工地模工分包合同模板

PAGE工地模工分包合同模板甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方已与[建设单位名称]签订了关于[工程项目名称]的总承包合同（以下简称“总承包合同”），现甲方将该工程项目中的模工工程分包给乙方进行施工。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方分包甲方工地模工工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程项目名称]2.工程地点：[工程地点详细地址]3.工程内容及规模：[详细描述模工工程的具体工作内容、范围及规模，包括但不限于模板的制作、安装、拆除，以及相关材料的吊运、堆放等]4.工程质量标准：按照国家现行的施工验收规范及质量检验评定标准，达到[具体质量验收标准等级，如合格、优良等]标准。5.计划开工日期：[具体年月日]6.计划竣工日期：[具体年月日]7.总工期：[总工期天数]日历天二、承包方式乙方以[具体承包方式，如包工包料、包工不包料等]的方式承包本合同约定的模工工程。三、合同价款及支付方式1.合同价款本合同暂定总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为暂定金额，最终结算价款以实际完成的工程量及本合同约定的计价方式为准。2.计价方式[详细说明计价依据和方法，例如：按照实际完成并经甲方及监理工程师验收合格的模板展开面积，以每平方米[单价金额]元进行计价；或者按照定额计价，具体套用[定额名称及编号]，并根据合同约定的人工、材料、机械台班价格调整系数进行调整等]3.支付方式预付款：合同签订后[预付款支付期限]个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方及监理工程师审核确认后，于次月[进度款支付期限]个工作日内，甲方向乙方支付当月已完工程量价款的[进度款支付比例]。竣工结算款：工程竣工并通过验收后[竣工结算款支付期限]个工作日内，乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料，经甲方及监理工程师审核完毕且双方达成一致意见后，甲方向乙方支付至结算总价的[竣工结算款支付比例]。质量保证金：结算总价的[质量保证金比例]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质量保证金期限]年后，如无质量问题，甲方在[质量保证金返还期限]个工作日内一次性无息返还给乙方。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。按照本合同约定的支付方式和时间，审核并支付工程款。有权根据工程实际情况和总承包合同要求，对乙方的施工内容进行调整，但应提前通知乙方。2.义务向乙方提供施工所需的相关图纸、技术资料等，并进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工条件。按照本合同约定及时支付工程款。在乙方履行合同义务的情况下，保障乙方的合法权益，协助乙方解决施工过程中遇到的与总承包合同相关的问题。（二）乙方权利与义务1.权利按照本合同约定要求甲方支付工程款。对甲方提出的不合理要求和指令有权拒绝，并要求甲方给予合理的解释和说明。在施工过程中，如因甲方原因导致工程变更或延误，有权要求甲方给予相应的补偿或延长工期。2.义务按照本合同约定的承包方式、质量标准、工期要求等组织施工，确保工程顺利完成。自行组织施工所需的人员、设备、材料等，并承担相应费用。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。遵守国家法律法规及施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理和监督。按照甲方要求及时提交施工进度报告、质量检验报告、工程量报告等相关资料。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。对本合同项下的工程质量承担保修责任，保修期内按照国家相关规定及本合同约定履行保修义务。五、工程质量及验收1.工程质量要求乙方应严格按照国家现行的施工验收规范及质量检验评定标准进行施工，确保工程质量达到本合同约定的质量标准。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理工程师的质量监督检查，对提出的质量问题及时整改，直至符合要求。2.验收程序乙方完成每一道工序后，应首先进行自检，自检合格后报甲方及监理工程师进行验收。甲方及监理工程师在接到乙方验收申请后，应在[验收期限]个工作日内组织验收。验收合格后方可进行下一道工序施工。工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，甲方在收到竣工报告后[竣工验收期限]个工作日内组织相关单位进行竣工验收。竣工验收合格后，双方签署工程竣工验收报告。六、安全施工1.安全责任乙方应建立健全安全管理制度，加强安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。在施工过程中，乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于事故造成的人身伤亡、财产损失等赔偿责任及相关法律责任。2.安全检查与整改甲方及监理单位有权对乙方施工现场的安全情况进行检查，对发现的安全隐患，乙方应立即整改。如乙方未按照要求整改，甲方有权责令乙方停止施工，直至安全隐患消除。由此造成的工期延误及经济损失由乙方自行承担。七、工期延误1.工期延误的情形因以下原因造成工期延误的，经甲方确认后，工期相应顺延：不可抗力因素；甲方提出的重大设计变更；甲方未按照本合同约定及时提供施工条件或支付工程款；因甲方或监理单位原因导致的工程停工、窝工；其他非乙方原因造成的工期延误。2.工期延误的通知与确认乙方在工期延误事件发生后[延误通知期限]个工作日内，应向甲方提交书面报告，详细说明工期延误的原因、预计延误天数等情况。甲方在收到报告后[延误确认期限]个工作日内进行审核确认，并签署书面意见。如甲方未在规定期限内确认，视为认可乙方提出的工期延误情况。3.工期延误的责任因乙方原因造成工期延误的，乙方应按照本合同约定承担违约责任。每延误一天，乙方应向甲方支付合同暂定总价的[延误违约金比例]作为违约金。如因乙方工期延误给甲方造成其他经济损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定及时支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。因甲方逾期付款给乙方造成经济损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工整改，直至达到质量要求。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照合同暂定总价的[延误违约金比例]向甲方支付违约金。如因乙方工期延误给甲方造成其他经济损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。若乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部经济损失，并按照合同暂定总价的[违约赔偿金比例]向甲方支付违约金。九、合同变更与解除1.合同变更本合同履行期间，如有需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.合同解除经双方协商一致，可以解除本合同。因不可抗力致使本合同无法履行或部分无法履行，可以解除本合同。若一方严重违反本合同约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。合同解除后，双方应按照约定进行结算，并清理各自的财产和债权债务。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1