2026年新版工程结算编制题库及答案

2026年新版工程结算编制题库及答案一、单项选择题（每题2分，共20题）1.根据《建设工程价款结算暂行办法（2025修订版）》，当招标工程量清单与施工图纸存在偏差时，工程结算的优先依据应为（）。A.招标工程量清单B.经发包人确认的施工图纸C.发承包双方签订的补充协议D.投标文件中的技术方案答案：C2.某项目采用固定单价合同，施工期间主要材料钢筋价格上涨25%（合同约定风险幅度为±5%），则结算时钢筋单价调整公式应为（）。A.原单价×（1+25%）B.原单价×[1+（25%-5%）]C.原单价×[1+（25%+5%）]D.原单价×（1+5%）答案：B3.关于现场签证的时效性要求，2025年《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人应在收到发包人口头指令后（）内提交书面签证申请。A.24小时B.48小时C.72小时D.5个工作日答案：B4.某政府投资项目结算审核中发现，施工单位将未经验收的隐蔽工程费用计入结算，根据《政府投资项目管理条例（2025）》，该部分费用应（）。A.按实际发生额50%计取B.不予认可C.由监理单位承担连带责任D.需补充验收后按合格标准计取答案：B5.采用EPC总承包模式的项目，结算时对“发包人要求”范围内的设计优化节约成本，通常（）。A.全部归承包人所有B.按合同约定比例分成C.全部归发包人所有D.由发承包双方协商分配答案：B6.某工程合同约定质保金按结算总价的3%扣留，缺陷责任期2年。若工程于2024年12月30日通过竣工验收，则首次质保金返还时间最早为（）。A.2025年12月30日B.2026年6月30日C.2026年12月30日D.2027年12月30日答案：C（注：2025年新规要求缺陷责任期满后14日内返还）7.竣工结算文件提交后，发包人逾期未提出审核意见，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（三）》，视为（）。A.结算文件无效B.需重新提交结算文件C.认可结算文件D.承包人承担逾期责任答案：C8.某项目因发包人原因导致工期延误3个月，延误期间钢材价格上涨18%（原合同约定风险幅度±8%），则钢材调差应（）。A.仅计算超过8%的部分B.按18%全额计算C.由承包人承担50%风险D.不予调整答案：B（注：因发包人原因导致的工期延误，风险由发包人承担）9.现场签证中“零星用工”的结算单价，若合同未约定，应参照（）。A.投标文件中的人工单价B.施工地建设行政主管部门发布的当期人工信息价C.承包人实际支付的农民工工资D.监理单位确认的市场行情价答案：B10.某项目采用“总价+变更”结算模式，竣工图显示实际建筑面积比合同约定增加5%（合同约定±3%内不调整），则超出部分（）。A.按合同单价计取B.按成本加利润计取C.不予调整D.按市场价重新组价答案：A二、多项选择题（每题3分，共10题）1.工程结算编制的主要依据包括（）。A.施工合同及补充协议B.经审批的施工组织设计C.监理日志D.工程变更单E.材料进场验收记录答案：ABDE（注：监理日志为辅助依据，非主要编制依据）2.固定总价合同结算时，需重点核查的内容有（）。A.合同约定的风险范围是否涵盖B.设计变更导致的工程量增减C.不可抗力造成的损失D.投标报价中的漏项E.材料价格波动幅度答案：ABC3.有效工程变更签证应具备的要件包括（）。A.发包人或其授权代表签字B.明确变更内容及工程量C.注明变更原因及责任方D.承包人单方盖章E.变更发生时间记录答案：ABCE4.材料价格调差的常见计算方法有（）。A.加权平均法B.票证法C.信息价对比法D.实际采购价法E.经验估算法答案：ABCD5.结算争议的解决途径包括（）。A.友好协商B.行业调解C.