.28C.42D.56答案：C解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，可调因子的现行价格指数为付款证书相关周期最后一天的前42天的价格指数。17.某工程已完工作预算费用（BCWP）为800万元，已完工作实际费用（ACWP）为850万元，计划工作预算费用（BCWS）为780万元，则该工程的费用偏差和进度偏差分别为（）A.费用超支50万元，进度提前20万元B.费用节约50万元，进度拖后20万元C.费用超支50万元，进度拖后20万元D.费用节约50万元，进度提前20万元答案：A解析：费用偏差（CV）=BCWP-ACWP=800-850=-50万元，说明费用超支50万元；进度偏差（SV）=BCWP-BCWS=800-780=20万元，说明进度提前20万元。18.下列竣工决算文件中，属于竣工决算的核心内容的是（）A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.建设工程竣工图D.工程造价对比分析答案：B解析：竣工财务决算报表是竣工决算的核心内容，反映了建设项目的全部财务状况和建设成果。19.关于保修费用的承担，下列说法正确的是（）A.因用户使用不当造成的质量缺陷，由施工单位负责维修，费用由用户承担B.因设计原因造成的质量缺陷，由施工单位负责维修，费用由施工单位向设计单位索赔C.因建筑材料质量不合格造成的质量缺陷，由施工单位负责维修，费用由建设单位承担D.因不可抗力造成的质量缺陷，由施工单位负责维修，费用由施工单位承担答案：A解析：选项B，设计原因造成的缺陷，费用由建设单位承担后向设计单位追偿；选项C，材料质量不合格若为施工单位采购的，由施工单位承担费用；选项D，不可抗力造成的缺陷，费用由建设单位承担。20.生产性建设项目总投资和非生产性建设项目总投资的区别在于是否包含（）A.建设期利息B.流动资金C.预备费D.工程建设其他费答案：B解析：生产性建设项目总投资包括建设投资和流动资金，非生产性建设项目总投资仅包括建设投资，不包含流动资金。21.下列费用中，属于建筑安装工程费中规费的是（）A.劳动保险费B.职工教育经费C.工伤保险费D.财产保险费答案：C解析：规费包括社会保险费（养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险）、住房公积金，选项A、B、D均属于企业管理费。22.某国产标准设备的出厂价为300万元，运杂费率为5%，则该设备的购置费为（）万元。A.300B.315C.325D.330答案：B解析：设备购置费=设备原价+设备运杂费=300×（1+5%）=315万元。23.下列费用中，属于与未来生产经营有关的其他费用的是（）A.建设单位管理费B.勘察设计费C.联合试运转费D.土地使用费答案：C解析：与未来生产经营有关的其他费用包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费，选项A、B属于与项目建设有关的其他费用，选项D属于建设用地费。24.某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%，年均投资价格上涨率为6%，则该项目的价差预备费为（）万元。A.1236.8B.1525.6C.1306.2D.1489.2答案：C解析：第一年价差预备费=10000×40%×[(1+6%)^1×(1+6%)^0.5-1]=4000×(1.0927-1)=370.8万元；第二年价差预备费=10000×60%×[(1+6%)^1×(1+6%)^0.5×(1+6%)^1-1]=6000×(1.5593-1)=935.4万元；合计370.8+935.4=1306.2万元。25.关于工程量清单的说法，正确的是（）A.工程量清单是由投标人编制的B.工程量清单的工程量是承包人实际完成的工程量C.分部分项工程量清单应采用综合单价计价D.暂列金额由承包人自主使用答案：C解析：选项A，工程量清单由招标人编制；选项B，工程量清单的工程量是招标人编制的预计工程量，结算工程量按实际完成的计量工程量确定；选项D，暂列金额由招标人掌握使用，剩余部分归招标人所有。26.下列定额中，以扩大的分部分项工程为对象编制的是（）A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标答案：C解析：概算定额以扩大的分部分项工程为对象编制，预算定额以分部分项工程为对象，施工定额以工序为对象，概算指标以整个建筑物或构筑物为对象。27.下列设计概算审查方法中，适合于对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方核对、逐项落实的方法是（）A.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.重点审查法答案：B解析：查询核实法适用于关键设备、设施、引进工程等图纸不全、难以核算的投资审查。28.关于施工图预算编制依据的说法，错误的是（）A.施工图设计文件及相关标准图集B.施工组织设计和施工方案C.项目的管理模式、发包模式及施工条件D.类似项目的概算文件答案：D解析：类似项目的概算文件不是施工图预算的编制依据，施工图预算编制依据包括计价定额、造价信息、招标文件、合同等。29.投标人投标报价时，关于计日工的说法正确的是（）A.计日工的单价由招标人确定B.计日工的数量由投标人确定C.计日工的单价由投标人自主报价D.