一级建造师考试（公共课程）题库含答案(江苏省扬州市2025年)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(江苏省扬州市2025年)第一部分：建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共20题）1.关于建设工程代理法律特征的说法，正确的是（）。A.代理行为必须是法律行为B.代理行为必须由代理人独立完成C.代理人在代理权限内实施代理行为，其法律后果由被代理人承担D.代理行为的法律后果归属于代理人和被代理人答案：C解析：代理具有以下法律特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理行为必须是具有法律意义的行为；（4）代理行为的法律后果直接归属于被代理人。选项A错误，因为代理行为必须是具有法律意义的行为，不仅仅是法律行为；选项B错误，代理行为不一定必须由代理人独立完成，可以转代理（复代理）；选项D错误，后果归属于被代理人。2.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应支付工程款。发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，迟迟不予组织验收。承包人催告后，发包人在合理期限内仍未组织验收。对此，下列说法正确的是（）。A.承包人可以解除合同B.视为验收合格，发包人应支付工程款C.承包人可以自行组织验收，验收合格后发包人应支付工程款D.发包人应承担违约责任，但承包人无权要求支付工程款答案：B解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。同时，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。但是，对于发包人收到竣工验收报告后迟迟不组织验收的，根据《民法典》及相关司法解释，如果发包人无正当理由迟延验收，承包人可以催告，经催告后在合理期限内仍未验收的，承包人可以主张发包人支付工程款。在司法实践中，发包人恶意不验收的，可以视为验收条件已成就，承包人有权要求支付工程款。本题中最符合法理及考试常考点的解释是B选项，视为验收合格。3.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的是（）。A.限制民事行为能力人订立的合同B.因重大误解订立的合同C.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.恶意串通，损害他人合法权益的合同答案：D解析：根据《民法典》规定，无效合同的情形主要包括：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。选项A属于效力待定合同；选项B、C属于可撤销合同。4.某施工企业在施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，其行为可能构成（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.危险作业罪答案：C解析：工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。本题中明确指出是“施工企业”在施工中“偷工减料，降低工程质量标准”，符合工程重大安全事故罪的构成要件。重大责任事故罪通常指生产作业中违反管理规定，强调的是违章操作；重大劳动安全事故罪强调的是安全设施不符规定。5.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）。A.施工安全防护设施的采购和更新B.施工现场办公费用的支出C.违反安全操作规程的罚款D.安全生产奖金的发放答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。6.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。7.某施工项目总承包商将部分工程分包给不具备相应资质条件的分包商，该分包合同（）。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定答案：B解析：《民法典》规定，承包人不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。违反法律强制性规定的合同无效。因此，该分包合同无效。8.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1B.2C.3D.5答案：D解析：根据《民法典》第五百七十四条，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。9.关于劳动争议仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动争议仲裁实行一裁终局制B.劳动争议仲裁实行自愿仲裁原则C.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成D.劳动争议仲裁实行地域管辖原则答案：C解析：劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表和用人单位方面的代表组成。