2026年全国监理工程师职业资格考试合同管理试题

2026年全国监理工程师职业资格考试合同管理试题一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，下列合同中，属于实践合同的是（）。A.建设工程勘察合同B.定金合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同2.某施工企业与材料供应商订立的材料采购合同中，约定违约金为10万元，同时约定由施工企业向供应商支付定金5万元。后来供应商未能按时交货，给施工企业造成损失12万元。根据《民法典》合同编，施工企业有权请求供应商支付的最高金额为（）万元。A.10B.12C.15D.173.根据《标准监理招标文件》，监理合同中“委托人代表”是指（）。A.委托人指定的履行合同的全权代表B.委托人的法定代表人C.监理单位指定的项目负责人D.委托人派驻现场的项目管理人员4.某建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务，在委托监理合同中约定：监理单位负责协调施工单位与材料供应商的关系。该约定属于（）。A.监理单位的正常工作B.监理单位的附加工作C.监理单位的额外工作D.不属于监理单位的工作范围5.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.缺陷责任期最长不超过2年C.缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作D.缺陷责任期内，承包人对已交付使用的工程承担缺陷修复责任6.某施工项目，发包人负责供应材料，材料运抵施工现场后，由承包人负责验收。验收时发现材料数量不足，承包人应（）。A.及时通知发包人，并要求发包人补充材料B.自行补充材料，费用由发包人承担C.自行补充材料，费用由承包人承担D.不予接收，要求发包人重新供应7.根据《民法典》合同编，关于要约撤销的说法，正确的是（）。A.要约可以随时撤销B.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人C.要约人确定了承诺期限的要约不得撤销D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，且已经为履行合同做了合理准备工作的要约不得撤销8.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的资金原则上不得少于（）万元。A.100B.200C.600D.10009.根据《标准施工招标文件》，关于工程预付款的说法，正确的是（）。A.预付款的支付比例不得低于签约合同价的10%，不得高于签约合同价的30%B.预付款的支付时间应在开工通知发出后7天内C.预付款的扣回方式应由发包人在合同中约定D.预付款的担保金额应与预付款金额相同10.某施工企业在施工过程中，发现设计图纸存在错误，遂提出变更设计的建议。根据《标准施工招标文件》，该变更建议应提交给（）。A.监理人B.发包人C.设计单位D.建设行政主管部门11.根据《民法典》合同编，关于合同解除的说法，正确的是（）。A.当事人协商一致，可以解除合同B.当事人可以约定一方解除合同的事由，解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同C.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，当事人可以解除合同12.某建设工程施工合同约定，承包人应在工程竣工验收合格后60日内提交竣工结算文件。承包人于2025年10月1日提交竣工结算文件，发包人于2025年11月15日收到该文件。根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在（）前完成竣工结算审核。A.2025年12月15日B.2026年1月15日C.2026年2月15日D.2026年3月15日13.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项B.暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应由发包人组织招标C.暂估价的专业工程属于依法必须招标的，应由发包人组织招标D.暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由承包人自行采购14.某施工企业与建设单位签订了一份总价合同，在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加。根据《民法典》合同编，施工企业有权请求建设单位（）。A.调整合同价款B.支付违约金C.赔偿损失D.解除合同15.根据《标准监理招标文件》，监理人应在收到委托人提供的全部资料后（）天内，完成监理规划的编制并报送委托人。A.7B.14C.21D.2816.某建设单位与施工单位签订了一份建设工程施工合同，约定采用固定总价合同。在施工过程中，由于通货膨胀导致材料价格上涨，施工企业有权请求建设单位（）。A.调整合同价款B.支付违约金C.赔偿损失D.解除合同17.根据《民法典》合同编，关于违约责任的说法，正确的是（）。A.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任B.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法C.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加D.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少18.某建设工程施工合同约定，工程质量保证金为合同价款的3%，缺陷责任期为2年。工程竣工验收合格后，发包人应在（）内将质量保证金返还给承包人。A.缺陷责任期满后14天B.缺陷责任期满后28天C.工程竣工验收合格后14天D.工程竣工验收合格后28天19.根据《标准施工招标文件》，关于工程计量的说法，正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成计量B.