景观园建劳务分包合同

PAGE景观园建劳务分包合同甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（劳务分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为景观园建设项目的总承包方，拟将部分劳务工作分包给乙方，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就景观园建劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[景观园具体名称]景观园建设项目2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：景观园的土方工程、绿化种植、景观小品制作安装等劳务工作，具体以甲方提供的施工图纸及工程指令为准。二、劳务分包范围及工作内容1.劳务分包范围乙方负责本景观园建设项目中除甲方自行采购的主要材料（如大型石材、名贵苗木等）及主要机械设备（如大型挖掘设备、吊装设备等）之外的劳务作业，包括但不限于：土方的挖掘、运输、回填及平整；各类植物的种植、养护及修剪；景观小品（如亭台楼阁、雕塑等）的基础施工、构件安装及装饰；施工现场的清理及垃圾清运等工作。2.工作内容按照甲方的施工计划和质量要求，组织具备相应技能的劳务人员进行施工，确保各项劳务工作按时、按质完成。负责劳务人员的招聘、培训、管理及工资发放，确保劳务人员遵守施工现场的各项规章制度。自行提供完成劳务工作所需的小型工具及辅助材料（如锄头、铲子、剪刀等），但工具及材料的质量应符合相关标准及甲方要求。三、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总日历天数：[工期天数]4.如遇下列情况，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素导致无法正常施工的；因甲方原因造成的停工、窝工等情况；设计变更或工程量增加导致乙方无法按原计划施工的。四、质量标准1.乙方应按照国家现行的景观园建设工程施工质量验收规范及甲方提供的施工图纸、技术要求等进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.乙方在施工过程中应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对发现的质量问题及时整改，直至达到质量要求。3.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交工程质量验收报告，配合甲方进行竣工验收。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。五、合同价款及支付方式1.合同价款本劳务分包合同价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方设计变更或工程量增加导致的价款变化除外。2.支付方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方及监理单位审核确认后，于次月[X]日前支付当月已完工程量价款的[X]%。竣工款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同价款的[X]%。尾款：工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题及其他纠纷，甲方向乙方支付剩余合同价款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。按照合同约定支付工程款。有权根据工程需要调整施工计划和工作内容，但应提前通知乙方。2.义务向乙方提供施工图纸、技术要求及相关施工资料，并进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付工程款。（二）乙方权利与义务1.权利按照合同约定获取劳务报酬。要求甲方提供施工图纸、技术要求及相关施工资料，并进行技术交底。对甲方提出的不合理要求及指令有权拒绝，并要求甲方给予合理说明。2.义务按照合同约定的劳务分包范围及工作内容，组织具备相应技能的劳务人员按时、按质完成施工任务。遵守国家法律法规及施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理。负责劳务人员的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任及经济损失。爱护甲方提供的施工设备及材料，如有损坏或丢失，应照价赔偿。定期向甲方提交施工进度报告及已完工程量报告，配合甲方进行工程款的结算及支付。七、安全施工与环境保护1.乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，制定安全操作规程，确保施工过程中的安全。2.乙方应为劳务人员配备必要的安全防护用品，并对劳务人员进行安全教育培训，提高劳务人员的安全意识。3.在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并及时报告甲方及相关部门。因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部责任及经济损失。4.乙方应遵守环境保护的相关规定，采取有效措施控制施工过程中的扬尘、噪声、废水等污染，减少对周边环境的影响。八、材料设备供应1.甲方负责提供本景观园建设项目中的主要材料及主要机械设备，并确保材料及设备的质量符合相关标准及工程要求。2.乙方应按照甲方的要求对甲方供应的材料及设备进行验收、保管及使用，并在使用过程中发现问题及时通知甲方。3.乙方自行提供的小型工具及辅助材料，应符合相关标准及甲方要求，并承担相应的质量责任。九、工程变更1.甲方有权根据工程实际情况对施工图纸、技术要求及工作内容等进行变更，但应提前通知乙方。2.因工程变更导致乙方的劳务工作量增加或减少时，双方应根据实际情况调整合同价款及工期。3.乙方应按照甲方的变更指令进行施工，不得擅自变更施工内容。如因乙方擅自变更导致的损失由乙方承担。十、竣工验收1.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交工程质量验收报告，并通知甲方及监理单位进行竣工验收。2.甲方及监理单位应在收到乙方的验收通知后[X]个工作日内组织验收。如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。十一、违约责任1.如甲方未按照合同约定支付工程款逾期超过[X]天的，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.如乙方未按照合同约定的工期竣工逾期超过[X]天的，每逾期一天，应按照合同价款的[X]%向甲方支付违约金。如因工期延误给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。3.如乙方未按照合同约定的质量标准施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。4.如乙方违反施工现场的安全管理规定及环境保护规定，导致发生安全事故或环境污染事故的，乙方应承担全部责任及经济损失。如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。5.如一方违反本合同的其他约定，应承担因此给对方造成的全部损失。十二、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、其他条款1.本合同自双方签字