2026年内蒙古锡林郭勒盟康远工程建设监理公司招聘题库带答案分析

2026年内蒙古锡林郭勒盟康远工程建设监理公司招聘题库带答案分析一、单项选择题（每题1分，共20分）1.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），监理规划应在（）编制完成，并经监理单位技术负责人审批。A.签订委托监理合同及收到设计文件后B.签订委托监理合同后，第一次工地会议前C.第一次工地会议后，工程开工前D.工程开工后一周内答案：A分析：《建设工程监理规范》第4.2.1条规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。2.在建设工程目标控制措施中，对工程进度计划进行动态调整和优化，属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施答案：B分析：技术措施是指通过改进设计方案、施工方案、应用新技术、调整进度计划等技术手段实现目标控制。对进度计划进行动态调整和优化，属于技术措施的范畴。3.根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）。A.建设单位和设计单位B.建设单位和建设工程质量监督机构C.监理单位和设计单位D.建设单位和监理单位答案：B分析：《建设工程质量管理条例》第三十条规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。4.某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天。在计划执行检查时，发现该工作的持续时间延长了4天，则说明工作M的实际进度（）。A.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟1天B.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行C.将总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D.将总工期延长4天，并将其后续工作的最早开始时间推迟4天答案：B分析：工作持续时间延长4天，小于其总时差（5天），故不影响总工期；延长天数等于其自由时差（3天）？不对，重新分析：延长4天大于自由时差3天，故会影响后续工作的最早开始时间。影响天数=4-3=1天。因此，正确答案是A。选项B错误，因为延长天数（4天）大于自由时差（3天），必然影响后续工作。5.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人，公示期不得少于（）日。A.3，2B.3，3C.5，2D.5，3答案：B分析：《招标投标法实施条例》第五十四条规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。6.建设工程监理的（）是指监理人员在工程施工阶段，对施工质量形成的全过程进行全方位的检查与监控。A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.全过程控制答案：B分析：事中控制是指在施工过程中进行的控制，包括对工序、分项工程、分部工程的实时检查、旁站、巡视、平行检验等，是对质量形成全过程的现场监控。7.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。A.建设单位B.设计单位C.建设行政主管部门D.安全生产监督管理部门答案：A分析：《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。8.在FIDIC合同条件下，工程师在收到承包商提交的最终报表和结清证明后（）天内，应签发最终支付证书。A.14B.28C.56D.84答案：B分析：根据FIDIC《施工合同条件》（1999版红皮书）第14.13款【最终支付证书的签发】，工程师在收到承包商提交的最终报表和书面结清证明后28天内，应向业主签发最终支付证书。9.某工程项目的建筑安装工程费为2000万元，设备及工器具购置费为800万元，工程建设其他费用为300万元，基本预备费率为8%，则该项目的基本预备费为（）万元。A.248B.160C.184D.224答案：A分析：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费率。工程费用=建筑安装工程费+设备及工器具购置费=2000+800=2800万元。基本预备费=(2800+300)×8%=3100×0.08=248万元。10.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应审查施工单位报送的（），符合要求后由总监理工程师签认。A.施工组织设计B.专项施工方案C.施工进度计划D.以上都是答案：D分析：《建设工程监理规范》第5.1.6条（施工组织设计审查）、第5.2.1条（专项施工方案审查）、第5.4.2条（施工进度计划审查）均规定，项目监理机构应审查相应文件，符合要求后由总监理工程师签认。11.在双代号网络图中，虚工作（）。A.既消耗时间，又消耗资源B.只消耗时间，不消耗资源C.既不消耗时间，也不消耗资源D.只消耗资源，不消耗时间答案：C分析：虚工作是双代号网络图中为了正确表达工作之间的逻辑关系而引入的，用虚箭线表示。它既不消耗时间，也不消耗资源。12.根据《民法典》，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，（）应当承担赔偿责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.设计人答案：A分析：《民法典》第八百零二条规定，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。13.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，应当（）。A.降低监理费用承揽业务B.承担该项建设工程的监理业务C.不得承担该项建设工程的监理业务D.向建设行政主管部门说明情况后可以承揽答案：C分析：《建设工程质量管理条例》第三十五条规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。14.在工程质量统计分析方法中，用来系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间关系的方法是（）。