脚手架人工分包合同

PAGE脚手架人工分包合同甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方承接了[具体工程项目名称]，现甲方拟将该项目中的脚手架工程分包给乙方进行施工。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就脚手架人工分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：本工程范围内所有脚手架的搭建、拆除、维护及相关劳务工作，包括但不限于[列举具体工作内容，如外脚手架、内脚手架、安全通道脚手架等的搭建方式及要求]。4.工程规模：[详细描述工程规模，如建筑面积、层数等]二、分包工作期限1.开始日期：本分包工程预计于[预计开始日期]开始施工，具体以甲方书面通知为准。2.结束日期：在满足甲方施工进度要求的前提下，乙方应于[预计结束日期]完成全部脚手架相关工作。如因甲方原因导致工期延误，乙方完成工作的日期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。3.总日历天数：本分包工程预计总日历天数为[X]天，包括但不限于脚手架搭建、拆除及维护期间。三、质量标准1.乙方应严格按照国家及地方现行的有关脚手架工程施工质量验收规范、标准以及甲方提供的施工图纸、技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.乙方所搭建的脚手架必须牢固、稳定，能够满足施工安全要求及甲方施工进度需要。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的质量问题及时整改。3.工程质量验收合格后，乙方应按照甲方要求提供相关质量证明文件，如脚手架验收报告、材料质量证明等。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方整改不符合质量、安全等要求的问题。2.甲方应按照本合同约定向乙方支付工程款。3.甲方负责协调乙方与其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造必要的条件。4.甲方应向乙方提供施工所需的相关图纸、技术资料，并进行技术交底。5.如因甲方原因导致乙方停工、窝工等情况，甲方应承担相应责任，并按照实际损失给予乙方补偿。（二）乙方权利与义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。2.乙方应按照本合同约定及甲方要求组织施工，确保工程质量和进度。3.乙方应自行负责施工所需的人员、设备、材料等，并确保其符合国家及地方相关规定和本工程要求。4.乙方必须为其施工人员购买足额的工伤保险等社会保险，如因乙方原因导致施工人员发生工伤事故等，乙方应承担全部责任及费用。5.乙方在施工过程中应遵守国家及地方有关安全生产、环境保护等法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及由此给甲方造成的一切损失。6.乙方应妥善保管甲方提供的图纸、技术资料等，不得擅自泄露或用于本工程以外的其他项目。7.乙方应按照甲方要求的时间和格式提交施工进度报表、质量检验报告等相关资料。8.在脚手架拆除后，乙方应及时清理现场，做到工完场清。五、工程款及支付方式1.工程款总额：本分包工程的工程款总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，不因任何因素调整，包括但不限于市场价格波动、政策变化等。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方完成本工程[X]%的脚手架搭建工作后，经甲方及监理单位验收合格，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。中间款：乙方完成本工程全部脚手架搭建工作且经甲方及监理单位验收合格后，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。尾款：在本工程主体结构验收合格且乙方完成全部脚手架拆除工作，并清理完现场后，甲方向乙方支付剩余工程款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.支付凭证：甲方每次支付工程款前，乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项，且不承担任何违约责任。六、材料及设备供应1.乙方负责提供的材料及设备：乙方应自行负责本工程所需的脚手架材料（如钢管、扣件、脚手板等）及施工设备（如脚手架搭建工具等），并确保其质量符合国家及地方相关标准和本工程要求。乙方提供的材料及设备应附有质量合格证明文件，并经甲方及监理单位检验认可后方可使用。2.甲方提供的材料及设备：如甲方提供部分材料及设备，乙方应负责接收、保管，并按照甲方要求合理使用。在使用过程中如发生损坏、丢失等情况，乙方应及时通知甲方，并承担相应的赔偿责任。甲方提供的材料及设备的费用按照实际发生额从乙方工程款中扣除。七、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同约定按时支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时甲方应承担乙方因停工造成的一切损失。若因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的直接损失和间接损失，包括但不限于停工期间的人员窝工费、设备租赁费等。2.乙方违约责任：若乙方未按照本合同约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。如因乙方返工整改导致工期延误，乙方应按照本合同约定承担工期延误责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。若乙方未按照本合同约定的时间完成施工任务，每逾期一日，应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金，承担甲方因此遭受的一切损失。若乙方擅自将本分包工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金，承担甲方因此遭受的一切损失。若乙方在施工过程中违反国家及地方有关安全生产、环境保护等法律法规，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任及费用，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。八、合同变更与解除1.合同变更：本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.合同解除：经双方协商一致，可以解除本合同。若一方严重违反本合同约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方可以协商解除本合同，互不承担违约责任。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（盖