监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测C.承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量D.工程量计量应以原始施工图纸为依据20.某施工企业在投标过程中，明知自己的资质等级不符合招标文件要求，却仍然参与投标，并中标。根据《民法典》合同编，该中标合同（）。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定21.根据《标准监理招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。A.7B.14C.21D.2822.某建设单位与设计单位签订了一份建设工程设计合同，约定设计费为100万元。设计单位完成设计工作后，建设单位未按约定支付设计费。根据《民法典》合同编，设计单位有权请求建设单位（）。A.支付设计费B.支付违约金C.赔偿损失D.留置设计文件23.根据《标准施工招标文件》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（）。A.安全文明施工费由发包人承担，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%B.安全文明施工费由承包人承担，承包人应在开工后28天内支付安全文明施工费总额的50%C.安全文明施工费由发包人承担，发包人应在开工后7天内预付安全文明施工费总额的50%D.安全文明施工费由承包人承担，承包人应在开工后7天内支付安全文明施工费总额的50%24.某施工企业在施工过程中，违反了工程建设强制性标准，造成了工程质量事故。根据《建设工程质量管理条例》，该施工企业应承担的法律责任是（）。A.责令停业整顿，降低资质等级B.吊销资质证书C.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款D.处10万元以上30万元以下的罚款25.根据《民法典》合同编，关于代位权的说法，正确的是（）。A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权B.代位权的行使范围以债权人的债权为限C.债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担D.债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以行使代位权26.某建设工程施工合同约定，承包人应在开工前7天内提交施工组织设计。承包人未按约定提交施工组织设计，发包人有权（）。A.要求承包人提交施工组织设计，并支付违约金B.解除合同C.要求承包人赔偿损失D.顺延工期27.根据《标准施工招标文件》，关于不可抗力的说法，正确的是（）。A.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力导致承包人停工的，承包人有权要求发包人支付停工期间的人员工资C.因不可抗力导致工程损坏的，承包人有权要求发包人支付修复费用D.因不可抗力导致工程延期的，承包人有权要求发包人支付逾期竣工违约金28.某建设单位与施工单位签订了一份建设工程施工合同，约定采用可调价格合同。合同中约定的可调价格因素包括：人工价格指数、材料价格指数、机械台班价格指数。在施工过程中，人工价格指数上涨了10%，材料价格指数上涨了15%，机械台班价格指数上涨了5%。根据合同约定，发包人应调整合同价款的金额为（）。A.合同价款×（10%+15%+5%）B.合同价款×（10%×人工权重+15%×材料权重+5%×机械权重）C.合同价款×（10%×人工权重+15%×材料权重+5%×机械权重）-合同价款D.合同价款×（1+10%×人工权重+15%×材料权重+5%×机械权重）-合同价款29.根据《标准监理招标文件》，监理人在履行合同义务期间，应按合同约定向委托人提交（）。A.监理月报B.监理周报C.监理日报D.监理工作报告30.某施工企业与材料供应商订立的材料采购合同中，约定材料供应时间为2025年10月1日。供应商未能按时交货，直到2025年10月10日才将材料运抵施工现场。根据《民法典》合同编，施工企业有权请求供应商（）。A.支付违约金B.赔偿损失C.继续履行合同D.解除合同31.根据《民法典》合同编，关于不安抗辩权的说法，正确的是（）。A.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形，可以中止履行B.当事人中止履行的，应当及时通知对方C.对方提供适当担保的，应当恢复履行D.中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任32.某建设工程施工合同约定，工程竣工结算价款为2000万元，发包人应在工程竣工验收合格后30日内支付竣工结算价款。发包人于2025年11月1日收到工程竣工验收合格报告，于2025年12月10日支付竣工结算价款。根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应支付的逾期付款违约金为（）万元（假设逾期付款违约金利率为日万分之五）。A.2000×0.05%×39B.2000×0.05%×40C.2000×0.05%×41D.2000×0.05%×4233.根据《标准施工招标文件》，关于暂列金额的说法，正确的是（）。A.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项B.暂列金额应由发包人掌握使用C.暂列金额应由承包人掌握使用D.暂列金额的使用应经发包人批准34.某施工企业在施工过程中，发现地下文物，遂立即停止施工，并及时报告了当地文物行政部门。根据《文物保护法》，该施工企业有权请求建设单位（）。A.顺延工期B.支付额外费用C.赔偿损失D.解除合同35.根据《民法典》合同编，关于合同效力的说法，正确的是（）。A.依法成立的合同，自成立时生效B.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定C.