选项A错误，劳动仲裁通常不是一裁终局（除小额案件等特定情况外），对仲裁裁决不服的可以向法院起诉；选项B错误，劳动仲裁是劳动诉讼的必经前置程序，具有强制性；选项D错误，劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。10.某施工单位因严重拖欠农民工工资，被有关部门责令限期改正，逾期未改正。根据《保障农民工工资支付条例》，该单位可能面临的行政处罚是（）。A.责令停业整顿B.降低资质等级C.吊销资质证书D.罚款答案：D解析：《保障农民工工资支付条例》规定，施工单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函的，由相关部门责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处以罚款。对于拖欠工资行为，主要处罚包括责令限期改正、罚款、责令停业整顿、吊销营业执照等。本题中描述的是“逾期未改正”，根据条例通常对应的直接处罚是罚款（如5万元以上10万元以下），情节严重的才会涉及停业整顿或吊销证书。D选项是最基础和直接的处罚。11.根据《绿色施工导则》，关于建筑垃圾减量化和资源化的说法，错误的是（）。A.施工现场建筑垃圾再利用率应达到30%以上B.建筑垃圾回收利用率应达到50%以上C.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率D.施工现场生活垃圾应实行袋装化，集中收集答案：A解析：《绿色施工导则》规定，施工现场建筑垃圾再利用率应达到30%以上，拆除建筑物产生的建筑垃圾再利用率应达到40%以上，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争达到50%以上。注意题目问的是“错误”的。实际上，根据新版相关标准，建筑垃圾的资源化利用率要求在不断提高。但在传统考题中，A选项“再利用率应达到30%以上”通常是正确说法。让我们重新审视选项。根据《建筑工程绿色施工评价标准》，建筑垃圾回收利用率应达到50%以上。选项B说“回收利用率应达到50%以上”，这是正确的。选项A说“再利用率应达到30%以上”，这也是导则中的要求。如果题目要求选错，可能需要关注细节。实际上，在最新的《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》中，要求到2025年，各地区建筑垃圾资源化利用率应达到50%以上。若本题是2025年考题模拟，选项A和B的数值关系需要辨析。通常“回收利用率”包含“现场直接利用”和“加工后利用”。选项B“回收利用率应达到50%以上”是2025年的目标值，是正确的。选项A“再利用率应达到30%以上”是旧导则中的数值，若放在2025年背景下可能偏低，但在《绿色施工导则》原文中确实存在。不过，仔细对比，选项C和D是措施，通常正确。本题可能存在选项设置的陷阱。若必须选错，通常考察的是数值。根据《绿色施工导则》：力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争达到50%。因此，A选项“再利用率应达到30%以上”如果是针对所有建筑垃圾，是符合导则的。B选项“回收利用率应达到50%以上”在导则中仅针对碎石土石方类。如果B选项泛指所有建筑垃圾回收利用率50%，则B是错误的。故选B作为错误项更符合逻辑（因为不是所有垃圾都能达到50%回收率）。12.某大型基础设施建设项目，总投资额为3亿元人民币。根据《招标投标法》及其实施条例，该项目（）。A.必须公开招标B.可以邀请招标C.可以直接发包D.必须进行招标，但招标方式由项目业主自主决定答案：A解析：根据《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。本题属于大型基础设施，必须招标。关于招标方式，公开招标是原则，邀请招标是例外。邀请招标的条件之一是技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择。本题未说明特殊情况，故必须公开招标。13.根据《民法典》，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%答案：B解析：《民法典》第五百八十六条规定，定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。14.施工企业购买建筑材料，由于供应商发货延迟，导致施工企业工期延误。施工企业因此遭受了损失。对此，下列说法正确的是（）。A.施工企业只能向供应商主张违约责任B.施工企业只能向建设单位主张工期顺延C.施工企业应向建设单位承担违约责任，但可向供应商追偿D.施工企业可向建设单位主张工期顺延，且无需向供应商承担责任答案：C解析：合同具有相对性。施工企业与建设单位之间存在施工合同，与供应商之间存在买卖合同。供应商违约导致施工企业延误，施工企业无法按时向建设单位交付工程，构成对建设单位的违约（除非因不可抗力）。因此，施工企业应先向建设单位承担违约责任（或申请工期顺延，通常需建设单位批准），然后基于买卖合同向供应商追究违约责任（追偿）。15.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.意外伤害保险是强制性保险，由施工单位支付保险费B.意外伤害保险是强制性保险，由建设单位支付保险费C.意外伤害保险是推荐性保险，由施工单位自愿选择D.意外伤害保险的保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。16.某建设单位与设计单位签订了一份设计合同，合同中未约定仲裁条款，事后也未达成书面仲裁协议。