2025年员额法官遴选考试笔试真题及参考答案

2025年员额法官遴选考试笔试练习题及参考答案一、单项选择题（每题1分，共10分，每题只有一个正确答案）1.根据《中华人民共和国法官法》及《员额法官遴选办法（试行）》规定，下列人员中符合参加最高人民法院员额法官遴选条件的是（）A.甲，原某基层法院审判员，辞职3年后重新报考，曾因醉驾被判处拘役一个月，缓刑两个月B.乙，某高校法学副教授，从事法律教学工作满8年，具有法律职业资格证书，未从事过审判辅助工作C.丙，原某高级人民法院副庭长，交流到省司法厅任副处长2年，申请回原法院遴选至最高人民法院，已取得法律职业资格A证满8年D.丁，某中院书记员，已在审判辅助岗位工作满4年，本科非法学，近三年考核均为优秀，未取得法律职业资格A类证书2.甲将自己的高档笔记本电脑交给乙保管，乙擅自将该电脑以合理价格卖给不知情的丙，丙交付价款后取走电脑。丙使用一周后发现电脑故障，送到丁的维修店维修，产生维修费用2000元，丙拒付维修费，丁留置该电脑。下列说法正确的是（）A.因乙无权处分，甲有权直接请求丁返还电脑B.丁善意取得留置权，有权就电脑拍卖价款优先受偿C.丙不能取得电脑所有权，因为乙未取得甲的追认D.丁因丙拒付维修费，有权直接取得电脑所有权3.根据2024年修正的《中华人民共和国民事诉讼法》，下列关于小额诉讼程序的表述，正确的是（）A.基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的金钱给付民事案件，标的额超过各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之五十但在二倍以下的，当事人双方不得约定适用小额诉讼程序B.小额诉讼程序案件的审限为三个月，不得延长C.当事人对小额诉讼案件的判决、裁定不服的，应当向上一级人民法院上诉D.人民法院审理小额诉讼案件，实行一审终审，审限为两个月，特殊情况经院长批准可以延长一个月4.甲驾车闯红灯，将正常过马路的孕妇乙撞成重伤，乙被送往医院抢救，抢救过程中因医生处方错误导致乙药物过敏死亡，下列关于甲的行为定性，正确的是（）A.甲构成交通肇事罪，属于交通肇事因逃逸致人死亡B.甲的行为与乙的死亡结果之间没有因果关系，仅构成交通肇事罪，不承担致人死亡的刑事责任C.甲构成危险驾驶罪与故意伤害罪，数罪并罚D.甲仅构成过失致人死亡罪5.甲市乙区人民政府为推进旧城改造，发布《某片区旧城改造房屋征收公告》，决定对该片区范围内的房屋实施征收，该片区居民丙对乙区政府作出的征收决定不服，提起行政诉讼，下列关于本案管辖的说法正确的是（）A.本案应当由乙区人民法院管辖B.本案应当由甲市中级人民法院管辖C.本案应当由甲市高级人民法院管辖D.本案丙可以选择向甲市中级人民法院或者乙区人民法院起诉6.根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释，下列哪一案件不属于可以适用刑事和解程序的案件（）A.甲因邻里纠纷故意损毁乙的财物，价值8000元，可能判处三年以下有期徒刑B.乙交通肇事致一人重伤，负全部责任，可能判处三年以下有期徒刑C.丙因琐事将打成打成轻伤，丙系累犯，可能判处二年有期徒刑D.丁过失致人重伤，可能判处三年有期徒刑7.根据《中华人民共和国民法典》，下列关于保证方式的推定，正确的是（）A.保证合同中对保证方式没有约定的，推定为一般保证B.保证合同中对保证方式约定不明确的，推定为连带责任保证C.银行出具的保函中未约定保证方式，推定为一般保证D.一般保证的保证人不得主张先诉抗辩权8.法官在庭审过程中，下列哪一做法符合法官职业道德要求（）A.庭审中打断一方律师发言，提示该律师发言紧扣争议焦点B.因一方当事人迟到，当庭训斥当事人并对其作出罚款处罚C.休庭后接受双方当事人共同邀请，到附近餐馆共进工作餐D.