当事人对合同的效力可以约定附条件，附生效条件的合同，自条件成就时生效D.当事人对合同的效力可以约定附期限，附生效期限的合同，自期限届至时生效36.某建设单位与施工单位签订了一份建设工程施工合同，约定采用成本加酬金合同。合同中约定的成本加酬金方式为：成本加固定百分比酬金。在施工过程中，实际成本为1500万元，固定百分比酬金为10%。根据合同约定，发包人应支付的合同价款为（）万元。A.1500B.1650C.1750D.180037.根据《标准监理招标文件》，监理人应在（）后，按照合同约定的份数和期限向委托人提交监理文件。A.监理合同生效B.收到委托人提供的全部资料C.监理工作完成D.工程竣工验收合格38.某施工企业在投标过程中，与其他投标人串通投标，骗取中标。根据《招标投标法》，该施工企业应承担的法律责任是（）。A.中标无效B.处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款C.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D.有违法所得的，并处没收违法所得39.根据《标准施工招标文件》，关于工程变更的说法，正确的是（）。A.监理人可以根据工程实际情况，提出变更建议B.承包人可以根据工程实际情况，提出变更建议C.发包人可以根据工程实际情况，提出变更建议D.变更指示应由监理人发出40.某建设工程施工合同约定，承包人应在工程竣工验收合格后30日内提交竣工结算文件。承包人于2025年10月1日提交竣工结算文件，发包人于2025年11月15日收到该文件。发包人在审核过程中，发现承包人提交的竣工结算文件存在错误，遂要求承包人修改。承包人于2025年11月20日提交修改后的竣工结算文件。根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在（）前完成竣工结算审核。A.2025年12月20日B.2026年1月20日C.2026年2月20日D.2026年3月20日41.根据《民法典》合同编，关于撤销权的说法，正确的是（）。A.当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构撤销合同B.撤销权的行使期限为一年，自当事人知道或者应当知道撤销事由之日起计算C.当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，撤销权消灭D.撤销权的行使范围以债权人的债权为限42.某建设单位与设计单位签订了一份建设工程设计合同，约定设计费为100万元。设计单位完成设计工作后，建设单位未按约定支付设计费。设计单位遂将设计文件留置，拒绝交付给建设单位。根据《民法典》合同编，设计单位行使的权利是（）。A.抵押权B.质权C.留置权D.不安抗辩权43.根据《标准施工招标文件》，关于工程竣工结算的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程竣工验收合格后28日内提交竣工结算文件B.发包人应在收到竣工结算文件后28日内完成审核C.发包人对竣工结算文件有异议的，应在收到竣工结算文件后28日内提出D.承包人对发包人提出的异议有异议的，应在收到异议后28日内提出答复意见44.某施工企业在施工过程中，由于自身原因造成工程质量事故，给建设单位造成了损失。根据《民法典》合同编，建设单位有权请求施工企业（）。A.赔偿损失B.支付违约金C.继续履行合同D.解除合同45.根据《标准监理招标文件》，监理人在履行合同义务期间，发现工程存在安全事故隐患的，应（）。A.及时通知承包人采取措施消除隐患B.及时报告委托人C.及时责令承包人停工整改D.及时向建设行政主管部门报告46.某建设工程施工合同约定，工程质量标准为合格。工程竣工验收合格后，建设单位发现工程存在质量问题，遂要求承包人进行修复。承包人修复后，工程仍未达到合格标准。根据《民法典》合同编，建设单位有权（）。A.要求承包人继续修复B.要求承包人赔偿损失C.解除合同D.要求承包人支付违约金47.根据《民法典》合同编，关于合同权利义务终止的说法，正确的是（）。A.债务已经履行的，合同权利义务终止B.债务相互抵销的，合同权利义务终止C.债务人依法将标的物提存的，合同权利义务终止D.债权人免除债务的，合同权利义务终止48.某建设单位与施工单位签订了一份建设工程施工合同，约定采用固定单价合同。在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加。根据《民法典》合同编，施工企业有权请求建设单位（）。A.调整合同价款B.支付违约金C.赔偿损失D.解除合同49.根据《标准施工招标文件》，关于索赔的说法，正确的是（）。A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28日内，向监理人提交索赔意向通知书B.承包人应在发出索赔意向通知书后28日内，向监理人提交正式的索赔通知书C.监理人应在收到索赔通知书后28日内，将索赔处理结果答复承包人D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28日内完成赔付50.某施工企业在投标过程中，以低于成本的报价竞标。根据《招标投标法》，该施工企业应承担的法律责任是（）。A.中标无效B.处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款C.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D.责令停业整顿，降低资质等级二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《民法典》合同编，下列合同中，属于有名合同的有（）。A.建设工程施工合同B.建设工程设计合同C.建设工程勘察合同D.材料采购合同E.设备租赁合同2.根据《标准监理招标文件》，监理合同的组成文件包括（）。A.协议书B.中标通知书C.投标文件D.专用合同条款E.通用合同条款3.根据《标准施工招标文件》，关于发包人义务的说法，正确的有（）。A.发包人应按合同约定向承包人提供施工场地B.