设计过程中发生争议，设计单位（）。A.只能向人民法院起诉B.只能申请仲裁C.既可以申请仲裁，也可以向人民法院起诉D.必须先申请仲裁，对仲裁裁决不服的才能向人民法院起诉答案：A解析：根据《仲裁法》，当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。因此，没有仲裁协议，只能向法院起诉。17.根据《民法典》，建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.申请登记C.登记机构受理D.登记答案：D解析：《民法典》第三百四十九条规定，建设用地使用权自登记时设立。18.关于施工现场噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明C.夜间是指22:00至次日6:00D.机动车辆进入市区，禁止使用喇叭答案：B解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。公告附近居民。选项A过于绝对，未提及例外情况；选项C错误，夜间是指22:00至次日8:00（部分地方标准可能调整，但国家标准通常是6点或8点，教材一般定义为22:00至次日6:00，需核对最新教材。通常法律定义是22：00至次日6：00，但环保部可能调整为8点。此处B选项表述最为严谨和核心）；选项D错误，禁止使用喇叭限制在特定区域和时段。19.某施工企业A将工程转包给B，B在施工中发生重大安全事故。关于安全生产责任的说法，正确的是（）。A.由B承担全部责任B.由A承担全部责任C.由A和B承担连带责任D.由A承担主要责任，B承担次要责任答案：C解析：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。如果总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自在安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。20.根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就（）请求赔偿。A.全部损失B.扩大的损失C.实际损失D.预期利益损失答案：B解析：这是关于减损规则的规定。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。二、多项选择题（共10题）21.根据《民法典》，关于合同终止的说法，正确的有（）。A.债务相互抵销，合同终止B.债务人依法将标的物提存，合同终止C.债权人免除债务，合同终止D.债权债务同归于一人，合同终止E.合同解除，合同终止答案：ABCD解析：有下列情形之一的，债权债务终止：（一）债务已经履行；（二）债务相互抵销；（三）债务人依法将标的物提存；（四）债权人免除债务；（五）债权债务同归于一人；（六）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除是导致合同权利义务终止的原因之一，但严格来说，《民法典》将“合同的权利义务终止”列为第五章，而“合同解除”是第六章。但在实际应用中，解除会导致终止。不过，根据《民法典》第五百五十七条，列举的终止情形包括A、B、C、D。合同解除（E）通常被视为导致终止的原因，但在法条列举的具体情形中，解除是独立的一节。在考试中，通常考察法条原文列举项。如果题目问“合同权利义务终止的情形”，选ABCD。如果问“导致合同消灭的情形”，E也正确。根据常规真题，通常选ABCD。22.建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书答案：ABCD解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。注意：E选项是“有施工单位签署的工程保修书”，这是条例规定的条件之一。但部分教材或真题中，对于E选项的表述有时会有细微差别（如“有质量保修书”）。根据条例原文，E是正确的。本题全选ABCDE。23.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人相互串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位编制答案：ABCD解析：有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（二）投标人之间约定中标人；（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。选项E属于视为投标人相互串通投标的情形，不是直接认定为串通投标的情形。24.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。A.及时提出意见和建议B.继续施工，待竣工验收时提出C.自行修改设计文件和图纸D.停止施工，及时提出意见和建议E.向监理单位报告答案：AE解析：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。通常情况下，发现图纸差错应向监理单位或建设单位提出（由建设单位与设计单位沟通），故AE是较为合理的做法。选项D“停止施工”仅限于重大安全隐患或设计错误导致无法施工，一般差错不一定需要停工。25.关于安全生产许可证的说法，正确的有（）。A.企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.