2025年江苏省南京市检察官、法官入员额考试真题(附答案)

2025年江苏省南京市检察官、法官入员额考试真题(附答案)一、单项选择题（每题1分，共30题。每题只有一个正确选项，请将正确选项的字母填入括号内）1.关于《刑法修正案（十二）》中关于民营企业内部人员腐败犯罪的规定，下列说法正确的是（）。A.将非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪的适用范围仅限于国有公司、企业B.将非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪的适用范围扩大到非国有公司、企业的董事、监事、高级管理人员C.非国有公司、企业的董事、监事、高级管理人员利用职务便利，自己经营与所任职公司、企业同类的营业，无论获取利益多少，一律追究刑事责任D.非国有公司、企业的工作人员利用职务便利，将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的，必须造成重大损失才构成犯罪2.张三在南京某商场购物时，因商场地面湿滑摔倒受伤。关于商场承担责任的归责原则，下列选项正确的是（）。A.过错责任原则B.过错推定责任原则C.无过错责任原则D.公平责任原则3.在刑事诉讼中，辩护律师在侦查期间可以从事下列哪一行为？（）A.向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况B.向证人收集案件有关材料C.查阅、摘抄、复制本案的案卷材料D.申请变更强制措施，但需经侦查机关批准4.根据《民法典》及相关司法解释，下列关于居住权的说法，错误的是（）。A.居住权人有权按照合同约定，对他人的住宅享有占用、使用的用益物权B.居住权不得转让、继承C.设立居住权，应当向登记机构申请登记，居住权自登记时设立D.居住权可以是有偿的，也可以是无偿的，但必须有明确的期限5.某市生态环境局发现某企业超标排放污染物，遂作出罚款30万元的行政处罚。该企业不服，向某市政府申请行政复议。市政府经审查维持了该行政处罚决定。该企业仍不服提起行政诉讼。本案的被告是（）。A.某市生态环境局B.某市政府C.某市生态环境局和某市政府为共同被告D.某市生态环境局或某市政府6.甲为了报复乙，在乙的汽车刹车液中注入白糖，导致乙在行驶过程中刹车失灵，发生车祸，乙重伤，路人丙死亡。甲的行为构成（）。A.故意伤害罪、过失致人死亡罪，数罪并罚B.故意毁坏财物罪、过失致人死亡罪，数罪并罚C.以危险方法危害公共安全罪D.破坏交通工具罪7.在民事诉讼中，下列关于证据保全的说法，正确的是（）。A.证据保全只能依当事人申请进行，法院不能依职权采取B.申请证据保全必须在举证期限届满前提出C.证据保全的费用由申请人承担，无论最终是否胜诉D.紧急情况下，法院可以在48小时内采取保全措施8.检察官在办理案件时，发现犯罪嫌疑人系未成年人，且其主观恶性较小，属于初犯、偶犯。根据《未成年人刑事检察工作指引》，下列处理方式最恰当的是（）。A.一律提起公诉，但建议法院从轻处罚B.符合条件的，应当作出附条件不起诉的决定C.直接作出相对不起诉决定D.必须通知法律援助机构指派律师为其辩护9.甲公司向乙公司购买一批货物，约定由丙公司作为保证人。关于保证方式，未作约定。根据《民法典》，丙公司承担的责任方式是（）。A.一般保证B.连带责任保证C.按份保证D.补充赔偿责任10.某故意杀人案中，公安机关侦查终结移送审查起诉。检察院审查发现，犯罪嫌疑人患有严重精神病，无法接受审判。检察院应当（）。A.作出不起诉决定B.退回公安机关补充侦查C.向法院申请强制医疗D.中止审查11.行政法上的“比例原则”要求行政权的行使应当兼顾行政目标的实现和保护相对人的权益。下列哪项做法不符合比例原则？（）A.交通警察对于轻微闯红灯的行人处以口头警告B.卫生部门为防止传染病传播，对疫区实施封锁C.城管部门对于占道经营的小贩，直接没收其全部经营工具D.公安机关对于醉酒驾驶者，依法吊销驾照并追究刑事责任12.甲（15周岁）抢劫乙的财物，被乙当场发现并抓住。甲为了逃跑，使用暴力将乙打成轻伤。甲的行为定性为（）。A.抢劫罪B.故意伤害罪C.抢夺罪D.不构成犯罪13.在执行程序中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起（）内审查。A.15日B.30日C.60日D.3个月14.检察官在出席法庭支持公诉时，发现被告人当庭翻供，且辩解理由与之前的供述存在实质性矛盾。下列做法不恰当的是（）。A.宣读被告人在侦查、审查起诉阶段的供述笔录B.结合全案其他证据，对被告人供述的矛盾点进行质证C.申请法庭通知侦查人员出庭作证，说明取证合法性D.立即建议法庭休庭，将案件撤回补充侦查15.甲将自有房屋一套抵押给乙银行，借款100万元，并办理了抵押登记。后甲又将该房屋出租给丙，租期2年。现甲无力还款，乙银行行使抵押权导致房屋所有权转移给丁。下列关于丙的租赁权的说法，正确的是（）。A.租赁关系消灭，丁有权要求丙搬离B.租赁关系继续有效，丁无权要求丙搬离C.租赁关系是否有效由丁决定D.租赁关系由乙银行和丙协商确定16.下列哪种情形属于“疑罪从无”原则的体现？（）A.证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决B.犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚C.被告人死亡的，应当终止审理D.犯罪已过追诉时效期限的，应当终止审理17.某法院在审理一起民事案件时，认为该案的事实认定需要以另一刑事案件的审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结。法院应当（）。A.驳回原告起诉B.中止诉讼C.延期审理D.径行判决18.甲因盗窃被判处有期徒刑3年，在刑罚执行完毕后第4年，又因诈骗罪被判处有期徒刑5年。