计日工的费用不计入投标总价答案：C解析：计日工的项目名称、暂定数量由招标人填写，投标人自主确定综合单价并计算计日工费用，计入投标总价。30.下列合同价款调整事项中，属于发包人应承担的风险的是（）A.承包人施工机械故障导致的费用增加B.承包人施工组织不当导致的工期延误C.市场物价波动超过合同约定幅度的费用增加D.承包人投标报价失误导致的费用增加答案：C解析：市场物价波动超过合同约定幅度的，应当按照合同约定调整合同价款，属于发包人应承担的风险，其他选项均属于承包人自身原因导致的损失，由承包人承担。31.某工程施工期间，因发包人原因导致工期延误，在延误期间出现法律变化造成费用增加，下列说法正确的是（）A.增加的费用由承包人承担B.增加的费用由发包人承担C.增加的费用由发包人和承包人各承担50%D.法律变化导致的费用增加不予调整答案：B解析：因发包人原因导致工期延误，在延误期间出现法律变化的，增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。32.关于工程计量的说法，正确的是（）A.工程计量的范围包括承包人超出设计图纸范围施工的工程量B.工程计量的依据包括质量合格证书、工程量计算规范、设计图纸等C.监理人对承包人提交的已完工程量有异议的，应当要求承包人共同复核，承包人拒绝的，监理人复核的结果无效D.对于不符合合同文件要求的工程，承包人已施工完成的部分也应予计量答案：B解析：选项A，超出设计图纸范围的工程量不予计量；选项C，承包人拒绝复核的，监理人复核的结果有效；选项D，质量不合格的工程不予计量。33.下列费用中，不属于施工阶段投资控制经济措施的是（）A.编制资金使用计划B.对工程变更进行费用测算C.审核竣工结算D.优化施工方案答案：D解析：优化施工方案属于技术措施，其他选项均属于经济措施。34.某工程合同总价为2000万元，合同约定：发包人应支付承包人的预付款为合同总价的15%，主要材料及构件占合同总价的60%，则当累计完成工程量为（）万元时，开始扣回预付款。A.300B.800C.1500D.1700答案：C解析：预付款=2000×15%=300万元，起扣点=2000-300/60%=2000-500=1500万元。35.下列索赔费用的计算方法中，最准确的是（）A.实际费用法B.总费用法C.修正总费用法D.估算系数法答案：A解析：实际费用法是按照各索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值，然后将各项目的索赔值汇总，得到总索赔费用，是计算索赔最常用、最准确的方法。36.采用赢得值法进行偏差分析时，若费用绩效指数（CPI）<1，进度绩效指数（SPI）>1，则说明（）A.费用超支，进度提前B.费用节约，进度拖后C.费用超支，进度拖后D.费用节约，进度提前答案：A解析：CPI<1说明费用超支，SPI>1说明进度提前。37.关于偏差分析方法的说法，正确的是（）A.横道图法形象直观，能够反映偏差的严重性和产生偏差的原因B.表格法信息量大，能够灵活适应管理的需要C.曲线法能够直接用于定量分析D.横道图法是最常用的偏差分析方法答案：B解析：选项A，横道图法不能反映偏差产生的原因；选项C，曲线法只能定性分析，不能直接定量分析；选项D，表格法是最常用的偏差分析方法。38.下列费用中，不属于竣工决算中建设投资的是（）A.建设期利息B.流动资金C.预备费D.工程建设其他费答案：B解析：建设投资包括工程费用、工程建设其他费、预备费、建设期利息，流动资金属于流动资产投资，不属于建设投资。39.关于保修期限的说法，正确的是（）A.基础设施工程的最低保修期限为50年B.屋面防水工程的最低保修期限为3年C.电气管线、给排水管道的最低保修期限为2年D.装修工程的最低保修期限为1年答案：C解析：基础设施工程的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限，屋面防水工程最低保修期限为5年，装修工程最低保修期限为2年。40.下列工程造价指数中，属于质量指标指数的是（）A.人工费价格指数B.建安工程造价指数C.设备工器具价格指数D.工程建设其他费指数答案：B解析：质量指标指数是反映总水平变动的指数，建安工程造价指数属于质量指标指数，其他选项均属于个体指数或数量指标指数。【二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）】1.下列费用中，属于建筑安装工程费中安全文明施工费的有（）A.环境保护费B.临时设施费C.二次搬运费D.文明施工费E.脚手架工程费答案：ABD解析：安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、建筑工人实名制管理费，二次搬运费和脚手架工程费属于措施项目费但不属于安全文明施工费。2.进口设备抵岸价的组成内容包括（）A.离岸价B.国际运费C.外贸手续费D.国内运杂费E.增值税答案：ABCE解析：进口设备抵岸价=货价（离岸价）+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+消费税+进口环节增值税+车辆购置税，国内运杂费属于设备购置费的组成部分，不属于抵岸价。3.下列费用中，属于工程建设其他费中与项目建设有关的其他费用的有（）A.建设单位管理费B.联合试运转费C.勘察设计费D.专项评价费E.生产准备费答案：ACD解析：联合试运转费、生产准备费属于与未来生产经营有关的其他费用，其他选项均属于与项目建设有关的其他费用。