2026年全国监理工程师之合同管理考试素养提升题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法

2、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调

3、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。A.为买方进行考核的机会不超过两次B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函C.验收款支付函签署后6个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用

4、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日

5、设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.2C.3D.4

6、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标

7、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()A.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不需再办理任何批准、许可手续

8、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任

9、（2018年真题）根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人

10、某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。A.2480和2600B.2680和2500C.2480和2480D.2680和2680

11、（2018年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人

12、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。A.7B.14C.28D.30

13、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是()。A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同

14、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业

15、发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。A.7B.14C.28D.30

16、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

17、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

18、在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

19、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任自开始使用之日起转由业主承担

20、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险

21、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保

22、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保

23、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。A.发包人，发包人B.发包人，承包人C.监理人，发包人D.监理人，承包人

24、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为()A.全部归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元

25、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。A.发包人，发包人B.勘察人，勘察人C.发包人，勘察人D.勘察人，发包人

26、设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。A.监理人B.技术负责人C.承包人D.勘察人

27、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A.14天B.28天C.42天D.56天

28、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAABD.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金

29、下列氨基酸属于必需氨基酸的是（）。A.天门冬氨酸B.亮氨酸C.组氨酸D.苯丙氨酸E.缬氨酸

30、（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

31、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元

32、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度

33、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权

34、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。A.1个月B.15日C.5日D.3日

35、下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。A.发包人的要求B.工程量清单C.合同条款及格式D.发包人提供的资料

36、对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。A.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书B.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔通知书D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交最终索赔通知书

37、轻度活动相当能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01

38、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。A.承包人，14天B.发包人，14天C.承包人或发包人，14天D.承包人或发包人，21天

39、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A.16B.14C.12D.10

40、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。A.2009年10月6日B.2009年10月25日C.2009年10月27日D.2009年10月28日

41、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。A.工程施工合同B.裁决人合同C.工程施工分包合同D.专业服务合同

42、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。A.承包人，14天B.发包人，14天C.承包人或发包人，14天D.承包人或发包人，21天

43、关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？()A.人员出入口应高出室外地面不小于300mmB.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mmC.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm

44、下列关于合同计价方式的说法中，不正确的是（）。A.单价合同多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况B.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险C.固定总价合同一般适合于工期较短、工作内容和工作量变化幅度不大的项目D.固定总价合同对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制

45、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款

46、在下列的法人分类中，不属于特别法人的是()。A.机关法人B.事业单位C.农村集体经济组织法人D.基层群众性自治组织法人

47、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天B.提交工程竣工验收报告后28大C.移交工程后14天D.通过工程竣工验收后14天

48、对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是（）。A.除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记，保证不污染设备本身B.对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“小心，轻放”以便装卸和搬运C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明“此端朝上，请勿倒置”D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定

49、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()A.保温板采用胶黏剂进行粘贴B.保温板采用锚栓进行辅助加固C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝D.保温板用于高层时应设置托架

50、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的.价款.质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同

51、通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目的合同为（）。A.固定单价合同B.成本加酬金合同C.固定总价合同D.可变单价合同

52、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。A.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受B.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容C.申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分D.申请人不按资格审查委员会要求澄清，按该项不符合标准对待，予以淘汰

53、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节

54、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元

55、青少年选择食物的要点包括（）。A.注意铁、锌的补充B.多吃谷类，供给充足的能量C.保证蔬菜尤其是绿叶蔬菜的摄取D.保证优质蛋白质的摄取E.每天注意摄入一定量的奶类和豆类，以保证钙的充足

56、关于工程设计招标特点的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计招标文件无法限定项目的工作范围B.设计投标文件应按工程量清单填报报价C.设计评标应按投标报价高低排定次序D.设计评标时主要关注设计方案优劣

57、下列各项中，可以作为保证人的是（）。A.有法人书面授权的企业分支机构B.企业职能部门C.学校D.医院

58、材料采购评标过程分为初步评审和详细评审，其中初步评审不包括（）。A.价格调整评审B.形式评审C.资格评审D.响应性评审

59、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续

60、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还C.设计费应保留3%的质量保证金D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

61、（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.义务质押

62、根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（）。A.设计方案最优B.减弱发包人对承包人的监督和检查C.增加设计变更D.增加承包人的索赔