甲是否构成累犯？（）A.构成一般累犯B.构成特殊累犯C.不构成累犯D.构成再犯，但非累犯19.检察院在审查起诉过程中，对于需要补充侦查的案件，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。补充侦查以（）为限。A.一次B.两次C.三次D.四次20.根据《行政诉讼法》，人民法院审理上诉案件，应当在收到上诉状之日起（）内作出终审判决。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月21.甲乙共同抢劫丙，甲负责望风，乙负责实施暴力并劫取财物。在实施过程中，乙因用力过猛导致丙死亡。关于甲的行为定性，下列说法正确的是（）。A.甲只对抢劫罪负责，不对死亡结果负责B.甲构成抢劫罪（致人死亡）的共犯C.甲构成故意杀人罪的共犯D.甲构成过失致人死亡罪22.在民事诉讼中，当事人一方人数众多的共同诉讼，可以由当事人推选代表人进行诉讼。代表人的诉讼行为对其所代表的当事人发生效力，但代表人变更、放弃诉讼请求或者承认对方当事人的诉讼请求，进行和解，（）。A.对代表的当事人发生效力B.经人民法院同意即可C.必须经被代表的当事人同意D.必须经全体当事人同意23.检察官在办理公益诉讼案件时，发现某企业长期违规排污，损害社会公共利益。在提起诉讼前，检察机关应当履行的前置程序是（）。A.直接向法院起诉B.向公安机关移送线索C.向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责D.向社会发布公告，督促法律规定的机关和有关组织提起诉讼24.下列关于民事执行中查封、扣押、冻结财产的效力，说法错误的是（）。A.查封、扣押、冻结的财产，由执行法院保管B.查封、扣押、冻结的财产，可以指定他人保管C.查封、扣押、冻结的财产，任何人不得擅自处分D.查封、扣押、冻结的财产，其孳息属于被执行人，法院不得查封25.甲因感情纠纷，将乙绑架至一废弃房屋，并向乙的家属索要赎金。在赎金未到手前，甲因害怕杀人，主动释放了乙。甲的行为属于（）。A.犯罪未遂B.犯罪中止C.犯罪预备D.犯罪既遂26.某县政府发布文件规定，凡在该县投资超过5000万元的企业，其高管子女在中考时可享受加分待遇。有公民对此不服提起诉讼。下列说法正确的是（）。A.该文件属于抽象行政行为，不可诉B.该文件属于具体行政行为，可诉C.法院应当受理，并判决撤销该文件D.法院应当受理，并判决确认该文件违法27.在刑事诉讼二审程序中，被告人死亡，但他的遗产继承人愿意参与诉讼。下列处理方式正确的是（）。A.终止审理B.继续审理，只对附带民事诉讼部分进行审理C.继续审理，全案审理D.发回重审28.甲公司开发的楼盘存在质量问题，导致墙体开裂。业主乙起诉甲公司要求赔偿。关于举证责任分配，下列说法正确的是（）。A.乙应当证明墙体开裂是甲公司的房屋质量问题造成的B.甲公司应当证明墙体开裂不是其房屋质量问题造成的C.乙应当证明墙体开裂的事实以及造成的损失D.甲公司应当证明其已经尽到了质量担保义务29.检察官在审查逮捕时，对于公安机关提请批准逮捕的危害国家安全犯罪案件，审查期限是（）。A.7日B.14日C.15日D.30日30.下列关于刑法中“缓刑”的适用条件，说法正确的是（）。A.累犯也可以适用缓刑B.被判处三年以上有期徒刑的，不得适用缓刑C.被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行D.缓刑考验期内，只要没有发现漏罪，就视为原判刑罚执行完毕二、多项选择题（每题2分，共20题。每题有两个或两个以上正确选项，多选、少选、错选均不得分，请将正确选项的字母填入括号内）31.下列哪些情形属于《刑法》中“入户抢劫”的“户”？（）A.乙长期用于经营的临街商铺B.甲租住的用于家庭生活的公寓C.丙的集体宿舍D.丁的别墅32.关于民事诉讼中的回避制度，下列说法正确的有（）。A.审判人员接受当事人、诉讼代理人请客送礼的，当事人有权申请其回避B.院长担任审判长时的回避，由审判委员会决定C.书记员的回避，由审判长决定D.回避申请可以在案件开始审理时提出，也可以在法庭辩论终结前提出33.检察机关在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，下列做法正确的有（）。A.应当向行政机关提出检察建议B.行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼C.必须先经过行政复议程序D.可以直接支持受害的公民起诉34.下列哪些犯罪属于“告诉才处理”的犯罪？（）A.侮辱罪（严重危害社会秩序和国家利益的除外）B.遗弃罪C.暴力干涉婚姻自由罪D.侵占罪35.在行政诉讼中，证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。未经法庭质证的证据（）。A.不能作为定案依据B.可以作为补强证据C.经法庭准许，可以作为定案依据D.涉及国家秘密的除外36.甲公司向乙公司订购一批钢材，约定由乙公司代办托运。乙公司遂与丙运输公司签订运输合同。在运输途中，因丁公司的汽车违章驾驶发生交通事故，导致钢材损毁。下列说法正确的有（）。A.甲公司有权要求丁公司承担侵权责任B.乙公司有权要求丁公司承担侵权责任C.丙运输公司有权要求丁公司承担侵权责任D.甲公司有权要求丙运输公司承担违约责任37.刑事诉讼中，辩护人认为在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料未提交的，有权（）。A.申请人民检察院、人民法院调取B.直接向公安机关、人民检察院调取C.申请人民法院向公安机关调取D.自行调查取证38.下列哪些情形下，人民法院应当裁定终结执行？（）A.申请人撤销申请的B.据以执行的法律文书被撤销的C.