行政裁决D.仲裁E.诉讼答案：ABDE（注：行政裁决非法定解决途径）6.竣工结算报告应包含的内容有（）。A.结算编制说明B.分部分项工程结算表C.变更签证汇总表D.索赔事项明细表E.监理单位资质证书答案：ABCD7.现场签证应记录的关键要素包括（）。A.签证事由B.涉及的工程部位C.人工/机械/材料用量D.签证日期E.承包人项目经理联系方式答案：ABCD8.暂列金额的使用范围包括（）。A.合同签订时不可预见的材料涨价B.设计变更导致的额外费用C.承包人违约的罚款D.现场签证确认的零星工作E.发包人要求的赶工措施费答案：ABD9.结算审核中需重点关注的风险点有（）。A.重复计算的措施项目费B.超范围计取的赶工费C.未经验收的隐蔽工程费用D.合同约定外的材料调差E.监理单位确认的零星用工答案：ABCD10.质保金返还的条件包括（）。A.缺陷责任期届满B.承包人已履行保修义务C.发包人无未决索赔D.工程通过竣工验收满5年E.结算总价已确认答案：ABCE三、简答题（每题6分，共10题）1.简述工程结算编制的主要流程。答：主要流程包括：（1）收集整理结算依据（合同、图纸、变更签证等）；（2）核对工程量（按竣工图、签证单等计算）；（3）套用合同单价或重新组价（变更部分）；（4）计算措施项目费（按实际发生调整）；（5）处理材料调差、索赔等事项；（6）编制结算报表（含编制说明、分部分项表等）；（7）提交发包人审核。2.固定单价合同与总价合同在结算时的核心差异是什么？答：固定单价合同结算时，工程量按实际完成量调整，单价一般固定（风险范围内）；总价合同结算时，工程量原则上不调整（风险范围内），仅对设计变更、签证等超出合同范围的内容调整总价。3.变更签证在结算中的审核要点有哪些？答：审核要点包括：（1）签证主体是否有效（发包人授权代表签字）；（2）内容是否明确（工程部位、数量、原因）；（3）时间是否及时（符合合同约定的时效要求）；（4）责任是否清晰（区分发包人/承包人原因）；（5）是否与其他文件重复（如设计变更单与现场签证重复计取）。4.材料价格调差的常见计算方法及适用场景是什么？答：（1）信息价对比法：适用于政府指导价材料，按施工期与基期信息价差值计算；（2）票证法：适用于承包人能提供有效采购凭证的材料，按实际采购价与合同价差值计算；（3）加权平均法：适用于施工周期长、材料分批采购的项目，按各阶段采购量加权平均计算；（4）实际采购价法：适用于合同约定按实调整的特殊材料。5.结算争议处理的“先协商后裁决”原则具体如何实施？答：（1）争议发生后，双方应在28日内书面协商，达成一致则签订补充协议；（2）协商不成，可共同委托行业协会或造价咨询机构调解（30日内出具调解意见）；（3）调解失败，按合同约定选择仲裁或诉讼（需在争议发生后6个月内提起）。6.竣工结算报告的主要内容及编制要求是什么？答：内容包括：（1）编制说明（工程概况、结算范围、依据等）；（2）结算汇总表（总造价及分部分项构成）；（3）分部分项工程结算表（含工程量、单价、合价）；（4）变更签证汇总表（编号、内容、金额）；（5）材料调差明细表（材料名称、调差依据、金额）；（6）索赔事项明细表（事由、依据、金额）。编制要求：数据真实、依据充分、表格清晰、签章完整（承包人公章及造价师签字）。7.现场签证有效性的法律要件有哪些？答：（1）主体要件：由发包人授权代表（合同约定的项目经理或工程师）签字，承包人项目经理签字并加盖项目章；（2）形式要件：注明签证日期、工程部位、具体内容（如“增加C30混凝土5m³”）、数量及计算方式；（3）程序要件：符合合同约定的提出时效（一般48小时内）及确认流程（发包人7日内确认）；（4）内容要件：与工程实际相关，无明显不合理（如超设计标准的材料使用）。8.暂估价与暂列金额在结算中的区别是什么？