63、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本

64、监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.发包人与承包人共同

65、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A.抵押合同成立B.建筑工程竣工C.抵押合同生效D.抵押登记

66、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.公立学校不得作为保证人

67、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。A.提前7天向设计人发出B.从发出该通知之日起计算设计服务期限C.应在合同签订之日起60天内发出D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同

68、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A.担保人无条件地提供担保B.履约保证金的数额不确定C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

69、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查

70、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有

71、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

72、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构

73、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

74、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（）。A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%B.（投标人报价-标底）/标底×100%C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%

75、下列不属于响应性评审的评审因素和标准的是（）。A.投标截止日期B.投标内容C.勘察或设计服务期限D.投标保证金

76、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。A.1-2B.1-3C.2-4D.2-5

77、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德

78、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

79、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上，且投保人数不低于5人C.团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任D.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人

80、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务二、多选题

81、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.组织做好合同评审工作C.制定完善的合同管理制度和实施计划D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏

82、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计施工和运营合同条件》

83、授予代理权的形式（）。A.可以用书面形式，也可以用口头形式B.可以用书面形式，不可以用口头形式C.不可以用书面形式，但可以用口头形式D.不可以用书面形式，也不可以用口头形式

84、(2014年真题)根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构

85、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。A.工程师B.工程师助理C.业主代表D.承包商代表

86、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知

87、根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（）。A.建设地点B.招标条件C.建设工期D.本次招标采购材料的名称

88、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船

89、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算

90、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商

91、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法不正确的是（）。A.设计方案不一定最优B.发包人对承包人的监督和检查力度减弱C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔

92、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单

93、颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。A.30%B.50%C.80%D.全部

94、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A.缺陷责任期届满，14天B.缺陷责任期届满，28天C.质量保证期届满，14天D.质量保证期届满，28天

95、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书

96、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D.提供伴随服务不得收费

97、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

98、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）A.质押担保B.抵押担保C.保证担保D.留置担保

99、关于联合体投标的说法错误的是（）。A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标

100、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。A.承包人，14天B.发包人，14天C.承包人或发包人，14天D.承包人或发包人，21天

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括：衡量法、理论换算法、查点法。质量验收方法包括：经验鉴别法、物理试验法和化学分析法。

2、答案：B本题解析：2021教材P122本题考查的是合同文件。竣工试验分为三个阶段：（1）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；（2）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，，（3）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

3、答案：B本题解析：为买方进行考核的机会不超过三次。验收款支付函签署后12个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务，买方需承担卖方提供技术服务的费用。

4、答案：C本题解析：当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。

5、答案：B本题解析：本题考核的是缺陷责任期的延长。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期．但缺陷责任期最长不超过2年。

6、答案：D本题解析：2021教材P26知识点：工程设计招标概述。设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。

7、答案：A本题解析：业主接受的在专用条款中约定的分包工作，承包商应在28天以前将选择的分包商的有关资质、经验等详细资料以及分包商开始工作的时间通知业主，经业主认可后才可以开始分包工作。

8、答案：C本题解析：考核民事责任。二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。参见教材P11。

9、答案：C本题解析：2021教材P96知识点：明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

10、答案：A本题解析：本题考查的是经评审的最低投标价法。评标价最低者中标，甲评标价为2500+160+20=2680（万元），乙评标价为2600-100-50+30=2480（万元），丙评标价为2560-50+20+10=2540（万元），乙为第一中标候选人。选评标价最低的投标人，但签订合同时仍以投标价签约。

11、答案：B本题解析：2021教材P13知识点：担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。

12、答案：A本题解析：本题考查的是包装、标记、运输和交付。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。参见教材P144。

13、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。参见教材P67。

14、答案：D本题解析：本题考查的是代理关系。项目经理为施工企业的代理人，代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。参见教材P8。

15、答案：C本题解析：2020/2021版教材P78-83合同工作完成后，勘察人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察费用结算申请，并提供相关证明材料。发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

16、答案：C本题解析：本题考查的是合同的效力。选项A，重大误解；选项B，显失公平；选项D，欺诈。以上情况均属于可变更或可撤销合同。（本知识点新教材已经删除）

17、答案：A本题解析：在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，如变更增加的设计内容专业性特点较强，超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。

18、答案：C本题解析：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。分包工作需要征得发包人同意。承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第二人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司。发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