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的D.追索赡养费案件的权利人死亡的39.关于贪污罪的认定，下列说法正确的有（）。A.国有保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，定贪污罪B.国有公司委派到非国有公司从事公务的人员利用职务便利侵占本单位财物的，定贪污罪C.国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的，定贪污罪D.村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事行政管理工作时，利用职务便利非法占有公共财物的，定贪污罪40.民事诉讼中，有下列情形之一的，人民法院可以延期开庭审理的有（）。A.必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的B.当事人临时提出回避申请的C.需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的D.其他应当延期的情形41.下列关于行政强制措施的说法，正确的有（）。A.限制公民人身自由B.查封场所、设施或者对财物C.扣押财物D.冻结存款、汇款42.在刑事诉讼中，第二审人民法院对不服第一审人民法院裁定的上诉、抗诉案件，经过审查后，应当分别情形作出处理。下列处理方式正确的有（）。A.原裁定认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判B.原裁定认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判C.原裁定事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判D.原裁定事实不清或者证据不足的，可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判43.甲乙因借款合同纠纷诉至法院，法院判决乙偿还甲借款10万元。判决生效后，乙未履行。甲申请法院强制执行。在执行过程中，乙死亡，留有遗产。下列说法正确的有（）。A.法院应当裁定中止执行B.法院应当裁定终结执行C.法院可以裁定变更乙的继承人为被执行人D.继承人只在继承遗产价值范围内承担清偿责任44.下列哪些行为可能构成非法经营罪？（）A.未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的B.买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的C.未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的D.在生产、销售的商品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好45.检察官在办理案件时，应当严格执行“三个规定”。下列属于应当记录报告的情形有（）。A.领导干部干预司法活动B.内部人员过问案件C.司法人员与当事人、律师、特殊关系人、中介组织不正当接触交往D.正常的案件汇报和请示46.关于合同解除，下列说法正确的有（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同B.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，对方可以解除合同C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以解除合同D.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，对方可以解除合同47.在行政诉讼中，被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。被告不提供或者无正当理由逾期提供证据的，（）。A.视为被诉行政行为没有相应证据B.人民法院可以判决撤销该行政行为C.人民法院应当判决撤销该行政行为D.人民法院可以认定被诉行政行为违法48.刑事案件在侦查期间，辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可的情形包括（）。A.危害国家安全犯罪B.恐怖活动犯罪C.特别重大贿赂犯罪D.黑社会性质的组织犯罪49.民事诉讼中，当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院调查收集证据的情形有（）。A.申请调查收集的证据属于国家有关部门保存，当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的B.涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C.当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的其他证据D.所有的书证、物证50.检察院对监狱、看守所等执法机关的活动是否合法实行监督。下列属于检察监督范围的有（）。A.监狱收押罪犯的活动B.监狱对罪犯的监管活动C.监狱对罪犯的减刑、假释活动D.监狱对罪犯的暂予监外执行活动三、案例分析题（共4题，每题包含若干小问。请结合法律规定和法学原理，全面分析回答）案例一：（本题25分）甲公司系一家房地产开发企业，其在南京市江宁区开发建设“山水雅苑”小区。2023年5月，甲公司与乙公司签订《建设工程施工合同》，约定由乙公司承建该小区的一期工程，合同价款2亿元，工期为18个月。合同约定，若甲公司未按期支付工程进度款，乙公司有权停工。合同签订后，乙公司依约进场施工。2023年10月，甲公司因资金链紧张，未能按约支付第二笔工程进度款3000万元。