安全生产许可证的有效期为3年D.安全生产许可证有效期满前3个月办理延期手续E.企业发生死亡事故的，应当暂扣安全生产许可证答案：ABC解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》：建筑施工企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受建设行政主管部门的监督检查。未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。安全生产许可证的有效期为3年。企业应当于安全生产许可证有效期届满前3个月向原颁发管理机关申请办理延期手续。关于E选项，发生重大事故可能会暂扣，但“死亡事故”范围较广（一般事故、较大事故等），并非所有死亡事故都直接导致暂扣，需根据事故等级和责任认定，且法规原文通常表述为“降低安全生产条件的，暂扣”。故E表述不够严谨。26.根据《民法典》，建设工程合同包括（）。A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程施工合同D.工程监理合同E.工程采购合同答案：ABC解析：《民法典》第七百八十八条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。工程监理合同通常属于委托合同。27.关于民事诉讼证据的说法，正确的有（）。A.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据B.书证应当提交原件C.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证D.涉及国家秘密的证据，不得在公开开庭时出示E.只有经过法定程序查证属实的证据，才能作为认定事实的根据答案：ABCE解析：根据《民事诉讼法》规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。书证应当提交原件。物证应当提交原物。证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据，不得在公开开庭时出示，但可以在不公开开庭时出示。D选项“不得在公开开庭时出示”是正确的，但严格来说，如果是不公开审理，是可以出示的。但题目表述“不得在公开开庭时出示”本身没错。不过，根据教材通常强调的是“未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据”。全选ABCDE在理论上也是成立的，但D选项的表述容易被误解为完全不能出示。重点在于E选项，证据必须查证属实。本题选ABCE更为稳妥。28.根据《劳动合同法》，用人单位可以随时解除劳动合同的情形有（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的D.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，经提出拒不改正的E.被依法追究刑事责任的答案：ABCDE解析：劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。以上均为过失性辞退，用人单位可以随时解除。29.建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.有满足施工需要的资金安排答案：ABCDE解析：《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）按照规定应该委托监理的工程已委托监理；（8）建设资金已经落实；（9）法律、行政法规规定的其他条件。选项E“有满足施工需要的资金安排”是资金落实的具体体现。30.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位（）。A.不得有隶属关系B.不得有其他利害关系C.可以有隶属关系，但不得有其他利害关系D.可以有其他利害关系，但不得有隶属关系E.可以在同一行政区域内答案：AB解析：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。第二部分：建设工程项目管理一、单项选择题（共20题）31.建设工程管理的核心任务是（）。A.为工程的建设和使用增值B.控制工程造价C.保证工程质量和安全D.协调工程各参与方的关系答案：A解析：建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值。32.某项目采用施工总承包管理模式，关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。A.施工总承包管理方承担所有分包合同的工程费用B.施工总承包管理方对分包方的质量和进度负责C.施工总承包管理方只需对分包方的技术方案进行审核D.施工总承包管理方不参与具体分包工程的施工答案：D解析：施工总承包管理模式（MC）下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，只负责管理和协调。选项A错误，分包合同工程费用由业主直接支付给分包方（或经MC方确认）；选项B错误，MC方对分包方承担管理和协调责任，但质量和施工进度主要由分包方自行负责，MC方承担的是管理责任，并非直接对分包方的所有质量结果负责（除非是MC方自身原因）；选项C错误，MC方需要对分包方进行全面管理，不仅仅是技术方案审核。选项D正确，MC方一般不参与具体施工。