A.排列图法B.直方图法C.因果分析图法D.控制图法答案：C分析：因果分析图法，又称鱼刺图、树枝图，是用来寻找某种质量问题所有可能原因的有效工具，可以系统整理分析质量问题与原因之间的关系。15.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.招标人B.投标人C.招标代理机构D.造价咨询单位答案：A分析：《建设工程工程量清单计价规范》第4.1.2条规定，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责。16.监理工程师对施工过程的质量控制，应以（）的控制为核心。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.工序答案：D分析：工程施工质量是在施工过程中形成的，而工序是施工过程的基本单元，工序质量是分项、分部、单位工程质量的基础。因此，施工过程的质量控制必须以工序质量控制为核心。17.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成10人以上30人以下死亡的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：B分析：《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。18.在工程变更价款确定中，合同中已有适用于变更工程的价格，按（）执行。A.合同已有的价格B.参照类似价格C.承包人提出的价格D.工程师确定的价格答案：A分析：《建设工程施工合同（示范文本）》及《建设工程工程量清单计价规范》均规定，已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。19.项目监理机构处理费用索赔的主要依据不包括（）。A.法律法规B.勘察设计文件C.工程建设标准D.施工单位的企业定额答案：D分析：处理费用索赔的依据主要包括：合同文件、法律法规、工程建设标准、索赔事件的证据等。施工单位的企业定额是其内部成本核算和投标报价的依据，并非监理处理索赔的通用依据。20.工程监理单位履行建设工程安全生产管理的监理职责时，发现存在严重安全事故隐患，施工单位拒不整改的，应当（）。A.要求施工单位暂时停工B.及时向建设单位报告C.及时向有关主管部门报告D.吊销其资质证书答案：C分析：《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。二、多项选择题（每题2分，共20分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得将下列（）工作委托给总监理工程师代表。A.组织编制监理规划，审批监理实施细则B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员C.组织审查施工组织设计、（专项）施工方案D.签发工程开工令、暂停令和复工令E.组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况答案：ABD分析：《建设工程监理规范》第3.2.2条规定，总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：组织编制监理规划，审批监理实施细则；根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；签发工程开工令、暂停令和复工令；签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。2.建设工程监理的性质包括（）。A.服务性B.强制性C.科学性D.独立性E.公平性答案：ACDE分析：建设工程监理的性质包括服务性、科学性、独立性和公平性。强制性不是监理的性质，而是国家对部分工程实行强制监理制度的要求。3.下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有（）。A.安全文明施工费B.工程排污费C.脚手架工程费D.已完工程及设备保护费E.管理人员工资答案：ACD分析：措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、脚手架工程费等。工程排污费属于规费（现为环境保护税），管理人员工资属于企业管理费。4.工程监理单位编制监理实施细则的依据有（）。A.监理规划B.工程建设标准C.工程设计文件D.施工组织设计E.专项施工方案答案：ABCD分析：《建设工程监理规范》第4.3.1条规定，监理实施细则编制的依据有：监理规划；工程建设标准、工程设计文件；施工组织设计、（专项）施工方案。专项施工方案是监理实施细则针对的对象之一，但也是编制依据之一，此处E选项存在争议，但严格依据规范条文，未明确列出“专项施工方案”作为依据，而是“（专项）施工方案”。结合规范上下文，通常认为施工组织设计和专项施工方案均是依据。但根据多选题答题技巧和常见考点，A、B、C、D是明确无误的依据。E项“专项施工方案”通常被认为是针对性的对象，而非所有细则的通用编制依据。保守选择A、B、C、D。5.根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（）书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位B.监理的内容C.监理的权限D.监理规划E.监理实施细则答案：ABC分析：《建筑法》第三十三条规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。6.在工程质量事故处理方案中，属于修补处理的有（）。A.封闭保护B.复位纠偏C.结构卸荷D.返工重做E.限制使用答案：ABC分析：修补处理是最常用的一类处理方案，包括封闭保护、复位纠偏、结构补强、表面处理等。结构卸荷也常作为修补处理的辅助措施。返工重做属于返工处理，限制使用属于不做处理中的一种特定情况。7.下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的有（）。A.审查施工单位提交的施工进度计划B.协助建设单位编制工程竣工决算报告C.检查施工进度计划的实施情况D.比较分析实际进度与计划进度的偏差E.审批工程延期答案：ACDE分析：施工阶段进度控制的主要任务包括：审查施工单位提交的施工进度计划；检查、记录施工进度计划的实施情况；通过比较分析发现偏差，采取纠偏措施；处理工程延期和工期索赔等。