对一方当事人提出的回避申请，当庭驳回并告知不得复议9.根据《中华人民共和国反不正当竞争法》，经营者的下列哪一行为不属于不正当竞争行为（）A.为了抢占市场，以低于成本的价格销售临期商品B.虚构交易，为自己的网店刷销量刷好评C.未经同意使用他人有一定影响力的网红店铺名称D.员工跳槽带走原单位客户信息，用于自己开办公司招揽客户10.下列哪一案件不属于终结诉讼的情形（）A.离婚案件一方当事人死亡的B.追索赡养费案件一方当事人死亡的C.被告死亡，没有遗产，也没有应当承担义务的人的D.一方当事人因不可抗力不能参加诉讼满六个月的二、多项选择题（每题2分，共10分，多选、少选、错选均不得分）1.根据《中华人民共和国法官职业道德基本准则》，法官下列哪些行为违反了职业道德要求（）A.接受案件当事人委托的律师赠送的价值5000元的年度健身卡B.在朋友圈公开发文对正在审理的案件发表倾向性观点，称被害人一方值得社会同情C.私下单独会见一方当事人，就案件事实核实证据未通知另一方当事人到场D.退休2年后，接受原任职法院辖区内某律师事务所邀请担任高级顾问，每年领取固定报酬2.根据《中华人民共和国民法典》，下列关于居住权的说法，错误的有（）A.居住权自登记时设立B.设立居住权的住宅不得出租，当事人另有约定的除外C.居住权可以继承，当事人另有约定的除外D.居住权不得转让，但是可以设定抵押3.根据《中华人民共和国刑法》，下列关于正当防卫的表述，正确的有（）A.对正在进行行凶杀人，严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人死亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任B.不法侵害人已经中止犯罪，逃离现场，行为人追上不法侵害人将其打伤，不属于正当防卫C.对于过失的不法侵害，不能进行正当防卫D.正当防卫必须针对不法侵害人本人实施4.根据《中华人民共和国行政强制法》，下列关于行政强制的设定，说法正确的有（）A.法律可以设定任何行政强制措施B.行政法规可以设定限制公民人身自由的行政强制措施C.地方性法规可以设定查封场所、设施的行政强制措施D.规章不得设定任何行政强制措施5.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，下列关于举证责任分配的表述，正确的有（）A.饲养动物致人损害的侵权诉讼，由动物饲养人或者管理人就受害人有过错或者第三人有过错承担举证责任B.因污染环境、破坏生态造成他人损害，侵权人应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任C.因医疗行为引起的侵权诉讼，一律由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任D.高度危险作业致人损害的侵权诉讼，由加害人就受害人故意造成损害的事实承担举证责任三、案例分析题（每题30分，共60分）案例分析一（本题30分）案情：2023年5月，甲公司为建设办公大楼，与乙建筑公司签订《建设工程施工合同》，约定合同总价为5000万元，开工日期为2023年6月1日，竣工日期为2024年5月30日，约定若承包人逾期竣工，每逾期一天支付合同总价款万分之五的违约金。合同签订后，乙公司按时开工，施工过程中，当地遭遇百年一遇特大暴雨，引发山洪，导致施工现场临时办公区冲毁，部分已完工的地基工程（永久工程）被冲坏，乙公司停工30天进行清理和修复，产生修复费用120万元。暴雨过后，乙公司为赶工期增加了施工人员和设备，最终于2024年6月30日完成竣工验收，实际逾期31天。