33.某工程项目在施工过程中发生了质量事故，造成了5人死亡，直接经济损失8000万元。该质量事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：B解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故等级划分如下：（1）特别重大事故：30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失；（2）重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失；（3）较大事故：3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失；（4）一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失。本题中5人死亡，8000万元损失，符合重大事故的标准（注意：只要满足死亡人数或经济损失任一指标升级即可，5人死亡本属较大事故，但8000万损失属于重大事故，取高者，故为重大事故）。34.运用动态控制原理控制项目投资时，相对于工程合同价，投资的计划值是（）。A.工程概算B.工程预算C.工程款支付D.工程决算答案：A解析：投资的计划值和实际值的比较是动态控制。在施工过程中，相对于工程合同价（实际值），投资的计划值可以是工程概算或工程预算。通常，工程概算是最高限额，相对于合同价，概算是计划值。35.某网络计划中，工作M有两项紧后工作N和P，N的最迟完成时间为第18天，总时差为3天；P的最迟完成时间为第20天，总时差为2天。工作M的持续时间为4天，则工作M的最迟完成时间为（）天。A.14B.15C.16D.17答案：B解析：根据网络计划时间参数计算公式：L=mi对于工作N：L=对于工作P：L=工作M的最迟完成时间应取其紧后工作最迟开始时间的最小值。L=36.关于建设工程项目成本核算的说法，正确的是（）。A.成本核算对象应在项目开工前确定B.成本核算应按月进行C.成本核算只需核算项目的直接成本D.成本核算是对项目成本目标的实现程度进行检验答案：B解析：成本核算一般应按月进行。选项A错误，成本核算对象一般在编制成本计划时确定，或根据项目管理特点确定；选项C错误，成本核算包括直接成本和间接成本；选项D是成本分析的任务。成本核算是对施工过程中各项费用的发生进行归集。37.某工程双代号网络计划中，工作A的持续时间为3天，最早开始时间为第2天，最早完成时间为第5天，最迟开始时间为第4天，最迟完成时间为第7天，则工作A的总时差为（）天。A.0B.1C.2D.3答案：C解析：总时差（TF）等于最迟开始时间（LS）减去最早开始时间（ES），或者最迟完成时间（LT=或者T=38.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的是（）。A.发包人若需对工程进行变更，应提前以书面形式向承包人发出变更指示B.承包人若需对工程进行变更，应提前14天以书面形式向发包人提出变更报告C.变更指示必须由发包人发出D.变更内容包括工程量、质量、位置、尺寸等的改变答案：D解析：选项A错误，发包人提出变更，通常需经过监理人发出变更指示；选项B错误，承包人提出变更建议，经监理人同意并报发包人批准后，由监理人发出变更指示；选项C错误，变更指示通常由监理人发出（代表发包人）；选项D正确，变更内容包括工程量、质量、位置、尺寸、标高、材料、工艺等的改变。39.某混凝土工程，计划工程量为1000m³，计划单价为400元/m³；实际工程量为1100m³，实际单价为420元/m³。则该工程的成本偏差为（）元。A.10000B.20000C.22000D.42000答案：C解析：成本偏差（CV）=已完工作预算成本（BCWBCACCV成本偏差为-22000元，表示超支22000元。题目问成本偏差，通常指绝对值或带符号的数值。选项C为22000，符合计算结果。40.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①调查研究和资料收集；②进度计划系统的结构分析；③项目的工作编码；④编制各层进度计划。正确的顺序是（）。A.①-②-③-④B.①-③-②-④C.②-①-③-④D.③-①-②-④答案：A解析：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：（1）调查研究和收集资料；（2）项目结构分析；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工作编码；（5）编制各层进度计划；（6）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。注意步骤2和3的顺序，先进行项目结构分析（WBS），再进行进度计划系统的结构分析（多层计划体系），最后是工作编码。41.关于施工质量验收的说法，正确的是（）。A.检验批验收应由监理工程师组织B.分项工程验收应由总监理工程师组织C.分部工程验收应由建设单位技术负责人组织D.单位工程验收应由设计单位项目负责人组织答案：A解析：根据《建筑工程施工质量验收统一标准》：（1）检验批质量验收应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。（2）分项工程质量验收应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行。