协助建设单位编制工程竣工决算报告属于投资控制或合同管理的内容。8.根据《标准施工招标文件》（2007年版），下列情形中，承包人有权提出费用和利润索赔的有（）。A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求B.异常恶劣的气候条件C.发包人原因造成工期延误D.不可抗力E.法律变化引起的价格调整答案：AC分析：根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求（第5.2.6款）、发包人原因造成工期延误（第11.3款）等，承包人有权索赔费用和利润。异常恶劣的气候条件（第11.4款）和不可抗力（第21.3款）只能索赔工期和部分费用（停工损失），不能索赔利润。法律变化引起的价格调整（第16.2款）按约定调整合同价格，不属于索赔范畴。9.项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容包括（）。A.编审程序是否符合相关规定B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施是否符合施工合同要求C.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划是否满足工程施工需要D.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准E.施工总平面布置是否科学合理答案：ABCDE分析：《建设工程监理规范》第5.1.6条规定，施工组织设计审查的基本内容即包括上述所有选项。10.建设工程风险对策中，属于非保险转移的有（）。A.业主将合同责任和风险转移给对方当事人B.购买工程保险C.建立风险准备金D.采用担保或履约保函E.承包商进行专业分包答案：ADE分析：非保险转移又称合同转移，是通过签订合同将风险转移给其他方。包括：业主将风险转移给承包商（如固定总价合同）、承包商进行专业分包、工程担保或履约保函等。购买工程保险属于保险转移，建立风险准备金属于风险自留。三、填空题（每空1分，共10分）1.根据《建设工程监理规范》，监理日志应及时、真实、详细地记录，由__________监理人员负责填写。答案：专业分析：《建设工程监理规范》附录A.0.7规定，监理日志由专业监理工程师根据工程实际情况每天记录。2.建设工程目标控制的流程是一个__________循环过程。答案：动态（或PDCA）分析：目标控制是一个不断循环的动态过程，通常遵循计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）、行动（Action）的PDCA循环原理。3.在双代号网络计划中，关键线路是指从起点节点到终点节点，__________最长的线路。答案：总持续时间分析：关键线路是总持续时间最长，决定总工期的线路。4.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理__________保险。答案：意外伤害分析：《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。5.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担__________责任。答案：监理分析：《建设工程质量管理条例》第三十六条规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。6.见证取样是指在__________见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至具备相应资质的检测单位进行检测。答案：监理人员或建设单位分析：《建设工程质量管理条例》第三十一条规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。7.根据《民法典》，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程__________，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。答案：折价分析：《民法典》第八百零七条规定了建设工程价款优先受偿权，其中提到承包人可以与发包人协议将工程折价。8.施工阶段投资控制的措施中，审核工程计量和工程款支付申请，属于__________措施。答案：经济分析：经济措施的核心是资金、费用、支付，审核计量与支付是典型的经济措施。9.排列图法又叫主次因素分析图或__________图，用于找出影响质量的主要因素。答案：帕累托（或ABC）分析：排列图法又称帕累托图、主次因素排列图，其原理是“关键的少数，次要的多数”。10.总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条件时，报__________批准后，签发工程开工令。答案：建设单位分析：《建设工程监理规范》第5.1.8条规定，总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料；同时具备开工条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令。四、简答题（每题5分，共20分）1.简述项目监理机构处理工程变更的基本程序。答案：（1）建设单位或施工单位提出工程变更，应提交总监理工程师。（2）总监理工程师组织专业监理工程师审查变更申请，评估变更对工程费用、工期、质量等的影响。（3）总监理工程师就变更引起的费用和工期变化与建设单位和施工单位协商，力求达成一致。（4）审查同意的工程变更，由总监理工程师签发工程变更单。（5）项目监理机构监督施工单位按照变更文件实施工程变更。（6）处理因工程变更引起的费用索赔和工期调整事宜。分析：此题考察对《建设工程监理规范》第6.3条关于工程变更处理程序的理解。需涵盖提出、审查、协商、签发、实施、后续处理等关键环节。2.监理工程师在施工阶段进行工程质量控制的主要依据有哪些？答案：（1）工程合同文件：包括施工承包合同、监理合同、材料设备采购合同等。（2）勘察设计文件：包括经审查合格的地质勘察报告、全套施工图纸、设计变更等。（3）有关质量管理方面的法律、法规和部门规章。（4）工程建设标准：包括国家及地方的强制性标准和推荐性标准、技术规范、规程等。（5）施工组织设计、（专项）施工方案。