乙公司遂停工，并向甲公司发出催款函。甲公司复函称，资金暂时困难，请求宽限一个月。乙公司未予恢复施工。2023年11月，丙公司向甲公司主张债权，因甲公司无力偿还，丙公司向法院申请对甲公司进行破产清算。法院裁定受理。在破产清算过程中，乙公司向管理人申报债权，并主张对“山水雅苑”一期工程享有建设工程价款优先受偿权。同时，甲公司的一期购房业主丁某等200人，以房屋无法按期交付为由，要求甲公司承担违约责任，并向管理人申报债权。另查明，甲公司在开发过程中，曾将该项目的土地使用权抵押给A银行用于贷款，贷款金额1.5亿元，并办理了抵押登记。A银行也向管理人申报了债权。问题：1.乙公司停工的行为是否符合法律规定？为什么？（5分）2.法院受理破产申请后，对于乙公司与甲公司之间的《建设工程施工合同》应如何处理？管理人是否有权决定解除合同？（5分）3.乙公司主张的建设工程价款优先受偿权范围应如何确定？该优先权与A银行的抵押权冲突时，谁更优先？（8分）4.丁某等购房业主的债权性质为何？在破产分配中，是否享有优先权？（7分）案例二：（本题25分）张三，男，35岁，无业。李四，女，32岁，某公司会计。2023年8月，张三通过网络结识了王五（在逃），二人合谋进行电信诈骗。张三负责提供手机卡、银行卡等作案工具，并负责转移赃款；王五负责具体实施诈骗行为。2023年9月5日，王五冒充公检法机关人员，给赵六打电话，谎称赵六涉嫌洗钱，要求其将资金转入“安全账户”。赵六信以为真，将50万元转入王五指定的账户。该账户系张三借用的他人银行卡。钱款到账后，张三迅速通过ATM机取现、转账等方式将资金分散转移，并扣除20%作为“好处费”，剩余资金交给王五。李四明知张三从事网络犯罪活动，仍应张三请求，提供自己的银行卡供张三使用，并协助张三多次在ATM机取现。事后，张三给李四购买了名牌包一个（价值2万元）作为感谢。案发后，公安机关抓获张三、李四。张三到案后，如实供述了上述事实，并协助公安机关抓获了王五。李四到案后，辩称自己不知道张三在从事诈骗，以为是普通借款转账。问题：1.张三、王五构成何罪？是共同犯罪还是分别犯罪？请说明理由。（8分）2.张三在共同犯罪中的地位和作用如何？是否构成主犯？（4分）3.李四的行为是否构成犯罪？如果构成，构成何罪？其辩解是否成立？（8分）4.张三有哪些量刑情节？请结合《刑法》相关规定进行分析。（5分）案例三：（本题25分）2024年3月10日，某市市场监督管理局（以下简称市监局）接到举报，称某食品公司（以下简称甲公司）生产的“养生茶”中含有非法添加的西药成分。市监局立案后，对甲公司进行了突击检查，查获了大量“养生茶”成品及原料，并进行了抽样送检。检验报告显示，该“养生茶”中检出国家明令禁止添加的“西布曲明”成分。2024年4月5日，市监局向甲公司送达了《行政处罚告知书》及《听证告知书》，告知了拟作出的处罚内容：吊销食品生产许可证，罚款100万元。甲公司要求举行听证。2024年4月20日，市监局举行了听证会。听证会上，甲公司申辩称，其添加的原料是从乙化工公司购买的，并不知晓含有西药成分，且并未造成消费者人身伤害后果，请求从轻处罚。市监局认为甲公司的申辩理由不成立。2024年5月10日，市监局作出行政处罚决定：吊销甲公司食品生产许可证，罚款120万元。甲公司不服，向该市人民政府申请行政复议。市政府维持了原处罚决定。甲公司仍不服，向人民法院提起行政诉讼。诉讼中，原告甲公司提出：1.被告市监局违反了“一事不再罚”原则，因为此前环保部门曾对其排放污水行为进行过罚款；2.听证程序中，听证主持人系本案调查人员之一，违反了回避规定；3.罚款数额过高，显失公正。问题：1.市监局作出的行政处罚决定是否违反“一事不再罚”原则？为什么？（6分）2.听证程序中，听证主持人由调查人员担任是否符合法律规定？若不符合，对行政处罚决定有何影响？（7分）3.本案中，市监局在听证后作出的罚款数额（120万元）高于告知的数额（100万元），是否合法？为什么？（6分）4.人民法院应当如何判决？请说明理由。（6分）案例四：（本题25分）被告人陈某某，系某村村民委员会主任。2022年至2023年间，陈某某在协助当地人民政府从事行政管理工作中，利用负责发放国家农业补贴款的职务便利，采取虚报农户人数、冒用他人名义等手段，截留国家农业补贴款共计人民币15万元。其中，10万元被陈某某用于个人赌博，5万元被陈某某用于村里的修路等集体公益事业。此外，2023年5月，陈某某因琐事与邻村村民王某某发生争执，陈某某持铁锹将王某某打成轻伤一级。案发后，陈某某主动投案，如实供述了上述事实。在审查起诉阶段，辩护律师提出，陈某某将5万元补贴款用于村集体修路，系为了集体利益，未中饱私囊，该部分不应计入贪污数额；且陈某某有自首情节，请求对其从轻、减轻处罚。检察机关经审查，以陈某某涉嫌贪污罪、故意伤害罪向法院提起公诉。问题：1.陈某某的身份是否符合贪污罪的主体要件？请结合《刑法》及相关立法解释进行论述。（8分）2.陈某某将5万元用于村集体修路的行为，是否影响贪污罪的成立？该5万元是否应计入贪污数额？为什么？（9分）3.陈某某构成故意伤害罪，该罪与贪污罪是否应当数罪并罚？（4分）4.辩护人提出的自首情节是否成立？对量刑有何影响？（4分）四、法律文书写作题（本题30分）案情：被告人周某，男，1985年5月20日出生，汉族，高中文化，无业，住址：南京市玄武区XX路XX号。2024年1月15日因涉嫌故意伤害罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年2月20日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕。经依法审查查明：2024年1月10日晚22时许，被告人周某在南京市玄武区某烧烤店吃夜宵时，因邻桌被害人吴某（男，1990年生）说话声音过大，双方发生口角。争执过程中，周某随手拿起烧烤桌上的啤酒瓶，击打吴某头部，致啤酒瓶破碎。