（3）分部工程质量验收应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行；设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。（4）单位工程质量验收应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计等单位项目负责人进行。选项A正确。选项B错误，分项工程由专业监理工程师组织；选项C错误，分部工程由总监理工程师组织；选项D错误，单位工程由建设单位项目负责人组织。42.在施工成本控制中，分析成本偏差的方法不包括（）。A.横道图法B.表格法C.曲线法D.网络图法答案：D解析：成本偏差分析的方法常用的有横道图法、表格法和曲线法。网络图法用于进度控制，不用于成本偏差分析。43.某施工企业承接了一项住宅楼工程，合同约定工期为18个月。在施工过程中，由于设计变更导致工期延误2个月。关于工期索赔的说法，正确的是（）。A.承包人可以索赔工期，但不能索赔费用B.承包人可以索赔工期和费用C.承包人只能索赔费用D.承包人既不能索赔工期也不能索赔费用答案：B解析：设计变更属于发包人的原因。对于非承包人原因造成的工期延误，承包人可以索赔工期。同时，设计变更通常会导致工程量增加或施工方案改变，由此产生的费用增加（如人工、机械、材料）承包人也可以索赔。因此，承包人可以索赔工期和费用。44.建设工程项目施工质量控制，应贯彻（）的方针。A.质量第一，安全第二B.预防为主，防患未然C.百年大计，质量第一D.质量至上，持续改进答案：C解析：建设工程项目施工质量控制，应贯彻“百年大计，质量第一”的方针。这也是我国建设工程质量管理的基本原则。45.某分项工程计划工程量为2000m³，计划成本为300元/m³，实际工程量为2200m³，实际成本为320元/m³。则该分项工程的进度绩效指数（SPI）为（）。A.0.94B.1.06C.1.10D.0.91答案：C解析：进度绩效指数（SPI）=已完工作预算成本（BCBCBCSP46.关于职业健康安全管理体系标准要素的说法，正确的是（）。A.核心要素是10个，辅助要素是7个B.核心要素是7个，辅助要素是10个C.所有要素都是核心要素D.核心要素和辅助要素的数量是动态变化的答案：A解析：在《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T45001-2020中，并没有明确划分“核心”和“辅助”要素的数量，但在旧版标准（如GB/T28001）及传统教材中，通常将一级要素分为核心要素和辅助要素。根据一级建造师教材传统考点，职业健康安全管理体系标准要素中，核心要素有10个，辅助要素有7个。虽然新版标准有所调整，但考试真题常沿用此知识点。47.某工程双代号时标网络计划如下图所示（图略），其中工作B的最早开始时间为第2天，最早完成时间为第5天，则工作B的总时差为（）天。（注：此题需结合图形，若无图形，假设通过波形线判断。若B的紧后工作C有2天波形线，D有1天波形线，则B的总时差为min{2,1}+0。此处假设B无自由时差，紧后工作的总时差传递。）由于无法提供图形，我们考查计算逻辑。若已知B的紧后工作C和D，且C的总时差为2，D的总时差为1，B的自由时差为0。则B的总时差=min{2,1}+0=1。若题目仅给出时间参数，则无法计算。此处为模拟题，假设B的紧后工作最小总时差为2，自由时差为0，则总时差为2。但在无图情况下，我们考查另一类常见题：若工作A的持续时间为3，紧后工作B、C的最早开始时间分别为5和6，则A的自由时差为min{5,6}-(A的最早开始+持续时间)。本题由于条件不足，我们以文字描述替代：假设工作B的最早完成时间为第5天，其所有紧后工作的最早开始时间均为第5天，且紧后工作的总时差最小值为2天，则B的总时差为（）。答案：2解析：总时差=紧后工作总时差的最小值+本工作的自由时差。自由时差=紧后工作最早开始时间最小值-本工作最早完成时间。若紧后ES均为5，本工作EF为5，则自由时差=0。总时差=min{TF_j}+0=2。48.施工企业安全生产管理手册的编制依据不包括（）。A.《安全生产法》B.《建设工程安全生产管理条例》C.企业的年度生产经营计划D.职业健康安全管理体系标准答案：C解析：安全生产管理手册的编制依据主要包括国家法律法规（如《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》）、行业标准、职业健康安全管理体系标准（如GB/T45001）等。企业的年度生产经营计划是企业内部的管理文件，不是编制安全管理手册的直接法规或标准依据。49.关于建设工程项目信息管理的说法，错误的是（）。A.信息管理是指对信息的收集、整理、存储、传递和应用B.项目信息管理的目的是通过有效的项目信息传输和组织，为项目建设的增值服务C.项目信息处理应由业主方统一负责D.建设工程项目的信息包括在项目决策、实施、运行过程中产生的信息答案：C解析：建设工程项目的信息处理是项目参与各方（业主方、设计方、施工方、供货方等）共同的责任，不应仅由业主方统一负责。各方都有各自的信息管理任务。50.某工程发生一起质量事故，造成直接经济损失150万元。该事故应由（）组织调查。A.县级人民政府B.设区的市级人民政府C.省级人民政府D.国务院答案：B解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》：（1）特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织调查。（2）重大事故由省级人民政府负责调查。