19、答案：D本题解析：从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书。在负责照管期间，承包商应自行承担风险和费用予以修复。颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商仍应对扫尾工作承担照管责任。

20、答案：B本题解析：教材P125本题考查的是订立合同时需要明确的内容。建设工程设计施工总承包合同不可预见物质条件涉及的范围与标准施工合同相同，但通用条款中对风险责任承担的规定有两个供选择的条款：一是此风险由承包人承担；二是由发包人承担。双方应当明确本合同选用那一条款的规定。

21、答案：D本题解析：（2）发包人办理保险如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。

22、答案：B本题解析：本题考查的是担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。银行是保证人。

23、答案：B本题解析：2021教材P126知识点：保险责任。承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。

24、答案：B本题解析：抵押担保的范围包括主债权.及利息、违约金及损害赔偿金和实现抵押权的费用，结合题意可知，返还施工企业的金额为：2000-1000-200-200-50=550(万元)。

25、答案：A本题解析：知识点:发包人的义务。发包人对资料的准确性、可靠性负责。如果发包人不能提供资料，由勘察人收集时，发包人需向勘察人支付相应费用。教材P77。

26、答案：C本题解析：2020/2021版教材P120设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由承包人提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。

27、答案：C本题解析：2021教材P156知识点：《施工合同条件》索赔的程序。工程师在收到索赔报告或证明资料后42天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。

28、答案：A本题解析：2020/2021版教材P153-157业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB.DAAB由具有适当资格的一人或三人组成。

29、答案：B、C、D、E本题解析：人体内的必需氨基酸共9种，分别是亮氨酸、异亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸和组氨酸。

30、答案：D本题解析：2021教材P167知识点：IPD合同模式。选项C，在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔（故意违约等情形除外）。选项AB，在争端处理方面，该模式下任何一方提出的争议应提交到由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组成的争议处理委员会协商解决，项目中立人由参与各方共同指定。

31、答案：A本题解析：评标价为5000—150=4850万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

32、答案：A本题解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短决定。工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款；工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款。

33、答案：D本题解析：暂无解析

34、答案：C本题解析：投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况:一是未中标的投标人可向招标人索回投标保雨或者保证书，以便向银行或者担保公司，力、理注销或使押金解冻;二是中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

35、答案：B本题解析：本题考查的是工程总承包招标程序。工程总承包招标包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）发包人提供的资料；（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他材料。此外，招标人对招标文件的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分。选项B属于施工总承包招标文件的内容。参见教材P60。

36、答案：B本题解析：（1）承包人提出索赔要求第一，承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。第二，承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。第三，对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（2）监理人处理索赔第一，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。第二，监理人应首先争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和（或）延长的工期。第三，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）发包人完成赔付第一，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。第二，承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。

37、答案：C本题解析：轻度活动是指坐着或站着，伴随上肢和其他肢体的一些运动（如准备食物、洗碗盘、3km/h的速度行走，沐浴），相当于能量消耗为O.02kcal/kg体重/min。

38、答案：D本题解析：对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

39、答案：D本题解析：投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。

40、答案：D本题解析：本题考查的是设计合同生效时间。设计人收到定金时间就是设计期限起始时间。（本知识点新教材已经删除）

41、答案：D本题解析：本题考查的是NEC系列合同条件。NEC系列合同条件主要包括：专业服务合同，用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。

42、答案：D本题解析：知识点:缺陷责任期管理。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人。教材P137。

43、答案：C本题解析：根据《地下工程防水技术规范》第5.7.1条规定，地下工程通向地面的各种孔口应设置防地面水倒灌措施。人员出入口应高出地面不小于500mm，汽车出入口设明沟排水时其高度宜为150mm，并应有防雨措施。第5.7.5条规定，窗井内的底板，应比窗下缘低300mm。窗井墙高出地面不得小于500mm。窗井外地面应作散水，散水与墙面间应采用密封材料嵌填。

44、答案：C本题解析：单价合同又可分为固定单价合同和可变单价合同两种形式。固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险。一般适合于工期较短、工作内容和工程量变化幅度不大的项目。固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。

45、答案：D本题解析：保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额，保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。

46、答案：B本题解析：2020/2021版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。

47、答案：A本题解析：本题考查的是竣工结算。工程竣工验收报告经发包人认可后28天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料。（本知识点新教材已经删除）