发包人应按合同约定向承包人提供施工图纸C.发包人应按合同约定向承包人支付合同价款D.发包人应按合同约定负责协调施工场地周边关系E.发包人应按合同约定负责施工场地的安全保卫工作4.根据《民法典》合同编，关于合同订立的说法，正确的有（）。A.当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B.书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式C.以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式D.当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立E.当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的，签订确认书时合同成立5.根据《标准施工招标文件》，关于承包人义务的说法，正确的有（）。A.承包人应按合同约定编制施工组织设计B.承包人应按合同约定编制施工进度计划C.承包人应按合同约定负责施工场地的安全保卫工作D.承包人应按合同约定负责施工场地的清洁卫生工作E.承包人应按合同约定负责施工场地的环境保护工作6.根据《民法典》合同编，关于合同履行的说法，正确的有（）。A.当事人应当按照约定全面履行自己的义务B.当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务C.当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态D.当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行E.当事人互负债务，有先后履行顺序的，应当先履行债务的一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求7.根据《标准施工招标文件》，关于工程质量的说法，正确的有（）。A.承包人应按合同约定的质量标准完成工程B.发包人应按合同约定对工程进行验收C.工程质量验收合格后，发包人应在验收合格之日起14天内签发工程接收证书D.工程质量验收不合格的，承包人应负责修复，修复后重新验收E.工程质量验收不合格的，发包人有权拒绝接收工程8.根据《民法典》合同编，关于违约责任的说法，正确的有（）。A.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任B.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法C.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加D.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款9.根据《标准施工招标文件》，关于工程进度的说法，正确的有（）。A.承包人应按合同约定的进度计划组织施工B.监理人应按合同约定对工程进度进行检查C.工程进度延误的，承包人应采取措施加快进度D.工程进度延误的，发包人有权要求承包人支付逾期竣工违约金E.工程进度提前的，发包人有权要求承包人提前竣工10.根据《民法典》合同编，关于合同变更的说法，正确的有（）。A.当事人协商一致，可以变更合同B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更C.合同变更后，当事人应当按照变更后的合同履行义务D.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利E.合同变更的效力仅及于未履行的部分，已履行的部分不受影响11.根据《标准施工招标文件》，关于工程价款支付的说法，正确的有（）。A.发包人应按合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款B.承包人应按合同约定的时间和方式向发包人提交工程价款支付申请C.监理人应按合同约定的时间和方式对工程价款支付申请进行审核D.发包人应在监理人审核同意后14天内支付工程价款E.承包人对发包人支付的工程价款有异议的，应在收到工程价款后14天内提出12.根据《民法典》合同编，关于合同解除的说法，正确的有（）。A.当事人协商一致，可以解除合同B.当事人可以约定一方解除合同的事由，解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同C.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，当事人可以解除合同E.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同13.根据《标准施工招标文件》，关于索赔的说法，正确的有（）。A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28日内，向监理人提交索赔意向通知书B.承包人应在发出索赔意向通知书后28日内，向监理人提交正式的索赔通知书C.监理人应在收到索赔通知书后28日内，将索赔处理结果答复承包人D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28日内完成赔付E.承包人不接受索赔处理结果的，应在收到索赔处理结果答复后28日内，向发包人提出争议解决申请14.根据《民法典》合同编，关于合同权利义务终止的说法，正确的有（）。A.债务已经履行的，合同权利义务终止B.债务相互抵销的，合同权利义务终止C.债务人依法将标的物提存的，合同权利义务终止D.债权人免除债务的，合同权利义务终止E.债权债务同归于一人的，合同权利义务终止15.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.缺陷责任期最长不超过2年C.缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作D.缺陷责任期内，承包人对已交付使用的工程承担缺陷修复责任E.缺陷责任期满后，发包人应在14天内将质量保证金返还给承包人16.