（3）较大事故由设区的市级人民政府负责调查。（4）一般事故由县级人民政府负责调查。一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本题中直接经济损失150万元，属于一般事故。但注意，如果是“质量事故”，通常参照安全事故等级。对于一般事故，原则上由县级人民政府负责调查，但如果未造成人员伤亡，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织调查。但在一级建造师考试中，对于造成人员伤亡的事故，严格按照政府级别对应；对于无人员伤亡的一般事故，常考“由县级人民政府调查”或“委托事故发生单位”。若选项中有“事故发生单位”，且是无伤亡的，可能选单位。但本题选项只有政府级别，故选A。但需注意，150万元属于一般事故，由县级人民政府调查。二、多项选择题（共10题）51.建设工程项目施工成本管理的任务包括（）。A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本核算E.成本分析答案：ABCDE解析：施工成本管理的任务主要包括：成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。52.关于关键工作和关键线路的说法，正确的有（）。A.关键工作是总时差最小的工作B.关键线路是总持续时间最长的线路C.关键线路上的工作总时差为零D.当计划工期等于计算工期时，关键工作的总时差为零E.关键线路可能不止一条答案：ABDE解析：关键工作是总时差最小的工作。关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路。当计划工期等于计算工期时，关键工作的总时差为零。如果计划工期大于计算工期，关键工作的总时差大于零。因此，选项C错误。选项E正确，关键线路可能有多条。53.建设工程监理的工作性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性E.强制性答案：ABCD解析：建设工程监理的工作性质有服务性、科学性、独立性和公正性。监理单位是受建设单位委托提供服务，不是强制性管理（虽然实施监理是强制的，但工作性质本身是服务）。54.施工合同履行过程中，发生不可抗力事件，可以免除违约责任的情形有（）。A.因不可抗力导致工期延误B.因不可抗力导致工程本身损害C.因不可抗力导致人员伤亡D.因不可抗力导致运至现场的材料损坏E.因不可抗力导致停工损失答案：ABCD解析：根据《建设工程施工合同（示范文本》，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加或工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失，由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产损失；（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。选项E“停工损失”通常包括人员工资（发包人承担）和机械折旧等（承包人承担），并非全部免除。选项A、B、C、D通常是可以免除对方违约责任或由对方承担的情形。55.关于施工质量事故调查处理的说法，正确的有（）。A.事故调查组应当查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失B.事故调查组应当认定事故的性质和事故责任C.事故调查组应当提交事故调查报告D.事故处理应包括技术处理、责任处罚及人员教育E.事故处理完成后，应组织验收答案：ABCD解析：施工质量事故调查处理包括事故调查和事故处理。事故调查内容包括查明经过、原因、伤亡、损失等，认定性质和责任，提交调查报告。事故处理包括技术处理（制定方案、实施）、责任处罚（行政、法律）、人员教育。选项E“组织验收”是事故处理后的程序，通常称为复工验收或质量复查，也是必要的环节，但教材中“事故处理”主要指技术处理和责任落实。如果选项E表述为“事故处理结案”可能更准确。但在实际操作中，必须验收合格才能复工。根据教材严谨性，通常选ABCD。56.建设工程项目环境管理的目的是（）。A.保护生态环境B.减少污染C.节约资源D.满足社会公众对环境的期望E.降低工程成本答案：ABCD解析：建设工程项目环境管理的目的是保护生态环境，控制施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物、噪声、振动等对环境的污染和危害，保障职工的健康和安全，节约资源，满足社会公众对环境的期望。降低工程成本是资源节约带来的结果，不是环境管理的直接目的。57.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工结算的说法，正确的有（）。A.承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算报告及结算资料B.发包人应在收到竣工结算报告及资料后28天内进行核实C.发包人应在确认后14天内向承包人支付工程竣工结算价款D.发包人收到竣工结算报告后28天内无正当理由不支付工程款，承包人可以催告E.发包人收到竣工结算报告后56天内不支付工程款，承包人可以申请人民法院将该工程依法拍卖答案：ABC解析：根据通用条款，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算报告及结算资料。发包人应在收到后28天内进行核实，确认后14天内向承包人支付。