4.关于预备费的说法，正确的有（）A.基本预备费的计算基数为工程费用、工程建设其他费之和B.价差预备费是为应对建设期内利率、汇率或价格调整等预留的费用C.基本预备费也称为不可预见费D.价差预备费的计算基数为静态投资E.基本预备费包括竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要挖掘和修复的费用答案：BCDE解析：选项A，基本预备费的计算基数为工程费用、工程建设其他费之和，乘以基本预备费率，表述本身正确，但注意完整计算基数为工程费用+工程建设其他费，本题BCDE均正确。5.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，工程量清单的组成内容包括（）A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.间接费清单E.规费、税金项目清单答案：ABCE解析：工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。6.设计概算的作用包括（）A.是制定和控制建设投资的依据B.是编制建设计划的依据C.是进行贷款的依据D.是签订工程总承包合同的依据E.是编制投标报价的依据答案：ABCD解析：设计概算是设计阶段编制的，投标报价是施工阶段投标人编制的，依据是招标文件、计价定额、市场价格等，不是设计概算。7.下列施工图预算审查方法中，适合于小型工程、工艺简单的工程的有（）A.全面审查法B.标准预算审查法C.重点审查法D.对比审查法E.筛选审查法答案：AE解析：全面审查法适合于工程量小、工艺简单的工程，筛选审查法适合于住宅工程或不具备全面审查条件的工程。8.关于投标报价的说法，正确的有（）A.投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本B.投标人应当按照招标工程量清单填报价格C.投标人可以根据自身情况对招标工程量清单的内容进行修改D.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予拒绝E.投标报价应当由投标人委托的造价工程师签字盖章答案：ABD解析：选项C，投标人不得修改招标工程量清单的内容，如有异议，应当向招标人提出澄清；选项E，投标报价应当由投标人的法定代表人或其委托代理人签字盖章，造价工程师签字是编制要求，不是必备的投标签字要求。9.下列合同价款调整事项中，应当由发包人承担责任的有（）A.法律法规变化导致的费用增加B.工程变更导致的费用增加C.承包人施工机械故障导致的费用增加D.不可抗力导致的永久工程损坏的费用E.承包人投标报价漏项导致的费用增加答案：ABD解析：选项C、E属于承包人自身原因导致的损失，由承包人承担。10.下列费用中，承包人可以索赔人工费的有（）A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费B.非承包人原因导致工效降低所增加的人工费C.法定人工费增长的费用D.承包人原因导致的停工损失E.不可抗力导致的人员窝工费用答案：ABC解析：选项D属于承包人自身原因，不能索赔；选项E，不可抗力导致的人员窝工费用由承包人承担。11.工程计量的原则包括（）A.不符合合同文件要求的工程不予计量B.按承包人实际完成的全部工程量计量C.按合同文件约定的方法、范围、内容和单位计量D.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量E.监理人对工程量有异议的，有权要求承包人共同复核或抽样复测答案：ACDE解析：选项B错误，计量的是质量合格、符合合同要求的工程量，不是全部实际完成的工程量。12.下列费用中，属于进度款支付内容的有（）A.已完工程的价款B.已确认的索赔费用C.应扣回的预付款D.应扣减的质量保证金E.承包人的垫资利息答案：ABCD解析：进度款支付内容包括已完工程价款、变更价款、索赔价款、应扣回的预付款、应扣减的质量保证金等，垫资利息如果合同没有约定的，不予支付。13.赢得值法的基本参数包括（）A.已完工作预算费用B.计划工作预算费用C.已完工作实际费用D.费用偏差E.进度偏差答案：ABC解析：费用偏差、进度偏差是赢得值法的评价指标，不是基本参数。14.关于偏差产生的原因，属于发包人原因的有（）A.建设手续不全B.未及时提供场地C.设计标准变更D.施工方案不合理E.汇率变化答案：AB解析：选项C属于设计原因，选项D属于施工原因，选项E属于客观原因。15.竣工决算的编制依据包括（）A.经批准的可行性研究报告、投资估算书、初步设计或扩大初步设计、概算调整及其批准文件B.招投标文件（书）、各种合同及协议书C.施工记录、施工签证、施工及验收记录D.历年基建计划、历年财务决算及批复文件E.投标报价文件答案：ABCD解析：投标报价文件不是竣工决算的编制依据，竣工决算编制依据是建设全过程的实际资料。16.关于新增固定资产价值的确定，下列说法正确的有（）A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.对于为了提高产品质量、改善劳动条件、节约材料消耗、保护环境而建设的附属辅助工程，只要全部建成，正式验收交付使用后就要计入新增固定资产价值C.运输设备及其他不需要安装的设备、工具、器具、家具等固定资产一般仅计算采购成本，不计分摊的待摊投资D.