根据《民法典》合同编，关于代位权的说法，正确的有（）。A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权B.代位权的行使范围以债权人的债权为限C.债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担D.债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以行使代位权E.债务人的债权不是专属于债务人自身的债权，债权人可以行使代位权17.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的有（）。A.暂估价是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项B.暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应由发包人组织招标C.暂估价的专业工程属于依法必须招标的，应由发包人组织招标D.暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由承包人自行采购E.暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，应由承包人负责实施18.根据《民法典》合同编，关于撤销权的说法，正确的有（）。A.当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构撤销合同B.撤销权的行使期限为一年，自当事人知道或者应当知道撤销事由之日起计算C.当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，撤销权消灭D.撤销权的行使范围以债权人的债权为限E.债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为19.根据《标准施工招标文件》，关于暂列金额的说法，正确的有（）。A.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项B.暂列金额应由发包人掌握使用C.暂列金额应由承包人掌握使用D.暂列金额的使用应经发包人批准E.暂列金额的使用应经监理人批准20.根据《民法典》合同编，关于不安抗辩权的说法，正确的有（）。A.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形，可以中止履行B.当事人中止履行的，应当及时通知对方C.对方提供适当担保的，应当恢复履行D.中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任E.当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任21.根据《标准施工招标文件》，关于安全文明施工费的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费由发包人承担，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%B.安全文明施工费由承包人承担，承包人应在开工后28天内支付安全文明施工费总额的50%C.安全文明施工费由发包人承担，发包人应在开工后7天内预付安全文明施工费总额的50%D.安全文明施工费由承包人承担，承包人应在开工后7天内支付安全文明施工费总额的50%E.安全文明施工费的使用由承包人负责，发包人应监督其使用情况22.根据《民法典》合同编，关于合同效力的说法，正确的有（）。A.依法成立的合同，自成立时生效B.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定C.当事人对合同的效力可以约定附条件，附生效条件的合同，自条件成就时生效D.当事人对合同的效力可以约定附期限，附生效期限的合同，自期限届至时生效E.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效23.根据《标准施工招标文件》，关于工程计量的说法，正确的有（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成计量B.监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测C.承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量D.工程量计量应以原始施工图纸为依据E.工程量计量应以实际完成的工程量为依据24.根据《民法典》合同编，关于合同担保的说法，正确的有（）。A.保证合同是主债权债务合同的从合同B.保证合同的当事人为保证人和债权人C.保证方式包括一般保证和连带责任保证D.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任E.连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任25.根据《标准施工招标文件》，关于工程变更的说法，正确的有（）。A.监理人可以根据工程实际情况，提出变更建议B.承包人可以根据工程实际情况，提出变更建议C.发包人可以根据工程实际情况，提出变更建议D.变更指示应由监理人发出E.变更指示应由发包人发出26.根据《民法典》合同编，关于违约责任的免除的说法，正确的有（）。A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外B.当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任C.当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明D.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿E.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担27.