发包人收到后28天内无正当理由不支付，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。发包人收到后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖。选项E的时间点正确，但选项D“承包人可以催告”也是正确的。通常这类题目全选。但注意D选项中“催告”是权利，不是义务。本题选ABCDE。58.施工单位的项目管理目标责任书编制依据包括（）。A.项目合同文件B.组织的管理制度C.项目管理规划大纲D.组织的经营目标E.项目的实施方案答案：ABCD解析：项目管理目标责任书的编制依据包括：项目合同文件、组织的管理制度、项目管理规划大纲、组织的经营方针和目标。59.关于建设工程项目现场文明施工管理的措施，正确的有（）。A.现场围挡高度市区主要路段不应低于2.5mB.现场围挡高度一般路段不应低于1.8mC.施工现场应设置“五牌一图”D.现场堆放的散体材料应采取覆盖措施E.施工现场严禁焚烧各类废弃物答案：ABCE解析：根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》，市区主要路段围挡高度不低于2.5m，一般路段不低于1.8m。施工现场应设置“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图）。严禁焚烧废弃物。选项D“散体材料应采取覆盖措施”是扬尘控制的要求，也是正确的。故全选。60.建设工程项目风险识别的方法包括（）。A.专家调查法B.财务报表法C.初始风险清单法D.流程图法E.经验数据法答案：ABCDE解析：风险识别的方法有：专家调查法、财务报表法、初始风险清单法、流程图法、风险调查法（经验数据法）等。第三部分：计算题专项（LaTeX公式应用）61.某建设项目向银行贷款，贷款金额为1000万元，年利率为6%，按复利计息，贷款期限为3年。则第3年末的本利和为（）万元。A.1120.00B.1191.02C.1259.71D.1340.00答案：B解析：复利本利和计算公式为：F其中，P=1000万元，i=FFF≈62.某设备购置费为10000元，预计残值为500元，使用年限为5年。若采用年数总和法计算折旧，则第3年的折旧额为（）元。A.1900B.2000C.2100D.2500答案：A解析：年数总和法计算公式：=其中，N=5，P=年数总和=1第3年（t=3）的折旧率折旧额=×63.某分项工程按最早开始时间安排的进度计划如下图所示（双代号网络图，逻辑关系如下：A(3)->B(2)->C(4)；A(3)->D(5)->E(2)）。工作A的最早开始时间为0，工作C的最早完成时间为（）天。A.7B.8C.9D.10答案：C解析：计算各工作最早时间：工作A：E=0，工作B：E=E=工作C：E=E=工作D：E=E=工作E：E=E=故工作C的最早完成时间为第9天。64.某工程在施工过程中，由于业主提出设计变更，导致工程量增加。已知该工作的计划工程量为100m³，合同单价为50元/m³，实际工程量为120m³。若合同约定工程量增加超过15%时，超出部分单价调整为45元/m³。则该工作的结算价款为（）元。A.5900B.5950C.6000D.6100答案：B解析：首先计算工程量增加比例：增超过15%，需调整单价。界限工程量=100原单价部分价款=115超出部分工程量=120超出部分价款=5总结算价款=575065.某工程网络计划中，工作M的总时差为3天，自由时差为1天。在执行过程中，M的实际进度比计划进度拖延了4天。则M的实际进度对总工期的影响是（）。A.拖延1天B.拖延3天C.拖延4天D.无影响答案：A解析：工作的总时差（TF工作的自由时差（FF当工作拖延时间（ΔT影响天数=Δ本题中，ΔT=4影响天数=4故M的实际进度将使总工期拖延1天。66.某项目拟投资建设一生产线，初期投资额为2000万元，预计每年净收益为300万元，基准收益率为10%。则该项目的静态投资回收期为（）年。A.5.67B.6.00C.6.67D.7.00答案：C解析：静态投资回收期（）计算公式（当每年净收益相等时）：=其中，I=2000万元，==67.某工程合同总价为2000万元，工程预付款为200万元，主要材料及构件所占比重为50%。起扣点理论公式为T=A.1000B.1200C.1600D.1800答案：C解析：起扣点T计算公式：T其中，P=2000万元，M=TTT=即当累计完成工程款达到1600万元时，开始扣回预付款。68.某分项工程混凝土消耗量为1020m³，其中净用量为1000m³。则该混凝土的损耗率为（）。A.1.96%B.2.00%C.2.04%D.5.00%答案：B解析：损耗率=。损耗量=总损耗69.某项目通过公开招标，甲、乙、丙三家施工单位投标。甲单位报价5000万元，评标得分90分；乙单位报价4800万元，评标得分85分；丙单位报价5200万元，评标得分88分。招标文件规定，评标方法为综合评估法，报价权重60%，评分权重40%。若以最低报价为基准，报价每高出1%扣1分（不足1%按1%计）。则综合得分最高的单位是（）。A.甲B.乙C.丙D.无法确定答案：A解析：最低报价为乙单位4800万元。1.计算各报价得分：乙（4800）：最低报价，报价得分满分（假设为100分，或按扣分制）。通常综合评估法中报价得分计算：100−乙报价得分=100甲（5000）：差价=5000−4800=200甲报价得分=100丙（5200）：差价=5200−4800=400丙报价得分=1002.计算综合得分（权重60%