（6）企业标准、工法等（在合同约定范围内）。分析：工程质量控制的依据具有层次性，从法律法规到合同文件、设计文件、技术标准，再到具体的施工方案。3.简述施工阶段监理工程师进行安全生产管理的监理工作内容。答案：（1）审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况。（2）审查施工单位资质、安全生产许可证及项目经理、专职安全管理人员和特种作业人员的资格。（3）审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。（4）巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。（5）发现存在安全事故隐患的，应要求施工单位整改；情况严重的，应要求暂停施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或不停止施工的，应及时向有关主管部门报告。（6）核查施工现场起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。（7）检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求。分析：依据《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程监理规范》中关于安全生产管理的监理职责，从审查、巡视检查、隐患处理、核查验收等方面进行阐述。4.什么是监理平行检验？其作用是什么？答案：监理平行检验是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。其作用主要有：（1）独立验证：为监理工程师独立判断工程质量提供科学、客观的依据，是对施工质量进行独立验证的重要手段。（2）强化控制：通过独立的检测数据，强化对施工过程及实体质量的控制力度。（3）促进管理：督促施工单位加强自身质量保证体系的管理，提高自检水平。（4）减少风险：降低因施工单位自检数据不实或判断失误而带来的监理误判风险。分析：需先给出平行检验的定义，然后从验证、控制、督促、风险防范等多个角度阐述其作用。五、计算题（每题10分，共10分）1.某建设工程施工网络计划如下图所示（单位：天）。试计算：（1）计算各项工作的时间参数（ES、EF、LS、LF、TF、FF）。（2）确定该网络计划的关键线路和计算工期。（注：此处假设网络图如下，因文本无法绘图，用文字描述逻辑关系代替）工作A：持续时间3天，紧后工作C、D。工作B：持续时间4天，紧后工作D、E。工作C：持续时间5天，紧后工作F。工作D：持续时间6天，紧后工作F。工作E：持续时间7天，紧后工作G。工作F：持续时间4天，紧后工作G。工作G：持续时间3天，无紧后工作。逻辑关系：起点→A，B；A→C，D；B→D，E；C→F；D→F；E→G；F→G；G→终点。答案：（1）时间参数计算（采用六时标注法或列表计算，此处简述关键结果）：按工作计算法（从起点节点开始）：工作A：ES=0，EF=0+3=3。工作B：ES=0，EF=0+4=4。工作C：ES=3，EF=3+5=8。工作D：紧前A、B，取大值：ES=max{3，4}=4，EF=4+6=10。工作E：ES=4，EF=4+7=11。工作F：紧前C、D，取大值：ES=max{8，10}=10，EF=10+4=14。工作G：紧前E、F，取大值：ES=max{11，14}=14，EF=14+3=17。计算工期Tc=17天。从终点节点逆推计算LF、LS：工作G：LF=17，LS=17-3=14。工作F：LF=14，LS=14-4=10。工作E：LF=14，LS=14-7=7。工作C：LF=10，LS=10-5=5。工作D：LF=10，LS=10-6=4。工作A：紧后C、D，取小值：LF=min{LS_C，LS_D}=min{5，4}=4，LS=4-3=1。工作B：紧后D、E，取小值：LF=min{LS_D，LS_E}=min{4，7}=4，LS=4-4=0。计算总时差TF=LS-ES或LF-EF：A:TF=1-0=1或4-3=1；B:TF=0-0=0或4-4=0；C:TF=5-3=2或10-8=2；D:TF=4-4=0或10-10=0；E:TF=7-4=3或14-11=3；F:TF=10-10=0或14-14=0；G:TF=14-14=0或17-17=0。计算自由时差FF（等于紧后工作ES的最小值减去本工作EF）：A:FF=min{ES_C，ES_D}-EF_A=min{3，4}-3=3-3=0；B:FF=min{4，4}-4=4-4=0；C:FF=ES_F-EF_C=10-8=2；D:FF=ES_F-EF_D=10-10=0；E:FF=ES_G-EF_E=14-11=3；F:FF=ES_G-EF_F=14-14=0；G:FF=Tc-EF_G=17-17=0。（2）关键线路和计算工期：总时差为0的工作为关键工作：B、D、F、G。关键线路为：①→②（B）→④（D）→⑤（F）→⑥（G）→⑦。或表示为：B-D-F-G。计算工期Tc=17天。分析：本题考查双代号网络计划时间参数的计算及关键线路的确定。需熟练掌握工作计算法或节点计算法，并注意逻辑关系的正确推导。六、案例分析题（每题20分，共20分）【背景资料】某市政道路改造工程，合同工期180天。建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，与某监理公司签订了监理合同。工程实施中发生以下事件：事件1：在路基施工过程中，监理工程师巡视发现一段200米长的路基填筑材料（土石方）不符合设计要求的级配，且压实度抽检不合格。监理工程师立即口头指令暂停该段施工，并要求施工单位整改。施工单位整改后自检合格，并电话通知监理工程师进行验收。监理工程师验收通过后，口头通知施工单位恢复施工。事件2：施工至第90天时，因建设单位提供的电力管线迁移滞后，导致施工单位一台关键施工机械（摊铺机）无法按计划进场作业，停工10天。施工单位就此向项目监理机构提出了工期和费用索赔申请，索赔计算书显示：工期索赔10天，费用索赔包括：该机械10天的台班租赁费8000元/天，共计80000元；机械操作人员10天的人工窝工费300元/天·人，共2人，计6000元；现场管理费按直接成本的5%计取，为4300元。索赔总额为90300元。事件3：工程完工后，施工单位向项目监理机构提交了竣工预验收申请报告。总监理工程师认为施工单位的报验资料齐全，便组织建设、设计、施工单位共同进行了竣工预验收。【问题】1.指出事件1中监