根据《标准施工招标文件》，关于工程竣工结算的说法，正确的有（）。A.承包人应在工程竣工验收合格后28日内提交竣工结算文件B.发包人应在收到竣工结算文件后28日内完成审核C.发包人对竣工结算文件有异议的，应在收到竣工结算文件后28日内提出D.承包人对发包人提出的异议有异议的，应在收到异议后28日内提出答复意见E.竣工结算价款的支付应在竣工结算审核完成后14天内进行28.根据《民法典》合同编，关于买卖合同的说法，正确的有（）。A.买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同B.买卖合同的标的物应为有体物C.买卖合同为诺成合同D.买卖合同为有偿合同E.买卖合同为双务合同29.根据《标准施工招标文件》，关于不可抗力的说法，正确的有（）。A.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力导致承包人停工的，承包人有权要求发包人支付停工期间的人员工资C.因不可抗力导致工程损坏的，承包人有权要求发包人支付修复费用D.因不可抗力导致工程延期的，承包人有权要求发包人支付逾期竣工违约金E.因不可抗力导致合同无法履行的，当事人可以解除合同30.根据《民法典》合同编，关于租赁合同的说法，正确的有（）。A.租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同B.租赁合同的期限不得超过二十年，超过二十年的，超过部分无效C.租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式D.承租人应当按照约定的方法使用租赁物E.出租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期限内保持租赁物符合约定的用途三、案例分析题（共6题，每题20分）案例一：某建设单位与施工单位签订了一份建设工程施工合同，合同约定：工程价款为2000万元，采用固定总价合同；工期为18个月；工程质量标准为合格；承包人应在工程竣工验收合格后60日内提交竣工结算文件；发包人应在收到竣工结算文件后60日内完成审核，并支付竣工结算价款。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：由于设计变更，导致工程量增加了10%。施工单位据此要求调整合同价款，建设单位认为合同为固定总价合同，不予调整。事件2：工程竣工验收合格后，施工单位于2025年10月1日提交竣工结算文件，建设单位于2025年11月15日收到该文件。建设单位在审核过程中，发现施工单位提交的竣工结算文件存在错误，遂要求施工单位修改。施工单位于2025年11月20日提交修改后的竣工结算文件。建设单位于2026年1月10日完成审核，并通知施工单位审核结果为1980万元。施工单位对审核结果有异议，认为应按2200万元结算。事件3：建设单位于2026年1月15日支付了1980万元的竣工结算价款，施工单位认为建设单位逾期付款，应支付逾期付款违约金。问题：1.事件1中，建设单位是否应调整合同价款？说明理由。2.事件2中，建设单位完成竣工结算审核的时间是否符合合同约定？说明理由。施工单位对审核结果有异议，应如何处理？3.事件3中，建设单位是否应支付逾期付款违约金？说明理由。如果应支付，逾期付款违约金的金额是多少（假设逾期付款违约金利率为日万分之五）？案例二：某建设单位与监理单位签订了一份建设工程监理合同，合同约定：监理单位负责施工阶段的监理任务；监理费为100万元；监理单位应在收到委托人提供的全部资料后14天内，完成监理规划的编制并报送委托人；监理单位更换总监理工程师时，应提前14天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人应按合同约定向委托人提交监理月报。在监理过程中，发生了以下事件：事件1：建设单位于2025年9月1日向监理单位提供了全部资料，监理单位于2025年9月20日完成监理规划的编制并报送建设单位。建设单位认为监理单位未按约定时间提交监理规划，要求监理单位支付违约金。事件2：总监理工程师由于个人原因，提出辞职。监理单位于2025年10月1日向建设单位书面报告，申请更换总监理工程师，并推荐了新的总监理工程师人选。建设单位于2025年10月5日同意更换总监理工程师。事件3：监理单位未按合同约定向建设单位提交监理月报，建设单位要求监理单位提交监理月报，并支付违约金。问题：1.事件1中，监理单位是否应支付违约金？说明理由。2.事件2中，监理单位更换总监理工程师的程序是否符合合同约定？说明理由。3.事件3中，监理单位是否应支付违约金？说明理由。案例三：某建设单位与设计单位签订了一份建设工程设计合同，合同约定：设计费为100万元；设计单位应在合同生效后30日内提交初步设计文件，在初步设计文件批准后60日内提交施工图设计文件；建设单位应在收到设计文件后15日内支付相应的设计费；设计单位应保证设计文件的质量符合国家有关标准和合同约定。在设计过程中，发生了以下事件：事件1：设计单位于2025年9月1日提交了初步设计文件，建设单位于2025年9月10日批准了初步设计文件。设计单位于2025年11月10日提交了施工图设计文件，建设单位于2025年11月20日收到该文件。建设单位认为设计单位提交施工图设计文件的时间超过了合同约定，要求设计单位支付违约金。事件2：建设单位在收到施工图设计文件后，发现设计文件存在错误，遂要求设计单位修改。设计单位于2025年12月1日提交了修改后的施工图设计文件。建设单位于2025年12月10日支付了设计费。设计单位认为建设单位逾期支付设计费，要求建设单位支付逾期付款违约金。事件3：工程施工过程中，由于设计文件存在错误，导致工程质量事故，给建设单位造成了损失。建设单位要求设计单位赔偿损失。问题：1.事件1中，设计单位提交施工图设计文件的时间是否符合合同约定？说明理由。如果不符合，设计单位应支付多少违约金（假设违约金为设计费的每日万分之五）？2.事件2中，建设单位是否应支付逾期付款违约金？说明理由。如果应支付，逾期付款违约金的金额是多少（假设逾期付款违约金利率为日万分之五）？3.事件3中，设计单位是否应赔偿建设单位的损失？说明理由。案例四：某建设