工程验收合格后，甲公司要求乙公司承担全部逾期竣工违约金，乙公司主张暴雨属于不可抗力，应当免除全部逾期违约责任，双方协商不成，甲公司诉至法院，请求判令乙公司支付逾期竣工违约金77.5万元（计算方式：5000万×0.05%×31天），并承担本案诉讼费用。案件审理过程中，乙公司提出反诉，请求判令甲公司承担不可抗力导致的地基修复费用120万元，同时免除本次逾期竣工的违约责任。经查：1.双方签订的施工合同中未对不可抗力导致的损失和工期延误分担规则作出明确约定；2.案涉特大暴雨已经被气象部门认定为不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力；3.乙公司在暴雨发生后24小时内通知了甲公司，并且在法定期限内提交了工期顺延申请。问题：1.乙公司主张免除逾期竣工违约责任能否得到支持？为什么？（15分）2.乙公司主张的120万元地基修复费用应当由哪一方承担？为什么？（15分）案例分析二（本题30分）案情：2024年3月，张某因赌博欠下李某高利贷80万元，无力偿还，李某多次上门催债，张某遂产生绑架李某10岁的外甥王某勒索财物的想法。2024年4月2日，张某在王某放学路上将王某骗上自己的车，带至远郊闲置仓库关押。关押过程中，王某哭闹不止，张某害怕哭声引来路人发现，遂用胶带封住王某口鼻，导致王某机械性窒息当场死亡。张某杀人后，仍打电话给李某，称王某在自己手上，要求李某当日晚8点前将50万元赎金打到指定账户，否则杀死王某。李某害怕张某伤害王某，按要求将50万元打入指定账户，张某收到赎金后逃离，一周后张某被公安机关抓获。问题：1.张某的行为构成几罪？应当如何定罪处罚？为什么？（20分）2.张某绑架王某后杀害王某的行为，是否属于《刑法》规定的绑架罪“杀害被绑架人”加重处罚情节？为什么？（10分）四、裁判文书写作（本题20分）针对上述案例分析一的甲公司与乙公司建设工程施工合同纠纷一案，假设你是审理本案的一审承办法官，案件事实已经查清，请撰写本案一审民事判决书的“本院认为”部分。要求：格式规范，说理充分，适用法律准确，逻辑清晰，字数不超过1000字。参考答案及解析一、单项选择题1.答案：C解析：根据《法官法》第10条，曾因犯罪受过刑事处罚的不得担任法官，A选项甲受过刑事处罚，排除；第12条规定，担任法官必须取得法律职业资格，从事法律工作满5年，D选项丁未取得法律职业资格，排除；《员额法官遴选办法（试行）》规定，上级人民法院遴选法官一般从下一级人民法院逐级遴选，初任法官不得直接进入最高人民法院，B选项乙为初任法官，直接遴选至最高人民法院不符合规定，排除；C选项丙原任高级法院法官，符合逐级遴选条件，因此正确。2.答案：B解析：根据《民法典》第311条，丙善意、以合理价格受让电脑并完成交付，已经善意取得电脑所有权，甲只能向乙主张赔偿，无权要求丁返还电脑，AC错误；丁基于维修合同合法占有电脑，因丙拒付维修费，依法善意取得留置权，有权优先受偿，B正确；留置权人不能直接取得留置物所有权，需经法定清算程序，D错误。3.答案：D解析：2024年《民事诉讼法》修正后，第166条规定，标的额超过各省上年度就业人员年平均工资百分之五十但在二倍以下的，当事人双方可以约定适用小额诉讼程序，A错误；第171条规定，小额诉讼案件审限为两个月，特殊情况经院长批准可以延长一个月，BC错误，D正确。4.答案：B解析：本案中介入因素医生处方错误属于异常因素，中断了甲肇事行为与乙死亡结果的因果关系，因此甲不对乙的死亡承担责任，甲交通肇事致一人重伤负全部责任，构成交通肇事罪，B正确；甲无逃逸行为，A错误；不符合危险驾驶罪、过失致人死亡罪构成要件，CD错误。5.答案：B解析：《行政诉讼法》第15条规定，对县级以上人民政府所作的行政行为提起诉讼的第一审行政案件，由中级人民法院管辖，本案被告是乙区人民政府，属于县级人民政府，因此B正确。6.