待摊投资的分摊方法一般按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊E.土地使用权出让金应计入新增固定资产价值答案：ABCD解析：选项E，土地使用权出让金属于无形资产，不计入新增固定资产价值。17.施工阶段投资控制的合同措施包括（）A.做好工程施工记录，保存各种文件图纸B.参与处理索赔事宜，审核索赔费用C.对设计变更进行技术经济比较D.加强合同管理，控制合同变更E.编制资金使用计划，确定投资控制目标答案：ABD解析：选项C属于技术措施，选项E属于经济措施。18.关于暂估价的说法，正确的有（）A.暂估价包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价B.材料暂估单价由招标人填写，投标人计入综合单价C.专业工程暂估价由投标人自主报价D.暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额E.暂估价的金额在结算时按照实际发生的价格调整答案：ABDE解析：选项C，专业工程暂估价由招标人填写，投标人不得修改，计入投标总价。19.下列情形中，需要对施工图预算进行审查的有（）A.施工图设计完成后，拟采用总价合同的工程B.招标人编制招标控制价前C.施工单位编制施工预算前D.工程造价管理机构对计价定额进行修订时E.法院处理工程造价纠纷时答案：ABE解析：施工预算是施工企业内部编制的，不需要对外审查；计价定额修订不需要审查施工图预算。20.关于工程保修金的返还，下列说法正确的有（）A.工程保修期届满后，发包人应当将保修金全额返还给承包人B.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实C.经核实无异议的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还给承包人D.发包人逾期返还保证金的，应当按照同期同类贷款利率支付利息E.保修金返还后，承包人不再承担工程保修责任答案：BCD解析：选项A，保修期届满后，扣除承包人未履行保修义务的费用后返还剩余部分；选项E，保修金返还不免除承包人的保修责任，承包人应当在法定保修期限内承担保修义务。【三、填空题（共10题，每题1分，共10分）】1.建设项目总投资中的流动资金是指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其他运营费用等所需的______。答案：周转资金2.采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其______和准确性由招标人负责。答案：完整性3.进口设备到岸价（CIF）的构成公式为：CIF=离岸价（FOB）+______+运输保险费。答案：国际运费4.基本预备费的计算基数为______、设备及工器具购置费、工程建设其他费用之和。答案：建筑安装工程费5.定额按照______不同，可分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额。答案：编制单位和适用范围6.设计概算是在______阶段，由设计单位编制的建设项目投资的最高限额。答案：初步设计（或技术设计）7.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，当工程量偏差超过______%时，可对该部分工程量的综合单价进行调整。答案：158.采用调值公式法进行价格调整时，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前______天的各可调因子的价格指数。答案：429.赢得值法中，费用偏差的计算公式为：费用偏差=已完工作预算费用-______。答案：已完工作实际费用10.竣工决算由竣工财务决算说明书、______、建设工程竣工图、工程造价对比分析四部分组成。答案：竣工财务决算报表【四、简答题（共4题，每题5分，共20分）】1.（封闭型）简述建筑安装工程费用按照费用构成要素划分的组成内容。答案：按照费用构成要素划分，建筑安装工程费由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成：（1）人工费：支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用，包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。（1分）（2）材料费：施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用，包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。（1分）（3）施工机具使用费：施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费，包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。（1分）（4）企业管理费：建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、检验试验费等。（0.5分）（5）利润：施工企业完成所承包工程获得的盈利。（0.5分）（6）规费：按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括社会保险费、住房公积金。