随后，周某持破碎的啤酒瓶继续刺戳吴某面部、颈部。经法医鉴定，吴某面部遗留疤痕长度达8.5cm，构成重伤二级；颈部划伤构成轻伤二级。案发后，周某明知他人报警而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，到案后如实供述了犯罪事实。在侦查阶段，周某的家属代为赔偿了被害人吴某医疗费等经济损失共计人民币8万元，取得了被害人的谅解。另查明，周某曾于2018年因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，2019年刑满释放。问题：请你作为南京市玄武区人民检察院的检察官，根据上述案情，撰写一份《起诉书》。要求：格式规范，要素齐全，逻辑清晰，法律适用准确，繁简得当。参考答案及解析一、单项选择题1.B解析：《刑法修正案（十二）》扩大了非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪的适用范围，将非国有公司、企业的董事、监事、高级管理人员纳入规制范围。A项错误，B项正确。C项错误，并非“无论获取利益多少”，需达到“致使公司、企业利益遭受重大损失”的程度。D项错误，该罪名同样要求“致使公司、企业利益遭受重大损失”。2.B解析：根据《民法典》第一千一百九十八条规定，宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。此处的归责原则通常被认为是过错推定原则，即若经营者不能证明自己已尽到安全保障义务，则推定其有过错。3.A解析：《刑事诉讼法》第三十八条规定，辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况；提出意见。A项正确。B项错误，侦查阶段辩护律师向证人收集材料需经证人或检察院/法院许可。C项错误，侦查阶段辩护律师不能查阅案卷。D项错误，申请变更强制措施无需批准，侦查机关应在三日内作出决定。4.D解析：《民法典》第三百七十条、第三百七十一条规定，居住权不得转让、继承。设立居住权，应当向登记机构申请登记，居住权自登记时设立。居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。D项错误在于“必须有明确的期限”，居住权可以约定期限，也可以约定至居住权人死亡时消灭，并非必须有明确期限。5.C解析：《行政诉讼法》第二十六条第二款规定，经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告。6.D解析：甲针对乙的汽车（特定交通工具）实施破坏行为，且足以使汽车发生倾覆、毁坏危险，实际导致了刹车失稳发生事故，危害了不特定多数人的生命财产安全（公共安全）。虽然针对特定车辆，但破坏交通工具罪是危害公共安全的犯罪。C项以危险方法危害公共安全罪通常是兜底条款，当有具体罪名（破坏交通工具罪）时应适用具体罪名。D项更为精准。7.B解析：《民事诉讼法》第八十四条规定，证据保全可能因情况紧急，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下提出。申请证据保全不得迟于举证期限届满前。A项错误，法院也可依职权保全。C项错误，费用通常由败诉方承担。D项错误，法律未规定48小时的具体时限，而是“立即”。8.B解析：对于未成年人涉嫌刑法分则第四章、第五章、第六章规定的犯罪，可能判处一年有期徒刑以下刑罚，符合起诉条件，但有悔罪表现的，人民检察院可以作出附条件不起诉的决定。这是未成年人检察工作贯彻“教育、感化、挽救”方针的重要体现。9.B解析：《民法典》第六百八十六条第二款规定，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。（注：此处需注意，旧《担保法》推定为连带责任，但《民法典》改为推定为一般保证。本题考察《民法典》新规）。修正：仔细审题，若题目未明确是旧题还是新题，按现行《民法典》应为A。但员额考试有时会考察法律变迁。让我们再次确认《民法典》686条。是的，未约定或约定不明为一般保证。故选A。10.C解析：《刑事诉讼法》第三百零二条规定，实施暴力行为，危害公共安全或者严重危害公民人身安全，经法定程序鉴定依法不负刑事责任的精神病人，有继续危害社会可能的，可以予以强制医疗。题目中犯罪嫌疑人患有严重精神病，无法接受审判，符合强制医疗条件，检察院应向法院申请。11.C解析：比例原则包括适当性、必要性（最小侵害）和均衡性。C项中，对于占道经营的小贩，直接没收全部经营工具，显然超过了必要的限度，不符合必要性原则，损害了相对人的权益与行政目的不成比例。12.A解析：根据《刑法》第二百六十九条，犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照抢劫罪定罪处罚。甲实施盗窃（15周岁不负盗窃责任），但为抗拒抓捕当场使用暴力致人轻伤。虽然甲对盗窃不负刑责，但转化型抢劫的暴力行为（故意伤害）15周岁应当负责任，且该行为符合抢劫特征，故定抢劫罪。13.A解析：《民事诉讼法》第二百三十四条，执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查。14.D解析：被告人当庭翻供是庭审常见情况。检察官应通过宣读笔录、出示其他证据、质证等方式应对。D项“立即建议法庭休庭，撤回补充侦查”不符合诉讼效率原则，且翻供并非必须补充侦查的法定事由，除非发现新的犯罪事实或关键证据缺失。15.B解析：《民法典》第四百零五条规定，抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系不受该抵押权的影响。此即“买卖不破租赁”原则。16.A解析：疑罪从无原则主要体现在《刑事诉讼法》第二百条，证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。