答案：C解析：根据《刑事诉讼法》司法解释，刑事和解程序不适用于累犯，C选项丙系累犯，因此不能适用，正确。7.答案：A解析：《民法典》第686条规定，保证合同对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任，A正确，B错误。8.答案：A解析：法官庭审中有权引导当事人发言，打断无关发言符合职业道德要求，A正确；BCD均违反职业道德要求。9.答案：A解析：以低于成本的价格销售临期商品属于正当销售行为，不属于不正当竞争，A正确。10.答案：D解析：一方当事人因不可抗力不能参加诉讼属于中止诉讼情形，不属于终结诉讼，D正确。二、多项选择题1.答案：ABCD解析：四项均违反法官职业道德和纪律规定：法官不得收受当事人、代理人财物，不得对未决案件发表倾向性意见，不得单方私下会见当事人，法官退休后三年内不得在原任职法院辖区担任法律顾问，因此全选。2.答案：CD解析：《民法典》第369条规定，居住权不得转让、继承，不得设立抵押，因此CD表述错误，当选；AB表述正确，不选。3.答案：ABD解析：过失不法侵害也可以进行正当防卫，C错误，ABD正确。4.答案：ACD解析：行政法规不得设定限制人身自由的行政强制措施，B错误，ACD正确。5.答案：ABD解析：根据最新规定，医疗侵权案件现在适用一般举证规则，由患者举证因果关系和过错，C错误，ABD正确。三、案例分析题案例分析一参考答案1.乙公司的主张部分成立，仅免除30天工期延误的违约责任，对1天的逾期承担违约责任。（15分）理由：①根据《民法典》第590条规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。（5分）②本案中，案涉特大暴雨构成不可抗力，该不可抗力导致乙公司停工30天，乙公司已经依法及时履行通知义务并提交工期顺延申请，因此不可抗力影响范围内的30天工期延误应当免责，工期相应顺延30天。（5分）③原合同约定竣工日期为2024年5月30日，顺延30天后竣工日期为2024年6月29日，乙公司实际于2024年6月30日竣工，仅逾期1天，因此仅需承担1天的违约责任，其余部分免责。（5分）2.120万元修复费用应当由甲公司承担。（15分）理由：①根据《民法典》风险负担规则，以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关精神，建设工程施工过程中，已经完成的永久工程的风险由发包人承担，双方未对不可抗力损失分担作出约定的，永久工程的修复费用由发包人承担。（8分）②本案中，案涉受损的地基工程属于已经完工的永久工程，不属于承包人所有的临时设施，因此120万元修复费用应当由发包人甲公司承担，乙公司的反诉请求应当支持。（7分）案例分析二参考答案1.张某仅构成绑架罪一罪，不属于数罪，应当按照绑架罪的加重犯定罪处罚。（20分）理由：①根据《刑法》第239条规定，绑架罪是指以勒索财物为目的绑架他人，或者绑架他人作为人质的行为，犯绑架罪，杀害被绑架人的，属于加重处罚情节，不单独定故意杀人罪，不数罪并罚。（8分）②本案中，张某以勒索财物为目的，实际控制了王某，已经构成绑架罪既遂；张某在绑架过程中杀害王某，属于绑架罪的加重情节，不需要单独定故意杀人罪。（6分）③张某杀害王某后隐瞒真相向李某勒索赎金，属于绑架罪勒索财物目的的组成部分，不单独构成敲诈勒索罪、诈骗罪，不需要数罪并罚，因此张某仅构成绑架罪一罪，适用加重犯的法定刑定罪处罚。（6分）2.属于绑架罪的“杀害被绑架人”加重处罚情节。（10分）理由：根据刑法规定和通说，“杀害被绑架人”是指在绑架过程中故意杀害被绑架人的行为，只要是行为人基于绑架目的，在控制被绑架人过程中实施杀害行为，不论杀害行为发生在勒索财物之前还是之后，都属于“杀害被绑架人”。（6分）本案中，张某已经实际控制王某，为了掩盖绑架行为、防止