48、答案：D本题解析：本题考查的是包装、标记、运输和交付（设备采购合同）。选项A，除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记。选项B，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。选项C，如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

49、答案：A本题解析：将泡沫混凝土保温板粘到墙体的材料通常为聚合物水泥砂浆。

50、答案：C本题解析：考核工程施工招标程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人；选项B，招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件一致；选项D，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。参见教材P45。

51、答案：B本题解析：成本加酬金合同，也称为成本补偿合同或成本加成合同。采用这种合同，承包商利润有保证，价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。但承包商往往缺乏降低成本的激励，还可能通过提高工程成本而增加自身利润，不利于业主的投资控制。通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目。

52、答案：D本题解析：招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。

53、答案：D本题解析：本题考查的是评标、决标阶段的工作。评标委员会首先通过初步评审，检查各投标书是否响应了招标文件的要求，淘汰对招标文件没有做出响应或存在重大偏差的投标书。选项D属于投标文件对招标文件反应的细微差别。

54、答案：B本题解析：考核最低评标价法。合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770（万元）。参见教材P57。

55、答案：A、B、C、D、E本题解析：此外，处于青春发育期的女孩还应时常吃些海产品以增加碘的摄入。

56、答案：D本题解析：[考点]工程设计招标概述。选项AB错误，设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量；选项C错误，工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。

57、答案：A本题解析：本题考查的是担保方式。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人，但是企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供担保。参见教材P13。

58、答案：A本题解析：与设计和施工评标程序方法类似，建设工程材料采购评标也可分为初步评审和详细评审两个阶段。根据《标准材料采购招标文件》，初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审。

59、答案：A本题解析：本题考查的是违约责任。因承包人违约解除合同，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款并在合同解除后14天内，依法办理转让手续。参见教材P113。

60、答案：D本题解析：2021教材P87知识点：设计合同价款的确定。选项A，可以采用定金或预付款；选项B，不可抗力或非勘察人原因，定金不予退还；选项C，勘察和设计都没有质量保证金。

61、答案：A本题解析：本题考查重点是“担保方式”。质押可分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。因此，本题的正确答案为A。

62、答案：B本题解析：本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包合同的缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

63、答案：A本题解析：P104-107通用条款内对费用的定义为，履行合同所发生的或将要发生的不计利润的所有合理开支，包恬管理费和应分摊的其他费用

64、答案：B本题解析：本题考核的是监理人的指示。监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

65、答案：D本题解析：当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

66、答案：D本题解析：2021教材P13知识点：担保方式。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人；企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。

67、答案：A本题解析：设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

68、答案：C本题解析：知识点:设计合同的履约担保。合同附件格式。无条件担保是指担保人在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。教材P76。

69、答案：C本题解析：

70、答案：B本题解析：本题考查的是抵押合同的生效时间。当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。当事人以其他财产做抵押的，可以自愿办理登记，抵押合同自签订之日起生效。

71、答案：B本题解析：考点:代理关系。选项B.错误，代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志。参见教材P7。

72、答案：A本题解析：知识点:竣工验收管理。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。教材P115。

73、答案：A本题解析：教材P43[考点]评标、决标阶段的工作。选项B错误，评标委员会成员一般应于开标前确定；选项C错误，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；选项D错误，评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作时，可以由招标人直接确定。

74、答案：A本题解析：本题考查的是综合评估法。投标报价偏差率的计算公式为：（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%。参见教材P58。

75、答案：A本题解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。响应性评审因素和评审标准主要包括：审查投标报价；投标内容；勘察或设计服务期限；质量标准；投标有效期；投标保证金；权利义务等是否符合投标人须知的规定；勘察纲要或设计方案是否符合发包人要求中的实质性要求和条件。参见教材P36。

76、答案：B本题解析：建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1~3人，并标明排列顺序

77、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。在市场经济条件下，由于主要是依靠合同来规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施建设工程行为的主要依据。参见教材P1。

78、答案：C本题解析：2021教材P107知识点：工程款支付管理。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。

79、答案：B本题解析：本题考查的是施工企业职工意外伤害险。B选项错，《建筑法》规定，鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。

80、答案：B本题解析：本题考查的是合同法律关系的构成。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。参见教材P6。

81、答案：A本题解析：招标采购