17.B解析：《民事诉讼法》第一百五十三条第五项规定，本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的，中止诉讼。18.C解析：一般累犯要求前罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪。甲前罪是盗窃（3年），后罪是诈骗（5年），时间间隔是4年，符合一般累犯条件。修正：题目中写的是“刑罚执行完毕后第4年”，即在5年以内。故构成累犯。选项A正确。等等，我刚才看错了？让我重读题目。“在刑罚执行完毕后第4年”，是的，在5年内。所以A正确。C错误。19.B解析：《刑事诉讼法》第一百七十五条第二款规定，人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。20.C解析：《行政诉讼法》第八十八条规定，人民法院审理上诉案件，应当在收到上诉状之日起三个月内作出终审判决。有特殊情况需要延长的，由高级人民法院批准。21.B解析：甲乙共同抢劫，构成共同犯罪。在共同犯罪中，乙的行为导致丙死亡，属于抢劫致人死亡。甲虽未直接实施致害行为，但作为共犯，应对共同犯罪的后果负责，故甲也构成抢劫罪（致人死亡）。22.C解析：《民事诉讼法》第五十三条，代表人变更、放弃诉讼请求或者承认对方当事人的诉讼请求，进行和解，必须经被代表的当事人同意。23.D解析：根据《民事诉讼法》第五十八条，对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有前款规定的机关和组织或者前款规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。前置程序是发布公告。24.D解析：根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》，查封、扣押、冻结的财产，可以指定第三人保管。对被执行人及其所扶养家属生活所必需的居住房屋，人民法院可以查封，但不得拍卖、出售或者抵债。关于孳息，查封、扣押的效力及于被查封、扣押财产的孳息。故D项错误，法院可以查封孳息。25.B解析：甲已经绑架了乙，控制了人身自由，犯罪已经既遂。但在犯罪过程中，自动放弃犯罪并有效防止结果发生（释放人质），属于犯罪既遂后的补救措施，但在绑架罪中，主动释放人质是法定的减轻处罚的情节，理论上常被视为“中止”的延伸或特殊表现，但严格按构成要件，绑架以控制人质为既遂标准。然而，刑法理论界和实务中对于绑架罪中主动释放人质是否构成中止有争议，但主流观点和司法解释倾向于认为绑架罪是行为犯，控制人质即既遂。但《刑法》239条第二款规定“犯前款罪，致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处无期徒刑或者死刑”，并未规定释放人质是中止。修正：本题考察点在于绑架罪的既遂标准。通说认为绑架罪是单一行为犯，只要实施了绑架行为并实际控制人质，即为既遂。之后释放人质不影响既遂成立，但可作为量刑情节。故选D。但是，如果题目考察的是“犯罪中止”的定义，甲在既遂后不可能成立中止。如果题目考察的是“特殊减轻”，那是量刑。另一种观点：部分观点认为绑架罪存在“中止”可能，即未勒索到财物且未伤害人质时释放。但员额考试通常采纳既遂标准。为了严谨，我们看选项。A未遂（未实行终了或实行终了未得手，绑架已控制人质，不是未遂）。B中止（必须在既遂前）。C预备。D既遂。再次确认：实务中，绑架罪控制人质即为既遂。故选D。26.A解析：县政府发布的文件针对不特定对象，具有普遍约束力，属于抽象行政行为（行政规范性文件）。根据现行《行政诉讼法》，受案范围主要是具体行政行为。对于规范性文件，公民在起诉具体行政行为时可以一并请求审查其合法性，但不能单独就抽象行政行为提起诉讼。27.B解析：《刑事诉讼法解释》第三百八十六条，被告人在二审期间死亡的，如果他的遗产继承人愿意参与诉讼，可以继续审理，只对附带民事诉讼部分进行审理。28.C解析：根据《民法典》及相关司法解释，因缺陷产品造成损害的侵权诉讼，实行举证责任倒置。受害人（乙）只需证明损害事实和因果关系（即墙裂和损失），产品缺陷由生产者（甲）举证。C项正确，乙需证明损害和损失。A项错误，乙不需证明是质量问题（缺陷），只需证明损害发生。B项错误，甲需证明无缺陷。D项错误。29.B解析：《刑事诉讼法》第一百六十八条，人民检察院审查公安机关提请批准逮捕的案件，应当在七日以内作出决定。但对危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪等案件，审查批准逮捕的时间可以延长至十四日。30.C解析：《刑法》第七十二条，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑……（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。A项错误，累犯不得缓刑。B项错误，三年以上（不含本数）不得缓刑。C项正确。D项错误，考验期内没有发现漏罪且遵守规定，考验期满才视为原判刑罚执行完毕。二、多项选择题31.BCD解析：“入户抢劫”中的“户”是指供他人家庭生活，与外界相对隔离的住所。A项商铺用于经营，不是户。B项公寓用于家庭生活，是户。C项集体宿舍若具有相对隔离且供家庭生活特征（如夫妻宿舍）可算，但通常集体宿舍是多人共同生活非家庭生活。修正：司法解释强调“供他人家庭生活”和“与外界相对隔离”。C项集体宿舍通常不符合“家庭生活”特征。D项别墅是户。修正C项：一般认为集体宿舍不是户。故选BD。再修正：2025年趋势可能对“户”的解释更注重实质隔离。但经典案例中，集体宿舍通常不被认定为户。故BD。注：题目中C项“丙的集体宿舍”，如果是指单位宿舍，通常不算。故BD。