答：（1）性质不同：暂估价是必然发生但价格未定的材料/工程，暂列金额是可能发生的不可预见费用；（2）使用方式不同：暂估价需通过招标或认价确定后计入结算，暂列金额按实际发生的签证/变更使用；（3）剩余处理不同：暂估价无剩余（必须全部使用），暂列金额剩余部分归发包人所有；（4）风险承担不同：暂估价风险由发包人承担（价格调整），暂列金额风险由发包人承担（是否发生）。9.结算审核中对“三边工程”（边设计、边施工、边修改）的特殊处理要点有哪些？答：（1）重点核查设计变更与施工记录的时间对应性，避免后补签证；（2）对无正式图纸的施工内容，需提供经发包人确认的施工方案或会议纪要作为依据；（3）材料认价需追溯至实际施工时间，避免使用后期高价；（4）措施项目费按实际发生的施工阶段分段计算（如因设计变更导致的二次搭拆）；（5）工期延误责任需结合设计供图时间与施工进度计划判定，影响费用的需调整。10.2025年修订的质保金政策主要调整内容有哪些？答：（1）扣留比例上限由3%降至2.5%（政府投资项目）；（2）缺陷责任期最长不超过24个月（原36个月）；（3）增加“分阶段返还”条款（如主体结构验收后返还30%）；（4）明确因发包人原因未及时验收的，缺陷责任期自承包人提交验收报告90日后起算；（5）质保金利息计算方式由“不计息”改为“按同期LPR计息”（合同另有约定除外）。四、案例分析题（每题10分，共3题）案例1：某房建工程合同约定采用固定单价合同，签约价1200万元（其中安全文明施工费50万元），工期18个月。施工期间发生以下事项：（1）发包人于第6个月提出设计变更，增加一层阁楼（原图纸无），新增工程量经双方确认造价80万元；（2）因发包人未及时提供场地，导致工期延误2个月，延误期间钢材价格上涨15%（原合同约定钢材风险幅度±5%，投标时钢材单价4200元/吨，施工期信息价4830元/吨，延误期间信息价5040元/吨）；（3）工程于2025年12月30日通过竣工验收，结算总价1350万元（含质保金）。问题：（1）设计变更增加的80万元是否应计入结算？说明理由；（2）钢材价格调差金额是多少？（3）若合同约定质保金按2.5%扣留，缺陷责任期2年，首次质保金返还时间及金额是多少？答案：（1）应计入结算。固定单价合同中，设计变更导致的工程量增加属于合同外内容，需按实调整；（2）钢材调差计算：原风险幅度5%对应的单价为4200×（1+5%）=4410元/吨，延误期间信息价5040元/吨，超风险部分为5040-4410=630元/吨。假设延误期间使用钢材100吨，调差金额=630×100=63000元；（3）首次返还时间为2027年12月30日（缺陷责任期满后14日内），返还金额=1350万×2.5%=33.75万元。案例2：某市政道路工程采用工程量清单计价，招标控制价2500万元，中标价2350万元（其中暂列金额150万元）。结算审核时发现：（1）施工单位将暂列金额中未使用的80万元计入结算；（2）一份现场签证内容为“因暴雨导致基坑积水，使用2台水泵排水3天”，无监理单位签字，仅有承包人项目经理签字；（3）2025年7月因台风停工5天（合同约定不可抗力工期顺延，费用各自承担），施工单位索赔人工窝工费20万元、机械闲置费15万元。问题：（1）暂列金额未使用部分应如何处理？（2）该现场签证是否有效？说明理由；（3）台风导致的索赔是否成立？答案：（1）未使用的80万元暂列金额应从结算总价中扣除，归发包人所有；（2）无效。现场签证需发包人或监理单位签字确认，仅有承包人签字不符合有效要件；（3）不成立。不可抗力导致的窝工、闲置费由承包人自行承担，合同已明确费用各自承担，仅工期可顺延。案例3：某EPC项目合同约定总价包干3000万元（含设计、采购、施工），结算时承包人提出以下索赔：（1）发包人要求将原设计的普通玻璃改为Low-E玻璃，增加费用50万元；（2）因发包人提供的地质