（0.5分）（7）税金：国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税。（0.5分）2.（封闭型）简述工程量清单计价模式下，招标控制价的编制依据。答案：招标控制价的编制依据包括：（1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和相关专业工程的工程量计算规范；（1分）（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；（1分）（3）建设工程设计文件及相关资料；（0.5分）（4）拟定的招标文件及招标工程量清单；（0.5分）（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；（0.5分）（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；（0.5分）（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的参照市场价；（0.5分）（8）其他的相关资料。（0.5分）3.（开放型）列举工程施工阶段常见的合同价款调整事项（至少列举5类），并简要说明其中一类的调整规则。答案：施工阶段常见的合同价款调整事项包括：法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、物价变化、暂估价、不可抗力、提前竣工（赶工补偿）、误期赔偿、索赔、现场签证、暂列金额等，列举任意5类即可得2分。以工程量偏差的调整规则为例：（1）当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。（2分）（2）如果工程量出现超过15%的变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。（1分）（说明：选择其他调整事项说明规则，表述正确即可得分）4.（开放型）简述施工阶段投资控制的主要措施，结合监理工作实际说明其中技术措施的具体内容。答案：施工阶段投资控制的措施包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施四类，得1分。其中技术措施的具体内容包括：（1）对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更，对非必要的设计变更予以驳回，对确需变更的设计方案进行投资测算，避免投资超出控制目标；（1.5分）（2）继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性，联合设计单位、施工单位对设计方案进行优化，在不降低工程质量标准的前提下降低工程成本；（1分）（3）审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，优先选择技术上可行、经济上合理的施工方案，避免不必要的赶工费和措施费支出；（1分）（4）审核施工单位提出的新材料、新工艺、新技术的应用方案，在确保工程质量和安全的前提下，评估其对投资的影响，避免不必要的成本增加。（0.5分）【五、应用题（共2题，每题15分，共30分）】1.（计算类）某建设项目建设期为3年，各年投资计划额如下：第一年静态投资为7200万元，第二年为10800万元，第三年为3600万元，年均投资价格上涨率为6%，建设期内贷款总额为9000万元，贷款时间为：第一年2400万元，第二年4800万元，第三年1800万元，贷款年利率为8%，按年计息，建设期内利息只计息不支付。问题：（1）计算该项目的价差预备费；（6分）（2）计算该项目的建设期贷款利息；（6分）（3）若该项目的基本预备费为2160万元，计算该项目的建设投资总额。（3分）（计算结果保留2位小数）答案：（1）价差预备费计算价差预备费公式为：PF=[(1+f(1①第一年价差预备费：P=②第二年价差预备费：P=③第三年价差预备费：P=价差预备费合计：PF（2）建设期贷款利息计算各年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率①第一年利息：=(②第二年利息：=(③第三年利息：=(建设期贷款利息合计：q=（3）建设投资总额计算建设投资=静态投资+价差预备费+建设期利息静态投资=7200+10800+3600+2160=23760.00万元（1分）建设投资总额=23760.00+1764.72+1174.69=26699.41万元（2分）2.（综合分析类）某工程项目施工合同约定采用工程量清单计价模式，合同工期为220天，合同中约定：人工工日单价为80元/工日，窝工人工补贴为30元/工日；施工机械台班单价为1200元/台班，闲置台班补贴为400元/台班；管理费和利润按人材机费用之和的12%计取，规费按人材机管利之和的6%计取，增值税税率为9%；当实际工程量超过清单工程量15%时，超过部分综合单价调整系数为0.9。工程实施过程中发生如下事件：事件1：基坑开挖过程中，遇到地质勘察报告未标明的孤石，施工单位处理孤石增加用工20工日，施工机械2台班，同时造成施工单位人员窝工10工日，机械闲置3台班，施工单位配合地质复查用工8工日，工期延误5天。事件2：主体结构施工阶段，建设单位提出设计变更，导致某分项工程清单工程量由1200m³变为1600m³