32.ABCD解析：《民事诉讼法》第四十七条。A项属于法定回避情形。B项院长回避由审委会决定。C项书记员回避由审判长决定。D项回避申请可以在案件开始审理时提出，也可以在法庭辩论终结前提出。33.AB解析：这是行政公益诉讼的诉前程序。检察机关发现行政机关违法履职或不作为，应先提出检察建议。行政机关仍不履职的，检察院方可起诉。C项错误，无需经过复议。D项错误，检察机关不支持公民起诉，而是自己起诉。34.ACD解析：告诉才处理的犯罪包括：侮辱罪、诽谤罪（严重危害社会秩序和国家利益的除外）、暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪（被害人没有能力告诉或者受到强制、威吓无法告诉的除外）、侵占罪。B项遗弃罪不是亲告罪。35.AD解析：《行政诉讼法》第四十三条，证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。未经法庭质证的证据，不能作为定案依据。但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据，不得在公开开庭时出示，这是例外。36.ABCD解析：这是一起典型的违约与侵权竞合的案件。甲是买方，乙是卖方（托运方），丙是承运方，丁是侵权人。甲有权基于合同关系要求乙赔偿（违约），也有权基于侵权关系要求丁赔偿（侵权）。乙作为货物所有权人（在交付前），有权要求丁赔偿。丙作为承运方，对货物毁损若有过错需承担违约或侵权责任，也有权向侵权人丁追偿。37.AC解析：《刑事诉讼法》第四十一条，辩护人认为在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料未提交的，有权申请人民检察院、人民法院调取。38.ABCD解析：《民事诉讼法》第二百五十八条，有下列情形之一的，人民法院应当裁定终结执行：（一）申请人撤销申请的；（二）据以执行的法律文书被撤销的；（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；（四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；（五）作为被执行人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。39.ABCD解析：A项属于国有保险公司人员骗保，定贪污。B项属于受委托管理国有财产人员侵占，定贪污。C项属于应交公礼物不交公，定贪污。D项属于协助人民政府从事行政管理工作的人员（其他依照法律从事公务的人员），定贪污。40.ABCD解析：《民事诉讼法》第一百四十六条，有下列情形之一的，可以延期开庭审理：（一）必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的；（二）当事人临时提出回避申请的；（三）需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的；（四）其他应当延期的情形。41.ABCD解析：《行政强制法》第九条，行政强制措施的种类：（一）限制公民人身自由；（二）查封场所、设施或者财物；（三）扣押财物；（四）冻结存款、汇款；（五）其他行政强制措施。42.CD解析：《刑事诉讼法》第二百三十六条。第二审人民法院对不服第一审裁定的上诉、抗诉，经过审查后，应当参照本法第二百三十六条的规定分情形处理（原裁定事实不清或者证据不足的，可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判）。注意，对于裁定，二审的处理方式与判决略有不同，主要是维持、撤销或变更。对于事实不清证据不足的，应当发回重审。C项“查清事实后改判”适用于判决，对于裁定，若事实不清通常发回。修正：刑诉法236条第一款针对判决，第二款针对裁定。对于裁定，原裁定认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；原裁定认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；原裁定事实不清或者证据不足的，可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。故A、B、D项表述正确。C对裁定来说，通常不发回则维持，改判多用于法律适用错误。但理论上查清事实后也可以改判。严格依据法条：236条第2款仅列举了维持、改判、发回三种。故ABCD均可。43.ACD解析：《民事诉讼法解释》第四百七十五条，作为被执行人的公民死亡，其遗产继承人没有放弃继承的，人民法院可以裁定变更被执行人为该遗产继承人在继承遗产范围内偿还债务。故A正确（先中止），C正确，D正确。44.ABC解析：D项构成生产、销售伪劣产品罪，而非非法经营罪。非法经营罪主要指违反国家特许经营制度的行为。45.ABC解析：“三个规定”指《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》等。D项正常的案件汇报不属于应当记录报告的违规干预行为。46.ABCD解析：《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。47.AC解析：《行政诉讼法》第三十四条，被告不提供或者无正当理由逾期提供证据的，视为被诉行政行为没有相应证据。但是被诉行政行为涉及第三人合法权益，第三人提供证据的除外。故A、C正确。B、D是后果，但不是法条原文描述的直接后果（视同无证据通常导致撤销或确认违法）。48.ABC解析：《刑事诉讼法》第三十九条第三款，危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。C项特别重大贿赂犯罪（由检察院侦查），在侦查期间会见也需许可。49.ABC解析：《民事诉讼法》第六十七条，当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。包括：（一）证据属于国家有关部门保存，当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的；（二）涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（三）当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的其他证据。50.ABCD解析：检察机关对监狱执行刑罚的活动是否合法实行监督。监督范围包括收监、监管、刑罚变更（减刑、假释、暂予监外执行）等活动。三、案例分析题案例一参考答案：1.乙公司停工的行为符合法律规定。根据《民法典》第七百八十七条，发包人未按照约定支付工程价款的，承包人有权催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。同时，根据《建设工程施工合同解释（一）》及相关行业惯例，若合同明确约定发包人未按期付款承包人有权停工，则停工是行使抗辩权或合同权利的表现。本案中，合同明确约定了停工权，甲公司违约在先，乙公司停工有合同和法律依据。2.管理人有权决定解除合同。根据《企业破产法》第十八条，人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的，视为解除合同。本案中，甲公司进入破产程序，乙公司已停工，合同属于双方均未履行完毕的状态，管理人有权基于破产财产利益最大化的原则决定解除或继续履行。3.乙公司享有建设工程价款优先受偿权，其范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，但不包括承包人因发包人违约所造成的损失（如违约金、利息等，依据最新解释）。根据《民法典》第八百零七条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十六条，承包人建设工程价款优先受偿的范围仅限于工程折价或者拍卖的价款。关于与A银行抵押权的冲突：根据《民法典》及《企业破产法》第一百零九条，对破产人的特定财产享有担保权的权利人，对该特定财产享有优先受偿的权利。但是，建设工程价款优先受偿权优于抵押权。因此，乙公司的优先权优于A银行的抵押权。4.丁某等购房业主的债权性质为“购房债权”。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》及《关于审理企业破产案件若干问题的规定》，在破产程序中，消费者购房人的权利在一定条件下享有优先权。特别是，若购房人已支付超过50%的购房款，且房屋属于居住用途，其请求交付房屋或者返还购房款的债权在特定条件下具有优先顺位（超级优先权或优先于普通债权和建设工程价款优先权）。即便不构成超级优先权，在破产财产分配中，购房人对于房屋交付的请求权往往具有物权期待性质，优于普通金钱债权。若无法交付，其购房款返还请求权通常也作为特殊债权处理。案例二参考答案：1.张三、王五构成诈骗罪的共同犯罪。张三提供工具、转移赃款，王五实施诈骗，二人有共同犯罪的故意和行为，分工不同，构成共同犯罪。张三的行为还构成洗钱罪（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）。根据《刑法》规定，上游犯罪（诈骗）与洗钱罪通常需要数罪并罚，或者择一重罪处罚（视具体情节及司法解释）。但若认定为诈骗罪共犯的赃款处理行为，则被诈骗罪吸收。若张三不仅处理本案赃款，还多次为他人处理，则单独构成洗钱罪。本题中张三针对同一犯罪事实，一般认定为诈骗罪共犯。李四的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.张三在共同犯罪中起主要作用，系主犯。张三提供了关键作案工具（卡），并负责核心的资金清洗环节，是诈骗得逞、赃款获取的关键环节，虽然未直接实施打电话诈骗，但其作用对于犯罪完成至关重要，应认定为主犯。3.李四的行为构成犯罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩解不成立。根据《刑法》第三百一十二条，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。李四明知张三从事网络犯罪活动（电信诈骗），仍提供银行卡并协助取现，属于典型的洗钱行为（或掩饰隐瞒）。其辩称“以为是普通借款”与提供银行卡、频繁取现的行为模式不符，且根据最高法、最高检关于办理“断卡”案件的意见，此类行为可推定为明知。4.张三有坦白情节、立功情节。张三到案后如实供述，构成坦白（《刑法》第六十七条）。张三协助公安机关抓获同案犯王五，根据《刑法》第六十八条，构成一般立功。综上，张三依法可以从轻或减轻处罚。案例三参考答案：1.不违反。“一事不再罚”原则是指对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。本案中，环保部门针对的是“排放污水”的违法行为，市监局针对的是“生产有毒有害食品”的违法行为。两个行为性质不同，违反的法律规范不同，故不违反“一事不再罚”原则。2.不符合法律规定。若程序严重违法，可能导致行政处罚决定被撤销。根据《行政处罚法》及《听证程序规定》，听证主持人应由行政机关指定的非本案调查人员担任。调查人员不得担任听证主持人。听证主持人由调查人员担任违反了回避制度（职能分离原则），属于程序违法。根据《行政诉讼法》第七十条，行政行为违反法定程序的，人民法院判决撤销或者部分撤销。3.不合法。根据《行政处罚法》的相关规定，行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。行政机关不得因当事人申辩而加重处罚。且